合同法律制度：第10章 工程咨询服务合同

工程咨询服务合同工程咨询服务合同第第 九九 章章 工程咨询工程咨询是针对工程建设过程所进行的咨询。工程咨询的范是针对工程建设过程所进行的咨询。工程咨询的范围很广，涵盖了与工程建设过程有关的政策建议、项目管理、围很广，涵盖了与工程建设过程有关的政策建议、项目管理、工程勘察设计、工程监理、财务管理、采购管理、工程建设工程勘察设计、工程监理、财务管理、采购管理、工程建设的社会和环境影响研究与评价等诸多方面。的社会和环境影响研究与评价等诸多方面。 工程咨询合同按照其工程咨询合同按照其计价方式计价方式和和付款方式付款方式的不同，可以分为的不同，可以分为以下类型：以下类型：（一）总价合同（一）总价合同 总价合同被广泛应用于简单的规划和可行性研究、环境研究、总价合同被广泛应用于简单的规划和可行性研究、环境研究、标准或普通建筑物的详细设计。标准或普通建筑物的详细设计。 总价合同的特点是合同项下的付款总额一旦确定，就不要求总价合同的特点是合同项下的付款总额一旦确定，就不要求按照人力或成本的投入量计算付款。按照人力或成本的投入量计算付款。 总价合同一般按约定的时间表或进度付款，管理上比较容易，总价合同一般按约定的时间表或进度付款，管理上比较容易，但是谈判可能比较复杂。但是谈判可能比较复杂。 在谈判中，委托人应当仔细审查咨询公司提出的合同金额费在谈判中，委托人应当仔细审查咨询公司提出的合同金额费用概算和计算依据。总价合同的费用预算通常包括价格不可用概算和计算依据。总价合同的费用预算通常包括价格不可预见费，但是应当在谈判中检查其是否合理。总价合同金额预见费，但是应当在谈判中检查其是否合理。总价合同金额内不应包括实物不可预见费，合同之外的工作通常按计时费内不应包括实物不可预见费，合同之外的工作通常按计时费率另行支付。率另行支付。（二）人月合同（二）人月合同 人月合同，主要用于复杂的研究、工程监理、顾问性服务，人月合同，主要用于复杂的研究、工程监理、顾问性服务，以及大多数的培训等服务工作。这类服务工作的服务范围和以及大多数的培训等服务工作。这类服务工作的服务范围和时间长短一般难于确定。时间长短一般难于确定。 付款是基于双方同意的人员（一般在合同中列出名单）按小付款是基于双方同意的人员（一般在合同中列出名单）按小时、日、周或月计算的费率，以及使用实际支出和双方同意时、日、周或月计算的费率，以及使用实际支出和双方同意的单价计算的可报销项目费用。人员的费率包括工资、社会的单价计算的可报销项目费用。人员的费率包括工资、社会成本、管理费、酬金利润以及特别津贴。成本、管理费、酬金利润以及特别津贴。 这类合同应包括一个对咨询人付款总数的最高限额。这一付这类合同应包括一个对咨询人付款总数的最高限额。这一付款上限应包括为不可预见的工作量和工作期限留出的备用费，款上限应包括为不可预见的工作量和工作期限留出的备用费，以及在合适的情况下提供的价格调整，以时间为基础的合同以及在合适的情况下提供的价格调整，以时间为基础的合同需要由委托人严密监督和管理以确保该项服务的各项具体工需要由委托人严密监督和管理以确保该项服务的各项具体工作的进展令人满意，且咨询人的付款申请是适当的。作的进展令人满意，且咨询人的付款申请是适当的。（三）百分比合同（三）百分比合同 这类合同通常用于建筑方面的服务，也可用于采购代理和检这类合同通常用于建筑方面的服务，也可用于采购代理和检验代理。验代理。 百分比合同将付给咨询人的费用与估算的或者实际的项目建百分比合同将付给咨询人的费用与估算的或者实际的项目建设成本，或者所采购和检验的货物的成本直接挂钩。设成本，或者所采购和检验的货物的成本直接挂钩。 这种合同在某些国家一度广为采用，但是容易增加工程成本，这种合同在某些国家一度广为采用，但是容易增加工程成本，因此一般是不可取的。只有在合同是以一个固定的目标成本因此一般是不可取的。只有在合同是以一个固定的目标成本为基础并且合同项下的服务能够精确界定时，才推荐在建筑为基础并且合同项下的服务能够精确界定时，才推荐在建筑服务中使用此类合同。服务中使用此类合同。 尽管各类工程咨询合同的条款不尽相同、侧重点也不同，尽管各类工程咨询合同的条款不尽相同、侧重点也不同，但但一般都包括以下几个重要条款：一般都包括以下几个重要条款：(1)(1)货币货币 委托人发出的建议书、邀请函应明确说明咨询公司要以世界委托人发出的建议书、邀请函应明确说明咨询公司要以世界银行任何成员国的货币或以欧洲货币单位表示其服务价格。银行任何成员国的货币或以欧洲货币单位表示其服务价格。(2)(2)价格调整价格调整 合同期超过合同期超过1818个月的合同，应在其中合同期超过包括一个价个月的合同，应在其中合同期超过包括一个价格调整条款，以针对国外或当地的通货膨胀对报酬进行调整。格调整条款，以针对国外或当地的通货膨胀对报酬进行调整。如果当地或国外通货膨胀很高或不可预测时，合同期少于如果当地或国外通货膨胀很高或不可预测时，合同期少于1818个月的合同也可包括价格调整条款。个月的合同也可包括价格调整条款。(3)(3)支付条款支付条款 委托人和咨询公司应在谈判期间就合同中的支付条款，包括委托人和咨询公司应在谈判期间就合同中的支付条款，包括支付金额、支付时间表和支付程序达成一致，支付可以按固支付金额、支付时间表和支付程序达成一致，支付可以按固定时间间隔方式（如以时间为基础的合同）或按双方的预付定时间间隔方式（如以时间为基础的合同）或按双方的预付款一般要同意的方式（如总价合同）。款一般要同意的方式（如总价合同）。 超过合同总价超过合同总价10%10%的预付款一般要求必须提供预付款保函。的预付款一般要求必须提供预付款保函。(4)(4)借款人的贡献借款人的贡献 借款人和咨询公司之间的合同应提供支配这些人员（称为对借款人和咨询公司之间的合同应提供支配这些人员（称为对口人员）的细节和借款人应提供的设施。合同还应规定，如口人员）的细节和借款人应提供的设施。合同还应规定，如借款人不能提供上述设施或在任务执行过程中撤回，咨询公借款人不能提供上述设施或在任务执行过程中撤回，咨询公司能够采取的措施和将获得的补偿。司能够采取的措施和将获得的补偿。(5)(5)利益冲突利益冲突 咨询公司除得到合同规定报酬外，不应得到任何与该任务有咨询公司除得到合同规定报酬外，不应得到任何与该任务有关的报酬。关的报酬。 咨询公司及其相关的单位和人员不得从事与合同项下客户和咨询公司及其相关的单位和人员不得从事与合同项下客户和其利益有冲突的咨询活动，并且应被排除在与任务有关的货其利益有冲突的咨询活动，并且应被排除在与任务有关的货物和服务采购名单之外。物和服务采购名单之外。(6)(6)适用法律和争端解决。适用法律和争端解决。 合同应包括涉及适用法律和争端解决机制的条款，世界银行合同应包括涉及适用法律和争端解决机制的条款，世界银行鼓励使用国际商务仲裁，但不应指定世界银行作为仲裁人或鼓励使用国际商务仲裁，但不应指定世界银行作为仲裁人或者要求世界银行指定仲裁人。者要求世界银行指定仲裁人。（一）工程勘察、设计（一）工程勘察、设计 工程勘察工程勘察是指根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设是指根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的地质、地理、环境特征和岩土工程条件，编制建设工场地的地质、地理、环境特征和岩土工程条件，编制建设工程勘察文件的活动。工程勘察一般包括水文地质勘察、工程程勘察文件的活动。工程勘察一般包括水文地质勘察、工程测量和工程地质勘察等几个方面。测量和工程地质勘察等几个方面。 工程设计工程设计是指根据建设工程的要求，对建设工程所需的技术、是指根据建设工程的要求，对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程设计文件的活动。程设计文件的活动。 建设工程设计一般包括建设工程设计一般包括初步设计初步设计、施工图设计施工图设计两个阶段。在两个阶段。在一些技术难度大又缺乏经验的建设项目中，可以在施工图设一些技术难度大又缺乏经验的建设项目中，可以在施工图设计之前增加计之前增加技术设计阶段技术设计阶段。此外，大型民用建筑工程在初步。此外，大型民用建筑工程在初步设计前，还应当进行方案设计。为解决总体开发方案和建设设计前，还应当进行方案设计。为解决总体开发方案和建设总体部署等重大问题，可以进行总体部署等重大问题，可以进行总体规划设计总体规划设计。（二）工程勘察、设计合同的概念和形式（二）工程勘察、设计合同的概念和形式 合同法合同法规定，规定，建设工程合同是承包人进行工程建设，发建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。建设工程合同应当采用书面形式。施工合同。建设工程合同应当采用书面形式。（三）（三）建设工程勘察设计合同建设工程勘察设计合同（示范文本）（示范文本） 1.1.建设工程勘察合同建设工程勘察合同（示范文本）（示范文本） 建设工程勘察合同建设工程勘察合同（示范文本）分为两种：一种是（示范文本）分为两种：一种是建设工程勘察合同建设工程勘察合同（一）（一）（GF-2000-0203GF-2000-0203），共），共1010条条27 27 款，适用于岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）、工程款，适用于岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）、工程测量、工程物探；另一种是测量、工程物探；另一种是建设工程勘察合同建设工程勘察合同（示范文（示范文本）（二）（本）（二）（GF-2000-0204GF-2000-0204），共），共1414条条3535款，适用于岩土工款，适用于岩土工程设计、治理、监测。程设计、治理、监测。 2. 2.建设工程设计合同建设工程设计合同（示范文本）（示范文本） 建设工程设计合同建设工程设计合同（示范文本）分为两种：一种是（示范文本）分为两种：一种是建设工程设计合同建设工程设计合同（示范文本）（一）（示范文本）（一） （GF-2000-GF-2000-02090209），）， 共共8 8条条2626款，适用于款，适用于民用建设工程设计合同民用建设工程设计合同；另一；另一种是种是建设工程设计合同建设工程设计合同（示范文本）（二）（示范文本）（二）（GF-2000-GF-2000-02100210），共），共1212条条3232款，适用于款，适用于专用建设工程设计合同专用建设工程设计合同。 根据根据合同法合同法的有关规定，结合的有关规定，结合建设工程勘察合建设工程勘察合同同（示范文本）（示范文本）（GF-2000-0203GF-2000-0203，GF-2000-0204GF-2000-0204）的内容，）的内容，建设工程勘察合同应具备如下条款：建设工程勘察合同应具备如下条款：（一）工程概况（一）工程概况 工程概况包括如下几方面的内容工程概况包括如下几方面的内容：工程名称；工程建设地点，：工程名称；工程建设地点，工程规模、特征，工程勘察任务委托文号、日期，工程勘察工程规模、特征，工程勘察任务委托文号、日期，工程勘察任务（内容）与技术要求，承接方式，预计勘察工作量等。任务（内容）与技术要求，承接方式，预计勘察工作量等。（二）发包人向勘察人提供的有关资料文件（二）发包人向勘察人提供的有关资料文件 发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。性、可靠性负责。 1.1.提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。 2.2.提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。建筑总平面布置图。 3.3.提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。高资料。 4.4.提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。 5.5.发包人不能提供上述资料由勘察人收集的，发包人需向勘发包人不能提供上述资料由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。察人支付相应费用。 当事人双方还应该详细约定发包人提交文件的份数、内容要当事人双方还应该详细约定发包人提交文件的份数、内容要求和提交时间。求和提交时间。 收集上述资料的工作往往需要大笔费用和大量时间，直接关收集上述资料的工作往往需要大笔费用和大量时间，直接关系到双方的经济利益，因此，该条款的约定对勘察人而言至系到双方的经济利益，因此，该条款的约定对勘察人而言至关重要。如果不明确规定发包人应当向勘察人提供的有关资关重要。如果不明确规定发包人应当向勘察人提供的有关资料文件名称、份数、内容要求和提交的时间，发包人可能将料文件名称、份数、内容要求和提交的时间，发包人可能将收集资料文件的责任推给勘察人。而现实中勘察人又往往处收集资料文件的责任推给勘察人。而现实中勘察人又往往处于弱势地位，在这种情况下，常常不得不违心地顺从发包人于弱势地位，在这种情况下，常常不得不违心地顺从发包人的要求。如果发包人在合同履行过程中因某些原因不能提供的要求。如果发包人在合同履行过程中因某些原因不能提供上述资料，双方可以约定由勘察人收集，但发包人需向勘察上述资料，双方可以约定由勘察人收集，但发包人需向勘察人支付相应费用，这笔费用不应包括在合同价款内。人支付相应费用，这笔费用不应包括在合同价款内。（三）勘察人应向发包人交付的勘察成果资料（三）勘察人应向发包人交付的勘察成果资料 合同双方应当详细约定勘察人向发包人交付的勘察成果资料合同双方应当详细约定勘察人向发包人交付的勘察成果资料的名称、份数、内容要求以及提交的时间。勘察人应当对其的名称、份数、内容要求以及提交的时间。勘察人应当对其提交的勘察成果资料的质量负责。提交的勘察成果资料的质量负责。 勘察成果资料的制作成本较高，勘察人尤其注意要约定好提勘察成果资料的制作成本较高，勘察人尤其注意要约定好提交勘察成果文件的份数（一般为四份），发包人要求增加的交勘察成果文件的份数（一般为四份），发包人要求增加的份数另行收费。份数另行收费。（四）工期（四）工期 可以采用绝对工期的约定方式；也可以采用相对工期的约定可以采用绝对工期的约定方式；也可以采用相对工期的约定方式，如开工日期以发包人下达的开工通知书为准，勘察人方式，如开工日期以发包人下达的开工通知书为准，勘察人应在开工通知书下达之日起第应在开工通知书下达之日起第 天提交勘察成果资料。天提交勘察成果资料。 勘察工作的有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定勘察工作的有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺 延。由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资延。由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，应当按合同的约定承担违约责任。料时，应当按合同的约定承担违约责任。（五）收费标准及支付方式（五）收费标准及支付方式 1.1.收费标准收费标准 （1 1）工程勘察按国家规定的现行收费标准）工程勘察按国家规定的现行收费标准工程勘察收费工程勘察收费标准标准计取费用计取费用 （2 2）建设工程勘察合同建设工程勘察合同（示范文本）还规定合同双方（示范文本）还规定合同双方可以采用可以采用“预算包干预算包干”、“中标价加签证中标价加签证”、“实际完成工实际完成工作量结算作量结算”等方式计取费用。国家规定的收费标准中没有规等方式计取费用。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。 2.2.付费方式付费方式 （1 1）预算勘察费费用和定金）预算勘察费费用和定金 合同双方应当在合同中约定预算工程勘察费用的金额，合同双方应当在合同中约定预算工程勘察费用的金额， 并可约定合同生效后若干天内，发包人应向勘察人支付定金并可约定合同生效后若干天内，发包人应向勘察人支付定金的数额（如预算勘察费的一定比例，根据的数额（如预算勘察费的一定比例，根据担保法担保法的有关的有关规定，规定，不得超过预算勘察费的不得超过预算勘察费的20%20%），本合同履行后，定金），本合同履行后，定金抵作勘察费。抵作勘察费。 （2 2）工程进度款）工程进度款 对于勘察规模大、工期长的大型勘察工程，合同双方还对于勘察规模大、工期长的大型勘察工程，合同双方还应当在合同中约定发包人应当按勘察人实际完成的工程进度应当在合同中约定发包人应当按勘察人实际完成的工程进度向其支付工程进度款（包括数额、时间、支付方式等）。向其支付工程进度款（包括数额、时间、支付方式等）。（六）发包人、勘察人义务（六）发包人、勘察人义务 1.1.发包人义务发包人义务 （1 1）发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘）发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按合同约定提供文件资料。察任务及技术要求，并按合同约定提供文件资料。发包人应发包人应对文件资料的完整性、正确性及时限性负责。对文件资料的完整性、正确性及时限性负责。 （2 2）在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发）在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。承担民事责任。 （3 3）发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件）发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地和出现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等），并承担其费用。水沟渠以及水上作业用船等），并承担其费用。 （4 4）若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场）若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作。按国家有关规定，作业时，发包人应派人负责安全保卫工作。按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。（5 5）工程勘察前，若发包人负责提供材料、设备的，应根据勘）工程勘察前，若发包人负责提供材料、设备的，应根据勘察人提出的使用计划，按时提供各种材料、设备及其产品合察人提出的使用计划，按时提供各种材料、设备及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与勘察人代表一起验格证明，并承担费用和运到现场，派人与勘察人代表一起验收。如其提供的材料、设备与设计和规范的要求不符，应重收。如其提供的材料、设备与设计和规范的要求不符，应重新采购符合要求的产品，并经双方代表重新验收认定，并由新采购符合要求的产品，并经双方代表重新验收认定，并由发包人承担发生的费用。若造成停、窝工的，应向勘察人支发包人承担发生的费用。若造成停、窝工的，应向勘察人支付停、窝工费。付停、窝工费。（6 6）合同法合同法第二百八十五条的规定，因发包人变更计划，第二百八十五条的规定，因发包人变更计划，提供的资料不准确，或未按照期限提供必要的工作条件而造提供的资料不准确，或未按照期限提供必要的工作条件而造成工作量变更的，经办理正式变更手续后，发包人应按实际成工作量变更的，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量增付勘察费用。合同双方应在合同中约定变更发生的工作量增付勘察费用。合同双方应在合同中约定变更程序和工程费调整方法。程序和工程费调整方法。（7 7）发包人不得修改勘察文件，确需修改勘察文件的，应当由发包人不得修改勘察文件，确需修改勘察文件的，应当由原勘察单位修改。经原勘察单位书面同意，建设单位也可以原勘察单位修改。经原勘察单位书面同意，建设单位也可以委托其他具有相应资质的勘察单位修改。委托其他具有相应资质的勘察单位修改。建设工程勘察文件建设工程勘察文件内容需要作重大修改的，建设单位应当报经原审批机关批准内容需要作重大修改的，建设单位应当报经原审批机关批准后，方可修改。后，方可修改。（8 8）为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件，并承担为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件，并承担费用。费用。这些必要的生产生活条件也应当作为约定事项在合同这些必要的生产生活条件也应当作为约定事项在合同中加以确定，以免发生分歧。如不能提供时，应由发包人一中加以确定，以免发生分歧。如不能提供时，应由发包人一次性付给勘察人临时设施费，临时设施费的金额应予确定。次性付给勘察人临时设施费，临时设施费的金额应予确定。（9 9）由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外，发由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外，发包人应支付停、窝工费，包人应支付停、窝工费，计算方法可以在违约责任中加以确计算方法可以在违约责任中加以确定。发包人若要求在合同规定时间内提前完工（或提交勘察定。发包人若要求在合同规定时间内提前完工（或提交勘察成果资料）时，发包人应向勘察人支付加班费，加班费计算成果资料）时，发包人应向勘察人支付加班费，加班费计算方式应予确定。方式应予确定。（1010）发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议。议。未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。（1111）合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其他义务。）合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其他义务。 2. 2.勘察人义务勘察人义务 （1 1）勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务）勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。质量合格的勘察成果资料，并对其负责。 （2 2）由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应）由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，还应根据发负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，还应根据发包人的实际损失程度向发包人支付赔偿金。包人的实际损失程度向发包人支付赔偿金。 （3 3）在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与）在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人代表一起验收发包人提供的材料、设备。勘察人应对发包人代表一起验收发包人提供的材料、设备。勘察人应对自己负责供应的材料设备负责，向发包人提供产品合格证明，自己负责供应的材料设备负责，向发包人提供产品合格证明，并经双方代表共同验收认可。如勘察人提供的材料设备并经双方代表共同验收认可。如勘察人提供的材料设备 与设计和规范的要求不符，应重新采购符合要求的产品，并与设计和规范的要求不符，应重新采购符合要求的产品，并经双方代表重新验收认定，并由勘察人承担发生的费用。造经双方代表重新验收认定，并由勘察人承担发生的费用。造成停、窝工的，勘察人在其自身原因范围内，责任自负。勘成停、窝工的，勘察人在其自身原因范围内，责任自负。勘察人需使用代用材料时，须经发包人代表批准方可使用，增察人需使用代用材料时，须经发包人代表批准方可使用，增减的费用由双方商定。减的费用由双方商定。 （4 4）勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地）勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见并办理正式变更手续。提出增减工作量或修改勘察工作的意见并办理正式变更手续。 （5 5）在现场工作的勘察人员，应遵守发包人的安全保卫及其）在现场工作的勘察人员，应遵守发包人的安全保卫及其他有关的规章制度，承担其有关资料保密义务，不得向第三他有关的规章制度，承担其有关资料保密义务，不得向第三人扩散、转让发包人提供的技术资料、文件。发生上述情况，人扩散、转让发包人提供的技术资料、文件。发生上述情况，勘察人应负法律责任，发包人有权索赔。勘察人应负法律责任，发包人有权索赔。 （6 6）遵守国家及当地有关部门对工作现场的有关管理规定，）遵守国家及当地有关部门对工作现场的有关管理规定，做好工作现场保卫和环卫工作，并按发包人提出的保护要求做好工作现场保卫和环卫工作，并按发包人提出的保护要求（措施），保护好工作现场周围的建筑物、构筑物、古树、（措施），保护好工作现场周围的建筑物、构筑物、古树、名木和地下管线（管道）、文物等。名木和地下管线（管道）、文物等。 （7 7）本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其他责）本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其他责任。任。（七）违约责任（七）违约责任 发包人、勘察人应根据发包人、勘察人应根据合同法合同法的有关规定，约定双的有关规定，约定双方的违约责任。方的违约责任。违约责任主要有以下几方面的内容：违约责任主要有以下几方面的内容： 1.1.由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费（金额可按预算的平均工日产值等方式计算），工期按实际（金额可按预算的平均工日产值等方式计算），工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。 2. 2.由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，达不到合由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，达不到合同约定条件的，发包人可要求勘察人返工并由勘察人承担返同约定条件的，发包人可要求勘察人返工并由勘察人承担返工费用。勘察人按发包人要求的时间返工，直到符合约定条工费用。勘察人按发包人要求的时间返工，直到符合约定条件。返工后仍不能达到约定条件的，根据件。返工后仍不能达到约定条件的，根据合同法合同法第二百第二百八十条的规定勘察人应当减收（或者免收）勘察费，并赔偿八十条的规定勘察人应当减收（或者免收）勘察费，并赔偿因违约造成的损失。因违约造成的损失。 3.3.合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金；已进行勘察工作的，完成的工作量在金；已进行勘察工作的，完成的工作量在50%50%以内时，发包以内时，发包人应向勘察人支付预算额人应向勘察人支付预算额50%50%的勘察费；完成的工作量超过的勘察费；完成的工作量超过50%50%时，则应向勘察人支付预算额时，则应向勘察人支付预算额100%100%的勘察费。的勘察费。 4.4.违约金违约金 双方可以约定一定数额的违约金，也可以约定因违约产双方可以约定一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法：生的损失赔偿额的计算方法： (1 (1）发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过）发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一日，应偿付逾期违约金。逾期违约金可按未支付勘察费一日，应偿付逾期违约金。逾期违约金可按未支付勘察费（或者勘察预算费）的一定比例（如千分之一）计算。（或者勘察预算费）的一定比例（如千分之一）计算。 (2(2）由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成）由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，应减收勘察费（如每超过一日，减收勘察预算费的果资料，应减收勘察费（如每超过一日，减收勘察预算费的千分之一）。千分之一）。 5.5.定金定金 本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求退还本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求退还定金；勘察人不履行合同时，双倍返还定金。但是，根据定金；勘察人不履行合同时，双倍返还定金。但是，根据合同法合同法第一百一十六条第一百一十六条的规定，的规定，当事人既约定违约金又当事人既约定违约金又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金条款或约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金条款或者定金条款。者定金条款。（八）勘察成果资料的检查验收（八）勘察成果资料的检查验收 1.1.由发包人负责组织对勘察人交付的勘察成果资料进行检查由发包人负责组织对勘察人交付的勘察成果资料进行检查验收。验收。 2.2.合同中应约定发包人对勘察人勘察成果资料检查验收的期合同中应约定发包人对勘察人勘察成果资料检查验收的期限，并出具检查验收证明，以示勘察人已完成任务；逾期未限，并出具检查验收证明，以示勘察人已完成任务；逾期未检查验收的，视为接受勘察人的勘察成果文件。检查验收的，视为接受勘察人的勘察成果文件。 3.3.隐蔽工程工序质量检查，由勘察人自检后，书面通知发包隐蔽工程工序质量检查，由勘察人自检后，书面通知发包人检查；发包人接通知后，当天组织质检，经检验合格，发人检查；发包人接通知后，当天组织质检，经检验合格，发包人、勘察人签字后方能进行下一道工序；检验不合格，勘包人、勘察人签字后方能进行下一道工序；检验不合格，勘察人在限定时间内修补后重新检验，直至合格；若发包人接察人在限定时间内修补后重新检验，直至合格；若发包人接通知后在约定时间内仍未能到现场检验，勘察人可以顺延工通知后在约定时间内仍未能到现场检验，勘察人可以顺延工程工期，发包人应赔偿停、窝工的损失。程工期，发包人应赔偿停、窝工的损失。 4.4.工程完工，勘察人应当向发包人提交勘查工作的原始记录、工程完工，勘察人应当向发包人提交勘查工作的原始记录、竣工图及报告、成果、文件，发包人应在约定的期限内竣工图及报告、成果、文件，发包人应在约定的期限内 组织验收，如有不符合规定要求及存在质量问题，勘察人应组织验收，如有不符合规定要求及存在质量问题，勘察人应采取有效补救措施。采取有效补救措施。 5.5.工程未经验收，发包人提前使用和擅自动用，由此发生的工程未经验收，发包人提前使用和擅自动用，由此发生的质量、安全问题，由发包人承担责任，并以发包人开始使用质量、安全问题，由发包人承担责任，并以发包人开始使用日期为完工日期。日期为完工日期。 6.6.完工工程经验完工工程经验 收符合合同要求和质量标准，自验收之日起收符合合同要求和质量标准，自验收之日起 天内，勘察人向发包人移交完毕。如发包人不能按时接管，天内，勘察人向发包人移交完毕。如发包人不能按时接管，致使已验收工程发生损失，应由发包人承担；如勘察人不能致使已验收工程发生损失，应由发包人承担；如勘察人不能按时交付，应按逾期完工处理，勘察人应按双方的约定承担按时交付，应按逾期完工处理，勘察人应按双方的约定承担违约责任。违约责任。（九）补充协议的法律效力（九）补充协议的法律效力 本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议；并应明确，有关协议及双方认可的来往电报、传真、充协议；并应明确，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。效力。（十）其他约定事项（十）其他约定事项 示范文本中没有约定的事项或需要修改的事项，合同当示范文本中没有约定的事项或需要修改的事项，合同当事人应当根据工程的具体情况进行约定。事人应当根据工程的具体情况进行约定。（十一）争议解决办法（十一）争议解决办法 合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，也可由当合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、勘地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、勘察人可以根据合同中的仲裁条款或者事后达成的书面仲裁协察人可以根据合同中的仲裁条款或者事后达成的书面仲裁协议提请约定的仲裁委员会仲裁。发包人、勘察人未在本合同议提请约定的仲裁委员会仲裁。发包人、勘察人未在本合同中约定选择仲裁解决争议，事后又未达成书面仲裁协议的，中约定选择仲裁解决争议，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。可向人民法院起诉。 由于仲裁具有专业性、公正性、保密性等特点，工程勘察合由于仲裁具有专业性、公正性、保密性等特点，工程勘察合同当事人宜优先选择仲裁作为合同争议的解决方式。同当事人宜优先选择仲裁作为合同争议的解决方式。（十二）合同生效与终止（十二）合同生效与终止 合同法合同法第三十二条规定，第三十二条规定，当事人采用合同书形式订立合当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或盖章后生效。为此，发包人和勘同的，自双方当事人签字或盖章后生效。为此，发包人和勘察人应当约定，本合同自双方当事人签字和盖章后生效。察人应当约定，本合同自双方当事人签字和盖章后生效。 建设工程勘察合同当事人双方还应按照建设工程勘察合同当事人双方还应按照建设工程勘察设计建设工程勘察设计合同管理办法合同管理办法的规定，到省级建设行政主管部门规定的审的规定，到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、承包人认为必要时，到项目所在地工查部门备案；发包人、承包人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、承包人履行完合同规定商行政管理部门申请鉴证。发包人、承包人履行完合同规定的义务后，本合同终止。的义务后，本合同终止。 根据根据合同法合同法的有关规定，结合的有关规定，结合建设工程设计合同建设工程设计合同（示范文本）（示范文本）（GF-2000-0209GF-2000-0209，GF-2000-0210GF-2000-0210），建设工程），建设工程设计合同应具备如下条款：设计合同应具备如下条款：（一）合同签订依据（一）合同签订依据 建设工程设计合同应当依据下列文件签订：建设工程设计合同应当依据下列文件签订： 1.1.中华人民共和国合同法中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法中华人民共和国建筑法、建设工程勘察设计管理条例建设工程勘察设计管理条例。 2.2.国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章，如国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章，如建设工程质量管理条例建设工程质量管理条例、建设工程勘察设计市场管理建设工程勘察设计市场管理规定规定、实施工程建设强制性标准监督规定实施工程建设强制性标准监督规定、建设工建设工程勘察设计企业资质管理规定程勘察设计企业资质管理规定等。等。 3.3.建设工程批准文件，如项目建议书和设计任务书的审批文建设工程批准文件，如项目建议书和设计任务书的审批文件、选址意见书、建设用地规划许可证、土地使用权证书或件、选址意见书、建设用地规划许可证、土地使用权证书或建设用地批准文件、勘察报告的批准文件等。建设用地批准文件、勘察报告的批准文件等。（二）设计依据（二）设计依据 1.1.发包人给设计人的委托书或设计中标文件。发包人给设计人的委托书或设计中标文件。 2.2.发包人提交的基础资料。发包人提交的基础资料。 3. 3.项目批准文件和城市规划。项目批准文件和城市规划。 4.4.工程建设强制性标准。工程建设强制性标准。 建设工程质量管理条例建设工程质量管理条例第十九条规定：第十九条规定：“勘察、设计单勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准勘察、设计，并对其勘察、位必须按照工程建设强制性标准勘察、设计，并对其勘察、设计的质量负责。设计的质量负责。” 根据建设部颁布的根据建设部颁布的实施工程建设强制性标准监督规定实施工程建设强制性标准监督规定，工程建设强制性标准工程建设强制性标准是指直接涉及工程质量、安全、卫生及是指直接涉及工程质量、安全、卫生及环境保护等方面的工程建设标准强制性条文。环境保护等方面的工程建设标准强制性条文。 5.5.国家规定的建设工程勘察、设计深度要求。国家规定的建设工程勘察、设计深度要求。（三）合同文件的优先次序（三）合同文件的优先次序 建设工程设计合同当事人双方应在合同中约定构成合同的建设工程设计合同当事人双方应在合同中约定构成合同的文件及解释优先次序。如果合同文件存在歧义或不一致，则文件及解释优先次序。如果合同文件存在歧义或不一致，则应根据双方约定的优先次序来判断。应根据双方约定的优先次序来判断。建设工程设计合同建设工程设计合同 （示范文本）（示范文本）(GF-2000-0210(GF-2000-0210）规定的合同文件构成和优先次）规定的合同文件构成和优先次序如下：序如下： 1.1.合同书合同书 2.2.中标函（文件）中标函（文件） 3 3发包人要求及委托书发包人要求及委托书 4.4.投标书投标书 发包人、设计人可以根据具体情况作出不同的约定。发包人、设计人可以根据具体情况作出不同的约定。（四）合同项目的内容（四）合同项目的内容 合同项目的内容一般包括名称、规模、阶段、投资、设合同项目的内容一般包括名称、规模、阶段、投资、设计内容及估算设计费等。计内容及估算设计费等。（五）发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间（五）发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间 1.1.委托初步设计的，在初步设计前，应提供经过批准的设计委托初步设计的，在初步设计前，应提供经过批准的设计任务书、选厂报告，以及原料（或经过批准的资源报告）、任务书、选厂报告，以及原料（或经过批准的资源报告）、 燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求勘察的资料、需要经过科研取得的技术资料、设计文件中求勘察的资料、需要经过科研取得的技术资料、设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图等。选用的国家标准图、部标准图及地方标准图等。 2.2.委托施工图设计的，在施工图设计前，应提供经过批准的委托施工图设计的，在施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工条初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工条件，以及有关设备的技术资料。件，以及有关设备的技术资料。（六）设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间（六）设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间 设计人提交的文件一般包括初步设计文件、技术设计文设计人提交的文件一般包括初步设计文件、技术设计文件、施工图设计文件、工程概预算文件和材料设备清单等。件、施工图设计文件、工程概预算文件和材料设备清单等。 （五）、（六）部分的内容可参见建设工程勘察合同，（五）、（六）部分的内容可参见建设工程勘察合同，（二）、（三）的内容，由当事人根据具体情况加以详细约（二）、（三）的内容，由当事人根据具体情况加以详细约定。定。（七）费用及支付方式（七）费用及支付方式 设计费与勘察费的确定及支付方式很相似，可参见前面的有设计费与勘察费的确定及支付方式很相似，可参见前面的有关内容。发包人、设计人应当明确约定设计费的性质是否为关内容。发包人、设计人应当明确约定设计费的性质是否为估算设计费。如果为估算设计费，则双方在初步设计审批后，估算设计费。如果为估算设计费，则双方在初步设计审批后，应当按批准的初步设计概算核算设计费，多退少补。工程建应当按批准的初步设计概算核算设计费，多退少补。工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应作相应调整。设期间如遇概算调整，则设计费也应作相应调整。（八）发包人、设计人的义务（八）发包人、设计人的义务 1.1.发包人义务发包人义务（1 1）发包人按设计合同约定的内容，在规定的时间内向设计人发包人按设计合同约定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关强制性标准进行设计人不得要求设计人违反国家有关强制性标准进行设计。发包。发包人提交上述资料及文件超过规定期限以内，设计人按合同交人提交上述资料及文件超过规定期限以内，设计人按合同交付设计文件时间顺延；超过规定期限以上时，设计人员有权付设计文件时间顺延；超过规定期限以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。重新确定提交设计文件的时间。（2 2）发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错）发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所付设计费。在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。（3 3）发包人必须按合同规定支付定金。发包人必须按合同规定支付定金。这样的约定对设计人比这样的约定对设计人比较有利：以收到定金作为设计人设计开工的标志；未收到定较有利：以收到定金作为设计人设计开工的标志；未收到定金，设计人有权推迟设计工作的开工时间，且交付文件的时金，设计人有权推迟设计工作的开工时间，且交付文件的时间顺延。间顺延。（4 4）发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，）发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。应支付赶工费。（5 5）发包人不得修改设计文件发包人不得修改设计文件；确需修改设计文件的，应当由；确需修改设计文件的，应当由原设计单位修改。经原设计单位书面同意，建设单位也可以原设计单位修改。经原设计单位书面同意，建设单位也可以委托其他具有相应资质的设计单位修改。建设工程勘察、设委托其他具有相应资质的设计单位修改。建设工程勘察、设计文件内容需要作重大修改的，建设单位应当报经原审批机计文件内容需要作重大修改的，建设单位应当报经原审批机关批准后，方可修改。关批准后，方可修改。（6 6）发包人）发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。必要的工作生活及交通等方便条件。（7 7）发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图）发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。2.2.设计人义务设计人义务（1 1）设计人应按国家技术规范、强制性标准、规程及发包人提）设计人应按国家技术规范、强制性标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。编制方案设计文件，应质量合格的设计资料，并对其负责。编制方案设计文件，应当满足编制初步设计文件和控制概算的需要。当满足编制初步设计文件和控制概算的需要。 编制初步设计文件，应当满足编制施工招标文件、主要设备编制初步设计文件，应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要。编制施工图设计文材料订货和编制施工图设计文件的需要。编制施工图设计文件，应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要，件，应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程合理使用年限。并注明建设工程合理使用年限。（2 2）设计文件中选用的材料、构配件、设备，应当注明其规格、）设计文件中选用的材料、构配件、设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。除有特殊要求的建筑材料、专用设备和工艺生产线等外，准。除有特殊要求的建筑材料、专用设备和工艺生产线等外，设计人不得指定生产厂或供货商。设计人不得指定生产厂或供货商。（3 3）设计人应当按本合同规定的内容、进度及份数，向发包人）设计人应当按本合同规定的内容、进度及份数，向发包人交付资料及文件。交付资料及文件。（4 4）设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审）设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调对不超出原定范围的内容做必要调整补充整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。（5 5）设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转）设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。（九）违约责任（九）违约责任 关于违约责任，设计合同与勘察合同大同小异，关于违约责任，设计合同与勘察合同大同小异，建设建设工程设计合同工程设计合同（示范文本）主要规定了如下一些内容：（示范文本）主要规定了如下一些内容： 1.1.在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行支的实际工作量，不足作的，发包人应根据设计人已进行支的实际工作量，不足50%50%时，按该阶段设计费的时，