《施工合同》

资中古城重龙大道建设工程施 工 合 同年 月 日第一部分 施工合同协议书发包人（全称）： 承包人（全称）： 根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他相关的法律、行政法规之规定，就本建设项目工程承建之相关权利义务，与承包方在本着平等互利、诚实信用、自愿协商的原则基础上充分协商一致，签订本合同：一、工程概况工程名称： 工程地点： 工程内容：道路长约2258.0米，路宽40米，双向六车道沥青混凝土路面。道路配套建设桥梁、绿化、亮化、交通工程及其他市政管线（绿化、亮化工程，如业主因建设需要对工程内容进行调整的，建设规模及建设内容以调整后施工图为准）；工程立项批准文号： 资金来源：建设过程中的资金由承包人筹集。 二、工程承包范围承包范围： 。三、合同工期计划开工日期： 年 月 日（以监理批准开工报告时间为准） 。计划竣工日期： 年 月 日 。合同工期总天数： 365个日历天 。四、质量标准工程质量标准：按照国家现行有关规范和工程质量检验评定标准及行业标准，工程质量达到合格。 五、合同价款金额（大写）：约1.7亿元（最终以财政评审、审计审定的金额为准）。 六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1. 招商文件 2本合同协议书 3中标通知书 4竞标书及其附件 5工程投资合同书 6本合同专用条款 7本合同通用条款 8标准、规范及有关技术文件 9图纸 10工程报价单或预算书 11.其他合同文件七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。八、本合同在执行过程中，若出现专用条款与通用条款不一致的情况，以专用条款为准。九、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。十、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十一、合同生效合同订立时间： 合同订立地点： 资中县兴资投资开发集团有限责任公司本合同双方约定： 双方法人签字并加盖单位公章 后生效。本合同正本肆份，发包人承包人各贰份。副本壹拾贰份，发包人承包各陆份。发包人： （单位盖章） 承包人： （单位盖章） 法定代表人： 法定代表人：其委托代理人： 其委托代理人：电话： 电话：传真： 传真：开户银行： 开户银行：帐号： 帐号：邮政编码： 邮政编码： 年 月 日 年 月 日第二部分 通用条款（见建设工程施工合同示范文本全文第二部分）第三部分 专用条款一、词语定义及合同文件2合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：1、本合同协议书；2、本合同通用条款；3、本合同专用条款；4、标准、规范及有关技术文件；5、图纸；6、工程量清单；7、双方有关本工程洽商、变更等书面协议或文件视为本协议书的组成部分。 3语言文字和适用法律、标准及规范31本合同使用汉语。32适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：合同法、建筑法、建筑工程管理条例等国家和地方颁布的有关法律、法规及相关规定。 33适用标准、规范适用标准、规范的名称： 国家现行地有关规范、施工质量检验评定标准及国家现行有关行业标准。 4图纸41发包人向承包人提供图纸日期和套数： 开工前三日提供施工图壹套 。发包人对图纸的保密要求： 未经发包人同意，不得提供第三方使用。二、双方一般权利和义务5工程师5.1监理人： 52监理单位委派的工程师姓名： 职务：总监理工程师（总监） 资质证书编号 姓名： 职务： 资质证书编号 姓名： 职务： 资质证书编号 发包人委托的职权：驻施工现场地，对合同履行实施管理及发包人委托的其他工作。53发包人派驻的工程师姓名： 职务： 姓名： 职务： 职权： 配合监理工程师 进行日常检查工作，负责现场收方、计量，签署与工程有关的文件、报告。协助有关职能部门对该工程的管理、检验、检查工作。6项目人员姓名： 职务： 项目经理 资质证书编号 承包人派驻施工现场的全权负责人。派驻现场的人员姓名： 职务： 资质证书编号 姓名： 职务： 资质证书编号 姓名： 职务： 资质证书编号 7发包人工作71发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备施工条件 。 （2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求： 提供施工段附近的水、电、电讯线路接口，承包人负责架设线路。（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：提供现有的交通道路、承包人负责修建施工便道和使用交通道路的维修。（4）工程地质和地下管线资料的提供时间： 开工前7天。（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间： 开工前（或施工的同时），发包人办理完施工所需发包人办理的有关证件和批件。 （6）水准点与坐标控制点交验要求： 开工放线时，以勘察设计单位提供的水准基点及座标控制点为准，并由监理工程师主持现场书面交验。 （7）图纸会审和设计交底时间： 开工前7天 。（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作： 按要求做好上述内容的保护工作，如发生意外事项，双方协商解决。 （9）双方约定发包人应做的其他工作： 发生时另行商订。72发包人委托承包人办理的工作：发生时另行商订8承包人工作81承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间： 需承包人完成的设计文件，在具体实施前5天提交发包人 。（2）应提供计划、报表的名称及完成时间： 每月25日报送当月施工进度报表及完成的工程量；每月30日前报送下月施工进度计划报表，一式五份，先送监理单位审定后，监理方存一份，送发包方二份，承包方自存查。（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求： 施工期间由承包人负责。承包人配置专人专职管理安全，编写安全保卫条例和施工安全预案报监理单位审定后报甲方备案。施工过程中所造成的一切安全责任，概由承包方负责，发包方不承担因此而产生的一切费用。（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求： 为便于现场工作，由承包人向发包人及监理提供办公室和生活房屋及施工过程中的一切设施，并承担相关费用。 （5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按公安、交通 、环卫及当地政府有关规定，承包人自行在有关部门办理手续，费用由承包人承担。（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担： 承包方负责合同承包范围的已完工程交工前的成品保护工作并承担相关费用。（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担： 按通用条款第9.1（7）条执行 （8）施工场地清洁卫生的要求： 交工前清理现场，达到工程验收条件，相关费用由承包人自行负责 。（9）双方约定承包人应做的其他工作： 及时办理应由承包人办理的证件、批件、服从发包人现场工程师、监理工程师的现场施工监督管理。按规定交纳民工工资保证金（或提供的相应的担保）。施工中做好各种标志和警示牌，对永久设置的标志（输水管埋设线路标志）注意保护，竣工时列注清单，完整移交与发包方。承包方在施工中严格按照国家施工规范、规程进行施工。承包方在施工中要特别注意地下管、网保护，一旦发生损坏，由承包人承担一切后果和赔偿费用。三、施工组织设计和工期9进度计划91承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间： 协议签订后十日内，承包人应向发包人提供施工组织设计和总施工进度计划 。工程师确认的时间： 工程师收到施工组织设计及进度计划后七日内予以确认。92群体工程中有关进度计划的要求： 减迭通用条款13条内容中因素后不超过本合同的总工期 。10工期延误双方约定工期顺延的其他情况： 发生时另行协商。四、质量与验收11隐蔽工程和中间验收双方约定中间验收部位： 根据工程进度情况，由监理和工程质量安全监督部门参加并按通用条款第17条执行 。五、安全施工 按通用条款第20、21、22条执行。增补：1、承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任。2、由于承包人原因在施工场地内及毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人承担全部责任并负责赔偿。六、合同价款与支付12合同价款及调整按 项目投资合同书相关条款执行 。13工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例： / 。14工程量确认14.1 工程量清单中的计算规则应按国家标准、行业标准的规定执行，以监理工程师和发包人现场代表按实际完成工程量验收签字认定后，进入工程结算。14.2 对有设计变更，承包人应提前5天通知发包人，并按资中府办发2010227号文件，由甲方代表及资中县相关部门派驻本项目工程的监督人员共同签字认定，方能进入工程结算。15. 承包人向工程师提交已完工程量报告的时间： 每月25日。16工程款支付16.1进度款支付：本项目不支付工程进度款。工程价款结算按 项目投资合同书相关条款执行 。16.2工程款支付按 项目投资合同书相关条款执行 。工程质量保修金按审计部门结算审定金额的5%扣取，不计资金占用费和利息，工程保修到期无质量问题全额退付。 16.3 工程造价款资金占用费时间及计算标准承包人应在各子项工程全部完成并申请验收前20个日历天内将工程竣工结算审计所需所有资料交给发包人进行审核。发包人在工程竣工验收合格之日后尽快核对确认投资工程总额，报县财政和县审计局审定。 资金占用费计算时间、基数和标准：按 项目投资合同书相关条款执行 。各单项工程支付工程造价款的同时，支付工程造价款的资金占用费。七、材料设备供应17发包人供应材料设备: 发包人不供应任何材料、设备。 18承包人采购材料设备181承包人采购材料设备的约定： 承包人采购的材料和输水管道必须是能满足工程需要的合格产品。提供合格证与业主和监理查验；按规定进行试验检测。 八、工程变更 按通用条款第29、30、31条执行。变更后单价的确定按 项目投资合同书相关条款执行 。对双方在履行合同过程中的各种函件和通知，对方均应当收到通知后的7个工作日内以书面形式做出肯定或否定的答复。 九、竣工验收与结算：按子项目分单项工程验收和结算。 各单项工程全部完工具备竣工验收条件后，承包人提交工程完整的竣工资料和竣工报告及竣工结算报告，发包人在收到工程竣工图和竣工结算报告之日起至该工程竣工验收合格之日核对确认投资工程总额（最终决算金额以审计部门审定金额为准）。结算价款支付按 项目投资合同书有关条款执行。 19竣工验收191承包人提供竣工图的约定： 承包人在该工程竣工验收前20个日历天，竣工图纸及竣工结算一式五套，给发包人五套，承包人一套。在工程交验后的一个月内递交符合备案程序的有关工程质量等级评定的交工资料。由双方配合办理完善备案手续。 关于竣工验收时间： 承包人完成全部工程工作内容后，将竣工报告及资料提交给发包人后，发包人应在30个日历天内组织工程验收。十、违约、索赔和争议21违约211本合同中关于发包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任： 发包人不承担违约责任 。 本合同通用条款第264款约定发包人违约应承担的违约责任： 按 项目投资合同书有关条款执行。本合同通用条款第333款约定发包人违约应承担的违约责任： 按 项目投资合同书有关条款执行。212本合同中关于承包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第142款约定承包人违约应承担的违约责任： 按 项目投资合同书有关条款执行。 本合同通用条款第151款约定承包人违约应承担的违约责任： 工程质量未达到协议约定的质量标准，按通用条款第15.1条执行，因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人须按规范要求进行整改、返工达到质量验收标准。由此造成的损失由承包人自行承担。 双方约定的承包人其他违约责任： 按通用条款和（专用条款）执行。 22争议221双方约定，在履行合同过程中产生争议时： 双方应友好协商，协商不成，向当地人民法院提起诉讼解决争议。 十一、其他23工程分包231本工程发包人同意承包人分包的工程： 本工程不允许分包，专业工程分包除外。24不可抗力24.1 双方关于不可抗力的约定： 发包人承包约定的其他不可抗力，按国家有关规定执行；不可抗力造成损害的按国家规定执行。25.保险26. 本工程双方约定投保内容如下：（1）发包人投保内容： / （2）承包人投保内容： 按通用条款第40.4条和 项目投资合同书有关条款执行。并且工程施工期间发生的一切安全责任事故由承包人负责。27担保27.1 本工程双方约定担保事项如下：（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为： / 担保合同作为本合同附件。（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为： 按 项目投资合同书有关条款执行。 担保合同作为本合同附件。28合同份数281双方约定合同副本份数： 本合同正本肆份，发包人承包人各执贰份；副本壹拾贰份，发包人承包人各执陆份。 。29补充条款1、计量方式本项目工程编制预算时以甲方提供的施工图为依据进行编制，报县财政评审中心评审。施工时必须按施工图进行施工。有设计变更和增减时按照（资中府办发2010227号）要求请相关部门人员参加。结算时以实际竣工图的工程量作为结算依据，报县财政评审中心并以审计结果为工程总投资金额。2、计价方式按 项目投资合同书有关条款执行。3、工程变更工程变更按照资中县政府投资项目增加工程投资管理暂行办法（资中府办发2010227号）执行，确认增减的工程变更价款作为追加（减）合同价款与工程进度款一并支付。4、资中古城重龙大道建设工程属于政府投资建设项目，施工过程中的商品混凝土必须使用资中县兴资建材有限责任公司的商品混凝土。14