《建设工程合同管理》(选择)

（一）一、 单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)1委托代理人与第三人签订合同的法律特征表现为（ ）。A以代理人的名义与对方谈判B商签的合同内应有代理人权利和义务的条款C代理人在合同谈判过程中自主地提出自己的要求D所形成的合同由委托人和代理人共同履行2法人的变更是指（ ）。A法人法定存在期限届满 B法人企业改变经营方式C法人企业转让企业 D企业法人资格被撤销3债务人将其权利声称交给债权人占有，用以担保债务履行的方式是（ ）。A 保证 B保证人和债权人 C保证人和债务人 D主合同当事人4担保方式中的保证要求（ ）订立书面保证合同。A 债权人和债务人 B保证人和债权人 C保证人和债务人 D主合同当事人5因违约行为造成损害高于合同约定的违约金，守约方可（ ）。A 按合同约定违约金要求对方赔偿B 按实际损失加上违约金要剥离对方赔偿C 在原约定违约金基础上适当增加一定比例违约定金D 请求法院增加超过违约金部分损失6要约人要撤销要约，撤销要约通知应在（ ）到达对方。A要约到达对方之前 B对方发出承诺之前C对方承诺到达要约人之前 D对方承诺生效之后7债务人按合同约定向第三人履行债务的行为应以属于（ ）。A 权利转让 B义务转让 C当事人的主体变更 D当事人的主体不变8债权人决定将其债权债务一并转让给第三人时，（ ）。A需经对方同意 B无需经对方同意，但应通知对方C无需经对方同意，也不必通知对方 D需经对方同意，但要办理公证9当合同履行过程中发现，对给付货币地点，合同中没有明确约定，事后双方又未能达成补充协议，依据合同法，应在（ ）履行。A 支付货币一方所在地 B接受货币一方所在地 C货币存放地 D货币使用地10某工程签订的采购合同，由于条款内未约定交货地点，故运费未予明确，则供货商备齐钢材后应（ ）。A将钢材送到施工现场 B将钢材送到发包人的办公所在地C将钢材送到发包人的仓库 D通知发包人自提11在采用格式条款的合同中，提供格式条款一方对可能造成人身伤害而免除其责任的条款（ ）。A 有效 B无效 C经公证后有效 D被拒绝后无效12对于受要约人延误的承诺，该承诺（ ）。A 有效 B无效 C要约人未表示不接受有效 D要约人虽表示接受也无效13合同一方当事人通过资产重组分立为两个独立的法人，原法人签订的合同（ ）。A 自然终止 B归于无效 C仍然有效 D可以撤销14合同法规定的“抗辩权”是指，一方有违约行为时对方有权（ ）。A 撤回合同 B撤销合同 C解除合同 D中止履行义务15对已完成施工图设计的小型工程，进行施工招标时，可采用（ ）合同。A 单位 B总价 C成本加酬金 D计划价格16对于国家或地方重点项目进行招标，选择招标方式时，可采用（ ）。A 可自愿选择公开或邀请招标方式B 可自愿选择公开招标方式，而选择邀请招标方式应经过批准C 可自愿选择邀请招标方式，而选择公开招标方式应经过批准D 选择公开或邀请招标方式均应得到批准17用评标价法评标时，能够转换成价格的评审要素中，（ ）不能从投标价中减去。A工期提前带来的效益 B开标后投标人提出的优惠条件C技术建议带来的效益 D为招标单位人员进行与项目相关的技术培训18确定中标人后，招标人与投标人应以（ ）作为施工合同价。A 标底价 B投标价 C评标价 D标底修正价19当投标人对现场考察后招标人提出问题质疑，而招标人书面回答的问题与招标文件中规定的不一致时，应以（ ）为准。A现场考察时招标人口头解释 B招标文件规定C书面回函解答 D仲裁机构裁定20考虑到特殊行业施工内容的专业要求，设备安装工程一般采用（ ）方式为宜。A 公开招标 B邀请招标 C议标 D方案竞赛21双方签署的监理合同内写明的合同金额，是指（ ）的酬金。A 正常监理工作 B附加监理工作 C额外监理工作 D包括正常、附加和额外监理工作22建设工程委托监理合同标准条件规定“委托人”是指（ ）。A 监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人B 承担直接投资责任和委托监理业务的一方及合法继承人C 进行监理招标的一方 D 监督监理招标的一方23建设工程委托监理合同规定，（ ）不属于委托人的权利。A 选定工程总承包人 B 要求监理人提供监理工作月报及监理业务范围内的专项报告 C 选择工程分人的认可权D 调换总监理工程师的最终认可权24建设工程委托监理合同规定，委托人的责任不包括（ ）。A 委托人选定的质量检测机构试验数据错误B 因非监理人原因的事由使监理人受到损失C 委托人向监理人提出赔偿要求不能成立D 监理人的过失导致合同终止25建设工程委托监理合同规定，（ ）应属于附加监理工作的范围。A 审查认可施工承包商的施工方案和进度计划B 不可抗力事件发生后的善后工作C 发包人与违约承包商终止合同后，新选定的承包商进场施工前需进行的必要准备工作时间D 发包人要求监理人协助办理的与政府行政管理部门的外部协调工作26建设工程委托监理合同属于（ ）。A 要式合同 B诺成合同 C单务合同 D技术合同27建设工程设计合同履行时，（ ）是承包人的义务。A 提供有关设备的技术资料B 向有关部门输各设计阶段设计文件的审批工作C 修改预算 D 确定设计深度和范围28按照建设工程委托监理合同规定，执行监理业务过程中（ ）不违反监理人员就遵守的职业道德。A向其他人泄露委托人申明的秘密 B从承包方获取提前工期奖金C帮助承包人完善施工组织设计 D鼓动承包人就发包人的违约行为索29在对工程勘察、设计合同管理过程中，监理人对该合同进行管理的依据之一是（ ）。A 设计方案和设计结果 B设计监理委托合同 C建设项目立项批文 D公证机构的公证文件30以下文件均成为施工合同文件的组成部分，但从文件的解释顺序来看，（ ）是错的。A合同协议书、中标通知书 B施工合同通用条件、施工合同专用条件 C标准及有关技术文件、图纸 D投标书、工程量清单31按照施工合同的规定，从开工之日起至（ ）止的日历天数为承包人施工期，据此与合同工期比较判定承包人是提前竣工还是延误竣工。A承包人提请竣工验收前自检合格 B承包人提供竣工资料和竣工验收报告日C开始竣工检验日 D竣工验收合格工程师在检验记录签字日32我国对工程保险尽管没有强制性的规定，但工程项目参加保险的情况越来越多，双方保险义务的分担原则之一为（ ）。A 发包人为承、发包双方人员办理保险、支付保险费用B 承包人为承、发包双方人员办理保险、支付保险费用C 运至施工现场用于工程的材料和待安装设备，由发包人办理保险、支付保险费用D 运至施工现场用于工程的材料和待安装设备，由承包人办理保险、支付保险费用33发包人将其批量采购的塑钢窗运抵现场与承包人共同清点后存入承包人仓库，承包人在使用前抽样检验认为合格后投入使用。施工过程中发现其中5个塑钢窗制造质量出现在较大问题，承包人按照工程师的指示将其拆除并重新安装。工程师对此事件处理的方案为（ ）。A费用和工期损失均由承包人承担 B补偿费用并顺延合同工期C补偿费用但不顺延合同工期 D顺延合同工期但不补偿费用34建设工程施工合同规定的设计变更范畴不包括（ ）。A增加合同中约定的工程量 B删减承包人原计划的工作顺序和时间C改变承包人原计划的工作顺序和时间 D更改工程有关部分的标高35在施工合同履行过程中，（ ）是错误的。A 工程师可发出口头指令，并在48小时内予以书面确认B 如工程师不能及时书面确认口头指令，承包人在提出书面确认请求且工程师收到请求后48小时不答复，应视为承包人要求被确认C 承包人认为工程师指令不合理，不允许提出疑义D 承包人对工程师的错误指令不承担责任36为了保证工程质量，建设工程施工合同规定（ ）的最低质量保修期限为5年。A 地基基础工程 B防水工程 C给水管道工程 D设备安装工程37在施工过程中，承包人应对自己采购的材料设备质量进行严格的控制，当承包人在采购的材料设备与设计或者标准要求不符时，（ ）是错误的。A 工程师可以拒绝验收 B 承包人承担由此发生的费用C 承包人可暂时存放这些材料设备于现场，并按照工程师的要求重新采购符合要求的产品D 由此造成工期延误不予顺延38混凝土工程施工中，模板和钢筋架立完毕，承包人自检合格后通知工程师检查就自行进行混凝土浇筑。工程师对该部位质量表示怀疑，进行穿孔检验，结果表明质量符合合同要求。对此事件造成的工期和费用影响应按（ ）处理。A费用和工期损失均给予补偿 B费用和工期损失均不给予补偿C给予费用补偿但不顺延合同工期 D顺延合同工期但不给予费用补偿39承包人在临街交通要道附近施工，施工开始前应向工程师提出安全措施，工程师认可后实施，其防护措施费由（ ）。A 发包人承担 B承包人承担B 发包人和承包人共同分担 C 承包人垫付，施工结束无安全事故后由发包人支付40监理工程师根据施工现场实际情况发布暂停施工指令后，由于（ ）而发布的指令不应对承包商的停工损失给予补偿。A 两个独立承包人发生施工干扰而暂停某一承包人的施工B 承包人在同一空间不同高程上同时作业，为了保障工人的安全而暂停某一作业面的施工C 等待设计图纸的变更而暂停某一作业的施工D 为了保护基础开挖时遇到有文物保护价值的古迹41当事人就特定的技术项目进行技术预测所签订的合同，称之为（ ）合同。A 技术开发 B技术转让 C技术咨询 D技术服务42FIDIC合同条件规定的“暂定金额”特点之一是（ ）。A 该笔费用的金额包括在中标的合同价内B 业主有权根据施工的实际需要控制使用C 此项费用的支出只能用于中标承包商的施工D工程竣工前该笔费用必须全部使用43FIDIC合同条件规定当颁发部分工程移交证书时，（ ）。A不应返还保留金 B应退还一半保留金C应退还该部分工程占合同工程相应比例保留金的一半 D应全部退还保留金44FIDIC合同条件规定，合同的有效期是从合同签字之日起到（ ）日止。A颁发工程移交证书 B颁发解除缺陷责任证书C承包商提交给业主的“结清单”生效 D工程移交证书注明的竣工45按照FIDIC分包合同条件规定，分包商的施工受到业主原因的干扰后向承包商提出索赔要求，承包商收到索赔报告后（ ）。A 认为由于不属于自己的责任拒绝索赔要求 B 认为索赔成立，自己垫付赔偿款后再向业主索要 C 不预先支付任何款项，以自己的名义代替分包商向工程师递交索赔报告D 不预先支付任何款项，向工程师转交分包商的索赔报告46在FIDIC合同条件中，（ ）属于承包商应承担的风险。A 施工遇到图纸上未标明的地下构筑物 B社会动乱导致施工暂停C专用条款内约定为固定汇率，合同履行过程中汇率的变化D施工过程中当地税费的增长47工程师在处理索赔时应注意自己的权力范围，下列情形中的（ ）不属于工程师的权力。A 检查承包人现场同期的记录 B指示承包人缩短合同工期C当工程师与承包人就补偿达不成一致时，工程师单方面作出处理决定D把批准的索赔要求纳入该月的工程进度款中48FIDIC合同条件规定，（ ）之后，工程师就无权再指示承包商进行任何施工工作。A颁发工程移交证书 B颁发解除缺陷责任证书C签发最终支付证书 D承包商提交结清单49属于按索赔处理方式分类的索赔是（ ）。A合同中默示的索赔 B总索赔C工期索赔 D总承包人与分包人之间的索赔50某工程施工过程中，由于供货分包商提供的设备制造质量存在缺陷，导致返工造成损失，施工单位向（ ）索赔，以补偿自己损失。A 业主 B工程师 C设备生产厂 D设备供货商二、 多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分。）51可以是第三人作出担保的方式有（ ）。A保证 B抵押 C质押 D留置 E定金52“建筑工程一切险”承担保险责任的范围包括（ ）。A 错误设计引起的费用 B火灾 C工人恶意行为造成的事故 D技术人员过失造成的事故 E盗窃53合同法规定的无效合同条件包括（ABDE）。A一方以胁迫手段订立合同，损害国家利益 B损害社会公共利益C在订立合同时显失公平 D恶意串通损害第三人利益E 违反行政法规的强制性规定54合同法规定，应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方有（ACD）情况时，可以中止履行。A 经营善严重恶化 B转让财产 C丧失商业信誉 D没有履行债务能力 E没有提供担保55合同法规定可以解除合同的条件有（ ）。A 不可抗力发生B 在改选期限届满之前，当事人明确表示不履行主要债务C 当事人迟延履行主要债务D 当事人违约使合同目的无法实现E 在履行期限届满之前，当事人以自己行为表明不履行主要债务56合同法规定合同应具备的条款中，（ ）属于合同法律关系三个构成要素中“内容”的范畴。A 当事人 B标的 C数量 D违约责任 E解决合同争议的方法57根据合同法规定，生效的要约可因一定事由的发生而失效，这些事由包括（ ）。A要约人依法撤回要约 B要约人依法撤销要约C拒绝要约的通知到达要约人 D受要约人对要约内容作出变更E承诺期限届满，受要给人未作出承诺58合同法中有关解决合同争议方式的正确表述有（ ）。A 当事人可以通过和解或调解解决合同争议B 当事人订立有仲裁协议的，当事人可以选择向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉C 当事人不愿和解、调解，可根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁D 当事人不履行仲裁裁决的，对方可以请求人民法院申请仲裁E 涉外合同当事人只能约定向中国仲裁机构申请仲裁59招标人具备自行招标的能力表现为（ ）。A必须是法人组织 B有编制招标文件的能力C有审查投标人资质的能力 D招标人的资格经主管部门批准E有组织评标定标的能力60公开招标条件下，所发布的招标公告主要内容包括（ ）。A 工程概况 B项目资金来源 C投标须知 D评标方法 E招标范围61对设计投标书进行评审地，主要考虑的因素有（ ）。A 设计方案优劣 B环境保护措施是否合理 C投资估算是否超过限额 D投标报价是否最低 E社会信誉是否良好 62公开招标过程中，招标阶段的主要工作内容包括（ ）。A 办理招标备案 B编制招标有关文件 C发布招标公告 D发售招标文件 E组织现场考察63根据建设工程委托监理合同标准条件规定，委托人的义务包括（ABDE）。A 开展监理业务之间向监理人支付预付款B 提供与本工程有关的设备生产厂名录C 必须免费向监理人提供为监理工作所需的一切条件D 在一定时间内就监理人书面提交并要求做出决定的一切事宜做出书面决定E授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表（在专用条款中约定）负责与监理人联系64根据建设工程委托监理合同的规定（ ）是监理人的权利。A选择施工总承包人的确认权与否决权 B工程实际竣工日期的签认权B 工程上使用的材料和施工质量的检验权 D设计变更的审批权E 工程款支付的审核和签认权65根据建设工程委托监理合同规定，监理人对（ ）有建议权。A 生产工艺设计变更 B工程分包人的资格 B 确定设计标准 D调换承包人工作不力的有关人员 E选择工程总承包人66委托合同的基本特征有（ ）。A合同的标的是劳务 B必须是有偿合同C合同是诺成、非要式合同 D条款内不包括违约责任E合同是双务的67勘察合同改选过程中，勘察承包人应当做到（ ）。A 勘察成果质量符合规范及合同的约定 B提出勘察技术要求C 勘察进度符合合同的规定 D 勘察中的漏项及时予以勘察，但由此多支出的费用由发包人承担 E 自行解决勘察现场的土地使用和通道68设计阶段监理的内容包括（ ）。A选择勘察设计单位 B组织设计方案竞赛C确定设计使用的技术参数 D审查勘察设计方案和结果E编制项目概预算69建设工程施工合同中规定了工程试车内容应与承包人安装范围相一致，其中（ ）是错误的。A 联运无负荷试车，由承包人组织试车B 单机无负荷试车，由工程师组织试车C 由于设计原因试车达不到验收要求，工期相应顺延D 试车合格而工程师未在合同规定时间内签字时，承包人可以继续施工E 由于发包方采购的设备制造原因试车达不到验收要求，工期相应顺延70建设工程施工合同规定了在施工中出现不可抗力事件时双方的承担方法，其中属于不可抗力事件发生后，承包方承担的风险范围包括（ ）。A 运至施工现场待安装设备的损害 B承包人机械设备的损坏C 停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要管理人员的费用D 施工人员的伤亡费用 E工程所需的修复费用71下列关于施工合同履行过程中，有关隐蔽工程验收和重新检验的提法和做法错误的有（ ）。A 工程师不能按时参加验收，须在开始验收前责骂承包人提出书面延期要求B 工程师未能按时提出延期要求，不参加验收，承包人可自行组织验收C 工程师未能参加验收应视为该部分工程合格D 发包人可不承认工程师未能按时参加承包人单独进行的试车记录E 由于工程师没有参与验收，则不能提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求72施工合同履行过程中，由于（ ）原因造成工期延误，经工程师确认后工期可以相应顺延。A工程量增加 B合同内约定应由承包人承担的风险C. 发包人不能按专用条款约定提供开工条件 D设计变更E. 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时73工程建设施工合同改选过程中，发包人应完成的工作内容包括（ ）。A 办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地 B 提供和维护非夜间施工使用的照明C 开通施工场地与城乡公共道路的通道 D 保证施工场地清洁符合环境卫生管理有关规定 E确定水准点与坐标点并进行现场交验74对建设工程施工中使用的材料设备质量检查应满足的（ ）要求。A材料生产单位必须具备相应的技术装备 B必须是供货商自己生产的产品C符合国家的质量标准 D产品包装符合国家标准要求E设备应有详细的使用说明书75承揽合同主要包括（ ）等类型合同。A 定作 B复制 C修理 D仓储 E检验76施工分包合同的主要特点表现为（ ）。A 发包人与分包人之间没有合同关系 B 分包人只能向承包人提出索赔C 分包人的施工质量必须达到施工合同中的要求D 承包人负有对分包工程施工的协调、管理职责E 分包人收到工程师依据施工合同发布的指令后必须立即执行77FIDIC合同条件规定，指定分包商与一般分包商的区别有（ ）。A合同地位不同 B工程款支付的开支项目不同C业主对指定分包商利益保护不同 D承包商对分包商违约承担责任范围不同 E选择分包商的权利不同78FIDIC合同条件规定，如果竣工结算时发现，由于（ ）等原因使得实际结算款扣除暂定金额、调价款和计日工支付款后的总额超过有效合同15%时，应调整竣工结算款额。A 业主拖延提供施工场地承包商获得补偿款B 工程师指令增加的工作承包商获得工程款C 施工期间因当地税费增加承包商获得补偿款D 施工中遇到图纸中没有标明的地下障碍、依据合同调整单价后增加工程款E 增加工程量清单部分工作承包商获得工程款79要使索赔得到公正合理地解决，工程师在工作中必须遵守（ ）等基本原则。A 批评教育 B公正 C自愿 D协商一致 E平等80工程师审查承包人的索赔时，承包人提出的（ ）等证明材料可以作为合理的依据。A 中标意向书 B经工程师认可的施工进度计划 C程师发布的各种书面指令 D招标时的标前会议记录 E各类财务凭证参考答案一、单项选择题1.C 2.B 3.C 4.B 5.D 6.B 7.D 8.A 9.B 10.D 11.B 12.C 13.C 14.D 15.B 16.B 17.B 18.B 19.C 20.B21.A 22.B 23.C 24.D 25.D 26.B 27.C 28.C 29.B 30.B31.B 32.C 33.B 34.B 35.C 36.B 37.C 38.B 39.A 40.B41.C 42.A 43.C 44.C 45.C 46.C 47.B 48.B 49.B 50.D二、多项选择题51.ABC 52.BCDE 53.ABDE 54.ACD 55.BDE56.BCD 57.BCE 58.ACD 59.BCE 60.ABE61.ABCE 62.CDE 63.ABDE 64.BCE 65.ACE66.ACE 67.AC 68.BD 69.AB 70.BD71.CDE 72.ACDE 73.ACE 74.CDE 75.ABCE76.ABCD 77.BCDE 78.BDE 79.BD 80.BCE（二）一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1保证合同的当事人是指（） A合同当事人 B债权人和债务人 C保证人和债权人 D保证人和债务人 2下列财产中，（）可作为抵押物进行抵押。 A抵押人所有的房屋 B抵押人有权使用的集体土地所有权 C依法被查封的财产 D抵押人所有的支票 3建设工程勘察合同法律关系的客体是指（） A物 B智力成果 C行为 D财 4施工合同示范文本中要求，由（）投保建筑工程一切险。 A发包人 B承包人 C监理人 D项目经理 5如果解决施工合同纠纷的仲裁过程违反法定程序，当事人可以向（）申请撤销裁决。 A人民法院 B政府的建设行政主管部门 C上级仲裁委员会 D质量监督机构 6如果法律、当事人双方对合同的形式、程序均没有特殊要求时，（）时合同成立。 A要约生效 B承诺生效 C双方当事人签字或者盖章 D至附生效期限的合同期限 7合同中当事人约定了违约金，也约定了定金。合同履行过程中发生违约后（） A未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿 B违约一方可以选择定金或违约金承担违约赔偿责任 C未违约方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿 D违约金和定金的约定同时无效，需采用其他方式追究违约责任 8施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，拒绝支付预付款，这是发包人行使（） A同时履行抗辩权 B代位权 C撤销权 D不安抗辩权 9一个买卖合同按照市场行情约定价格，2002年2月1日订立合同时约定价格为每千克200 元，合同规定2002年4月1日交货，但卖方迟至2002年5月1日交货，2002年4月1日时的市场价格为每千克210元，2002年5月1日市场价格为每千克220元，逾期交货1个月的违约金为每千克10元，买方应按照每千克（）元向卖方付款。 A220 B210 C200 D190 10订立合同时，当事人在合同内对价款没有作出明确约定。合同生效后，双方通过协商也未达成一致，则应按照（）的市场价格履行。 A订立合同时订立地 B订立合同时履行地 C履行合同时订立地 D履行合同时履行地 11一个合同被法院确认为可撤销合同。甲、乙双方约定的违约金为4万元，合同履行阶段双方各受到了2万元的经济损失。法院判定双方都有过错，但甲方是主要过错方，应承担 75%的过错责任。则损失的承担应由（） A各自承担自己的损失 B甲方赔偿乙方1万元损失 C甲方赔偿乙方2万元损失 D甲方赔偿乙方4万元损失 12如果合同当事人对施工合同一方提出的变更部分条款要求发生争议，应由（）确认该部分条款是否可以变更。 A建设行政管理部门 B监理单位 C人民法院 D设计院 13合同法规定，承诺撤回的条件是，撤回承诺的通知应当在（）到达要约人。 A要约到达受要约人之前 B受要约人发出承诺通知之前 C承诺通知到达要约人 D受要约人发出承诺通知之后 14订立合同过程中，（）是要约。 A招标公告 B投标书 C寄送的价目表 D招股说明书 15按照国家有关规定，施工单项合同的估算价在（）万元人民币以上者，必须进行招标。 A10 B50 C100 D200 16监理招标的宗旨是对监理单位（）的选择。 A能力 B人员 C设备 D报价 17按照招标投标法律和法规的规定，开标后允许（） A投标人更改投标书的内容和报价 B投标人再增加优惠条件 C评标委员会对投标书中的错误加以修正 D招标人更改招标文件中说明的评标、定标办法 18施工招标资格预审的主要内容包括（） A计划实施进度是否满足要求 B企业拥有施工机具的多少 C施工组织设计是否全面 D拟投人满足施工要求的人员数量 19招标人选择招标代理机构时，（）不是应满足的条件。 A招标代理机构必须是法人组织 B有从事招标代理业务的营业场所 C有能够编制招标文件的能力 D有作为评标委员会成员人选的技术、经济“专家库” 20一般情况下，（）应当由招标人完成。 A确定中标人 B评标情况说明 C对各个合格投标书的评价 D推荐合格的中标候选人21委托监理合同中不属于监理人义务的内容是（） A负责施工合同的协调管理 B负责外部关系的协调 C认真勤奋地工作 D不得泄露申明的秘密 22监理合同示范文本的标准条款规定，当发生（）情况时，监理人有权向委托人发出终止合同的通知。 A执行监理业务的时间超过合同内约定的时间 B委托人未批准监理单位调换总监理工程师的要求 C委托人未按监理人提交的支付清单中要求的附加监理酬金付款 D由于委托人资金原因导致被监理的施工暂停6个月 23当承包人提出索赔要求后，工程师无权就（）作出决定。 A费用索赔 B要求承包人缩短合同工期 C合同内索赔 D工期延误索赔 24监理合同中未明确规定委托人为监理机构提供车辆。开展监理工作时，监理单位使用自备车辆，则在执行监理工作期间的车辆使用费用属于（）承担。 A附加工作费用，由委托人 B额外工作费用，由委托人 C正常工作酬金范围，由监理单位 D工程成本，由承包方 25监理合同示范文本规定，因（），属于监理服务的额外工作。 A承包方原因，导致施工进度延误，监理单位需延长监理工作的时间 B委托人要求增加的监理工作范围 C委托人原因导致施工合同终止，致使监理业务终止后的善后工作 D承包方原因，使监理工作受到阻碍，而增加的工作内容 26在设计合同中，判定设计人是否按时完成设计任务，计算设计期限的开始时间是（）日。 A设计人收到定金 B合同签订 C设计人员勘察现场 D场址选择 27设计合同履行期间，因发包人原因要求解除合同。此时已开始设计工作，发包人应根据设计人已完成的实际工作量承担违约责任，原则是（） A不足一半时，退还发包人已付定金 B不足一半时，按该阶段设计费的一半支付 C不足一半时，按该阶段设计费的全部支付 D超过一半时，按该阶段设计费的一半支付 28设计合同规定，设计人承担合同义务的期限至（）日止。 A交付设计文件 B设计文件审查通过 C完成设计变更 D工程竣工验收合格 29工程施工完毕，经验收检验后确认达到竣工标准，应以（）日确认为承包人的竣工日期。 A承包人自检合格 B承包人递交竣工验收报告 C竣工检验开始 D竣工检验完毕，有关各方在竣工检验报告上签字 30工程质量保修期限，应（）的时间确定。 A按当事人双方具体约定 B按法规规定标准 C由双方约定且不低于法定标准 D参照行业通常习惯 21委托监理合同中不属于监理人义务的内容是（） A负责施工合同的协调管理 B负责外部关系的协调 C认真勤奋地工作 D不得泄露申明的秘密 22监理合同示范文本的标准条款规定，当发生（）情况时，监理人有权向委托人发出终止合同的通知。 A执行监理业务的时间超过合同内约定的时间 B委托人未批准监理单位调换总监理工程师的要求 C委托人未按监理人提交的支付清单中要求的附加监理酬金付款 D由于委托人资金原因导致被监理的施工暂停6个月 23当承包人提出索赔要求后，工程师无权就（）作出决定。 A费用索赔 B要求承包人缩短合同工期 C合同内索赔 D工期延误索赔 24监理合同中未明确规定委托人为监理机构提供车辆。开展监理工作时，监理单位使用自备车辆，则在执行监理工作期间的车辆使用费用属于（）承担。 A附加工作费用，由委托人 B额外工作费用，由委托人 C正常工作酬金范围，由监理单位 D工程成本，由承包方 25监理合同示范文本规定，因（），属于监理服务的额外工作。 A承包方原因，导致施工进度延误，监理单位需延长监理工作的时间 B委托人要求增加的监理工作范围 C委托人原因导致施工合同终止，致使监理业务终止后的善后工作 D承包方原因，使监理工作受到阻碍，而增加的工作内容 26在设计合同中，判定设计人是否按时完成设计任务，计算设计期限的开始时间是（）日。 A设计人收到定金 B合同签订 C设计人员勘察现场 D场址选择 27设计合同履行期间，因发包人原因要求解除合同。此时已开始设计工作，发包人应根据设计人已完成的实际工作量承担违约责任，原则是（） A不足一半时，退还发包人已付定金 B不足一半时，按该阶段设计费的一半支付 C不足一半时，按该阶段设计费的全部支付 D超过一半时，按该阶段设计费的一半支付 28设计合同规定，设计人承担合同义务的期限至（）日止。 A交付设计文件 B设计文件审查通过 C完成设计变更 D工程竣工验收合格 29工程施工完毕，经验收检验后确认达到竣工标准，应以（）日确认为承包人的竣工日期。 A承包人自检合格 B承包人递交竣工验收报告 C竣工检验开始 D竣工检验完毕，有关各方在竣工检验报告上签字 30工程质量保修期限，应（）的时间确定。 A按当事人双方具体约定 B按法规规定标准 C由双方约定且不低于法定标准 D参照行业通常习惯41FIDIC施工合同条件内所称的“合同工期”是指（） A完成合同内注明的全部工程的时间 B完成合同内外全部工程的时间 C招标文件内规定完成工程的时间，加上经过批准顺延的工期 D中标通知书内注明的完成全部工程的时间，加上经批准顺延的工期 42FIDIC施工合同条件中设立的合同争端裁决委员会，是由（）的人员组成。 A仲裁委员会指定 B政府管理机构指定 C业主与承包商协商 D行业协会指定 43FIDIC施工合同条件规定的保留金属于（） A业主合同内的暂列金 B承包商应交付的定金 C业主应交付的定金 D承包商应得的工程款 44FIDIC施工合同条件规定，由于承包商使用的施工设备数量不足影响了工程进度，工程师要求承包商增加施工设备。此时（） A承包商可以拒绝 B承包商应执行，但应给予经济补偿 C承包商应执行，但应给予费用和工期补偿 D承包商应执行，由此增加的费用和工期由承包商承担 45FIDIC施工合同条件规定，指定分包商行为给业主造成损失，对此事件（） A承包商承担部分责任 B业主可要求承包商承担全部责任 C如果承包商没有向指定分包商发布错误指示，承包商不承担责任 D应由指定分包商承相全部责任 46FIDIC施工合同条件规定的合同有效期的结束时间是以（）日为标志。 A工程接收证书签发B颁发履约证书 C“结清单”生效D提交竣工报表 47在（）内规定，当一方向另一方提出的索赔要求不成立时，提出索赔的一方应补偿由于此项索赔导致对方的费用支出。 A设计合同 B监理合同 C施工合同 D物资采购合同 48施工合同约定，风力超过8级以上的停工应给予工期顺延。某承包人在5月份一水塔高空作业的施工中遇7级风，按照安全施工管理规定的要求停工5天，为此提出工期索赔的要求。其理由是当地多年气候资料表明5月份没有大风，此次连续大风属于不可预见的情况。该承包人的索赔理由属于（） A工程变更 B工程加速索赔 C合同被迫终止索赔 D合同中默示的索赔 49施工合同示范文本规定，承包商递交索赔报告28天后，工程师未对此索赔要求作出任何表示，则应视为（） A工程师已拒绝索赔要求 B承包人需提交现场记录和补充证据资料 C承包人的索赔要求已成立 D需等待发包人批准 50因总监理工程师在项目监理中决策不当，给发包人造成损失时，发包人应当要求（） 赔偿。 A监理单位 B总监理工程师 C监理单位的法定代表人 D具体的监理人员二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得05分） 51如果（）履行过程中发生债权，债权人有权行使留置。 A买卖合同 B保管合同 C运输合同 D加工承揽合同 E施工合同 52建筑工程一切险的保险责任期限自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起，至（）之日止，以先发生者为准。 A工程签发完工验收证书 B承包人完成施工任务 C工程所有人组织工程验收 D工程所有人实际占用全部工程 E保修期满 53合同法中规定的“由第三人向债权人履行债务”不同于“债权转让”的主要区别包括（） A属于合同内的约定B合同当事人已改变 C合同当事人不改变D依据合同债权人可以强迫第三人履行 E依据合同债权人不能强迫第三人履行 54在违约责任的承担中，损失赔偿额应当（） A相当于因违约造成的损失 B不包括合同履行后可获得的利益 C包括合同履行后可获得的利益 D不得超过违约方订立合同时预见的违约可能造成的损失 E可以超过违约方订立合同时预见的违约可能造成的损失 55下列情况中，（）的合同是可撤销的合同。 A以欺诈、胁迫的手段订立，损害国家利益 B因重大误解而订立 C在订立合同时显失公平 D以欺诈、胁迫等手段，使对方在违背真实意思的情况下订立 E违反法律、行政法规的强制性规定 56缔约过失责任的构成应具备（）等条件。 A一方有损失 B当事人有过错 C合同尚未成立 D合同已经成立 E当事人未按合同约定履行义务 57合同的成立必须经过（） A要约邀请 B要约 C承诺 D鉴证 E公证 58法定解除合同的条件包括（）等。 A因不可抗力致使不能实现合同目的 B当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理的期限内仍未履行 C当事人一方延迟履行次要债务，经催告后在合理的期眼内仍未履行 D在履行期限届满之前，当事人一方明确表示不履行主要债务 E在履行期限届满之前，当事人一方以自己的行为表明不履行主要债务 59邀请招标与公开招标比较，具有（）等优点。 A竞争更激烈 B不需设置资格预审程序 C节省招标费用 D节省招标时间 E减少承包方违约的风险 60招标投标法规定的招标方式包括（） A公开招标 B询价比较招标 C直接发包 D邀请招标 E议标61投标文件对招标文件响应的重大偏差，包括（）等。 A提供了不完整的技术信息和数据 B提供的投标担保有瑕疵 C个别地方存在漏项 D没有按招标文件要求提供投标担保 E投标文件没有投标人授权代表签字 62采用评标价法评标时，应当遵循的原则包括（） A以评标报价最低的标书为最优 B以投标报价最低的标书为最优 C技术建议带来的实际经济效益，按预定的方法折算后，增加投标价 D中标后按投标价格签订合同价 E中标后按评标价格签订合同价 63对委托人和监理人有约束力的监理合同，包括的文件有（） A监理中标函 B监理招标文件 C工程量清单 D监理合同专用条件 E合同履行中双方达成的书面协议 64委托监理合同中，属于委托人可行使的权力有（） A.工程建设有关协作单位组织协调主持权 B工程施工单位选定权 C工程设计变更审批权 D工程款支付审核权 E监理人调换总监批准权 65委托监理合同中，属于监理人的义务包括（） A按合同约定派驻人员 B使用委托人提供的设施完成工作后应归还 C将监理机构主要成员职能分工和权限书面通知第三方 D负责工程施工中有关各方的协调管理 E负责办理施工有关的行政批准手续 66设计合同中，发包人的责任包括（）等。 A对设计依据资料的正确性负责 B保证设计质量 C提出技术设计方案 D解决施工中出现的设计问题 E提供必要的现场工作条件 67设计合同履行过程中，发包人要求变更部分委托的设计工作内容，由于设计人不具备相应的设计资质，发包人准备将这部分设计任务转委托给另一设计人。设计合同范本针对此情况的规定包括（） A发包人与设计人协商并经设计人同意 B设计人必须与发包人选择的另一设计人签订合同 C该部分设计成果需经设计人审查批准 D设计人不对该部分设计质量承担责任 E设计人对该部分设计未能按时交付承担责任 68按照施工合同示范文本规定，当发包人供应材料设备时，（） A发包人应在材料到货前24小时书面通知承包人，由双方共同清点 B清点后承包人承担材料质量和保管责任 C材料保管费应由发包人承担 D材料使用前由承包人承担检验试验工作及费用 E材料检验通过后不解除发包人供应材料存在的质量缺陷责任 69依据施工合同示范文本中设计变更的规定，下列提法正确的有（） A工程师有权就工程施工的任何内容下达设计变更指令 B发包人需要对原设计变更，应提前14天书面通知承包人 C承包人有权从施工便利出发要求进行设计变更 D承包人提出的设计变更须经工程师同意 E承包人应在工程变更确定后的14天内提出追加合同价款要求 70下列关于竣工验收的说法错误的有（） A对符合竣工验收条件的工程，由发包人组织验收 B竣工验收后承包人与发包人签订工程质量保修书 C工程严禁任何部分甩项竣工 D工程需要修改后通过竣工验收的实际竣工之日，为承包人修改后再次验收通过日 E竣工验收合格的工程移交发包人使用71施工合同示范文本规定可以顺延工期的条件有（） A设计变更 B非承包人原因停电 C分包人的施工干扰 D发包人不能按合同约定日期支付预付款，使工程不能正常进行 E交通部门修理公路影响材料运输进度 72。施工合同示范文本中规定的施工合同文件组成包括（） A投标书 B招标文件 C图纸 D工程量清单 E合同履行过程的变更协议 73在材料采购合同中，交货质量的验收方法有（） A化学实验 B衡量法 C物理试验 D查点法 E经验鉴别法 74按照FIDIC施工分包合同条件对索赔管理的规定，下列表述正确的包括（） A当分包商认为自己权益受到损害时有权向工程师递交索赔报告 B当分包商的损失原因属于业主，也只能向承包商提索赔要求 C当分包商的损失原因属于业主，如果不能获得索赔补偿时，应由承包商承担 D由于承包商原因引起的索赔，工程师不予处理 E分包商没有按规定程序索赔，承包商不承担责任 75FIDIC施工合同条件规定的指定分包商，其特点为（） A由业主选定并管理 B与承包商签订合同 C其工程款从工程量清单中的工作内容项目内开支 D承担不属于承包商应完成工作的施工 E由承包商负责协调管理 76FIDIC施工合同条件规定的“不可预见物质条件”范围包括（） A不利于施工的自然条件 B招标文件未说明的污染物影响 C不利的气候条件 D招标文件未提供的地质条件 E