锚杆工程承发包合同

锚杆工程承发包合同范文大全合同范本承包合同锚杆工程承发包合同发（总）包单位：（甲方）承（分）包单位：（乙方）根据中华人民共和国合同法以及有关规定结合本工程的具体情况双方经充分协商签订本合同共同遵守。第一条工程名称：锚杆工程建设地点：第二条 建设规模、面积（工程量）和承发包工程的范围及内容：.基坑锚杆条包括现场已浇注条锚杆的张拉及锁定总工程量为延米。.锚杆施工依据设计方案和相应施工规范工作内容包括： 锚杆钻孔锚杆设置及灌浆锚杆张拉与锁定。第三条 本合同所承包工程的工期定为个日历天工期计算的起止时间是：年月日开工年月日竣工。上述工期以施工方案工期为准。在履约过程中根据变更设计所影响的工期和甲方责任、不可抗力所延误的工期等因素经甲、 乙方签证认可后进行调整从而最 后确定竣工日期乙方应按此竣工日期竣工。第四条工程质量标准及保修条件、期限按本条第项执行：.按照国家及省、市的有关规定执行符合设计要求。.按照国家现行建筑施工规范大全有关标准执行工程保 修至地下室施工到时为止。第五条承包方式：实行大包干。即包工、包材料、包质量、包工期、包安全。锚杆按元/米计价。具体工期要求为：在个日历天内完成全部锚杆的钻孔、灌浆并且张拉完毕至少一半锚杆。第六条工程总造价按上述承包范围和方式计（概算）为人民币：元整（）工程结算以实际发生工程量为准单价不变。第七条甲方应负责完成下列工作：.在开工前三天完成 三通一平”（包括进场道路）接通水、电源和办理报建、临时场地、占用道路等的批准手续。同时向乙方提交施工（安装）图纸与说明书和有关的技术资 料各一份水电安装图纸份地质勘探资料一份建筑（安装）许可证和报建审核意见书。.提供现场水电接点材料堆放点及临时设施。.以上工作由统一解决安排。第八条 乙方应负责完成下列工作：.在开工前三天完成组织施工图会审、编制施工组织设计并 送交甲方作为甲方检查监督执行施工计划的依据。.全面负责锚杆施工保质保量按期完成任务。.完工后提供有效的竣工资料两份。第九条 乙方承包的任务非经甲方同意不得随意分包给第三 方。乙方必须严格按照施工图与说明书以及施工技术规范和操作 规程进行施工按规定做好试件和材料的试验确保工程质量按期 完工。在工程质量上必须接受质量监督部门和甲方的监督甲方发现 其在主要形象上拖进度天时或在主要工程上存在重大质量问题 时经质监部门确认后甲方应以书面通知乙方乙方在天内必须采 取有效措施纠正。否则甲方有权采取措施直至终止合同调换施工队伍。因此所造成的实际损失由乙方负责。乙方在施工过程中发现施工图纸与说明书不符重要结构或关 键部位所需的材料规格、质量不符合设计要求或设备有缺陷时应 立即以书面通知甲方。甲方应在天内会同设计单位进行处理并办理技术签证。否则乙方有权停工除工期顺延外因此所造成的窝工损失由甲 方负责。第十条甲方委托监理公司为驻工地代表对工程进度、工程 质量进行监督检查验收隐蔽工程、 办理中间交工工程验收签证手 续督促乙方按规定搞好试件、材料试验和各项技术资料及报表整 理负责签证、解决应由甲方解决的问题以及其它事宜。第十一条材料、设备的供应及其消耗含量和价差处理按本 条第项执行：.工程所需材料全部由乙方负责其费用和材料价格已按的规 定列入造价内在施工过程中如材料价格变动按有关规定进行调 整。,施工过程中材料价格如有变动不再调整。第十二条 工程价款的支付和结算必须划（汇）入乙方的开 户银行：办事处帐号：。否则由此所造成的一切后果均由甲方负责。乙方不得将工程款转入第三方帐户或挪作他用。工程备料款和进度款按本款第项执行：（一）按市建设银行工程价款结算办法的拨付规定办理即在 合同签订天内按总造价（当年计划）的百分之预付备料款进度款 按工程进度百分之时付款百分之工程进度百分之时付款百分之 工程进度百分之时再付百分之其余工程进度款由预付备料款抵 充留下尾款百分之五待审定竣工结算后付清。（二）工程款支付办法：.合同签订七日内甲方向乙方支付元备料款。.乙方完成进度达时甲方再向乙方支付工程总造价的。.乙方完成进度达时甲方再向乙方支付工程总造价的。其余款项在地下室施工到.时付清。工程结算：乙方应在全部工程竣工验收合格后天内提出竣工结算送甲方和经办银行审核甲方应在接到结算之日起天内提出 意见逾期视作同意由经办银行划帐结算尾数。双方对竣工结算确认后天内应进行退补结算。第十三条 甲方因生产或使用需要确需变更设计时应书面通 知乙方并提供由原设计单位出具的变更设计的技术资料按规定 办理变更工程手续签订补充协议或变更合同造价按工程增减的 规定进行调整和结算。工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返 工甲方应采取措施弥补或减少损失同时经有关部门审定后赔偿 乙方因此而造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调 迁材料和构件积压的损失。第十四条 工程交工验收.工程交工验收应以施工图纸及说明书、图纸会审记录、有 关变更增减的书面文件、国家颁发的施工及验收规范和质量检验 标准为依据。.隐蔽工程在隐蔽前天由乙方通知甲方到场检查甲方不按时 到现场检查的乙方可自行检查后隐蔽并认真如实填写隐蔽记录 甲方应予承认。若事后甲方提出复查的复查合格所有费用和因此造成乙方的 经济损失由甲方承担所耽误的时间应顺延工期复查不合格检查 费用由甲方承担乙方应负责无偿返修。若乙方未通知甲方到场检查单方完成隐蔽工程的甲方有权要求重新检查不论检查结果是否合格一切费用由乙方承担。.工程（包括单项工程）竣工前五天由乙方通知甲方组织有 关单位进行验收。验收工作在工程竣工后天（单项工程七天）内进行并应按期 验收完毕。工程质量及工程内容符合要求的双方在竣工工程验收证明 书上签章同时乙方将全部有效的技术档案资料向甲方移交。如工程质量不合格或工程内容尚未完成者由乙方在商定的期 限内进行翻修或补建后再进行验收直至达到符合标准和要求为 止。并按最后验收合格的日期作为竣工日期由此支付的一切费用 均由乙方负责。甲方逾期组织验收的除应向乙方偿付违约金外如果验收合格 的按本款规定的验收日期作为竣工日期验收不合格需翻修的按 实际逾期天数顺延工期。工程（包括单项工程）未经验收甲方提前使用或擅自动用因 此而发生的质量或其它问题由甲方承担责任。.工程竣工后应绘制竣工图。工程变更不大的由乙方在原施工图上加上注明提交甲方存 档。工程变更较大的由乙方另绘竣工图第十五条奖励.提前竣工或赶工奖励：。.乙方按期竣工并经工程质监部门和主管部门检查鉴定或认 可的优良级品工程的甲方同意按工程总造价分之奖励给乙方。第十六条违约责任.甲方逾期供应材料、设备或逾期履行第七条各项规定之一 者从逾期天次日起除应负担乙方的实际损失外并按拖延天数顺 延工期。.甲方不按期拨付工程款从超过天次日起按拖欠数额按照银 行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款违约金。同时乙方有权停止施工直至结清之日停工期间的窝工和其它 损失按实由甲方承担工期顺延。.乙方逾期竣工从逾期天次日起每逾期一天按工程总造价（单项工程按该项工程造价）的万分之向甲方偿付违约金。.甲方逾期组织验收交工工程（包括单项工程）乙方逾期提 交竣工结算的从逾期天次日起每逾期一天按工程总造价（单项工程按该单项工程造价）的万分之向对方偿付违约。.一方逾期结清或退回工程尾款者从逾期天次日起按应结清 或退回数额比照银行有关延期付款的规定向对方偿付逾期违约 金。第十七条遇人力不可抗拒的灾害损失按本条第项处理：.报上级有关部门裁定。.工期顺延。第十八条其它事项及补充条款.有关本工程的施工图纸与说明书和会审记录以及图表、资 料双方进行的有关会议洽谈记录双方协商同意并经双方当事人 签证的有关修改设计的变更文件等都是据以施工和交工验收的 技术资料也是本合同的组成部分。.乙方应加强防火、防盗、治安、施工安全防护措施和加强 对施工队伍的管理遵守和执行安全、文明和深夜施工等的规定。否则导致造成的损失和有关部门按规定给予的处罚或追究赔 偿的经济损失均由乙方负担。.甲方无偿提供乙方施工人员共人的住宿及生活用水、用电。.乙方施工用水用电按市有关规定从结算款中扣除。.基坑开挖时挡土桩间如有流砂或挡土桩位移超过规范偏差 及漏水等影响地下室施工的情况由乙方负责处理因此发生的一 切费用由乙方承担。措施费按元包死如无上述情况甲方照付上述措施费给乙方。本合同自签订之日起生效到工程交工验收和结清工程款之日 自然失效。本合同正本二份双方各执一份副本四份双方各执二份送建 委、双方主管业务部门、经办银行、税务局、工商局及有关单位 各一份。甲方（盖章）：乙方（盖章）：住所：住所：签约代表（签字）签约代表（签字）电话：电话：传真：传真：邮政编码：邮政编码：签订地点：签订地点：年月日年月日 *