外墙面装饰工程施工合同范文(三篇).doc

上传人:wuli****0220 文档编号:218010813 上传时间:2023-06-16 格式:DOC 页数:20 大小:35KB
返回 下载 相关 举报
外墙面装饰工程施工合同范文(三篇).doc_第1页
第1页 / 共20页
外墙面装饰工程施工合同范文(三篇).doc_第2页
第2页 / 共20页
外墙面装饰工程施工合同范文(三篇).doc_第3页
第3页 / 共20页
点击查看更多>>
资源描述
外墙面装饰工程施工合同范文深圳市小型(家庭)装饰工程施工合同发包方(甲方):_承包方(乙方):_按照_建设部建筑装饰装修管理规定和深圳市政府深圳市家庭居室装饰管理现定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。第1条工程概况1.l、工程名称:1.2、工程地点:1.3、承包范围:1.4、承包方式:1.5、工期:_天,本工程自_年_月_日开工,于_年_月_日竣工。1.6、工程质量:1.7、合同价款(人民币大写):_第2条甲方工作2.l、开工前_天,向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明份,并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋,消除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备,并说明使用注意事项。办理施了所涉及的各种申请、批件等手续。2.2、指派_为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。2.3、委托监理公司进行工程监理,监理公司任命为监理工程师。其职责在监理合同中应明确,并将合同副本交乙方_份。2.4、负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏,并承担相应费用。2.5、如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部问办理相应审批手续。2.6、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并承担相应费用。第3条乙方工作3.1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。3.2、指派为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决有乙方负责的各项事宜。3.3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。3.4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾清运等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。3.5、施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3.6、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。第4条关于工期的约定4.l、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用。4.2、因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。4.3、因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。4.4、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算)。工期相应顺延。第5条关于工程质量及验收的约定5.1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和建筑装饰工程施工及验收规范(jgj7391)、建筑安装工程质量检验评定统一标准(gbj3088)等国家制定的施工及验收现范为质量评定验收标准。5.2、本工程质量应达到国家质量评定_标准。5.3、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,但工期也予顺延。5.4、由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。5.5、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。5.6、工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知_日内组织验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。第6条关于工程价款及结算的约定6.l、双方商定本合同价款采用第_种:(1)固定价格。(2)固定价格加_包干风险系数计算。包干风险包括_内容。(3)以可调价格:按照深圳市有关工程计价规定计算造价,并按有关规定进行调整和竣工结算。6.2、本合同生效后,甲方分_次,按下表约定支付工程款,尾款竣工结算时一次结清。拨款分_次进行,拨款_金额。第7条关于材料供应的约定7.l、本工程甲方负责采购供应的材料、设备(见附表一),应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的,甲方应将提货手续移交给乙方,由乙方承担运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料,经乙方验收后,由乙方负责保管,甲方应支付材料价值的保管费。由于乙方保管不当造成损失,由乙方负责赔偿。7.2、凡由乙方采购的村料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由乙方负责。第8条有关安全生产和防火的约定8.l、甲方提供的施工图纸或作法说明,应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。8.2、乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程安全技术规程、建筑安装工人安全操作规程、中华人民共和国消防条例和其它相关的法规、规范。8.3、由于甲方确认的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担由此产生的一切经济损失。8.4、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程,消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。第9条奖励和违约责任9.l、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天,甲方支付乙方_元。甲方不按合同的约定拨付款,每拖期一大,按付款额的_支付滞纳金。9.2由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方元违约金。甲方要求提前竣工,除支付赶工措施费外,每提前一天,甲方支付乙方_元,作为奖励。9.3、乙方按照甲方要求,全部或部分工程项目达到优良标准时,除按本合同5.2款增加优质价款外,甲方支付乙方_元,作为奖励。9.4、乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。9.5、甲方未办理装修的任何手续,擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责并承担损失。9.6、未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。9.7、因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第10条争议或纠纷处理10.l、本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请消费者委员会进行调解。10.2、当事人不愿意通过协商、调解解决或者协商调解不成时,双方可选择下列一种方式解决:(1)向深圳申请_;(2)向人民法院起诉。第11条其它约定第12条附则12.1、本工程自工程验收合格之日起,保修期限为一年。12.2、本合同正本两份,双方各执一份。副本_份,甲方执_份,乙方执_份。建设主管部门、建设工程造价管理站各一份,均具同等效力。12.3、附件(1)施工图纸或作法说明(2)工程项目一览表(3)工程预算书(4)甲方提供货物清单(5)会议纪要(6)设计变更(7)其他甲方(盖章):_ 乙方(盖章):_法定代表人:_ 法定代表人:_代理人:_ 代理人:_单位地址:_ 单位地址:_电话:_ 电话:_传真:_ 传真:_邮码:_ 邮码:_开户银行:_ 开户银行:_户名:_ 户名:_帐号:_ 帐号:_外墙面装饰工程施工合同范文(二)(2)中标通知书(3)招标文件(含图纸、工程量清单及招标文件补遗书中与此有关的部分)(4)投标书及其附件(含工程报价单)(5)标准、规范及有关技术文件2.上述文件应互为补充,如有不清楚或不一致的,以后发文件为准。3.经甲方确认,双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、双方的权利与义务1.甲方的权利与义务(1)甲方委派专人作为甲方现场监督管理代表,行使本工程的现场管理监督工作,并负责协调工程施工过程中涉及的有关问题。(2)甲方有权要求乙方更换项目班子管理人员。(3)按本合同约定,按期向乙方支付工程款。2.乙方的权利与义务(1)委派为本工程项目经理。乙方具体履行和承担施工项目所涉及的所有责任和风险,确保本工程工期、质量、安全、文明施工等指标顺利实现。(2)乙方负责办理消防许可证等相关事宜,甲方配合。(3)按施工方案、进度计划和甲方的总体安排组织进场施工。(4)不得随意更换本项目班子管理人员。(5)乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工,并在质量保修期内承担工程质量保修责任。(6)乙方采购用于项目的所有材料均应符合招标文件和设计要求,且交甲方确认,并提供材质合格证书和检验合格证等后才能用于工程中。(7)本合同签订前,乙方向甲方提交履约保证金元(其中:基本履约保证金元,差额履约保证金/元)。履约保证金待本合同工程竣工验收交付合格后5天内,由甲方以转帐方式无息退还给乙方;(8)工程具备竣工验收条件,乙方按国家工程竣工验收有关规定向甲方提供竣工验收报告、完工记录、竣工图纸、维护保养手册、质量担保证明书等完整竣工资料。竣工验收后_日内,乙方向甲方提供竣工图一套,并将施工过程中八、工程价款的支付甲方按施工计划和进度分四期支付乙方工程款:1、合同签订并提供发票后_日内,支付合同总价款的%,计_元,大写:_,作为一期工程款。2、乙方完成整个工程总量的%,并提供发票后_日内,甲方须支付合同总价款的%,计_元,大写:_,作为二期工程款。3、工程验收合格,乙方向甲方移交完整的工程竣工档案及结算资料。甲方审核完毕后,乙方提供发票,甲方在收到发票_日内按审定结算价格的%,并扣除第一期工程款和第二期工程款以及违约金(如有),作为三期工程款。4、工程结算款的%作为工程质量保修金,由甲方留存,待工程保修期结束并完成保修工程后_日内,支付给乙方。乙方银行账户信息如下:户名:账户:开户行:本合同项下账户信息若有变更,乙方应在甲方付款前_日书面通知甲方,否则,乙方应自行承担甲方无法按期付款的损失。九、工程竣工结算1.本合同价款结算方式:采用固定单价合同(合同另有规定除外),工程量按实计算。2.清单中漏项、错项、新增项目单价的确定按以下规定进行:(1)工程量清单中已有适用于变更工程的综合单价,按工程量清单中已有的价格确定。(2)工程量清单中只有类似于变更工程的综合单价,可参照类似的综合单价计算。类似于此工程项目的综合单价是指工程量清单项目中除主要材料价格不相同外,其余工作内容、项目特征及其涉及的人工费、机械费及其它材料费均相(3)工程量清单报价中没有适用或类似于变更工程的价格,按照_年四川省建设工程工程量清单计价定额及相关文件组成综合单价后(材料价格除外)总价下浮10%计取。(4)对变更后不使用的材料,甲方不承担任何费用。3.所有设计变更和现场签证(包括甲方或乙方提出的更换或增减材料品种、档次、数量等变更。下同),在发生时,甲方书面确认,其变更签证价款,均在竣工结算时一并结算。4.在合同执行过程中,所有设计变更和现场签证的费用,应客观真实、签字齐全,否则在工程结算中不予确认。5.材料价格在投标报价时已有的,按投标时材料单价计价,不作调整;投标报价时没有的材料,按招标人认质认价。6.措施费包干使用(安全、文明施工费和临时设施费除外),结算时不作调整;安全、文明施工费和临时设施费的计取按川建发【_】_号文相关规定执行。7.规费按_年四川省建设工程工程量清单计价定额配套的四川省施工企业工程规费计取标准中核定标准计取。8.风险包干系数为3%(风险包干系数的含义详招标文件商务评分表备注第2条)。十、违约责任1.甲方违约责任:(1)甲方无正当理由不按合同支付工程预付款和竣工结算,每日按应付款千分之三的金额支付给乙方违约金。(2)因甲方原因不按合同约定支付工程进度款和工程竣工结算款,由此给乙方造成的经济损失,由甲方承担赔偿责任。2.乙方违约责任:(1)因乙方工程质量以外的其他原因造成工程延期,乙方每日按应付款千分之三的金额支付给甲方违约金,乙方并承担由此给甲方造成的损失。(2)因乙方原因致使工程质量不符合设计图纸或质量验收规范,乙方负责无偿维修或返工、改建。返工、改建造成工程延期,乙方每日按应付款千分之三的金额支付给甲方违约金,乙方并承担由此给甲方造成的损失。(3)因乙方原因发生的质量事故、工程事故、安全事故,造成人身和财产损害的,由乙方承担全部行政、民事、刑事责任,并承担损害赔偿责任;违反文明施工管理、卫生管理、安全生产管理、扬尘污染防治管理等国家、省、市相关规定,造成的损失由乙方承担,并赔偿由此给甲方造成的损失。(4)乙方应对装修施工工程安全方面的责任负责,甲方不承担由于乙方不安全施工而造成的损失和责任。如发生安全方面的事故,乙方需承担由此造成的全部法律责任和赔偿责任。施工期间发生的一切工伤事故与甲方无关,由乙方承担由此造成的全部法律责任和赔偿责任。十一、争议本合同在履行过程中发生争议时,由双方当事人协商解决,协商不成的依法向成都市仲裁委员会申请仲裁。十二、投保乙方在现场所有施工人员、机具的相关保险及第三方责任险、工程一切险由乙方承担,报入总价。十三、其他1.合同份数本合同一式四份,甲方执三份,乙方执一份,均具有同等法律效力。2.本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。甲方(公章):_ 乙方(公章):_法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_年_月_日 _年_月_日外墙面装饰工程施工合同范文(三)发包人:承包单位:承包人(施工负责人):依照中华人民共和国合同法及有关法律、法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的特点,双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就发包人的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:第一条工程概况1.1工程地点:栋室业主1.2工程内容及做法(附表1:家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表)。1.3工程承包方式:双方商定采取下列第种承包方式。(1)承包人包工、包料;(2)承包人包工、部分包料,发包人提供部分材料;(3)承包人包工、发包人包料。1.4工程期限天,开工日期:年月竣工日期:_年_月_日。1.5合同价款:本合同工程造价为(大写)(小写。(详见附表2:家庭居室装饰装修工程报价表)第二条施工图纸双方商定施工图纸采取下列第种方式提供:(1)发包单位自行设计并提供施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份(详见附表3:家庭居室装饰装修工程设计图纸),部分造型和细部结构委托承包人设计,但要由发包人认可;(2)发包人委托承包人设计施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份,设计费(大写)元,由发包人支付(此费用不在工程价款内)。第三条发包人义务3.1提供施工期间的水源、电源;3.2负责协调工队与邻里之间的关系;3.3参与工程质量和施工进度的监督,竣工验收;3.4装修前负责处理与物业之间的一切事务。第四条承包人义务4.1施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程;4.2严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境,4.3保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。第五条工程变更工程项目及施工方式如需变更,双方协商一致,签定书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期。第六条材料的提供6.1由发包人提供的材料、设备(详见装修报价表),发包人应在材料运到施工现场前通知承包人,双方共同验收并办理交接手续;6.2由承包人提供的材料、设备(除装修报价表列出的发包人自购的材料以外的),承包人应在材料运到施工现场前通知发包人,并接受发包人检验。第七条工期延误7.1对以下原因造成竣工日期延误,经发包人确认,工期相应顺延;(1)工程量变化和设计变更;(2)不可抗力;(3)发包人同意工期顺延的其他情况。7.2因发包人未按约定完成其他负责的工作而影响工期的,工期顺延;因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由发包人承担,工期顺延。7.3发包人未按期支付工程款,合同工期相应顺延。7.4因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的,返工费用由承包人承担,工期不顺延。第八条质量标准8.1双方约定本工程质量标准:8.2施工过程中双方对工程质量发生争议,由扬州市质量检验监督站对工程质量予以认证,经认证工程质量不符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由承包人承担;经认证工程质量符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由发包人承担。第九条安全施工安全由承包人自行负责。第十条工程验收和保修10.1双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收;(1)水电施工结束,对隐蔽工程进行检查验收(含防水);(2)瓦工完工,对地砖、墙砖等项目的施工质量检查验收;(3)木工完工,对家具、门窗套、储柜等项目进行质量验收。承包人应提前两天通知发包人进行验收,阶段验收合格后应填写工程验收单(见附表4:家庭居室装饰装修工程验收单)。10.2工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人应自接到验收通知后两天内组织验收,填写工程验收单(见附表4:家庭居室装饰装修工程验收单)。在工程款结清后,办理移交手续(详见附表5:家庭居室装饰装修工程结算单)。10.3本工程自验收合格双方签字之日起保修期为工程保修单(见附表6:家庭居室装饰装修工程保修单显)。第十一条工程款支付方式11.1合同签订后,开工前三日支付工程款的40%,计工开工后支付工程款的40%,计_元;油漆开工支付工程款的17%,计_元工程尾款3%验收后付清,计_元。11.2工程验收合格后,承包人应向发包人提出工程结算,并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单(见附表5:家庭居室装饰装修工程结算单)并签字,发包人应在签字时向承包人结清工程尾款。第十二条违约责任12.1合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。12.2未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由发包人负责。12.3因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。12.4由于承包人原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,承包人负责修理,工期不予顺延。12.5由于承包人原因致使工期延误,每延误十天向对方支付违约金第十三条合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第种方式解决:(一)提交仲裁委员会仲裁;(二)依法向人民法院提起诉讼。第十四条几项具体规定14.1因工程施工而产生的垃圾,由承包人负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的地点,发包人负责支付垃圾清运费用元(此费用含在工程价款内)。14.2施工期间,发包人将外屋装修钥匙把,交给承包人保管。地程竣工验收后,交还给发包人。14.3施工期间,承包人每天的工作时间为:上午点分至点分;下午点分至点分。第十五条其他约定事项:由承包人采购的主要材料,发包人按报价表约定的品牌、承包人预算的采购数量进行逐项验收。实际使用数量超过预算数量,由承包人承担,低于预算数量误差超过5%,结余材料费按实际扣减工程款。第十六条附则16.1本合同经双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。16.2本合同签订后工程不得转包。16.3本合同一式份,双方各执份。16.4合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。发包人(签字):承包人(盖章):身份证号码:公司注册号:_年_月_日 _年_月_日第20页共20页
展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 商业管理 > 合同文书


copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!