小区污水处理站及其配套工程施工合同

GF19990201 合同编号：XXXXXXXX房地产开发有限公司XXXXXXXX项目污水处理站及其配套工程施工合同制定中华人民共和国建设部国家工商行政管理局第一部分协 议 书发包人（全称）： (甲方) 承包人（全称）： （乙方）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。第一条 工程概况工程名称：XXXX生活污水处理及其配套工程工程地点：A省B市C区D街道办事处E路北段XXXXXXXX项目工程内容：1、 XXXXXXXX项目污水处理及其配套工程；2、 地下室提升泵的采购及安装；3、 所有相关设备的调试及验收；4、 办理政府相关部门须申报的有关手续；5、 排水系统的图纸设计和优化，办理排水许可证。第二条 工程承包范围工程承包范围为：1、地下室污水提升泵系统，包括污水集水坑淤泥清理，提升泵系统采购、安装等；2、污水处理工程包括排水总管末端集水井始，至污水处理站处理后出水口之间，整个新建处理系统各相关工艺单元的全部工程内容，包括工艺、土建、电气（系统主电源由甲方引至处理站综合房）、设备等各专业内容。根据甲方要求，在指定的位置新建污水处理站一座，由承包方提供设备安装工艺图，并承担土建施工、机电设备采购、安装调试，并使中水站运行后出水水质达到本合同规定的水质标准；3、办理排水许可证及其相关手续。第三条 合同工期1、工程总工期天数 90 日历天，开工日期: 以甲方书面通知进场日期为开工为准 ，竣工日期: 年 月 日 。2、本工程施工工期必须在保证质量的前提下按甲方指定的工期完成。工期每延误一日按合同金额的3罚款，并累计计算。工期延误累计超过15天，甲方有权单方解除合同。3、非乙方原因的工期延误，乙方须在当天提出书面申请，报甲方审批后，工期顺延。4、以上时间均为日历天，包括所有法定假期、周末。5、工期顺延：以下原因造成工期延误经甲方确认，工期相应顺延。1)、甲方要求增加工程量。2）、施工现场连续停水、停电24小时。第四条 质量标准工程质量标准：水池等土建部分按建筑工程施工质量验收统一标准及其相关规范、标准；出水水质按城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）中一级标准A标准，经有关部门验收，一次性验收合格；工程材料及设备应符合国家现行产品标准的规定，同时应有出厂合格证。城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002） 单位：mg/L序 号基本控制项目一级标准二级标准三级标准A标准B标准1化学需氧量（COD）50601001202生化需氧量（BOD5）102030603悬浮物(SS)102030504动植物油135205石油类135156阴离子表面活性剂0.51257总氮(以N计)1520-8氨氮(以N计) 5(8)8(15)25(30)-9总磷(以P计)0.513510色度(稀释倍数)303040501lPH6.09.012粪大肠菌群(个/L)103104104-注： 下列情况下按去除率指标执行：当进水COD大于350mg/L时，去除率应大于60%；BOD大于160mg/L时，去除率应大于50%。括号外的数值为水温12时的控制指标，括号内数值为水温12时的控制指标。第五条 合同价款1、该工程合同价暂定为人民币￥5005167.90 （大写：伍佰万零伍仟壹佰陆拾柒元玖角整）。该合同价从集水井进水口始，至处理站出水口止之间的全部工艺流程的相关工艺单元的全部内容，包括工艺、土建、工艺管道、电器、设备等全部内容。2、合同总价中已包括人工、材料、安装、调试、维护、管理、利润、税金、风险、责任及工程施工期间可能出现的政策、施工环境和材料市场的变化可能影响工程造价的因素。包括所有国家及当地规定应缴纳的各项税金，达到政府主管部门规定要求的全部费用。3、乙方施工范围为该项目合同中所陈述施工范围。在安装过程中，若工程发生变更、增减时，变更、增减工程的计量、计价由双方协商确定。4、本合同签字盖章后生效。5、付款方式：发包方应按如下方式支付工程款：1、合同签订后一个月内支付乙方总合同金额30%的备料款；即￥1501550.37 元（壹佰伍拾万壹仟伍佰伍拾元叁角柒分）； 最终工程款按建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013中规定的工程量清单计价方式计价，计价标准执行“云建标【2013】918号文”及合同施工期间有关配套计价文件；主要材料价格首先参考2016年4月份A省建设工程材料设备价格信息价，A省建设工程材料设备价格信息中没有的材料价格时，需经监理人、发包人审核后确定。2、乙方办理完成相关部门的“排水接驳方案技术审查意见”时，甲方支付乙方总合同金额的10%；即￥500516.79 元（伍拾万零伍佰壹拾陆元柒角玖分）； 3、设备安装完毕三天内支付合同总金额的40%，即￥2002067.16 元（贰佰万贰仟零陆拾柒元壹角陆分）； 4、调试完毕、取得相应水质报告并通过竣工验收，且取得排水许可证及甲方审计完成后十天内支付合同总金额的15%，即￥750775.19 （柒拾伍万零柒佰柒拾伍元壹角玖分）；5、其余5%做质量保证金，即￥250258.40 （贰拾伍万零贰佰伍拾捌元肆角整）。质保期从验收确认合格之日起，质保期为壹年，质保期满后七天内一次性无息付清。第六条 承包人和发包人的责权利一、 承包人的责权利：1.承包人按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任；如承包人人违约，发包人有权停付工程款，并由承包人承担合同总价的5%作为违约金支付给发包人。2.由乙方办理相关验收手续。3.水质检测费用由乙方承担。4.乙方应自行为进入现场的乙方人员办理保险，所有因乙方原因造成的任何人员伤亡，包括第三方人员在内，所造成依法应该支付的损失赔偿费、抚恤金和相应的法律责任均由乙方负责。5.工程在交付甲方之前，由乙方对工程采取成品保护并承担由此引起的一切费用。6.乙方施工的用水、用电挂表计量并承担水电费用。7.乙方进场后，遵守职业道德，不得中途恶意加价或提出退场。若乙方退场，将扣下乙方所有工程费用及到场的材料设备，并追究由此带来的法律后果。二、 发包人向承包人承诺：按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项；如发包人违约，承包人有权停止施工，并由发包人承担合同总价的5%作为违约金支付给承包人。第七条 变更原则 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。洽谈和变更等以发包人和承包人双方共同签署的书面协议、文件或者设计单位签发的文件作为依据。第八条 合同生效本合同自甲、乙双方签字盖章后生效，合同履行完后，本合同终止。 第九条 合同争议的解决办法本合同履行过程中，发包人、承包人双方如有争议，遵循协商解决的原则，经双方协商无法解决的，则报当地仲裁机构进行仲裁。本合同一式肆份，甲方执贰份、乙方执贰份。甲方（盖章） 乙方（盖章）法定代表人 法定代表人或委托代表人（签字） 或委托代表人（签字）经办人： 经办人：日期： 年 月 日 日期： 年 月 日15第二部分 工程质量保修书发包人(全称)：XXXXXXXX房地产开发有限公司承包人(全称)：B凯立安环保工程有限公司发包人、承包人根据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例和房屋建筑工程质量保修办法，经协商一致，对XXXX生活污水处理及其配套工程（工程全称）签定工程质量保修书。第一条 工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修范围包括设备生产、安装、保证正常运行和后期维修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下： 污水处理站土建构筑物、机械设备、电气设备、工艺管道。 第二条 质量保修期质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。双方根据建设工程质量管理条例及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；2电气管线、给排水管道、设备安装工程为一年；灯具、电气开关等为六个月。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。第三条 质量保修责任1 .于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理如乙方不能及时进行维修处理，甲方有权另行指派他人进行维修，相应维修费用从乙方保修款中按实际发生的金额1.5倍予以扣除；因质量问题导致的业主或使用人的直接经济损失及误工费用、交通费用等损失无条件有由乙方承担，或在保修款项中扣除。2 .生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照建筑工程质量保修办法的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。4.质量保修完成后，由发包人组织验收。第四条 保修费用本合同约定的工程质量保修金为施工合同价款的5%第五条 质量保修金的返还发包人在工程质保期满后七个工作日内一次性无息返还。经B市有关部门验收合格之日起视为工程完工。第六条 其他本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。甲方（盖章） 乙方（盖章）法定代表人 法定代表人或委托代表人（签字） 或委托代表人（签字经办人： 经办人：日期： 年 月 日 日期： 年 月 日第三部分 设备供货清单XXXX污水处理工程清单报价表附表一：设备清单序号设备名称规格型号单位数量单价金额产地备注（万元）（万元）1机械细格栅CF-300台122.00 22.00 江苏不锈钢2多介质过滤器DG-1000套129.00 29.00 江苏不锈钢衬钢3二氧化氯发生器FS-400套118.25 18.25 江苏工程塑料4风机HC-100IS台27.25 14.50 百事德一用一备5污水提升泵50WQ20-15-1.5台25.00 10.00 上海不锈钢3046过滤泵IS65-160台28.00 16.00 上海不锈钢3047污泥回流泵50WQ17-25-3台26.50 13.00 上海不锈钢3048硝化液回流泵50WQ20-15-1.5台25.00 10.00 上海不锈钢3049回用水供水泵ISG65-200台29.00 18.00 江苏不锈钢30410PLC动力控制柜组件套120.50 20.50 江苏西门子组件11加药装置QZJY-350套117.25 17.25 江苏工程塑料12曝气器组件PD组件套1920.13 24.00 江苏进口膜及工程塑料13弹性生物填料PEF-150m3420.09 3.68 江苏进口塑料丝14复合生物填料125m31680.10 16.80 江苏进口塑料丝15二沉池斜板m3280.05 1.40 江苏工程塑料16生物填料及斜板支架组件套210.75 21.50 江苏远东不锈钢30417管阀件及动力线缆套131.50 31.50 江苏国标件18液位控制器LPF-7只70.08 0.53 上海防水工程塑料设备小计287.90 含采保费、安装调试费土 建150.00 合 计437.90 附表二：潜污泵、控制箱、止回阀清单潜污泵、控制箱、止回阀报价表序号材料名称规格型号数量单位B水泵厂备注单价（元）合价（元）1潜污泵50WQ20-20-2.286台3600.00 309600.00 50WQ20-15-2.21台2660.00 2660.00 50WQ20-15-2.532台2660.00 85120.00 65WQ40-20-42台3425.00 6850.00 65WQ40-15-44台3600.00 14400.00 2控制柜4KW3台2900.00 8700.00 2.2KW59台2600.00 153400.00 3止回阀DN80 10KG125套360.00 45000.00 合计陆拾贰万伍仟柒佰叁拾元整625730.00 注：1、潜污泵报价包括安装费（安装费包含法兰盘、短管等配件及相应部位的焊接、连接），集水坑清淤根据施工实际现场另签证计价。 2、控制柜为一控二（一用一备）、液位控制。注：附表一、附表二报价包含：工艺水池施工，各种设备采购、安装、调试、验收及各种相关手续的办理。安全生产协议书发包人（全称）：XXXXXXXX房地产开发有限公司 （以下简称甲方）承包人（全称）：B凯立安环保工程有限公司 （以下简称乙方）为了加强承发包工程和临时用工的安全管理，深入贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”的安全生产方针，保证人身、设备安全，确保甲方发包给乙方的工程和临时工作顺利进行，根据安全生产法、合同法和国务院有关安全生产管理的法律法规，为明确双方在建筑工程过程中安全生产管理的权利，义务和责任。经双方协商一致，签订本协议书，并作为工程外包合同的必要补充条件： 工程名称：XXXX生活污水处理及其配套工程工程地点：A省B市C区D街道办事处E路北段XXXXXXXX项目 一、甲乙双方必须认真贯彻执行国家制定的安全生产政策、法律、法规。二、 双方的权利和义务（一）甲方的权利和义务1、甲方应查验乙方资质，包括“三证”、安全机构、安全体制、规章制度、操作规程、管理人员和特种作业人员持证情况。2、甲方建立健全有关安全生产管理制度，并向乙方提出安全生产管理要求和注意事项，进行安全技术交底，办理书面签收手续。3、甲方应及时向乙方传达并贯彻上级有关安全生产的文件、指示、通报等，并掌握执行情况；协助并指导乙方展开安全文明工地建设。4、甲方应检查、督促乙方编制安全技术措施和安全操作工艺，落实各种安全防护措施。5、甲方应督促乙方对所属施工人员进行安全教育和技术培训，搞好分项工程安全技术交底，增强职工安全意识和防护能力。6、甲方应定期地对乙方进行安全生产检查指导和管理，严格执行各项安全管理制度和安全奖罚规定，实施奖罚、签发劳动安全监察通知（指令）书，督促事故隐患的整改。7、当乙方发生伤亡事故时，甲方应按规定及时向上级主管部门和有关单位报告，并督促乙方本企业主管部门和有关单位报告事故，根据事故调查组意见，参与或会同乙方，对事故进行调查和处理。8、甲方对乙方施工现场查处中有违章指挥，违章操作及违反操作规程的行为有权提出整改要求。9、甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案；10、甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业，并按规定给予处罚； 11、甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。（二）乙方的权利和义务1、乙方应按规定主动接受甲方对其安全资质的查验，向甲方提供“劳务单位安全资质审查资料”，包括营业执照、资质证书、安全合格证、安全主管人员、安全体系情况、安全规章制度明细表、特种作业人员花名册（并提供身份证复印件，该人员离开时返还）及证书等，并证明其有效性。2、乙方应该建立健全各项安全生产规章制度，明确安全生产责任制、制定安全生产规程等，健全安全组织，制定专人负责，落实岗位责任制。3、乙方应正确处理进度与安全、效益与安全的关系，始终把安全生产放在第一位。认真编制和落实安全技术措施，制定安全技术工艺，保障施工过程中人员、设备的安全。4、乙方应认真传达贯彻甲方和上级安全生产文件。指示、通报等，开展各种形式的安全生产活动和标准化工地建设。5、乙方应加强对全体员工的安全教育、作业纪律教育和技术培训，根据工程进展情况，对施工人员进行分项工程和工序施工的安全技术交底，提高职工的安全责任意识和自我防护能力。现场操作工人，施工前及施工时间内不许饮酒，严禁酒后操作施工。6、乙方应保障安全生产，杜绝危险源所引起的伤害，应做到严格按照技术交底和安全交底施工，服从项目部标准规范化管理，不违章，文明施工等。7、乙方应保障劳动防护用品的供应，正确使用合格的安全帽、安全带，安全网及防火、防电、防毒等劳动保护用品、用具和安全防护设施。（不按要求戴安全帽的，第一次警告，第二次起每发现一次罚款￥200元。）8、乙方应按照国家有关部门安全检查标准，组织定期和不定期的安全检查，对检查出的事故隐患主动制定整改措施，指定专人负责，限期组织整改，接受甲方签发的劳动安全监察通知（指令）书和上级主管部门制定的安全奖罚规定实施的奖罚。9、乙方发生职工伤亡事故，除向甲方报告外，应积极向本企业主管部门或有关单位报告，并认真调查处理。三、 双方责任甲乙双方必须认真贯彻执行“安全第一，预防为主”的安全管理方针，遵守国家有关安全生产的法律、法规和住房城乡建设部颁发的安全管理规定，保障安全生产。乙方人员发生伤亡事故，甲乙双方应尽力抢救，保护好事故现场，以便有关部门进行勘查、鉴定、调查，并实事求是地向事故调查人员提供事故有关情况和证据。（一）甲方责任1、甲方指挥人员和管理人员违章指挥，乙方有权拒绝执行，并及时向甲方上级报告，由此造成的伤亡事故和经济损失，由甲方承担。2、由于甲方直接责任造成的乙方职工伤亡事故，由甲方参照国家有关规定，对乙方伤亡人员或家属进行经济补偿，但善后工作由乙方安排和处理，甲方不直接介入善后处理工作。（2） 乙方责任 1、乙方施工现场达不到安全文明工地建设标准，甲方有权要求乙方整改，乙方整改不力或拒不整改，甲方有权下令停工整顿，按项目部安全管理文件进行经济处罚，直至终止劳务承包合同，同时终止本协议书，其经济损失由乙方自行负责。2、由于乙方责任或乙方人员违章违纪造成的伤亡事故，由乙方统计，并按照“三不放过”（即事故原因没有分析清楚不放过，事故责任和群众没有受到教育不放过，没有采取切实可行的预防措施不放过）的原则进行调查处理。情节严重者，甲方有权向检察院、法院等部门提起诉讼，追究责任者的刑事责任。3、 乙方是外包工程及安全生产的直接责任人，必须严格执行甲方有关安全生产的规定、制度； 4、乙方负责为所有乙方工作人员办理医疗及工伤社会保险，并根据需要为从事高度危险工作的人员购买人身意外伤害保险，在施工过程中如发生人身伤亡事故，由乙方承担全部负责；甲方概不负法律和经济责任。5、乙方应对工作现场的行为完全负责，乙方工作人员不得违章作业，冒险作业，不能疲劳作业，并按规定做好施工防护工作； 6、乙方必须对工程现场人员必须有配备齐全的安全防护用品，不能满足安全工程需要时，人员不得进入工程现场。 7、乙方工作人员必须严格遵守和服从现场安全规定及安全管理，在施工现场必须做到：（1）、高空悬空作业必须系好安全带；（2）、班前不得喝酒，在禁止吸烟的区域不得吸烟；（3）、现场内不得赤脚，不得穿拖鞋、高跟鞋，高空作业不得穿皮鞋和带钉易滑鞋；（4）、未经甲方施工负责人批准，不得随便拆除已架设的安全防护设施及安全装置和安全标牌； （5）、不得私自乱接乱拉电线，保护工地上临时用电电缆及配电箱的完好，不得用材料、工具等压砸电缆电线，确保用电安全； （6）、不得在工程现场烧火； （7）、不得从高处向下抛扔任何物资、材料，堆放时不得超过支撑限重的70%； （8）、不得在高处临边一米范围内堆放活动材料； （9）、不得在操作面上及高处临边竖立放置工具和线材； （10）、使用电动工具，必须按操作规程和说明书要求正确佩戴防护用品； （11）、施工过程中必须严格遵守安全操作规程。8、本协议约定期间，由于乙方造成安全事故的，乙方负全部责任，并由乙方承担造成的经济损失和刑事责任； 9、本协议约定期间如因乙方或乙方工作人员过错给甲方造成损失，由乙方负责向甲方赔偿，甲方有权直接从乙方工程款中将相关损失赔偿款进行抵扣。四、 甲乙双方确认：由于地震、风暴、洪水等不可抗拒的自然灾害造成的伤亡事故不属于责任事故，所受损失双方应协商解决，并做好善后工作。五、甲乙双方在履行本协议的过程中发生异议或者争议时，双方应进行充分协商，协商达成一致意见，签订补充协议，协商后仍不能达成一致意见，可通过下列方式解决。1、 向本地安全行政主管部门申请调解；2、 向本地安全执法部门提起仲裁；3、 向人民法院起诉；六、本协议经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。七、本协议一式肆份，甲方贰份，乙方贰份。八、本协议自双方签订之日起生效，本工程竣工并结算后废止。九、本协议未尽事宜，经双方协商并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等效力。甲方（盖章） 乙方（盖章）法定代表人 法定代表人或委托代表人（签字） 或委托代表人（签字经办人： 经办人：日期： 年 月 日期： 年 月 日