监理工程师《建设工程合同管理》资格证书考核（全考点）试题附答案参考套卷71

监理工程师建设工程合同管理资格证书考核（全考点）试题附答案参考1. 单选题：下列合同属于按照承发包的不同范围和数量进行划分的是()。A.建设工程勘察合同B.建设工程设计施工总承包合同C.建设工程设计合同D.建设工程施工合同正确答案：B2. 单选题：设计施工总承包合同模式下，承包人只可以索赔费用的是（）。A.发包人原因造成质量不合格B.异常恶劣的气候条件C.发包人要求提前交货D.隐蔽工程的重新检验证明质量合格正确答案：C3. 单选题：下列关于当事人在施工合同中约定的仲裁条款的说法中，正确的是（）。A.仲裁条款是独立存在的B.合同若发生变更，则仲裁条款无效C.合同出现争议时，当事人可向人民法院起诉D.合同解除后，仲裁条款也随之失去效力正确答案：A4. 单选题：勘察合同履行管理时，如果发包人不履行合同，发包人（）。A.无权要求返还定金B.有权要求返还定金C.只能要求返还定金的一半D.无权要求返还定金且需支付违约金正确答案：A5. 单选题：某工程施工合同约定的工期为20个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。施工至第16个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。承包人修改后的进度计划的竣工时间为第22个月，工程师认可了该进度计划的修改。承包人的实际施工期为21个月。下列关于承包人的工期责任的说法中，正确的是（）。A.提前工期1个月给予承包人奖励B.延误工期1个月追究承包人拖期违约责任C.对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励D.因工程师对修改进度计划的认可，按延误工期05个月追究承包人违约责任正确答案：B6. 单选题：【2015年真题】根据标准施工招标文件，关于评标委员会对投标文件质疑的说法，错误的是()。A.评标委员会以书面形式要求投标人书面澄清质疑问题B.评标委员会约请投标人当面澄清并作会议记录C.评标委员会不接受投标人主要提出的澄清说明D.投标人的书面澄清说明作为投标书的组成文件正确答案：B7. 单选题：【2018年真题】标准施工合同中“暂估价”的含义是（）。A.暂估价是指用于支付必然发生但暂时不能确定价格的计日工费用B.暂估价是指可能发生的劳务分包费用C.暂估价是指用于支付可能发生工程变更需增加的费用D.暂估价属于签约合同价的组成部分正确答案：D8. 单选题：某工程项目施工阶段，发包人与某科研机构的试验室签订了委托试验合同，约定该试验室完成监理工程师指示的材料和工艺质量的检测试验。以下有关检测试验的说法中，正确的是()。A.试验室只接受发包人指示的试验项目B.试验室应完成承包人要求的试验项目C.监理工程师有权指示试验室完成某项试验，但不对检测数据的正确性负责D.监理工程师应对依据错误检测数据作出的指示承担责任正确答案：C9. 单选题：FIDIC施工合同条件的“缺陷通知期”，是指()。A.工程保修期B.承包商的施工期C.工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限D.工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间正确答案：A10. 单选题：【2011年真题】下列关于合同公证的说法中，正确的是（）。A.合同公证只能确认合同的真实性B.合同公证由工商行政管理机关作出C.合同公证的效力只能限于国内D.经公证的合同，法律效力高于经过签证的合同正确答案：D11. 单选题：某国外设备投标的CIF为250万美元，评审供货范围偏差调整为4万美元，商务偏差调整值为+2%，技术偏差调整值为+3%，则该设备投标价格的调整额为（）万美元。A.4B.9C.11.5D.16.5正确答案：D12. 单选题：乙订立合同，规定甲应于2007年8月1日交货，乙应于同年8月7日付款。月底，甲发现乙财产状况恶化，已没有支付货款的能力，并有确切证据，遂提出终止合同，但乙未允。基于上述情况，甲于8月1日未按约定交货。依照合同法的原则，下列关于甲行为的论述中，正确的是()。A.甲必须按合同约定交货，但可以要求乙提供相应的担保B.甲有权不按合同约定交货，除非乙提供了相应的担保C.甲必须按合同约定交货，但可以仅先交付部分货物D.甲应按合同约定交货，如乙不支付货款可追究其违约责任正确答案：B13. 单选题：【2013年真题】某施工企业从银行借款1000万元，以房产作抵押。施工企业经营亏损无力还贷，除本金外，施工企业还欠银行利息200万元，违约金200万元。银行经诉讼后抵押房产被拍卖，得款2000万元。银行诉讼及申请拍卖费用50万元，则拍卖得款的分配应为（）。A.全部归银行所有B.返还施工企业550万元C.返还施工企业600万元D.返还施工企业750万元正确答案：B14. 多选题：在下列选项中，需要重新招标的是（）。A.投标截止时间止，投标人少于3个的B.经评标委员会评审后否决所有投标的C.投标截止时间止，投标人少于5个的D.经评标委员会评审后只剩下一家投标单位的E.投标截止时间止，投标人少于4个的正确答案：AB15. 单选题：设计施工总承包合同文件中的承包人建议书是()。A.对承包人施工方案的进一步完善B.对承包人合理化建议的阐述C.对发包人要求的响应D.对发包人招标文件的补充正确答案：C16. 多选题：承包人递交的索赔报告的内容应包括（）等有关材料。A.事件发生的结果B.对其权益影响的证据资料C.索赔的依据D.此项索赔要求补偿的款项E.工期展延天数的详细计算正确答案：BCDE17. 单选题：FIDIC施工合同条件规定，根据缺陷通知期的内容，从开工之日起至颁发履约证书之日止，承包商要对工程的（）负责。A.施工质量B.施工进度C.施工人员D.施工方法正确答案：A18. 多选题：施工合同采用可调价合同时，可以对合同价款进行相应调整的情况包括()。A.国家规定应缴纳的税费发生变化B.工程造价管理部门公布的价格调整C.电价发生变化D.承包人租赁的设备损坏增加了维修费用E.一周内非承包人原因停水造成停工累计超过8小时正确答案：ABCE19. 多选题：【2012年真题】按照建设工程施工合同（示范文本）规定，下列隐蔽工程的检验步骤和要求中，正确的有()。A.隐蔽工程施工完毕，承包人进行自检B.自检合格后，书面通知工程师验收C.工程师对通知隐蔽工程验收时间未提出异议，又未按时验收，承包人可继续施工D.在任何情况下未经工程师签字认可，工程部位都不得隐蔽E.隐蔽工程验收合格后，在合同约定时间内工程师未在验收记录上签字，承包人可继续施工正确答案：ABCE20. 单选题：监理人首先应争取通过与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见，如果分歧较大，再单独确定追加的付款和(或)延长的工期。监理人应在（）后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。A.不批准承包人的索赔要求B.收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料C.将该事件确认为承包人责任D.认定索赔不成立正确答案：B21. 多选题：【2012年真题】下列合同中，属于无效合同的有()。A.一方以欺诈、胁迫的手段订立，损害国家利益的合同B.以合法形式掩盖非法目的的合同C.约定的质量标准低于国家强制性标准的合同D.必须招标的项目未招标的合同E.订立合同时显失公平的合同正确答案：ABCD22. 单选题：（）是卖方无需在包装箱相邻的四面做出的标记。A.收货人B.价格C.目的港D.尺寸正确答案：B23. 单选题：【2017年真题】根据标准施工合同，担保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是()。A.分别自发包人和承包人负责担保B.均自发包人负责担保C.分别自承包人和发包人负责担保D.均自承包人负责担保正确答案：D24. 单选题：设计施工总承包合同模式下，总监理工程师应将被授权监理人员（）通知承包人。A.姓名及其授权范围B.职能分工及监理权限C.监理权限D.职能分工正确答案：A25. 单选题：【2015年真题】下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是()。A.台风导致脚手架坍塌B.雷电引起火灾C.建筑材料运输车在工地被吊袋砸坏D.洪灾引起的沉降正确答案：C26. 单选题：【2012年真题】对工程项目招标人而言，与邀请招标相比，公开招标的优点是()。A.评标的工作量大B.选择中标人的范围广C.评标时间长D.招标费用高正确答案：B27. 单选题：当事人一方依照法定解除的规定主张解除合同的，应通知对方。合同自（）时解除。A.发出通知B.通知到达对方C.对方签认通知D.对方签认通知送达主张人正确答案：B28. 单选题：【2015年真题】施工合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成影响时，是否允许调整合同价格要视()来决定。A.合同工期长短B.材料价格浮动幅度C.合同计价方式D.劳动办价格浮动幅度正确答案：A29. 单选题：按照建设工程监理合同规定，执行监理业务过程中()不违反监理人员应遵守的职业道德。A.向其他人泄露委托人申明的秘密B.从承包方获取提前工期奖金C.帮助承包人完善施工组织设计D.鼓动承包人就发包人的违约行为索赔正确答案：C30. 单选题：商业广告的内容符合要约规定的，视为（）。A.要约B.要约邀请C.承诺D.新要约正确答案：A31. 多选题：合同法律关系的主体包括（）。A.自然人B.法人C.行为D.权利E.其他组织正确答案：ABE32. 单选题：因承包人的违反合同行为导致工程竣工时间的延长,监理单位()。A.不承担责任B.监理单位承担全部责任C.监理单位承担监督不力的责任D.监理单位承担连带责任正确答案：A33. 单选题：根掂建设工程各阶段质量控制的特点和重点，确定各阶段质量控制的目标和任务，是建设工程质量()的要求。A.全过程控制B.全方位控制C.系统控制D.动态控制正确答案：A34. 单选题：某建设项目的设计合同估算价为3000万元人民币，在设计中需要采用专有技术，该项目设计宜采用（）方式发包。A.议标B.邀请招标C.公开招标D.直接委托正确答案：D35. 单选题：在投标文件的报价单中，如果出现总价金额和单价金额不一致时，应当()。A.以总价金额为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认B.以总价金额为准，由评标委员会直接修正即可C.以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会直接修正即可D.以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认正确答案：D36. 单选题：根据担保法，下列选项中不能作为质押担保的是（）。A.建筑物B.汽车C.汇票D.仓单正确答案：A37. 多选题：按照建设工程施工合同的规定，下列选项中属于发包人义务的有（）。A.提供施工场地B.现场勘查C.组织设计交底D.编制施工实施计划E.约定开工时间正确答案：ACE38. 单选题：FIDIC施工合同条件规定，当某项工作因工程量的变更直接造成该项工作每单位工程量费用的变动超过（）时，应考虑单价调整。A.1%B.2%C.3%D.4%正确答案：A39. 单选题：【2014年真题】根据担保法，关于留置的说法，正确的是（）。A.能够留置的财产仅限于动产B.材料采购合同可以采用留置担保C.施工合同可以采用留置担保D.留置的财产不限于按照合同约定占有的财产正确答案：A40. 多选题：【2011年真题】根据建设工程委托监理合同(示范文本)，下列情况中，监理人应承担违约责任的有（）。A.因承包人维修工程质量缺陷导致工程延误竣工B.承包人未执行监理工程师的指示，在施工中发生安全事故C.承包商未能发现设计错误，导致施工返工D.监理工程师未按规定程序进行质量检验E.监理工程师未能按试验数据作出正确判断，导致工程发生质量事故正确答案：DE41. 单选题：公开招标在开标时，应当由()。A.由招标人检验投标文件的密封情况，所有投标人均应参加B.由投标人或其代表检验投标文件的密封情况，投标人自愿参加C.由投标人或其代表检验投标文件的密封情况，所有投标人均应参加D.由招标人检验投标文件的密封情况，投标人自愿参加正确答案：C42. 单选题：材料采购合同在履行过程中，供货方提前1个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差，下列说法正确的是()。A.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担B.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担C.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担D.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担正确答案：D43. 单选题：采用FIDIC施工合同条件的建设工程合同，用以衡量承包商是否按合同要求的期限履行其施工义务的标准是（）。A.竣工日期B.施工期C.合同工期D.合同有效期正确答案：C44. 多选题：【2011年真题】根据建设工程质量管理条例，工程在正常使用条件下，承包人对工程质量保修期限最低为2年的工程有（）。A.基础设施工程B.防水工程C.设备安装工程D.电气管线工程E.给水管道工程正确答案：CDE45. 多选题：法人成立应当具备的条件是()。A.有行政主管部门的明确授权B.有必要的财产和经费C.有自己的名称、组织机构和场所D.能够独立承担民事责任正确答案：BCD46. 单选题：招标单位在评标委员会中人员不得超过三分之一，其他人员应来自()。A.参与竞争的投标人B.招标单位的董事会C.上级行政主管部门D.省，市政府部门提供的专家名册正确答案：D47. 单选题：施工招标文件的内容一般不包括（）。A.工程量清单B.资格预审条件C.合同条件D.投标须知正确答案：B48. 多选题：对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程如（），必须编制专项施工方案，并应组织专家论证、审查。A.深基坑工程B.地下暗挖工程C.高大模板工程D.高空作业工程E.深水作业工程正确答案：ABC49. 单选题：设计人提交初步设计文件后3日内，发包人应支付设计费总额的（）。A.10%B.20%C.30%D.40%正确答案：C50. 多选题：在FIDIC合同条件中，工程移交证书的主要作用()。A.指明竣工日期B.转移工程照管责任C.颁发证书日就是缺陷责任期起始日D.作为办理竣工结算的依据E.表明施工合同的终止正确答案：CE51. 单选题：【2012年真题】关于合同转让的说法，正确的是()。A.债权人转让权利，不需经债务人同意B.债权人转让权利，不需通知债务人C.债务人转移义务，不需经债权人同意D.债务人转移义务，新债务人不承担从债务正确答案：A52. 多选题：设备招标评审要素确定后可以采用打分法来进行评标，关于打分法的说法正确的有（）。A.打分法的好处是简便易行B.各评标人不是独立给分C.对评标人的水平要求高D.评标考虑因素较为全面E.若采用打分法评标，评分要素和各要素的分值分配均应在招标文件中加以说明正确答案：ACDE53. 单选题：根据建设工程设计合同(示范文本)的规定，设计的阶段成果完成后，应由（）组织鉴定和验收，并负责向发包人的上级或有管理资质的设计审批部门完成报批手续。A.施工承包人B.设计人C.发包人D.施工监理人正确答案：C54. 多选题：确定变更价款的原则：确定变更价款时，应维持承包人投标报价单内的竞争性水平，具体原则包括（）。A.合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算，变更合同价款B.合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照此价格确定变更价格，变更合同价款C.合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由发包方提出适当的变更价格，经工程师确认后执行D.合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由监理人商定或确定变更工作的单价E.合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由工程师自己确定变更价格并执行。正确答案：ABD55. 单选题：材料采购合同在履行过程中，供货方提前1个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差，()。A.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担B.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担C.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担D.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担正确答案：B56. 多选题：公开招标的优点是（）。A.工作量较小B.投标竞争激烈C.耗费时间短、费用少D.招标人可以在较广的范围内选择中标人E.有利于将工程项目的建设交予可靠的中标人实施并取得有竞争性的报价正确答案：BDE57. 单选题：下列文件中，属于订立合同要约文件的是（）。A.投标书B.招标公告C.中标通知书D.资格预审合格通知书正确答案：A58. 多选题：合同纠纷和解解决的优点体现在（）。A.有利于和解协议的执行B.简便易行C.有利于经济、及时地解决纠纷D.和解双方不得反悔E.有利于维护合同双方的友好合作关系，使合同能更好地得到履行正确答案：ABCE59. 多选题：【2011年真题】某施工企业投标时，提交了银行出具的投标保函。由于投标有效期结束后评标仍未结束，致使投标保函的有效期到期。下列关于该投标保函的说法中，正确的是（）。A.银行应当自动延长投标保函的有效期B.施工企业必须延长投标保函的有效期C.招标人可以通知投标人延长投标保函的有效期D.施工企业可以拒绝延长投标保函的有效期E.招标人退还投标人投标保函继续评标正确答案：CD60. 多选题：下列项目属于签约合同价内的有（）。A.暂估价B.暂列金额C.变更价格D.物价调价E.额外工作价格正确答案：AB61. 单选题：在设计合同的履行过程中，发包人应当按照合同约定时间，一次性或陆续向设计人提交设计的依据文件和相关资料。如果发包人提交上述资料及文件超过规定期限（）d以内的，设计人规定的交付设计文件时间应相应顺延。A.5B.15C.10D.20正确答案：B62. 单选题：【2013年真题】施工合同中约定仲裁作为解决合同争议的最终方式，必须写明的是（）。A.申请仲裁的意思表示B.仲裁事项C.选定的仲裁委员会名称D.适用的仲裁规则正确答案：C63. 单选题：在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复情况时，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在（）支付或扣除。A.竣工结算B.下一次进度款中C.本次进度付款中D.以上都不正确正确答案：C64. 单选题：经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施工分包给分包人完成。该条款所依据的法律基础是合同法中有关（）的规定。A.债权转让B.债务承担C.债务人向第三人履行债务D.由第三人向债权人履行债务正确答案：D65. 单选题：FIDIC施工合同条件规定，合同履行过程中，某一不利于承包商的风险损害是否应给予补偿，工程师应以()为判定准则。A.承包商的报价是否包括对该事件的费用B.该事件是否由不可抗力事件造成C.作为有经验的承包商在投标阶段能否合理预见D.该事件是否非承包商原因造成正确答案：C66. 单选题：能够作为保证人的为()。A.法人的职能部门B.公司C.学校D.幼儿园正确答案：B67. 单选题：FIDIC施工合同条件规定，业主有义务向承包商提供基准日后得到的所有相关资料和数据，并对资料和数据的真实性和正确性负责，但对承包商依据资料的理解、解释或推论导致的错误（）。A.不承担责任B.承担一定责任C.承担大部分责任D.承担完全责任正确答案：A68. 多选题：委托监理合同中赋予监理人的权利包括（）。A.终止合同的权利B.完成监理任务后获得酬金的权利C.负责合同的协调管理工作D.对监理合同转让和分包的监督E.合同履行期间应按合同约定派驻足够的人员从事监理工作正确答案：AB69. 多选题：工程师在工程施工进度管理中的说法，错误的是()A.按进度计划组织施工B.实地检查C.有权通知承包人修改进度计划D.有权发布暂停施工指令E.当事人协商一致正确答案：AE70. 单选题：【2012年真题】承包人编制的施工进度计划及施工组织设计，经工程师认可和发包人同意。施工组织设计中，包括专家组审查批准的危险性较大深基坑施工方案。施工过程中，因施工方案的缺陷，导致承包人未能按施工进度计划完成基础工程。关于工期延误责任的说法，正确的是()。A.因施工方案缺陷，应由承包人承担责任B.因工程师对施工方案的认可，应减少承包人的工期延误责任C.因发包人同意施工进度计划，承包人不承担工期延误责任D.因专家组对施工方案的审查批准，应与承包人承担连带工期延误责任正确答案：A71. 单选题：甲公司欠某供应商1000万元货款，现甲公司分立为乙、丙两家公司。关于甲公司分立后的l000万元债务的清偿问题的说法，正确的是（）。A.应当由乙、丙两公司承担连带清偿责任B.乙公司与丙公司均不承担清偿责任C.应当由甲公司承担全部债务D.应当由乙公司承担全部债务正确答案：A72. 单选题：根据FIDIC施工合同条件的规定，在引起承包人损失的事件中，承包人仅可索赔工期的是（）。A.业主提前占用工程B.非承包人原因检验导致施工的延误C.施工中遇到文物和古迹D.异常不利的气候条件正确答案：D73. 单选题：【2013年真题】关于承诺的说法，正确的是（）。A.所有知道要约内容的人都可以做出承诺B.承诺可以对要约的数量做出变更C.承诺通知到达要约人之后仍可撤回承诺D.承诺不得撤销正确答案：D74. 多选题：下列可以作为抵押物的财产有（）。A.房屋B.机器C.耕地D.医院E.学校正确答案：AB75. 多选题：建设工程委托监理合同(示范文本)规定，委托人的义务包括（）。A.负责合同的协调管理工作B.外部关系协调C.免费提供监理工作需要的资料D.更换委托人代表需要经监理人同意E.将监理人、监理机构主要成员分工、权限及时书面通知被监理人正确答案：BCE76. 单选题：在分期付款买卖合同中，分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的（）时，出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同。A.12B.13C.14D.15正确答案：D77. 单选题：与邀请招标相比，公开招标的最大优点是（）。A.节省招标费用B.招标时间短C.减小合同履行过程中承包不违约的风险D.选择范围广正确答案：D78. 多选题：建设工程勘察合同（二）范本委托工作内容仅涉及岩土工程，它包括（）。A.取得岩土工程的勘察资料B.水文地质勘察C.工程测量D.治理和监测工作E.工程物探正确答案：AD79. 单选题：【2011年真题】某工程材料供应合同被确认无效，双方具有同等过错，购买方有4万元损失，供应方有2万元损失，下列关于双方损失责任承担的说法中，正确的是（）。A.各自承担自己的损失B.分别承担对方的损失C.供应方承担购买方1万元损失D.供应方承担购买方2万元损失正确答案：C80. 单选题：施工过程中，如果发包人需要更换工程师，应至少于易人前（）d内以书面形式通知承包人。A.7B.14C.28D.30正确答案：A81. 多选题：合同法规定的合同生效条件包括（）。A.合同当事人具有民事权利能力和民事行为能力B.当事人意思表示真实C.合同当事人签字或盖章D.合同应当采用书面形式E.不违反法律或社会公共利益正确答案：ABE82. 单选题：避免索赔争议的最有效的办法是（）。A.按照合同约定行事B.工程师充分地与合同双方协商，最好达成一致，取得共识C.从事实出发，实事求是D.从工程整体效益、工程总目标的角度出发做出判断或采取行动正确答案：B83. 单选题：工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人在进行自检，并在隐蔽或中问验收前（）内以书面形式通知工程师验收。A.24hB.48hC.7dD.14d正确答案：B84. 单选题：下列关于中标人选定原则的说法中，不正确的是（）。A.施工招标为投标报价最低者B.设计招标应为设计方案最优者C.监理招标应为施工管理和协调能力最优者D.永久工程设备招标为所提供设备价格功能比最好者正确答案：A85. 单选题：招标文件要求工程的施工期限不得超过20个月,承包商在投标书内承诺18个月竣工。施工过程中,工程师因变更批准顺延工期1个月;填筑工程施工中遇到虽未达到合同约定不可预见外界条件等级的连续降雨,工程师为了保证工程质量,指示该部分的施工停工0.5个月。则判定承包商提前或延误竣工标准的合同工期应为()个月。A.19B.19.5C.21D.21.5正确答案：A86. 单选题：【2017年真题】合同法律关系害体的智力成果指的是()。A.建筑物B.设计工作C.技术秘密D.工艺技术设备正确答案：C87. 单选题：【2016年真题】根据标准施工合同，当中标通知书.图纸和专用合同条款出现含义或内容矛盾时，合同文件的优先解释的顺序是（）。A.图纸专用合同条款中标通知书B.图纸中标通知书专用合同条款C.中标通知书图纸专用合同条款D.中标通知书专用合同条款图纸正确答案：D88. 多选题：根据合同法规定，要约撤回和要约撤销的主要区别有（）。A.要约所处法律效力状态不同B.撤回和撤销的目的不同C.撤回和撤销的通知到达受要约人的时间要求不同D.受要约人对要约知晓的情况不同E.对要约人的约束条件不同正确答案：ACDE89. 单选题：招标人自行招标，必须设有专门的招标机构或者拥有（）名以上专职招标业务人员。A.2B.3C.4D.5正确答案：B90. 单选题：在建设工程材料采购合同中，由供货方代运的货物，应由（）在站场提货地点共同验货，以便发现灭失、短少、损坏等情况时，能及时分清责任。A.采购方和运输部门B.供货方和采购方C.供货方和运输部门D.供货方、采购方及运输部门正确答案：A91. 单选题：【2018年真题】关于法律事实的说法，正确的是（）。A.法律事实不包括事件B.罢工属于法律事实中的行为C.法院判决不属于法律事实中的行为D.合同当事人违约属于法律事实中的行为正确答案：D92. 多选题：按照合同法，下列合同中，属于可撤销合同的有（）。A.订立损害社会公共利益的合同B.必须招标的项目未招标订立的合同C.订立显失公平的合同D.因重大误解而订立的合同E.乘人之危使对方在违背真实意思情况下订立的合同正确答案：CDE93. 多选题：依据设计合同的规定，设计人应配合施工，包括（）。A.负责设计变更B.负责修改预算C.参加隐蔽工程验收D.参加工程竣工验收E.参加施工组织设计目查正确答案：ACD94. 单选题：按照建设工程设计合同(示范文本)规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在1年内项目未开始施工，则设计人（）。A.仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更B.仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费C.仍应无偿负责处理有关设计问题D.不再负责处理有关设计问题正确答案：B95. 单选题：工程建设的过程中，保证的金额可以随时间变化的是（）。A.施工投标保证B.施工合同的履约保证C.施工预付款保证D.工程保险正确答案：C96. 单选题：某工程设计合同，双方约定设计费为20万元，定金为5万元。当设计人完成设计工作70时，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步向设计人支付（）。A.15万元B.20万元C.25万元D.10万元正确答案：A97. 单选题：某工程设计合同约定的合同价为200万元，定金为合同价的20。设计工作完成40时，发包人因建设资金筹措困难决定取消该项目的建设，通知设计单位解除设计合同。按照建设工程设计合同(示范文本)的规定，发包人应赔偿设计单位的违约金额为（）万元。A.200B.40C.20D.100正确答案：D98. 单选题：下列关于资格预审和资格后审的说法，不正确的是()。A.资格预审与资格后审不同时使用B.公开招标的项目，实行资格预审C.邀请招标的项目，实行资格后审D.资格预审与资格后审的审查内容略有差别正确答案：D99. 多选题：根据标准施工合同，除了明确规定对当事人双方有约束力的合同组成文件外，具体招标工程项目订立合同时需要明确填写的内容仅包括（）。A.发包人和承包人的名称B.施工的工程或标段C.签约合同价D.双方义务E.质量标准正确答案：ABCE100. 多选题：合同履行过程中，行使后履行抗辩权应满足的条件为（）。A.合同中约定了履行的顺序B.应当先履行的对价给付是可能履行的义务C.由同一双务合同产生互负的对价给付债务D.应当后履行的合同当事人的经营状况严重恶化E.应当先履行的合同当事人没有履行债务或者没有正确履行债务正确答案：ABCE