工程工程合同汇编九篇

精选工程工程合同汇编九篇现今很多公民的维权意识在不断增强，很多场合都离不了合同，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。合同有不同的类型，当然也有不同的目的，下面是作者整理的工程工程合同 10 篇，希望能够帮助到大家。工程工程合同 篇 1甲方：湖北晟鑫金属制品有限公司乙方：甲乙双方就公司综合楼室内地面的地砖、内墙砖、卫生间地面及墙面、工程本着公平、公正、相互合作的原则，一致达成如下协议：一、工程单价：1 、 内墙工程计量方式： 按规格实际粘贴的工程量。 。 卫生间地面及墙面铺贴，按实际面积计价。其它踢脚线按实际完成工程量以米计算。2 、工程综合单价： 地砖 18 元 , , 墙砖、卫生间地面及墙面25 元 ，踢脚线 5 元. （ 含材料转运）二、付款方式：1 、单体工程施工面完成验收合格后付已完工程量的50%，2、工程竣工验收合格后付工程款80%。3 . 剩余款项工程竣工后一年内付清。三、甲方权责1 、 在施工过程中， 甲方发现乙方在人员组织及工程质量上不能达到甲方对工程进度及质量要求时，甲方有权更换施工班组。2 、甲方现场管理人员有权对乙方在施工工程中违反规范要求的进行经济处罚。对有危害人生安全的部位，有权立即停工要求整改。3 、甲方提供电源、水源。四、乙方权责4 、乙方必须听从甲方的统一安排及指挥；5 、乙方必须在甲方安排的工期内保质保量的完成施工任务；6 、乙方必须做到工完料清，负责对施工的建筑垃圾清除；4 . 、乙方必须配合甲方，乙方提供墙地砖施工必须的工具；5 、 乙方必须对每班的施工的墙地砖清理并经甲方验收合格， 对甲方验收不合 格的地方应及时整改清理。6 、 所有材料的室内转运、 砂灰的拌制及转运所有用工均由乙方负责。 墙砖乙方必须采用白水泥勾缝，勾缝用工乙方负责。五、安全责任1 、因乙方造成的安全事故由乙方全部负责经济、民事及法律责任；2 、 乙方在施工时必须佩戴安全帽， 甲方检查到如果未佩戴， 对每人每次处以50 元罚款，罚款在工程款中扣除；六、工程质量控制1、墙砖、地砖、质量控制：立面垂直度2mnrt,表面平整度内，阴阳角方正2mnft,接缝直线度2mn,接缝宽度2mm。不能出现空 鼓现象，发现一处要求返工并赔偿两倍的材料损失费。2 、因乙方施工原因造成返工，乙方承担一切经济赔偿责任。七、工程工期：自 20xx 年 10 月 20 日至 20xx 年 11 月 20 日， 30 天内完工，因乙方原因不能按期完工每延误一天罚款500 元。八、未尽事宜经甲乙双方共同协商另行签订补充协议，补充协议具有同等法律效力。九、本合同一式二 份，甲、乙双方各执一 份，自双方签字之日起生效，工程竣工验收后结清余款合同自行终止。甲方：代表签字乙方签字：20xx 年 10月 20 日工程工程合同 篇 2发包方：（ 以下简称甲方）承包方：（ 以下简称乙方）根据贵州电 # 公司批复的贵阳供电局第一批农# 完善化工程与农# 完善工程预备项目实施计划， 甲方确定将下列工程发包给乙方施工， 现经双方协商， 达成如下协议：一、 工程内容及承包方式1 、工程内容：2 、工程安装费 万元 （ 具体明细见附表） ：具体金额为：子项中标价X设计方案的工程量3 、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。4 、工程工期：从年 月 日至 年 月 日。二、工程价款的支付方式5 、工程价款的支付方式：、 预付款： 甲、 乙双方签订合同后三十日内， 甲方预付合同工程安装费的 20%、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后（ 质保期一年） ，甲方支付乙方工程安装费的75%。、 保修条款： 本工程保修期为一年（ 保修期从工程验收合格， 投入运行之日起计算 ） ，保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。、费用支付以转账支票或电汇方式进行。三、工程管理6 、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电#公司、贵州电#公司下发的 （1999）191 号文关于农村电#建设与改造技术原则、 贵州省电力公司县城中、 低压配电#改造技术导则、 贵州省农村电#建设与改造的基本技术要求 ，及贵阳供电局下发的 10kv 配电线路实施技术规范 、 低压配电技术规范施工验收。7 、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。8 、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。9 、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。10 、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。11 、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。12 、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。四、设备、材料供应与清理13 、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分（县） 局签单到指定的地点领取主材。14 、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。15 、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。五、违约责任16、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：责令乙方立即停止施工， 不付乙方工程款，要求乙方承担一切经济损失和法律责任。17 、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。18 、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。19 、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。六、争议及其它20 、争议解决的方式：合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。21 、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，本合同自双方签章之日起生效。22 、未尽事宜，双方另行协商。23 、附则：甲方 （ 签章 ） ： 乙方 （ 签章 ） ：法定代表人： 法定代表人：委托代理人（ 签名 ） ： 委托代理人（ 签名 ） ：年月日年月日工程工程合同篇 3委托方（甲方）：姓名身份证号码住所地址邮政编码联系电话被委托方（乙方） ：企业名称法人代表企业所在地址企企企企证书编号企企企企邮政编码企企企企联系电话企企企企根据国家及当地政府有关规定，经双方协商，签订本合同，以共同遵守。第一条 工程概况地、工程地址居、居室规格室厅厨房施、施工面积室平方米 厅 平方米企企企企平方米卫生间企企企企平方米。4、施工内容（附施工单或施工图）托、委托方式6、开工日期4P月日7、竣工日期4P月日8、施工总价 元（附工程预算书）其中：材料款企企企企元人工费 元其他费用 元第二条质量要求1、使用材料品种、规格、名称(附清单)2、工艺标准双方同意参照中国轻工总会制定的家庭装饰工程质量规范人、施工质量检查监督部门4、施工过程中如有特殊质量要求，双方应达成一致意见，签订补充合同。5、质量保修期自工程验收后起为 年，保修费用由现任方负担。第三条价款支付1、包工包料者合同签约后预付%价款，余款竣工验收后一周内付 人，如拖延付款，每拖延一日罚所欠款项的%。2、包清工者付款方式为。3、在施工过程如有项目增减，双方应签补充条款增减价款。第四条违约责任1、乙方如不能如约保证质量，应返工，费用自负。2、因乙方原因不能按期完工，人拖延一日应由乙方支付损失费 元。3、因甲方原因不能按期完工，人拖延一日应由甲方支付误工费 元。4、在施工过程中，甲方未经与乙方代表协商私自更改施工内容，所引起的质量问题，责任自负。5、合同生效后，履行期届满前，擅自解除合同的一方，应按合同价款的一%支付违约金；因擅自解除合同，已给对方造成的损失超过违约金的， 还 应进行赔偿，补偿违约金不足的部分。6、由于一方要求解除合同，造成对方经济损失的，按实际造成的损失赔偿。第五条争议处理1、合同履行中发生的争议，双方可以通过协商解决。协商不成时，采用下 列方式解决：(1)向当地室内装饰行业主管部门申请调解解决。(2 )通过仲裁解决。(3 )通过诉讼解决。第六条 合同变更1、双方已达成协议，如有一方要求变更内容，需征得另一方同意并履行签 约手续。2、合同自签订之日起生效；保修期内有关保修条款生效，其余条款终止； 保修期满后全部条款终止。第七条补充条款第八条合同文本本合同正本两份，甲乙方各执一份，副本视需要送有关部门。甲方：乙方：年 月 日签订工程工程合同 篇 4甲方：乙方：根据中华人民共和国经济合同法和建筑工程承包合同条例的相关规定, 结合实际 , 经甲 . 乙双方共同协商, 为明确双方在工程施工中的权利 . 义务和经济责任 ,特约定以下条款, 以便共同遵守一、工程名称：二、工程地点：三、工程承包范围：四、工程期限：承包价格及承包方式：五、付款方式：地址：剑川县滇藏南路30 号 电话： 0872-XX 邮编： XX六、双方责任：甲方监督乙方施工进度、工程质量、如有问题双方协商解决，产生费用由乙方负责。七、因承包方造成的返工，安全事故、质量事故等费用全部由乙方负责。八、按规范要求施工，质量达到国家验收合格标准。本合同一式三份，双方签订后生效，结束后自然终止，合同未尽事宜双方协商解决。甲方 （公章 ） ： 乙方 （公章 ） ： 法定代表人（ 签字 ） ： 法定代表人（ 签字 ） ： 年月日年月日工程工程合同 篇 5甲方：乙方：甲方委托乙方承担荔波漳江风景名胜区大七孔码头维修工程项目施工任务，甲乙双方本着分工协作， 相互合作的原则， 为确保工程质量和按期完成施工任务，经双方共同协商，按照中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例并结合本工程具体情况，签订以下合同条款：一、工程名称：大七孔码头维修工程二、工程地点：大七孔码头三、承包方式：包工包料四、建设规模：石方、楼梯维修17步、铺设石头地板48m2码头步道、河中炸石头、天钟洞厕所维修等。五、工程总造价：伍万陆仟壹佰贰拾元 （56 ，元 ）整。六、开工时间： 201 年 月 日七、竣工时间： 201 年 月 日，工期为 天，如有新的要求变更及遇不可抗力的因素，工期可以延顺。八、工程质量要求及责任甲方责任：甲方负责办理工程施工所需的各种手续，协调处理相关事宜，确保工程项目顺利开展。乙方责任：1 、 乙方必须严格按照甲方审定的施工图纸、 建设方案及有关工程建设规范的规定进行施工，并无条件地接受甲方的质量监督管理。2 、 乙方必须做好环境保护和施工场地的卫生管理。 在施工过程中， 必须按照甲方指定的地点和要求进行土方开挖、 施工垃圾堆运输和处理， 并保护周围环境林木植被，不得随意破坏。3 、 工程竣工后， 乙方要做好工程垃圾的清理工作， 未验收前要保证建设工程的保护工作，不能发生损坏，造成的 . 后果由乙方承担。九、安全管理：乙方必须加强施工安全，如乙方在施工过程中由于安全管理或施工操作不当和技术问题造成直接或间接的经济损失，由乙方全部承担。十、竣工验收：工程竣工后，乙方必须口头或书面通知甲方并向甲方提供完整的竣工材料、 竣工报告及相关材料， 甲方应按乙方通知时间及时组织相关人员进行验收，并出具验收结论。十一、付款方式：甲方视乙方工程进度，分期付款，待验收合格后，乙方出具税务票据一次性结算工程款。十二、保质期限：工程竣工验收后，保修一年。十三、以上条款未尽事宜，双方可以协商解决。十四、本合同一式份，甲方执份，乙方执份。甲方 （公章 ） ： 乙方 （公章 ） ： 法定代表人（ 签字 ） ： 法定代表人（ 签字 ） ： 年月日 年月日工程工程合同 篇 6甲方 : 乙方 :经甲乙双方充分协商, 达成如下合作协议条款:甲方根据国家规定的有关要求在宁波设立xx 工程建设监理有限公司宁波分公司， 所有成立分公司的手续均由甲方出面， 由乙方负责办理， 成立分公司的费用由成立后的分公司自行解决。 甲方在宁波的分公司成立后， 由乙方出面承包甲方宁波分公司的经营管理， 乙方以甲方分公司名义对外承接监理业务， 并报甲方备案， 甲方对乙方在监理过程中的事务实施监督管理， 乙方根据承接监理业务的收费情况，将每项监理业务收费的%上缴给甲方作为甲方的管理费用。甲乙双方权利义务：（一）甲方负责提供有效的工程监理营业执照及工程监理的资质证明文件。（二）甲方对乙方的工程监理项目进行相应的备案管理，并对乙方的监理工作提供相应的业务指导。（三）乙方必须按国家工程建设法律法规规定的要求，严格实施监理法规中条文条款，严格做到三控二管一协调监理顺序，保证工程监理质量。（四）乙方必须配备相应的工程监理专业人员，确保在工程监理过程中符合工程监理的技术要求及质量要求， 所有工程监理技术人员及管理人员均由乙方自行聘任和解除。（五）乙方必须按月向甲方提供相应的财务报表，及时向甲方汇报承接监理工程的合同总价及相应的费用分摊情况， 并按双方约定的比例按时缴纳相应的管理费用。违约责任：甲方必须按合同约定提供相应的营业执照及资质证明，否则乙方有权随时解除本合同，并要求甲方赔偿相应损失。乙方必须按合同约定上交相应的管理费用，逾期交付超过三个月的，甲方有权解除本合同，并有权要求乙方按日息万分之二交纳违约利息。本合同一式两份，甲乙双方各持一份，由甲乙双方签字并盖章后生效，双方若因本合同发生争议的， 应尽量协商解决， 协商不成的， 双方均可向各自所在地的人民法院提起诉讼。工程工程合同 篇 7一、词语定义及合同文件1 、名词解释2 、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：执行协议书的相关条款。3 、语言文字和适用法律、标准及规范本合同除使用汉语外，还使用语言文字。适用法律和法规需要明示的法律、 行政法规： 中华人民共和国合同法 、 中华人民共和国建筑法 。适用标准、规范适用标准、规范的名称： 国家颁发的工业设备、管道防腐绝热规范、标准及 施工及验收规范 。发包人提供标准、规范的时间： 开工前五天国内没有相应标准、 规范时的约定： 有特殊要求的标准或规范由发包人在工程开工前提供。4 、图纸发包人向承包人提供图纸日期和套数： 在工程正式开工前五日内， 向承包人提供安装施工图贰套，土建施工图壹套。发包人对图纸的保密要求： 无 。使用国外图纸的要求及费用承担： 无。二、双方一般权利和义务5 、工程师监理单位委派的工程师姓名： 职务：发包人委托的职权：需要取得发包人批准才能行使的职权：发包人派驻的工程师姓名：职务：工程师职权：监督工程进度及工程施工质量不实行监理的，工程师的职权：7 、项目经理姓名： 刘 庆职务： 项目经理 ( 副总工程师)8 、发包人工作发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：(1) 施工场地具备施工条件的要求及完成的时间： 设备、管道的安装满足施工进度要求。(2) 将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：承包方在施工中使用的水、电、电讯，发包方在施工场地内指定具体使用点。(3) 施工场地与公共道路的通道开通时间和要求： 在施工期间，发包方应保证施工运输要道畅通。(4) 工程地质和地下管线资料的提供时间： 无(5) 由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间： 在承包人正式进场施工前，应办理完施工许可等有关手续。(6) 水准点与座标控制点交验要求： 无(7) 图纸会审和设计交底时间： 无(8) 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物 ( 含文物保护建筑) 、古树名木的保护工作： 无(9) 双方约定发包人应做的其他工作： 无发包人委托承包人办理的工作：无(10) 、承包人工作承包人应按约定时和要求，完成以下工作：(1) 需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无(2) 应提供计划、报表的名称及完成时间： 按时发包人提供月进度计划。每月 25 日前，提供每月完成工作量报表，一式两份。(3) 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求： 按照施工现场治安保卫管理办法搞好现场安全保卫工作。(4) 向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求： 无(5) 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续： 无(6) 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担： 承包人有责任保护已完工程的成品、半成品 ;某些产品发包人有特殊保护要求时，发包人承担其所发生的费用。(7) 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、 构筑物 ( 含文物保护建筑) 、 古树名木的保护要求及费用承担： 无(8) 施工场地清洁卫生的要求： 按发包人有关规定， 工程竣工做到工完场地清。(9) 双方约定承包人应做的其他工作： 无三、施工组织设计和工期承包人提供施工组织设计( 施工方案 ) 和进度计划的时间：按发包方要求提供进度计划。工程师确认的时间：收到施工进度计划后五日内确认。群体工程中有关进度计划的要求： 无13 、工期延误双方约定工期顺延的其他情况： 无四、质量与验收17 、隐蔽工程和中间验收双方约定中间验收部位： 执行通用条款的有关规定。19 、工程试车试车费用的承担： 无五、安全施工执行通用条款第五条。按承包人的安全责任书执行。六、合同价款与支付23 、合价款及调整本合同价款采用 按实结算 方式确定。(1) 采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围： 无风险费用的计算方法：无风险范围以外合同价款调整方法： 按实调整。(2) 采用可调价合同， 合同价款调整方法： 本工程采用可调价格。 调整依据执行通用条款条内容，以及发包人提出的较大功能性改变的设计修改。执行青海省相关定额及相应配套文件，按二级标准取费。(3) 采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：无双方约定合同价款的其他调整因素： 调整的条件： 1、 甲方代表确认的工程量增减 ;2 、 甲方代表确认的设计变更或工程洽商;3 、 工程造价管理部门公布的国家对税、费等价格调整;4 、双方商定的增减或调整。调整的方式：若有设计变更、工程签证、零星用工等，根据相关的收费标准，办理追赶加预算，调整总造价。24 、工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：合同签订生效后七日内预付30%的工程费和全部材料费。扣回工程款的时间、比例：工程决算后扣回。25 、工程量确认承包人向工程师提交已完工程量报告的时间： 每月 30 日前向发包人提交已完工程量报告，发包方三日内确认，作为付款依据。26 、工程款 ( 进度款 ) 支付双方约定的工程款( 进度款 ) 支付的方式和时间：每月五日前按核实后的工程量支付进度款; 竣工验收决算后，扣除工程总价的5%作为质保金，其余工程款发包人在决算办理后 7 日内一次性付清。七、材料设备供应27 、发包人供应材料设备( 附材料设备清单)发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：(1) 材料设备单价与一览表不符：无(2) 材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符： 无(3) 承包人可代为调剂串换的材料：无(4) 到货地点与一览表不符：无(5) 供应数量与一览表不符：无(6) 到货时间与一览表不符：无发包人供应材料设备的结算方法： 无28 、承包人采购材料设备承包人采购材料设备的约定： 承包人自行采购。八、工程变更执行通用条款第八条九、竣工验收与结算32 、竣工验收承包人提供竣工图的约定： 在工程正式交验后 20 日内， 承包人向发包人提供竣工结算：在该合同范围工程交验后一月内，承包人向发包人提供竣工决算资料贰套。发包人在10 日审批完毕，返回承包方， 7 日内办理财务决算。按条件第条执行工程工程合同 篇 8发包方：（ 以下简称甲方）承包方：（ 以下简称乙方）甲方将宜昌澳卡建材科技有限公司整体耐磨地坪劳务承包给乙方施工，为搞好本工程 , 严把质量关，在对工程质量、安全、进度、文明施工、材料控制等方面，为明确责任，双方平等自愿商定达成以下协议：一、 承包方式及范围1 、 本工程承包方式： 甲方以包工包质量包进度包安全大包干形式承包给乙方施工。2 、本工程承包范围包括：包干单价中包含汽油、照明灯具、防护用品、防署防寒、雨具、劳保福利和所有医药费用。另外，乙方有义务配合甲方迎接各级领导来工地检查的配合工作。二、 承包单价本工程大包干单价： 本工程耐磨地坪施工元 , 水泥收光元。 承包范围为澳卡公司的所有工程工地范围。三、施工工期：施工期限： 20xx 年 2 月 12 日 20xx 年 2 月 12 日 （ 为期一年 ） 双方约定不论农忙和工地多少情况如何，乙方必须保证至少有8-10 人到场施工，工地多时合理调配施工，不能出现缺人现象。四、付款方式工程进场支付每人每天四十元生活费用，施工机器油料费用元，完工面积确认后一次性支付至施工总费用的80%， 余额20%在 20xx 年春节前付至总施工费用95%， 5%作为工程质量保证金。五、质量进度要求1 、 按照业主或总包要求施工， 严格执行“施工验收规范”和“质量检验评定 标准”，确保工程质量达到优良标准。即：表面平整光滑、无马蜂窝及明显色差等现象。2 、按甲方制定的工程工期、质量、安全要求，合理安排、调剂和组织施工技术力量和生产工人。若甲方按施工组织计划需要采取24 小时施工制，乙方必须组织好施工班组施工。3 、乙方必须保证各工种紧密配合，互相协作，搞好工种衔接配合，合理组织交叉作业，服从工地统一计划、安排，需要连续作业施工或突击施工的工作，必须按期优质完成， 否则乙方承担由此引起的相关工种施工班组停工、 误工损失费。六、文明施工1 、严格遵守甲方制定的各项规章制度，遵纪守法，维护工地利益和秩序，搞好宿舍卫生。2 、 全部带好身份证等证件外出就业证件， 不带身份证工伤事故不得报销任何费用，不准收留在逃刑事犯，不准雇用童工和不能从事建筑工作及带病的人员，违者处以罚款外，立即职退工作，不准留宿外来人员。3 、完工时做到工完场清，节约材料，严禁浪费。每施工完一层 （ 段 ） ，上一施工层 （ 段） 必须清理干净。七、安全生产1 、乙方保证组织对本班组人员经常进行安全生产技术交底，安全文明教育。2 、甲、乙双方应重视安全，甲方必须加强安全管理，完善安全规程制度，作好安全设防。 乙方有权拒绝违章指令， 有权拒绝使用不符合安全规范的材料、 设备。3 、对违反操作规程不注意自身的安全所造成的事故，后果由乙方班组负责，项目部不承担任何责任。 （ 具体遵守照安全合同 ）4 、非专业人员不得用工地任何机械设备，由此造成安全及损失由乙方负责。5 、 乙方人员必须遵守工地各项规章制度， 严格执行国家 安全生产操作规程及建筑工程强制性条文 。班组各行其是必须协调好各工种的施工环节，不人为制造安全隐患和安全事故，切实搞好安全生产。八、双方责任：甲方：1 、提供乙方施工人员工伤保险，并承担保险费用。2 、提供乙方施工时的临时设施及施工用水、用电、食宿场所。3 、协调有关工种各班组间的衔接关系、保证工地所须机器及配件。4 、公布工地各项管理制度，对工程进度、质量、安全、文明施工、材料等进行检查、督促。5 、对乙方违反各种管理制度人员，违反操作规程，违反安全生产、文明施工规定，对工程质量粗制滥造、浪费材料、没有技术且不服管理的人员，违法乱纪人员有权批评教育、按章处罚、甚至清退出场或送交有关部门处理。乙方：1 、 乙方施工人员年龄必须保证在18周岁至 50周岁， 身体健康， 思想素质好，遵纪守法，维护甲方的形象及利益，技术工种必须是具有一定水平的熟练技工。2 、 乙方必须严格按照施工图要求施工、 国家施工及验收规范、 甲方施工组织设计、 技术交底及其要求施工。 乙方人员进入施工现场后， 必须接受甲方施工管理人员的管理和监督，服从安排，听从指挥，熟悉并遵守甲方的有关规章制度，严格按施工操作规程施工， 若因乙方违规操作造成上级各主管部门对甲方进行罚款，其一切损失及费用均由乙方全部承担。3 、 乙方负责对进入现场的施工人员进行安全教育， 并严格执行安全操作规程，加强安全生产， 凡未经安全教育， 一律不准上岗， 乙方非操作人员不得擅自操作各种机械、电器设备，违者后果自负。4 、 在施工期间， 由于乙方原因所造成的任何纠纷， 一切责任和费用均由乙方承担，甲方只参与协调处理。5 、文明施工，做到场地无乱堆、乱放材料现象，对施工中清理的碎渣、包装箱、纸屑等要及时清扫，并按甲方指定的地点堆放，做到工完料净场地清。6 、养成良好的职业道德，节约材料。对浪费材料、乱丢、乱放者，甲方视情节轻重予以罚款。 对偷盗材料者或发现偷盗隐瞒不报者， 甲方将按材料实际价值10倍予以重罚。7 、严禁在工地打架、斗殴和赌博。凡动手打架者，不论有理无理，每人次罚款 1000 元，未经甲方许可，不准留宿外来人员，不得在厕所以外其他地方大小便，否则，除责令清扫外，每人罚款100 元。8 、乙方自用劳动工具（ 包括小型机具、个人工具） 、劳保用品、病事假补助等均由乙方自理。9 、 乙方对上报计划所申购的材料负责， 若申报浮夸造成浪费， 其损失由申购人全部承担。10 、严禁分包或转包，如乙方擅自将所承包项目转包给他人，甲方有权解除本合同， 并不向转包人履行任何支付义务， 乙方负责在三日内将转包人清退出场，一切费用和责任由乙方承担， 转包人每逾期一天退场， 乙方向甲方支付违约金壹万元人民币，因此导致工期延误时，由乙方承担违约责任。八、违约责任1 、服从甲方管理人员安排、调度。服从甲方和有关人员对工程质量、进度、的安全生产、文明施工进行监督、检查、评比，不得有任何抵制的情绪、言语和行动。不得罢工闹事、打架，否则不论对错每次处以 1000-20xx 元罚款，并承担一切后果和由此产生的经济损失。2 、 乙方如不能按甲方工程进度以至影响工期， 甲方有权将乙方清退出场， 已完工程量按承包单价的50%结算工资，如因乙方原因不能完成的工程量，甲方有权按承包单价3 倍发包给其他方。 如乙方提出自动退场， 甲方按乙方已完成工程量的50%结算给乙方。3 、 因施工原因引起的质量不符合标准必须立即返工， 直至符合约定质量标准为止，并承担由此产生的一切相关费用。4 、讲究文明卫生、爱护公共设施，如发现违反者，每次处以 50-100 元罚款。5 、 重视综合治理： 严禁职工在工地打牌（ 包括麻将、 扑克 ） 或发生其他赌博行为，职工不得在工地打架，发生打架行为无论对错，均按每人每次处以 1000 元 罚款。6 、进入施工场地必须佩戴好安全帽，否则每人次罚款20 元。7 、乙方在保证工程量质量的前提下，应节约材料，违反者罚款50-500 元。8 、由于本工程工期紧短，并对具体约定的 2 月 21 日进场人员有具体要求，双方约定 22 日开工必须保证有40 人进行施工， 并且要求乙方及班组长必须全天候住守工地跟班管理， 有事需经甲方主管施工员同意后方可离开。 未经同意或未按时回工地，每次罚款100 元，从承包价款中扣除。9、由于乙方未按双方约定保证施工人员按时到场，按缺少人数150元/人天从承包款中扣除。九、工伤安全事故处理1 、 工伤事故引起的医药事、 陪护费、 误工费总金额在伍千元以内 （ 含伍千元 ） 由乙方负责全部费用，甲方协助办理保险理赔。2 、工伤事故引起的医药费、陪护费、误工费总金额在伍千元以上时，属意外事故性质，由甲方与乙方各承担50%;如属乙方保护不到位或由于乙方人员违章操作性质，由乙方承担60%，甲方承担40%。3 、医药费、陪护费、误工费的计算以正规医疗机构发票和国家标准计算。十、附则：1 、 本工程一般不再签计时工， 施工合同外所签的计时工按50 元/ 工日进行计算。2 、 上述合同约定若乙方违约， 因工程进度、 质量、 安全施工等原因造成损失，全部由乙方承担一切责任， 并且甲方可以随时对乙方处罚， 直至退场或中止合同。3 、本合同系双方在平等、自愿的基础上签订，本合同的相关约定，属双方自愿商定条款。4 、本合同未尽事宜，双方协商解决。十一、其它：乙方签订附件一安全文明施工承诺书书，该承诺书为双方协定条款，与本合同具同等法律效力。本合同一式二份，甲乙双方各持一份，与安全合同及工地管理制度同时执行方 可生效。帐目结清、款项付清失效。甲方 （公章 ） ： 乙方 （公章 ） ： 法定代表人（ 签字 ） ： 法定代表人（ 签字 ） ： 年月日年月日工程工程合同 篇 9发包人 （ 甲方 ） ： （ 全称 ） 承包人 （ 乙方 ） ：（ 全称 ）依照中华人民共和国合同法 、 中华人民共和国招标投标法及其他有关规定，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，甲乙双方就本装饰装修工程施工的发包与承包事项经协商一致，签订本合同。1. 工程概况工程名称： 。_工程地点： 。_工程内容： 。_承包范围： 。_承包方式：乙方包工、包全部料 乙方包工、包部分料（ 见附件 ） 乙方只包工工程结构： 。_装饰装修施工面积： 。_2. 工程质量本工程质量应达到国家、 北京或专业的质量检验标准、 设计标准或双方约定的其他标准。国家、北京或专业标准：民用建筑工程室内环境污染控制规范（gb50325-xx）约定标准： 。_3. 工期总工期： 日 （ 为日历工期，并包括法定节假日 ） 。开工日期： 年月 日。竣工日期： 年月 日。延期开工： 乙方不能按期开工的， 应提前 2 日以书面形式通知甲方， 如甲方2 日内未做出答复的，视为同意延期开工，具体开工日期将另行约定。如甲方不同意延期开工的， 则工期不顺延; 如因甲方原因需延期开工的， 应征得乙方同意，由此造成的损失由甲方承担，并相应顺延工期。暂停施工 （ 停工 ） ：甲方要求乙方暂停施工的，应在24 小时内向乙方提出处理意见， 乙方应妥善保护已完工工程。 如甲方未能按时提出处理意见的， 乙方可继续施工，由此造成的损失由甲方承担。乙方要求复工的，甲方应在12 小时内予以答复。甲方未能按时答复的，乙方可自行复工。工期顺延.1发生以下情况的，工期顺延，乙方不承担责任：(1) 甲方未能按合同约定提供开工条件的。(2) 工程量增加、设计变更的。(3) 甲方未按时验收隐蔽工程的。(4) 甲方未按时供应合同约定的材料和设备的。(5) 7 日内由于非乙方原因停水停电累计8 小时以上不能施工的。(6) 甲方未按时支付工程款的。(7) 因甲方或甲方代表坚持错误指令而导致工期延误的。(8) 不可抗力和其他非乙方原因造成停工的。(9) 出现以上情况时，乙方应及时以书面形式通知甲方。 因乙方原因导致工期延误的，由乙方承担责任，工期不顺延。工期提前(10) 提前竣工的条件应是采取可行的新技术措施， 任何违反工艺标准、 偷工减料等行为不得作为提前竣工的手段。双方应签订提前竣工协议，且甲方应在3日内批准乙方修订的进度计划及新技术措施，并为赶工提供必要的条件。(11) 提前竣工协议应包含以下内容：(1) 提前的时间。(2) 乙方采取的技术措施。(3) 甲方为实行新技术措施提供的条件。(4) 实行新技术措施增加的费用。4. 设计设计图纸及技术文件的提供方式 由甲方于开工 日前向乙方提供满足施工需要的设计图纸及技术文件。 由乙方于开工 日前提供满足施工需要的设计图纸及技术文件送甲方审批，甲方应于 日内审批完毕并交还乙方。 由甲方委托的专业设计公司于开工 日前向乙方提供满足施工需要的设计图纸及技术文件。设计变更.1 甲方要求变更设计时， 应在该分部或分项工程施工3 日前通知乙方。 乙方应立即停止对涉及部分的施工及准备活动。.2由于设计变更造成乙方材料积压，由甲方负责处理并承担相应损失。.3已完工程设计变更造成乙方返工的损失，由甲方承担。.4设计变更应由甲方代表办理洽商确认手续，乙方应变更施工进度计划， 送甲方批准，同时调整工程价款。.5 涉及设计变更的， 设计图纸提供方应给出变更设计图纸及材料样品， 以作计价及施工依据。5. 工程价款本工程价款：(1) 工程以中标价为准。 ( 应附中标通知书 )(2) 标工程以审定的工程预( 概) 算书为准。本工程价款总计：人民币 元，元。本工程价款可在出现下列情况时调整：(3) 甲方确认的工程量增减。(4) 甲方确认的设计变更或工程洽商。(5) 符合“ .1 ”约定的其他工期顺延条件之一的。(6) 双方约定的其他增减或调整。工程价款支付.1 预付款为工程总价的 %，支付时间为 。甲方未按约定支付预付款的， 乙方可书面通知甲方， 如甲方在接到通知后 3 日内仍不能支付，乙方可延期开工。.2工程进度款. 乙方应在每月 日向甲方提交已完工程量报告及相关质量验收记录，甲方应在3 日内会同乙方核实计量并检验工程质量。乙方无故不参加计量及质量验收的，甲方计量视为有效并作为工程款支付依据; 甲方逾期未作计量及质量验收的，从第 4 日起乙方计量视为有效并作为工程款支付依据。.工程进度款的拨付应包括洽商款项( 如设计变更、工程量增加等) 。.乙方未经监理同意超出设计图自行增加的工程量和因乙方原因返工增加的 工程量不予计量。经乙方书面同意并明确延期付款日期后， 甲方可延期付款; 甲方延期付款应计算自确认延期 5 日后起算的应付工程款利息 （ 按同期银行贷款利率计算） 。.3 工程进度款付至工程总价90%时停止支付，10%尾款待工程竣工验收合格后按双方约定的方式结清。6. 材料设备供应本工程由甲方供应主要材料设备的， 双方约定编制甲方供应材料设备一览表作为本合同附件，一览表中应准确写明材料设备的品种、规格、型号、数量、质量等级、提供时间和地点等。本工程由乙方采购材料设备的， 应按照设计说明、 施工图纸和有关技术资料标准要求进行采购， 提供材料设备产品的质量、 环保合格证明， 并对所购材料设备质量负责。甲方提供和乙方采购的材料设备按约定到达指定地点前应通知对方， 双方应对材料、 设备进行共同验收。 甲方供应的材料设备经验收合格后， 应移交给乙方管理、使用。本工程中的主要材料应由双方选定样品样本。样品样本应经双方验收后封存，作为材料供应和竣工验收的实物标准。双方所提供的工程主要材料应符合国家质检总局发布的 室内装饰装修有害物质限量标准 。7. 双方派驻本工程项目的代表甲方派驻本工程项目的代表为职务： 职称： 本工程项目甲方委托公司依法对工程施工_实施监理。监 理 工 程 师 ： 职 务 ： 职 称 ：注册证书号： 乙方派驻本工程的项目经理为，是乙方在本工程项目中的代表。双方派驻本工程施工场地的代表，按照本合同约定行使各自派出方的权利，履行派出方的义务。甲方代表在授权范围内向乙方项目经理发出的任何书面形式的条件和指令，项目经理应予执行。8. 双方权利甲方权利.1有权根据工程需要撤换派驻施工场地的代表和监理工程师，但应提前7日书面通知乙方。撤换后代表或监理工程师的权责不变。.2有权监督乙方履行各项合同义务。.3有权审批乙方编制的施工进度计划。.4有权对工程质量、施工进度进行监督，参加材料、设备验收、隐蔽工程验收、竣工验收。乙方权利.1 有权根据工程需要撤换派驻本工程施工场地的代表， 但应提前 7 日书面通知甲方，撤换后代表的权责不变。.2有权监督甲方履行各项合同义务。.3乙方代表认为甲方代表的指令不合理时，有权在收到甲方代表指令后24小时内向甲方代表提出修改指令的书面报告，如甲方代表坚持执行原指令的决定， 乙方代表应予执行， 但由于指令错误而发生的费用和给乙方造成的损失由甲方承担。9. 双方义务甲方义务.1按约定向乙方支付工程款。.2办理施工许可证及其他施工所需的审批证件。.3组织乙方和设计单位进行图纸会审和技术交底工作。.4提供施工场地， 并清除影响施工的障碍物及承担乙方在不腾空场地条件下施工的相应措施费用。.5提供房屋主体结构，水、电、暖风机电设备的技术资料。.6提供施工所需水、电、冬季供暖设备，保证施工期间的需要。.7协调施工场地进行交叉作业的各专业施工单位间的关系，保证工程有序进 行。.8严格执行国家安全生产和环境保护的有关规定。.9在原有建筑物中进行装饰装修工程，要保证建筑结构的安全， 并不得有下列行为：(1) 随意改动房屋主体和承重结构。(2) 在外墙上开窗、门或扩大原有门窗尺寸，拆除连接阳台门窗的墙体。(3) 增加楼、地面荷载。(4) 破坏地面，层面防水层和拆改热、暖、燃气等管道设施。(5) 强令乙方违章作业施工的其他行为。凡必须涉及以上所列内容的，应有涉及改动方案的设计图纸，并对安全使用性出具书面说明。乙方义务.1制定并组织落实施工进度计划。.2遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音、 环境保护和安全生产等管理规定。.3安全施工.应按有关规定，严格安全防护和防火措施，并承担由于管理不善造成的人员及财产损失。非乙方责任造成的损失，由相应责任人承担。.发生伤亡事故，应在第一时间报有关部门及通知甲方，并按政府有关部门的要求处理。 甲方应提供抢救抢险的必要条件， 协助处理事故。 事故引发的费用由责任方承担。. 按工程及安全需要提供看守和警卫、维修施工使用的照明、围栏，在动力设备、高压线路、地下管线、易燃易爆、有毒有害地段以及临时交通要道附近施工时，应与甲方协商安全防护措施，经甲方同意后实施，防护费用由甲方承担。. 在未腾空和继续使用的建筑物内施工的，应制定专用安全和防火措施，以确保建筑物内财产和人身安全。 以上措施应报甲方同意， 并由甲方承担相应费用。.4已竣工工程在未正式交付甲方之前，应负责工程成品保护工作。.5负责施工场地的清洁，符合环境卫生管理的有关规定。10. 工程验收隐蔽工程验收：具备隐蔽条件的工程部位，乙方应在自检合格后 48 小时内以书面形式通知甲方代表（ 监理工程师） 验收，验收合格并经甲方代表（ 监理工程师）在检验纪录上签字后，乙方才可进行隐蔽和继续施工。竣工验收.1 工程具备竣工验收条件的， 乙方应按国家竣工验收的有关规定向甲方提供竣工验收报告、竣工资料、竣工图纸。甲方应在收到报告后 7 日内组织验收，并在验收后 28 日内书面通知乙方同意或提出修改意见，双方根据修改工程量的多少约定修改期限。乙方应按甲方意见进行修改并承担因自身原因造成的修改费用。.2甲方逾期未组织验收或提出修改意见的，视为工程合格同意验收， 应办理竣工结算手续。.3竣工日期为乙方送交竣工验收报告的日期，需修改后达到竣工验收标准的，竣工日期为修改后提请甲方验收的日期。竣工日期也视为保修起始日期。.4 工程未经竣工验收或竣工验收未通过的工程，甲方不得使用 ; 如甲方强行使用， 则视为竣工验收合格， 由此发生的质量责任及其他责任均由甲方自行承担。.5因特殊原因部分工程暂时不能竣工的，双方可签订甩项竣工协议处理。.6竣工结算：竣工报告经甲方同意后， 乙方按国家有关规定或合同约定向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料。甲方自收到报告和结算资料之日起28日内进行审核确认， 按合同约定向乙方支付工程尾款， 同时甲、 乙双方办理工程 交接手续。 甲方无正当理由逾期未办理竣工结算的， 应承担乙方相应的保管费和利息损失。11. 违约责任甲、 乙方不能按合同约定履行自己的各项义务时应承担相应的违约责任， 包 括支付违约金、赔偿因违约给对方造成的经济损失。甲方不能按时支付工程预付款、 工程进度款、 竣工结算款的， 每延误一日应向乙方支付迟延部分工程款 法的违约金。由于乙方责任延误工期的，延误一日乙方应向甲方按已付工程进度款之和的先支付违约金。由于乙方责任导致工程质量和室内环境污染控制不达标的工程， 乙方对工程 质量不合格的部位应进行彻底返工修理， 对室内空气质量不达标的应进行全面综 合治理，由于以上原因造成工程延期交付的视同延误工期。违约方承担违约责任后， 除符合以下情况而中止合同外， 双方均应继续履行合同，以保持工程的连续性和已施工程的完好：(1) 合同已无法履行。(2) 甲、乙方协议停止施工。(3) 调解要求停止施工。(4) 仲裁要求停止施工。(5) 法院要求停止施工。12. 其他有关保险、担保、保修等内容，双方可以书面形式另行约定，作为本合同附件。13. 不可抗力因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。 一方因不可抗力不能履行合同时， 应及时通知对方， 以减轻可能给对方造成的损失，并应在合理期限内提供证明。14. 争议解决方式本合同项下发生的争议， 由双方当事人协商解决或申请调解解决; 协商或调解解决不成的，按下列第 种方式解决：(1) 依法向 人民法院提请诉讼。(2) 提交 仲裁委员会仲裁。15. 合同的生效：本合同经甲乙双方签字盖章之日起生效。16. 合同份数：本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份; 副本份，甲方份，乙方份。17. 补充约定： 甲方 ( 签章 ) ： 乙方 ( 签章 ) ： 住所： 住所： 法定代表人： 法定代表人： 联系电话： 联系电话： 委托代理人： 委托代理人： 联系电话： 联系电话： 开户银行： 开户银行： 账号： 账号： 签订时间： 签订时间： 签订地点： 签订地点：