资源描述
建设工程劳务施工分包合同书(劳务总包、模板分包、混凝土分包、钢筋分包)目录:1建设工程劳务施工分包合同书2模板工程劳务分包合同书3混凝土分项工程劳务分包合同4钢筋工班组承包合同建设工程劳务施工分包合同书发包单位: 承包单位: 分包工程名称: 施工地址: 二 年 月 日GF20030214建设工程施工劳务分包合同示范文本工程承包人:劳务分包人: 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规,遵循平等、 自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于(以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同”),双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。 1、劳务分包人资质情况 资质证书号码:发证机关:资质专业及等级:复审时间及有效期:2、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称:工程地点:分包范围:提供分包劳务内容: 3、分包工作期限 开始工作日期:年月日结束工作日期:年月日总日历工作天数为:天 4、质量标准 工程质量:按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的建筑安装工程施工及验收规范和建筑安装工程质量评定标准,本工作必达到质量评定等级。 5、合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下: (1)本合同; (2)本合同附件; (3)本工程施工总承包合同; (4)本工程施工专业承(分)包合同。 6、标准规范 除本工程总(分)包合同另有约定外,本合同适用标准规范如下: (1) (2) 7、总(分)包合同 71工程承包人应提供总(分)包合同(有关承包工程的价格细节除外),供劳务分包人查阅。当劳务分包人要求时,工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同(有关承包工程的价格细节除外)的副本或复印件。 72劳务分包人应全面了解总(分)包合同的各项规定(有关承包工程的价格细节除外)。 8、图纸 81工程承包人应在劳务分包工作开工天前,向劳务分包人提供图纸套,以及与本合同工作有关的标准图套。 9、项目经理 91工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理(或负责人)为,职务:,职称: 92劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理(或负责人)为,职务:,职称:。 10、工程承包人义务 101、组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总(分)包合同,组织实施施工管理的各项工作,对工程的工期和质量向发包人负责; 102、除非本合同另有约定,工程承包人完成劳务分包人施工前期的下列工作并承担相应费用: (1)在年月日前向劳务分包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地,具备开工条件的施工场地交付要求为: (2)在年月日前完成水、电、热、电讯等施工管线和施工道路,并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求; (3)在年月日前向劳务分包人提供相应的工程地质和地下管网线路资料; (4)在年月日前完成办理下列工作手续(包括各种证件、批件、规费,但涉及劳务分包人自身的手续除外): (5)在年月日前向劳务分包人提供相应的水准点与坐标控制点位置,其交验要求与保护责任为: (6)在年月日前向劳务分包人提供下列生产、生活临时设施:,其交验要求与保护责任为:; 103、负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工,计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收; 104、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底,组织图纸会审,统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收; 105、统筹安排、协调解决非劳务分包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地; 106、按时提供图纸,及时交付应供材料、设备,所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要; 107、按本合同约定,向劳务分包人支付劳动报酬; 108、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。 11、劳务分包人义务 111、对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经工程承包人授权或允许,不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度; 112、劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求,每月底前天提交下月施工计划,有阶段工期要求的提交阶段施工计划,必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划,以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划,经工程承包人批准后严格实施; 113、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款; 114、自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查;接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合,照顾全局; 115、按工程承包人统一规划堆放材料、机具,按工程承包人标准化工地要求设置标牌,搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作; 116、按时提交报表、完整的原始技术经济资料,配合工程承包人办理交工验收; 117、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作,因劳务分包人责任发生损坏,劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款; 118、妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给劳务分包人使用的机具、周转材料及其他设施; 119劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令。 1110除非本合同另有约定,劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责,劳务分包人应承担并履行总(分)包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。 12、安全施工与检查 121、劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用,由劳务分包人承担。 122、工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。工程承包人不得要求劳务分包人违反安全管理的规定进行施工。因工程承包人原因导致的安全事故,由工程承包人承担相应责任及发生的费用。 13、安全防护 131、劳务分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时,施工开始前应向工程承包人提出安全防护措施,经工程承包人认可后实施,防护措施费用由工程承包人承担。 132、实施爆破作业,在放射、毒害性环境中工作(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时,劳务分包人应在施工前l0天以书面形式通知工程承包人,并提出相应的安全防护措施,经工程承包人认可后实施,由工程承包人承担安全防护措施费用。 133、劳务分包人在施工现场内使用的安全保护用品(如安全帽、安全带及其他保护用品),由劳务分包人提供使用计划,经工程承包人批准后,由工程承包人负责供应。 14、事故处理 141、发生重大伤亡及其他安全事故,劳务分包人应按有关规定立即上报有关部门并报告工程承包人,同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。 142、劳务分包人和工程承包人对事故责任有争议时,应按相关规定处理。 15、保险 151、劳务分包人施工开始前,工程承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理的保险,且不需劳务分包人支付保险费用。 152、运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备,由工程承包人办理或获得保险,且不需劳务分包人支付保险费用。 153、工程承包人必须为租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备办理保险,并支付保险费用。工程承包人自行投保的范围(内容)为: 154、劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用。劳务分包人自行投保的范围(内容)为: 155、保险事故发生时,劳务分包人和工程承包人有责任采取必要的措施,防止或减少损失。 16、材料、设备供应 161劳务分包人应在接到图纸后天内,向工程承包人提交材料、设备、构配件供应计划(具体表式见附件一);经确认后,工程承包人应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付;需要劳务分包人运输、卸车的,劳务分包人必须及时进行,费用另行约定。如质量、品种、规格、型号不符合要求,劳务分包人应在验收时提出,工程承包人负责处理。 162劳务分包人应妥善保管、合理使用工程承包人供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏,劳务分包人应赔偿,并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。 163工程承包人委托劳务分包人采购下列低值易耗性材料(列明名称、规格、数量、质量或其他要求): 采购材料费用为: (单价) 采购材料费用为:(单价) 采购材料费用为: (单价) 采购材料费用为: (单价) 164工程承包人委托劳务分包人采购低值易耗性材料的费用,由劳务分包人凭采购凭证,另加的管理费向工程承包人报销。 17、劳务报酬 171本工程的劳务报酬采用下列任何一种方式计算: (1)固定劳务报酬(含管理费); (2)约定不同工种劳务的计时单价(含管理费),按确认的工时计算; (3)约定不同工作成果的计件单价(含管理费),按确认的工程量计算。 172本工程的劳务报酬,除本合同176规定的情况外,均为一次包死,不再调整。 173采用第(1)种方式计价的,劳务报酬共计元。 174采用第(2)种方式计价的,不同工种劳务的计时单价分别为: ,单价为元; ,单价为元; ,单价为元; ,单价为元; ,单价为元。 175采用第(3)种方式计价的,不同工作成果的计件单价分别为: ,单价为元; ,单价为元; ,单价为元; ,单价为元; ,单价为元。 176在下列情况下,固定劳务报酬或单价可以调整: (1)以本合同约定价格为基准,市场人工价格的变化幅度超过 ,按变化前后价格的差额予以调整; (2)后续法律及政策变化,导致劳务价格变化的,按变化前后价格的差额予以调整; (3)双方约定的其他情形: 18、工时及工程量的确认 181采用固定劳务报酬方式的,施工过程中不计算工时和工程量。 182采用按确定的工时计算劳务报酬的,由劳务分包人每日将提供劳务人数报工程承包人,由工程承包人确认。 183采用按确认的工程量计算劳务报酬的,由劳务分包人按月(或旬、日)将完成的工程量报工程承包人,由工程承包人确认。对劳务分包人未经工程承包人认可,超出设计图纸范围和因劳务分包人原因造成返工的工程量,工程承包人不予计量。 19、劳务报酬的中间支付 l 91采用固定劳务报酬方式支付劳务报酬的,劳务分包人与工程承包人约定按下列方法支付: (1)合同生效即支付预付款元; (2)中间支付: 第一次支付时间为 年 月 日,支付 元; 第二次支付时间为年月日,支付元; 192采用计时单价或计件单价方式支付劳务报酬的,劳务分包人与工程承包人双方约定支付方法为 193本合同确定调整的劳务报酬、工程变更调整的劳务报酬及其他条款中约定的追加劳务报酬,应与上述劳务报酬同期调整支付。 20、施工机具、周转材料供应 201工程承包人提供给劳务分包人劳务作业使用的机具、设备,性能应满足施工的要求,及时运入场地,安装调试完毕,运行良好后交付劳务分包人使用。周转材料、低值易耗材料(由工程承包人依据本合委托劳务分包人采购的除外)应按时运入现场交付劳务分包人,保证工程需要。如需要劳务分包人运输、卸车、安拆调试时,费用另行约定。 202工程承包人应提供施工使用的机具、设备一览表见附件二。 203、工程承包人应提供的周转材料、低值易耗材料一览表见附件三 2l、施工变更 211施工中如发生对原工作内容进行变更,工程承包人项目经理应提前7天以书面形式向劳务分包人发出变更通知,并提供变更的相应图纸和说明。劳务分包人按照工程承包人(项目经理)发出的变更通知及有关要求,进行下列需要的变更: (1)更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸; (2)增减合同中约定的工程量; (3)改变有关的施工时间和顺序; (4)其他有关工程变更需要的附加工作。 212因变更导致劳务报酬的增加及造成的劳务分包人损失,由工程承包人承担,延误的工期相应顺延;因变更减少工程量,劳务报酬应相应减少,工期相应调整。 213施工中劳务分包人不得对原工程设计进行变更。因劳务分包人擅自变更设计发生的费用和由此导致工程承包人的直接损失,由劳务分包人承担,延误的工期不予顺延。 214因劳务分包人自身原因导致的工程变更,劳务分包人无权要求追加劳务报酬。 22、施工验收 221劳务分包人应确保所完成施工的质量,应符合本合同约定的质量标准。劳务分包人施工完毕,应向工程承包人提交完工报告,通知工程承包人验收;工程承包人应当在收到劳务分包人的上述报告后7天内对劳务分包人施工成果进行验收,验收合格或者工程承包人在上述期限内未组织验收的,视为劳务分包人已经完成了本合同约定工作。但工程承包人与发包人间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明劳务分包人施工质量不合格时,劳务分包人应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的工程承包人的相关损失。 222全部工程竣工(包括劳务分包人完成工作在内)一经发包人验收合格,劳务分包人对其分包的劳务作业的施工质量不再承担责任,在质量保修期内的质量保修责任由工程承包人承担。 23、施工配合 231劳务分包人应配合工程承包人对其工作进行的初步验收,以及工程承包人按发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及劳务分包人工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收;工程承包人或施工场地内第三方的工作必须劳务分包人配合时,劳务分包人应按工程承包人的指令予以配合。除上述初步验收、隐蔽工程验收及工程竣工验收之外,劳务分包人因提供上述配合而发生的工期损失和费用由工程承包人承担。 232劳务分包人按约定完成劳务作业,必须由工程承包人或施工场地内的第三方进行配合时,工程承包人应配合劳务分包人工作或确保劳务分包人获得该第三方的配合,且工程承包人应承担因此而发生的费用。 24、劳务报酬最终支付 241全部工作完成,经工程承包人认可后14天内,劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料,双方按照本合同约定的计价方式,进行劳务报酬的最终支付。 242工程承包人收到劳务分包人递交的结算资料后14天内进行核实,给予确认或者提出修改意见。工程承包人确认结算资料后14天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款。 243劳务分包人和工程承包人对劳务报酬结算价款发生争议时,按本合同关于争议的约定处理。 25、违约责任 251当发生下列情况之一时,工程承包人应承担违约责任: (1)工程承包人违反本合同第19条、第24条的约定,不按时向劳务分包人支付劳务报酬; (2)工程承包人不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。 252工程承包人不按约定核实劳务分包人完成的工程量或不按约定支付劳务报酬或劳务报酬尾款时,应按劳务分包人同期向银行贷款利率向劳务分包人支付拖欠劳务报酬的利息,并按拖欠金额向劳务分包人支付每日的违约金。 253工程承包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时,应向劳务分包人支付违约金元,工程承包人尚应赔偿因其违约给劳务分包人造成的经济损失,顺延延误的劳务分包人工作时间。 254当发生下列情况之一时,劳务分包人应承担违约责任: (1)劳务分包人因自身原因延期交工的,每延误一日,应向工程承包人支付 元的违约金; (2)劳务分包人施工质量不符合本合同约定的质量标准,但能够达到国家规定的最低标准时,劳务分包人应向工程承包人支付的违约金; (3)劳务分包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时,应向工程承包人支付违约金 元,劳务分包人尚应赔偿因其违约给工程承包人造成的经济损失,延误的劳务分包人工作时间不予顺延。 255一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。 26、索赔 261工程承包人根据总(分)包合同向发包人递交索赔意向通知或其它资料时,劳务分包人应予以积极配合,保持并出示相应资料,以便工程承包人能遵守总(分)包合同。 262在劳务作业实施过程中,如劳务分包人遇到不利外部条件等根据总(分)包合同可以索赔的情形出现,则工程承包人应该采取一切合理步骤,向发包人主张追加付款或延长工期。当索赔成功后,工程承包人应该将索赔所得的相应部分转交给劳务分包人。 263当本合同的一方向另一方提出索赔时,应有正当的索赔理由,并有索赔事件发生时有效的相应证据。 264工程承包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误,以及应由工程承包人承担责任的其他情况,造成工作时间延误和(或)劳务分包人不能及时得到合同报酬及劳务分包人的其他经济损失,劳务分包人可按下列程序以书面形式向工程承包人索赔: (1)索赔事件发生后21天内,向工程承包人项目经理发出索赔意向通知; (2)发出索赔意向通知后2l天内,向工程承包人项目经理提出延长工作时间和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料; (3)工程承包人项目经理在收到劳务分包人送交的索赔报告和有关资料后,于21天内给予答复,或要求劳务分包人进一步补充索赔理由和证据; (4)工程承包人项目经理在收到劳务分包人送交的索赔报告和有关资料后2l天内未予答复或未对劳务分包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可; (5)当该项索赔事件持续进行时,劳务分包人应当阶段性地向工程承包人发出索赔意向,在索赔事件终了后21天内,向工程承包人项目经理送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与(3)、 (4)规定相同。 265劳务分包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误,给工程承包人造成经济损失,工程承包人可按上述程序和时限以书面形式向劳务分包人索赔。 27、争议 271工程承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的,双方约定采用下列第 种方式解决争议: (1)双方达成仲裁协议,向 仲裁委员会申请仲裁; (2)向有管辖权的人民法院起诉。 272发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工作成果: (1)单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同; (2)调解要求停止合同工作,且为双方接受; (3)仲裁机构要求停止合同工作; (4)法院要求停止合同工作。 28、禁止转包或再分包 281劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则,劳务分包人将依法承担责任。 29、不可抗力 291本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。 292不可抗力事件发生后,劳务分包人应立即通知工程承包人项目经理,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,工程承包人应协助劳务分包人采取措施。工程承包人项目经理认为劳务分包人应当暂停工作,劳务分包人应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内劳务分包人向工程承包人项目经理通报受害情况和损失情况,及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生,劳务分包人应每隔7天向工程承包人项目经理通报一次受害情况。不可抗力结束后14天内,劳务分包人应向工程承包人项目经理提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。 293因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担: (1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于劳务作业的材料和待安装的设备的损害由工程承包人承担; (1)工程承包人和劳务分包人的人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用; (2)劳务分包人自有机械设备损坏及停工损失,由劳务分包人自行承担; (3)工程承包人提供给劳务分包人使用的机械设备损坏,由工程承包人承担,但停工损失由劳务分包人自行承担; (4)停工期间,劳务分包人应工程承包人项目经理要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由工程承包人承担; (5)工程所需清理、修复费用,由工程承包人承担; (6)延误的工作时间相应顺延。 294因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任。 30、文物和地下障碍物 301在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时,劳务分包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知工程承包人项目经理,工程承包人项目经理应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门,工程承包人和劳务分包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。工程承包人承担由此发生的费用,顺延合同工作时间。如劳务分包人发现后隐瞒不报或哄抢文物,致使文物遭受破坏,责任者依法承担相应责任。 302劳务作业中发现影响工作的地下障碍物时,劳务分包人应于8小时内以书面形式通知工程承包人项目经理, 同时提出处置方案,工程承包人项目经理收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案,工程承包人承担由此发生的费用,顺延合同工作时间。所发现的地下障碍物有归属单位时,工程承包人应报请有关部门协同处置。 3l、合同解除 311如果工程承包人不按照本合同的约定支付劳务报酬,劳务分包人可以停止工作。停止工作超过28天,工程承包人仍不支付劳务报酬,劳务分包人可以发出通知解除合同。 312如在劳务分包人没有完全履行本合同义务之前,总包合同或专业分包合同终止,工程承包人应通知劳务分包人终止本合同。劳务分包人接到通知后尽快撤离现场,工程承包人应支付劳务分包人已完工程的劳务报酬,并赔偿因此而遭受的损失。 313如因不可抗力致使本合同无法履行,或因一方违约或因发包人原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,工程承包人和劳务分包人可以解除合同。 314合同解除后,劳务分包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按工程承包人要求撤出施工场地。工程承包人应为劳务分包人撤出提供必要条件,支付以上所发生的费用,并按合同约定支付已完工作劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。 32、合同终止 321双方履行完合同全部义务,劳务报酬价款支付完毕,劳务分包人向工程承包人交付劳务作业成果,井经工程承包人验收合格后,本合同即告终止。 33、合同份数 331本合同正本两份,具有同等效力, 由工程承包人和劳务分包人各执一份;本合同副本份,工程承包人执份,劳务分包人执 份。 34、补充条款 35、合同生效 合同订立时间:年月日 合同订立地点: 本合同双方约定后生效。 附件一:工程承包人供应材料、设备、构配件计划 附件二:工程承包人提供施工机具、设备一览表 附件三:工程承包人提供周转、低值易耗材料一览表工程承包人:(公章) 劳务分包人:(公章)住 所: 住 所:法定代表人: 法定代表人:委托代理人: 委托代理人:开户银行: 开户银行:帐 号: 帐 号:邮政编码: 邮政编码:模板工程劳务分包合同书甲方:乙方:依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。一、 工程概况:1、 工程名称: 2、 工程地点: 3、 建筑规模:总建筑面程约为 m2,高层 栋,具体 栋号为 栋,地下室 层二、 进出场日期:进场日期定为 年 月 日(管理班子及班组长提前两天进场),具体时间由甲方通知;终止日期根据工程进展、乙方工程质量、安全、工期、现场文明施工及综合管理等情况由甲方确定。 三、 劳务承包工程范围、承包方式、工作内容:1、 工程承包范围: 工程项目主体结构及建筑工程全部模板劳务工程内容、部分辅材、现场工程质量、工期、安全文明施工、小型机具、材料及半成品的水平垂直运输、二次倒运、材料清理堆码等;2、 承包方式:乙方必须要有施工资质或挂靠建筑劳务公司方可签订劳务合同。包工不包料(包铁钉铁线等部分辅材、小型机具、材料及半成品的水平垂直运输、二次倒运、材料清理堆码等一切有关费用),按照要求自备工器具;3、 工作内容:A、 提供人工进行一切与模板有关的工作,包括但不限于以下工作:a. 模板加工、刷脱模剂、转运、支设、安装、加固和拆除。b. 模板开凿、留洞和其它土建部分的预留、预埋。c. 施工完毕后模板、木方、门架、架管和扣件清理(起钉、清除混凝土砂浆等)、并负责堆放到甲方指定的堆码地点。d. 模板、木方、架管、扣件、门架等施工现场材料的水平及垂直运输,场内二次运输等。e. 木工加工房的布置、日常清理和维护。f. 模板拆除后混凝土面上材料的清理。g. 配合测量放线。h. 去模架底部设垫块,严禁破坏砼成型面。i. 后浇带模板支设(含清理)。B、 提供小型机械、工具和辅助材料(包括铁钉、铁线、雨衣雨具等)及一切与模板有关的工作,包括但不限于以下内容:a. 各种需要的木工加工机械和切割工具(圆盘锯、手电锯、电钻及其它手工工具等)。b. 各种辅助材料,包括钉子、铁丝、钢丝绳等加固材料。c. 纸胶带、海绵、泡沫薄等补缝材料。d. 锤子、扳手、胶水管、橇棒、墨斗、卷尺等工具。e. 三级配电箱以下的电线、插座和夜间加班照明灯具。f. 支模架底部设垫块,严禁破坏砼成型。C、 施工模板在加工房内一次配齐,不再增补,电锯不允许上楼,工人只配备手锯上楼工作,模板木方不可长材短用,大材小用,不可乱锯,发现一次罚款伍仟元整。D、 其实承包工作内容:a. 配备相应的施工管理人员负责配合测量、放线、对班组的技术交底、作好、班组的技术资料组织实施施工方案、技术交底、执行形象进度计划及现场质量控制和安全管理。b. 施工现场文明施工用工。c. 现场清洁卫生的维护。d. 成品保护。四、 承包工程费用: 在合同承包范围内,乙方完成规定的工作内容,且施工质量验收优良,工期、安全及文明施工等均达到甲方要求,合同劳务分包分项单价如下:1、模板:按砼接触面积或许按建筑面积 元/ m2包干。上述单价中包括一切与承包工作内容有关的费用、合同期内劳务市场人工工资涨价风险,辅助材料费用、各种工次、津贴、补贴、节假日加班、夜班和、赶工补贴、自备工具哭具费、劳保费、医疗费、差旅费、现场文明施工用工及工具、安全事故处理费等一切用工的各种费用且包括质量达到优良级奖、工期提前或按期完成奖、安全无伤亡事故奖、文明施工达标奖等。2、分部分项工和质量如仅达到不合格标准单价按上术单价乘以80%结算。3、原则上不办理签证变更,如确实因工程需要、设计变更或甲方原因发生合同范围外工程增加,增加费用可另行进行计算。、本工程质量为优良标准。五、 结算及付款方式:。1、 本工程劳务费用按月结算,乙方每月25日按当月实际完成之工程量向甲方申请付款,甲方按当月实际完成工程量的80%支付乙方工程进度款;项目部管理员在7个日历天内开出结算书,凭此结算书承包人可在甲方收到建设方当月进度款7日内要求支付其劳务进度款。2、 每次劳务费结算前,乙方应持有项目制定的实完工程部位的工程量结算申请单,由甲方施工员、质安员签定施工完成部位的质量、安全、进度、文明施工、资料评定和材料节约,符合要求后,由项目预算部进行审核结算(设计变更及签证工程量另需注明,并附有项目生产经理、技术负责人和合约核算部签字认可的签证单才能办理结算),上报项目经理签字。3、 结算付款时,严格兑现本合同和合同附件规定的其它奖罚条款。4、 付款方式:每月按实际完成工程量的 支付进度款。主体结构工程完工验收验收支付至工程总价的 ,工程余款在工程竣工验收合格后三个月内付清。乙方每月的工程罚款应在当月进度款中扣出,乙方每次的工程款必须优先支付工人及所雇人员的工资,每次发放的工资表应上报甲方留底。乙方如承包范围的工作未完成就要求退场或发生重大质量安全事故及达不到合同要求被勒令退场,结算总价的 70% 不予支付。六、 质量管理要求:1、 本工程必须确保创“安全文明施工样板工地。”2、 必须达到国家规范标准(分部分项工程合格率100%,优良率90%以上),分部工程合格率比目标每低1%,扣除乙方工程结算款的1%。3、 按国家质量评定标准如施工技术验收规范及甲方质量管理标准进行验收。4、 每月31日由甲方质检及技术人员对已完成工程部位进行检查验收,并填写分项工程质量检验评定表,以此确认已完工程质量情况,作为当月结算的依据。若乙方的质量达不到要求时,甲方有权暂扣当月的工程款作为质量保证金,当乙方整改完毕后方可返还该部分质量保证金。5、 乙方必须按照国家、地区和甲方的质量标准进行自检,配合项目质检员进行联检。如果达不到验收标准,返工修补所发生的工费、材料费及甲方因此所产生的一切损失费用全部由乙方负责,甲方还将视其情况适当给予罚款,严重时甲方有权责令乙方无条件立即退场,且乙方不能以任何理由干扰后续施工。6、 工程每层一验收,两次验收不合格按本层合同价的5%进行罚款,且本层工程只按合同价的70%给予结算。连续三层验收不合格,乙方自行退场,已完工程只按原合同价的70%结算。7、 乙方必须服从甲方管理人员的管理,对甲方人员下发的工程质量整改通知,必须及时、全力整改至达到要求为止,若乙方对整改要求置之不理或整改不力、不及时,甲方有仅对乙方进行罚款处理,严重时可勒令其退场。七、 安全文明施工要求:A、安全管理1、乙方必须建立健全安全机制,班组需配备安全员、并纳入甲方安全日常管理工作。必须加强安全管理,确保无重伤、死亡事故。2、乙方必须做好班内安全教育。严格执行国家、地方和项目制定的安全操作规程,安全管理制度及制安管理条例。3、乙方人员在施工过程中违章操作造成的安全事故/治安事故,其责任和费用均由乙方全部承担(承包单价包括此费用)甲方并给予罚款处理。4、乙方人员必须全员购买工伤保险,费用自理。5、乙方进场工人必须参加“平安卡”考试并办理“平安卡”,费用由乙方自行承担。B、安全生产1、严格遵守施工现场各项安全管理制度和本工程安全技术操作规程。2、新工人入场必须经过三级安全教育,考试合格方可上岗。3、进入施工区必须配戴工作卡、安全帽,不得穿拖鞋及打赤膊工作,不行酒后作业,高处作业必须佩挂安全带,不行随意从高处抛丢物体,施工区严禁吸烟。4、不得随意移动和拆除防护装置、设施及安全标牌标志。5、下班前必须切断施工机械电源。6、特种工人必须持证上岗。7、发现安全隐痪必须及时上报及配合处理。8、乙方人员不遵守上述1-7项规定而发生安全事故,安全事故费用由乙方自行承担(费用在10000元以下的由乙方负责,20000以上的由甲乙方负责各50%)。9、甲方有权对乙方施工人员在生产工作中的违反安全生产规章制度的行为予以制止和纠正,甲方有权对不满足安全管理要求的乙方人员提出更换并进行处罚。C、文明施工要求1、乙方人员按甲方要求制作并配戴工作卡,其工本费用自理。2、使用工具要保持清洁,要分类堆放整齐,机具保持清洁,收工前要彻底清洁一次;做到工完场清,保持施工现场干净,不得有本班材料及杂物在现场,否则甲方派人清扫,费用从乙方工程款中扣除。3、材料到现场后,指定场地分类堆放整齐有序。4、材料用完后,清理干净,按指定场地分类堆码整齐。5、乙方自觉处理好与其它班级或分包单位的关系,不得因任何理由与他人发生争吵或打架事件。乙方人员发生打架行为,甲方对该班组处以每次1000-5000元罚款,当事人无条件立即退场。6、乙方人员不得在工地盗窃甲方财物,一经发现,当事人送交派出所处理其所在班组罚款1000-10000元。八、进度要求:1、乙方必须按甲方进度计划按期或提前完成,否则按每延期一天罚款5000元进行处罚(节点工期和总工期可累计进行罚款)。2、甲方每旬对乙方施工进度考核一次,由于乙方原因连续二次达不到工期要求,甲方有权勒令乙方无条件退场,同时承担引起的一切损失。九、成品保护1、保护好钢筋、模板安装及其它预留、预埋半成品。2、砼结构成品保护。3、其它成品保护工作。十、材料使用:1、乙方所领用材料不得超过工程定额预算量,超过限量,则超出部分的材料费全部由乙方负责,在乙方的工程款中扣出。2、乙方必须严格按照甲方的要求进行施工,乙方人员不按规定作业,无故浪费材料,每发现一次根据情节轻重罚款500-5000元,当事人清退出场,若造成甲方损失,损失费用全部由乙方负担。十一、甲乙双方职责:甲方职责:1、 甲方为乙方提供食宿条件,乙方自带行李、自购餐票。2、 乙方上岗前,甲方应组织有关人员对乙方人员进行入场教育培训。3、 甲方负责替乙方输有关证件(包括外来就业证、项目出入证、平安保险卡等),办证所需费用由乙方承担。4、 甲方根据生产情况安排乙方工作,并对乙方进行分部分项工作技术交底及技术指导,解决施工中遇到的技术难题。5、 甲方应按合同约定及时给乙方结算、支付劳务费。乙方职责:1、 乙方必须派出甲方所需的在技术水平等各方面均合格的工作人员。特种作业人员必须持证上岗。要求乙方负责人为其每一个职工投社会保险;2、 乙方必须遵守甲方各项规章制度,服从甲方统一指挥调度;3、 乙方必须把所需用材料计划提前三天报甲方并按照施工预算核定领用材料,乙方在施工中要注意材料节约,不得长材短用,不得浪费,不得偷窃,如有浪费或偷窃,甲方按损失材料价值加倍罚款;4、 乙方必须爱护甲方提供的施工机具,如有损坏或遗失,应照价赔偿;5、 乙方必须按照工程图纸、甲方施工方案、工艺标准、技术交底、以及甲方其它要求组织施工作业;必须按期、保质、保量、安全地完成所承包的分项工程。6、文明礼貌、自觉维护周围环境、遵守各项规章制度、不扰民。十二、履约保证金:1、乙方在签定合同前必须缴纳人民币 万元(大写人民币: 万元整)履约保证金。2、乙方缴纳的履约保证金,根据安全、工期、文明施工、质量进行分解。安全占40,质量占20,综合管理占10,文明施工占10。如乙方达不到合同对质量安全、工期、文明施工、综合管理等各项要求,甲方有权依据合同进行处罚扣除相应的履约保证金。甲方每半月组织一次综合考评,对乙方进行综合评定,甲方将严格按照项目综合考评奖罚办法对考评结果兑现。3、乙方缴纳的履约保证金在 层完工后退还给乙方。十三、其它事项:1、 签订劳务合同时,乙方必须将拟进场人员册上报甲方,所报花名册人员必须与相应人员本人身份证名字及事实相符。且进场工人均需办理“平安卡”。乙方必须保证其队伍的人员稳定,现场人员不能随意变动,如需变动或增加人员,必须在三天前向甲方提供书面变更人员名单。乙方人员与其花名册不符者所发生后的伤、亡事故,甲方将视其为私招乱雇,勿论原则,一切后果由乙方负责,所发生的一切费用又乙方承担并按项目规章知道其处罚。2、 乙方指定 为现场负责人。乙方负责人不得擅自离开施工现场且每日早、晚均要向甲方对口专业管理人员报道,偶尔立刻须向甲方请假并委托代理负责人,如未请假离开或未委托代理负责人,每次罚款100元,乙方其他人员未经甲方同意,任何时候(包括节假日及双抢期间)均不得擅自离岗,否则每发展一个人一次罚款50元/天且乙方应赔偿甲方因此而造成的损失,节假日乙方施工人员不得减少,每减少一个,处罚50元/天。3、 施工过程中,如无甲方指令,乙方不得擅自停工,如发生,乙方须赔偿甲方一切的损失,并根据对工程影响大小,罚款5000至10000元。4、 乙方人员必须在甲方食堂统一用餐,乙方不得私设食堂,否则甲方将勒令其退场。5、 乙方承包工程范围内工作内容不得转包。6、 乙方必须坐好承包范围内的成品和半成保护工作不得破坏其它范围内的成品和半成品,否则按损失状况,加倍处罚。7、 甲方有权辞退乙方不听指挥和不听安排的人员;如乙方不能满足甲方对其工期、质量、现场安全及文明时光等各项要求,甲方有权勒令乙方停工整顿直到终止合同,由此造成的损失由乙方承担。8、 工期签证:因停水、停电、甲方机械设备以及材料供应不及等由于原因造成乙方工作超过八小时延误且无法进行其它工序的工作,经甲方确认后按实际误工小时顺延工期,但乙方不得另行要求甲方补贴任何费用。9、 所有劳保费用包含在包干单价中,甲方不另承担。乙方须随时做好雨、雪天施工的雨衣、雨鞋等劳动保护用品;工程保险、安全帽、安全带、安全绳、工作服等由甲方统一规定统一办理,乙方须交纳相应成本费。10、 乙方人员保险费用按乙方工程结算总价的1计取,在工程结算时扣出。11、 如乙方不履约合同,其余款及质量保证进作为支付甲方的违约金。12、 工程保险以外的工伤费用由乙方自行负担。13、 本合同未尽事宜甲乙双方本着平等原则,可协商补充条款。以上条约自双方签字、盖章之日起生效。此合同一式贰份,甲乙方各壹份,均具有同等法律效力。甲方签字: 乙方签字:2007年 月 日 2007 年 月 日_工程混凝土分项工程劳务分包合同甲方: 乙方: 根据中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法、中华人民共和国劳动合同法、建筑安装工程承包合同条例及其他有关法律法规、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本工程劳务分包事宜协商达成一致。订立本合同如下:一、工程概况:1、工程名称:2、工程地点:二、合同内容:(内容、范围、工作量计算方式及确认)1、承包范围:_工程中的第 单元涉及的所有混凝土的浇筑及安全文明施工。2、承包内容:、所有混凝土的浇筑、养护。、施工现场内及作业面的清理、收捡,配合钢筋工等工作(包括文明施工的突击安排),不发生一切计时工。、乙方在承包范围内的工具由自己全部负责,进入现场的机具必须有出厂合格标志,并经由项目部检查合格后方能安装使用。其中包括(手套、雨衣、安全帽,靴子、振动棒),对讲机不少于3部等其它工具。、当天内清理完已完工作面,并将的材料堆放到指定地点。三、工程单价包括内容(定额规定内容及相关文件内容):1、按2009定额计算规则,以工程图计算实际浇筑量:垫层(包括原浆收面压光)4.00元/m3基础、主体结构按13.00元/m3计算(其中含机械费0.50元/m3,管理费1.00元/m3,收面1.00元/m3,专人养护0.50元/m3,砼浇完后保证钢筋扫描符合规范要求1.00元/m3,后浇带保护、清理后浇带溢处砼、钢丝网剔打0.50元/m3,楼层砼清除(不仅限于砼)0.50元/m3,文明施工费1.00元/m3,钢模背后盛装(溢出)砼剔除0.50元/m3,因砼原因泵管堵塞而发生泵管支拆1.50元/m3,模板陷入砼20mm及20mm以上的模板的拆除0.50元/m3,其他与本工程相关不可预见的内容0.50元/m3,自行用通讯工具通知联系砼0.50元/m3,外墙漏浆水用水冲洗1. 00元/m3,柱子浇砼前砂浆封闭脚部0.5元/m3)。2、乙方必须保证施工人员充足,随叫随到,直到承包范围内的工程量顺利完工。如乙方全部合格完成承包范围内的工程量,主体工程优质结构评定后,甲方给予乙方基础、主体砼4. 00元/m3元的奖励。主体施工完以前,不得以任何理由退场,否则0.00以下砼按单价8.00元/m3计算,0.00以上按10.00元/m3计算。3、基础主体结算方法按现场搅拌站登记的混凝土方量的98%计算。4、以上分项含各种管理费、本工种使用手工工具、振动机具(包括机具应带缆线、三级配电箱以外的电缆自带)、振动棒、冲洗模板,养护用的水管等机具工具费。特殊情况发生计时工按技工普工平均45.00元/工日计算。5、以上内容乙方拒绝或壹天内未完成,甲方可另行组织人员完成,对外支付所有费用直接从乙方工程款中扣除,乙方无条件接受。6、(定额外补充内容):、抄平、临时支拆、砼浇筑时,保护成品马道的铺设、砼浇筑、养护、楼层砼灰锅巴、钢模背面砼清除和砼浇筑车辆冲洗、因砼原因模板陷入砼20mm以上模板拆除,墙柱模板下口的封堵自行同搅拌站联系砼等工作。、钢筋验收前,模板的浇水湿润、冲洗和垃圾清理。、后浇带保护:清理后浇带溢处砼及钢丝网剔除,清理冲洗、清理积水(甲方、监理验收合格,才能够浇筑后浇带砼)。、安全文明施工:乙方必须为进场施工人员办理各种用工手续、社会综合保险和大病统筹保险费用,在乙方管理费中已包括该部分费用,由乙方自觉向相应机构缴纳;负责劳保用品的及时发放,保证施工人员使用合格的安全帽、安全带。各班组每天施工完后必须做到工完料清、堆码整齐,如未达到要求,甲方有权安排专业人员帮助完成,每工日按80.00元计,在工程完工结算时扣除。、必须设专职质检和技术主管各一名。、乙方及代理人每天必须亲临现场,有事必须请假,否则处以违约金100元/天。每周例会,乙方及代理人必须准时参加,如有事,必须提前一天向项目经理或责任工长请假,否则缺席按100.00元/次,迟到按50.00元/次进行罚款。四、 合同价款:1、根据上述第二、三条工程承包范围及内容,经甲、乙双方一致同意由甲方审定后的实际工作量作为本合同的合同价款的计算依据。2、以上单价均包括本合同定额规定承包内容中的所有工作内容和定额补充内容及生活临时设施费、文明施工费;自带各种自用材料和安全用具费、外来用工管理费,农忙措施费,赶工补偿费用,管理费、利税以及甲方付给乙方的病、事、劳保、差
展开阅读全文