劳务合同集锦八篇

上传人:豆*** 文档编号:207121920 上传时间:2023-05-05 格式:DOCX 页数:40 大小:37.85KB
返回 下载 相关 举报
劳务合同集锦八篇_第1页
第1页 / 共40页
劳务合同集锦八篇_第2页
第2页 / 共40页
劳务合同集锦八篇_第3页
第3页 / 共40页
点击查看更多>>
资源描述
劳务合同集锦八篇 劳务合同 篇1 根据中华人民共和国中外合资经营企业法和有关规定,甲乙双方本着自愿、平等、协商的原则,一致同意签订本合同,共同遵守以下条款: 第一条合同期限 1本合同有效期限,自_年_月_ 日至_ 年_ 月 _日止,为期 。其中_ 年 _月_ 日至_ 年_ 月_ 日止,为试用期。 2.在试用期内,甲方发现乙方不符合录用条件的,可以即行解除本合同,并向乙方支付当月出勤工资和政府规定的补贴。 第二条 工作岗位 甲方安排乙方从事 _工作。甲方确因生产经营需要和乙方的能力表现,可变更乙方的工作。乙方有反映本人意见的权利,但未经甲方批准,必须服从。 .乙方必须按照甲方确定的岗位责任,按时、按质、按量完成生产或工作任务。第三条 工作条件和劳动保护1.甲方需为乙方提供符合国家规定的安全、卫生的工作环境,保证乙方人身安全检查及人体在不受危害的环境条件下从事工作。 2.甲方根据乙方岗位,按照国家和公司有关规定向乙方提供必要的劳动防护用品和高温保健食品。 第四条 工作时间 .甲方实际每周工作天小时,休息天。 .甲方确因工作(生产)需要乙方加班时,按照公司有关规定给矛乙方一定的补偿,或者给予相应时间的调休。 3.乙方享有国家规定的法定节假日、婚假、丧假、计划生育假等有薪假期。 4.乙方如有正当理由,经过申请批准,可请事假。甲方不负责发放事假期间的薪酬、奖金和补贴(除国家规定补贴外)。 第五条劳动报酬1.按公司现行工资制度确认乙方月工资 _元。甲方实行新的工资制度时,乙方的工资待遇按新制度予以调整。2.甲方发薪日期为每月2日。 3.甲方将根据公司的经济效益和对乙方的工作考评结果,按其所担任的职、级,不定期调整乙方的工资。甲方还将按董事会制定的各有关规定及职工的劳动态度、工作效率,给予奖金和津贴。 第六条社会保险和福利待遇1甲方根据外商投资企业劳动管理规定为乙方向有关部门投保养老保险、失业保险,乙方除养老保险外的社会保证规定执行。 2在职中国职工因工受伤的医疗、生活费用,以及死亡丧葬费和家属抚恤费,参照本市国有企业标准,由甲方承担。 工伤经过医疗终结后,属部分丧失劳动能力,但尚能工作的,由单位分配适当工作。 .乙方患病或非因工负伤,在合同期内,工作时间在1年以内,累计享有医疗期3个月,以后工作时间每增加年,可相应延长医疗期1个月,但最长不得超过12个月。对在企业工作20年以上以及在生产经营中表现卓著有较大贡献的,医疗期可由甲方决定适当延长。医疗期间的生活费用、医疗费用,以及死亡丧葬纲和家属抚恤费,参照本市国有企业标准,由甲方承担。 4.甲文依照政府规定向乙方支付独生子女费、幼托费、交通补贴、回族津贴等福利费用,并积极办好必要的集体福利。 第七条 劳动纪律 1.乙方应遵守国家的法律法规 2.乙方应遵守甲方的各项规章制度,遵守甲方规定的工作程序、保密规定等制度。 3.乙方触犯国家的法律,被判刑、劳动教养的,以及被除名、开除的,本合同自行解除。第八条 解除和不得解除合同的规定 1.符合下列情况之一的,甲方可以解除本合同,辞退乙方:()在试用期内,发现乙方不符合录用条件的; (2)乙方因严重违反劳动纪律,按甲方员工守则及奖惩办法规定可以辞退的。 (3)乙方因病或非因工负伤在规定的医疗期满后,不能从事原工作也不能从事另行安排的工作; ()甲方因生产经营变化,企业调整而多余的职工; (5)企业宣告解散或合营期满的。 2.符合下列情况之一的,甲方不得解除本合同,辞退乙方: (1)乙方因病或非因工负伤在规定的医疗期内; (2)乙方因工伤在治期间和医疗终结后经劳动鉴定委员会确认部分或全部丧失劳动能力的; (3)实行计划生育的女职工,在孕期、产期及哺乳期间的。 3.有下列情况之一的,乙方可以解除本合同:(1)经国家有关部门确认,甲方劳动安全、卫生条件恶劣,严重危害乙方身体健康的; ()甲方不按照本合同规定,向乙方支付劳动报酬的; 劳务合同 篇 甲方(用人单位):_ 用人单位名称:_ 用人单位住所:_ 工商登记:_注册类型:_ 劳动合同:_ 履行地:_法定代表人或负责人:_ 乙方(劳动者):_ 姓 名:_性 别:_出生年月:_ 文化程度:_ 户籍所在地址:_ 现居住地址:_ 居民身份证号码:_ 社会(养老)保险号码:_ 就业登记证号码:_ 联系方式:_甲、乙双方根据中华人民共和国劳动法、江苏省劳动合同条例及有关法律、法规规定,在平等自愿、公平公正、协商一致、诚实信用的基础上,签订本合同。一、劳动合同期限 甲乙双方约定按下列 种方式确定劳动合同期限: 、有固定期限的劳动合同自_年_月_日起至_年_月_日止,其中试用期自_年_月_日起至_年_月_日止。 B 、无固定期限的劳动合同自_年_月_日起,其中 试用期自_年_月 _日起至_年_月_日止。C 、以完成 工作任务为劳动合同期限,自_年_月_日起至完成本项工作任务之日即为劳动合同终止日。 二、工作内容及要求(一)乙方根据甲方要求,经过协商,从事工作。甲方可根据工作需要和对乙方业绩的考核结果,按照合理诚信原则,变动乙方的工作岗位,乙方服从甲方的安排。(二)甲方安排乙方所从事的工作内容及要求,应当符合甲方依法制订的并已公示的规章制度。乙方应当按照甲方安排的工作内容及要求履行劳动义务,按时完成规定的工作数量,达到规定的质量要求。 三、工作时间和休息休假 (一)甲乙双方在工作时间和休息方面协商一致选择确定条款,平均每周工作四十小时: A 、甲方实行每天 小时工作制。 具体作息时间,甲方安排如下: 每周周_至周_工作,上午_,下午_。 每周周_为休息日。B 、甲方实行三班制,安排乙方实行_班 运转工作制。C 、甲方安排乙方的_工作岗位,属于不定时工作制,双方依法执行不定时工作制规定。 、甲方安排乙方的_工作岗位,属于综合计算工时制,双方依法执行综合计算工时工作制规定。(二)甲方严格遵守法定的工作时间,控制加班加点,保证乙方的休息与身心健康,甲方因工作需要必须安排乙方加班加点的,应与工会和乙方协商同意,依法给予乙方补休或支付加班加点工资。 (三)甲方为乙方安排带薪年休假 。 四、劳动保护和劳动条件 (一)甲方对可能产生职业病危害的岗位,应当向乙方履行如实告知的义务,并对乙方进行劳动安全卫生教育,防止劳动过程中的事故,减少职业危害。 (二)甲方必须为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品,安排乙方从事有职业危害作业的,应定期为乙方进行健康检查。 (三)乙方在劳动过程中必须严格遵守安全操作规程。乙方对甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业,有权拒绝执行。 (四)甲方按照国家关于女职工、未成年工的特殊保护规定,对乙方提供保护。 (五)乙方患病或非因工负伤的,甲方应当执行国家关于医疗期的规定。 五、劳动报酬甲方应当每月至少一次以货币形式支付乙方工资,不得克扣或者无故拖欠乙方的工资。乙方在法定工作时间内提供了正常劳动,甲方向乙方支付的工资不得低于当地最低工资标准。 (一)甲方承诺每月_日为发薪日。 (二)乙方在试用期内的工资为每月_元。 (三)经甲乙双方协商一致,对乙方的工资报酬选择确定条款:A 、乙方的工资报酬按照甲方依法制定的规章制度中的内部工资分配办法确定,根据乙方的工作岗位确定其每月工资为_元。 、甲方对乙方实行基本工资和绩效工资相结合的内部工资分配办法,乙方的基本工资确定为每月_元,以后根据内部工资分配办法调整其工资;绩效工资根据乙方的工作业绩、劳动成果和实际贡献按照内部分配办法考核确定。 、甲方实行计件工资制,确定乙方的劳动定额应当是本单位同岗位百分之九十以上劳动者在法定工作时间内能够完成的,乙方在法定工作时间内按质完成甲方定额,甲方应当按时足额支付乙方的工资报酬。 、. (四)甲方根据企业经营效益、当地政府公布的工资指导线、工资指导价位等,合理提高乙方工资。乙方的工资增长办法按照(工资集体协商协议、内部工资正常增长办法)确定。(五)乙方加班加点的工资,以双方经过协商确定的 工资为基数计算。(六)乙方事假期间,甲方扣除工资的标准为_。 (七)乙方依法享有带薪假期(婚假、丧假、年休假、探亲假)期间的工资,按乙方的工资支付。 六、社会保险和福利 (一)双方依法参加社会保险,按时缴纳各项社会保险费,其中依法应由乙方缴纳的部分,由甲方从乙方工资报酬中代扣代缴。 (二) 甲方应当将为乙方缴纳各项社会保险费的情况公示, 乙方有权向甲方查询其各项社会保险的缴费情况,甲方应当提供帮助。 (三)如乙方发生工伤事故,甲方应负责及时救治,并在规定时间内,向劳动保障行政部门提出工伤认定申请,为乙方依法办理劳动能力鉴定,并为享受工伤医疗待遇履行必要的义务。(四)乙方依法享有国家规定的福利待遇,甲方应当执行。 七、劳动纪律 甲方制定的劳动纪律应当符合法律、法规、政策的规定,履行民主程序,并向乙方公示。乙方遵照执行。 八、协商条款 经甲乙双方协商一致,同意选择 条约定条款。 、乙方工作涉及甲方商业秘密的,甲方应当事前与乙方依法协商约定保守商业秘密或竞业限制的事项,并签订保守商业秘密协议或竞业限制协议。 B 、由甲方出资招用或培训乙方,并要求乙方履行服务期的,应当事前征得乙方同意,并签订协议,明确双方权利义务。C 、甲方出资为乙方提供其它特殊待遇,如 (住房、汽车等),并要求乙方履行服务期的,应当事前征得乙方同意,并签订协议,明确双方权利义务。 、甲方同意为乙方办理补充养老保险(年金)和补充医疗保险情况,具体标准为:_。 F、甲方同意为乙方提供如下福利待遇:_ 。 G 、 甲乙双方需要约定的其它事项:_ .九、劳动合同终止的条件 经甲乙双方协商约定,出现下列情形之一的,可以终止劳动合同: 1 、劳动合同期满的; 2 、_ ; 3、_ 。 十、违反劳动合同的责任 (一) 劳动合同一经订立,即具有法律约束力,双方应当依法执行劳动合同的履行、变更、中止、解除、终止、续订以及解除劳动合同经济补偿金的规定。 (二)当事人一方故意或者过失违反劳动合同,致使劳动合同不能履行或者不能完全履行,并给另一方造成经济损失的,应当依规定或者约定承担赔偿责任。十一、劳动争议处理 (一)甲乙双方因履行本合同发生劳动争议,可以协商解决。不愿协商或者协商不成的,可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解;调解不成的,可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。甲乙双方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。提出仲裁要求的一方应当自劳动争议发生之日起六十日内向劳动争议仲裁委员会提出书面申请。对仲裁裁决不服的,可以自收到仲裁裁决书之日起十五日内向人民法院提起诉讼。(二)甲方违反劳动法律、法规和规章,损害乙方合法权益的,乙方有权向劳动保障行政部门和有关部门举报。十二、其他 (一)劳动合同期内,乙方户籍所在地址、现居住地址、联系方式等发生变化,应当及时告知甲方,以便于联系。(二)本合同未尽事宜,均按国家有关规定执行,国家没有规定的,通过双方平等协商解决。(三)本合同不得涂改。 (四)本合同如需同时用中文、外文书写,内容不一致的,以中文文本为准。 (五)本合同一式两份,甲乙双方各执一份。(六)本合同于_年_月_日生效。法定代表人签名:_ 乙方签名:_或委托代理人签名:_甲方盖章:_签章日期:_ 签名日期:_ 甲乙双方自愿申请劳动合同鉴证的,应当在劳动合同签订之日起三十日内向劳动保障行政部门提出。鉴证机构盖章:_ 鉴证人签名:_鉴证日期:_ 附件 劳动合同变更记录 经双方协商同意,对_年_月_日签订的劳动合同作如下变更:_。法定代表人签名:_ 乙方签名:_ 或委托代理人签名:_ 甲方盖章:_ 签章日期:_ 签名日期:_ 鉴证机构盖章:_ 鉴证人签名:_ 鉴证日期:_ 劳务合同 篇3甲方(单位名称) 乙方(劳动者) 身份证号码:地址:家庭住址: 根据中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法等法律法规的规定,甲乙双方经平等自愿、协商一致签订本合同,共同遵守本合同所列条款。 第一条 合同期限 合同期限自 年 月 日到 年 月 日,其中试用期为两个月,至 年月日止。试用期内经甲方考核不合格者,甲方有权单方面内向乙方发出书面通知,延长乙方的试用期或者解除劳动合同。 第二条 工作地点和工作内容 (一)根据甲方工作需要,乙方同意在甲方安排的 (工作地点)从事(岗位、工种)工作。在合同履行期间,甲、乙双方经协商同意,可以变更工作地点、岗位、工种。 (二)乙方应按甲方的要求,按时完成规定的工作,达到规定的质量标准。 第三条 工作时间和休息休假 (一)甲乙双方同意按以下第种方式确定乙方的工作时间。 1、标准工时制,即每日工作 8小时(不超过小时),每周工作 40 小时(不超过4小时),每周至少休息一日。 、不定时工作制,即经劳动保障行政部门审批,乙方所在岗位实行不定时工作制。 、综合计算工时工作制,即经劳动保障行政部门审批,乙方所在岗位实行综合计算工时工作制。 (二)甲方由于生产经营需要延长工作时间的,按劳动法第四十一条执行。 (三)乙方依法享有法定节假日、婚假、产假、丧假等假期。 (四)乙方的其他休息休假安排 .第四条劳动报酬 (一)乙方试用期的基本工资标准为 元/月,乙方在试用期的工资不得低于甲方单位相同岗位最低工资或者者劳动合同约定工资的百分之八十,并不得低于甲方所在地的最低工资标准。 (二)乙方试用期满后,甲方应根据本单位的工资制度,实行计时工资。基本(固定)工资为 元/月,如甲方的工资制度发生变化或者乙方的工作岗位变动,按新的工资标准确定。其他工资形式。具体约定如下: (三)甲方每月 10 日发放工资。甲方至少每月以货币形式向乙方支付一次工资,不得克扣或者无故拖欠乙方工资。 (四)乙方加班工资、假期工资及特殊情况下的工资支付按有关法律、法规的规定执行。 第五条 社会保险和福利待遇 (一)甲、乙双方必须依法参加当地政府规定的法定社会保险,并按照国家有关规定按时向劳动保障部门所属社会保险机构缴纳社会保险费,其中乙方应缴纳部分由甲方从乙方工资中代扣代缴。 (二)乙方患病或者非因工负伤,甲方应按国家和省、市的有关规定给予乙方享受医疗期和医疗期待遇。 (三)乙方患职业病、因工负伤的,甲方按职业病防治法、工伤保险条例等有关法律法规的规定执行。(四)乙方的公休假、年休假、探亲假、婚丧假、女工孕期、产期、哺乳期待遇以及解除(终止)劳动合同时乙方经济补偿金(生活补助费)医疗补助费的发放等,均按国家有关法律、法规、政策以及甲方依法制定的规定执行。第六条劳动保护和劳动条件和职业危害防护(一)甲方按国家和省、市有关劳动保护规定,提供符合国家安全卫生标准的劳动作业场所和必要的劳动防护用品,切实保护乙方在生产工作中的安全和健康。对从事有职业危害作业的,应当定期进行健康检查。(二)甲方按国家和省、市有关规定,做好女员工和未成年工的特殊劳动保护工作。 (三)乙方有权拒绝甲方的违章指挥,强令冒险作业;对甲方危害生命安全和身体健康的行为,乙方有权要求改正或者向有关部门举报。第七条 劳动纪律和规章制度 (一)甲方依法制定的规章制度,应当告知乙方。 (二)乙方应遵守国家和省、市有关法律法规和甲方依法制定的规章制度,按时完成工作任务,提高职业技能,遵守安全操作规程和职业道德。 (三)乙方违反劳动纪律,甲方可依据本单位规章制度,给予相应的行政处理、行政处分、经济处罚等,直至解除本合同。 第八条 劳动合同的变更、解除、终止、续订(一)甲乙双方经协商一致,可以变更合同。变更合同应采用书面形式。变更后的合同文本双方各执一份。 (二)甲乙双方协商一致,可以解除合同。甲方解除劳动合同,应提前30以书面形式通知乙方或者额外支付乙方一个月工资后,可以解除劳动合同;试用期内提前3日通知乙方,可以解除劳动合同。乙方解除劳动合同,应提前30日以书面形式通知甲方,试用期内提前3日通知甲方,可以解除劳动合同。甲方在15日内为乙方办理档案和社会保险关系转移手续。 (三) 有下列情形之一的,本合同即行终止,双方办理终止劳动合同手续: 、本合同期满的; 、乙方开始依法享受基本养老保险待遇的; 、乙方死亡,或者者被人民法院宣告死亡或者者宣告失踪的; 、甲方被依法宣告破产的; 5、甲方被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者者甲方决定提前解散的; 6、法律、行政法规规定的其他情形。 (四)本合同期满前,甲乙双方应提前天协商劳动合同续订事宜,协商一致的,续订劳动合同。 第九条 劳动争议的处理 甲乙双方发生劳动争议的,应先协商解决。协商不成的,可以向本单位工会寻求解决或者向本单位劳动争议调解委员会申请调解;也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决无异议的,双方必须履行;对仲裁裁决不服的,可以向人民法院起诉。 第十条双方约定其他事项 第十一条 其它 (一)本合同未尽事宜或者合同条款与现行法律法规规定有抵触的,按现行法律法规执行。 (二)本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效,涂改或者未经书面授权代签无效。 (三)甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。 甲 方:(签章) 乙 方:(签章) 时间: 年月 日 时 间:年 月 日 劳务合同篇4 架子工班组劳务合同 (项目部制定初稿)甲方:重庆第六建设有限责任公司 “西苑佳居”A标段项目部 乙方:经甲、乙双方共同协商,甲方将“西苑佳居”A标段 #楼工程“外脚手架工程”施工劳务分包给乙方。依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国劳动法和中华人民共和国建筑法及其它法律法规和行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,为明确双方的权利和义务,特签订本合同。 一、承包劳务范围本工程楼外脚手架的搭设、拆除及临边防护等工作。 二、劳务作业的内容:1、外架搭设前应做的准备工作: ()熟悉本工程外架搭设施工方案,掌握甲方对该工程外架搭设的质量要求及安全技术交底;明确搭设的具体做法。 (2)按照外架搭设施工方案和技术交底,制定材料计划单,材料计划单报项目部模板工长(栋号工长)及项目技术负责人审批。、本工程从第一层(如有地下室从地下室起)至第七层为落地式双排钢管脚手架,第八层起采用型钢悬挑双排钢管脚手架,每六层一段。按此要求的搭拆及材料吊运。 3、进出工地的安全通道的搭拆。 4、所有楼层的邻边防护搭拆及材料搬运。 5、按四川省安全文明标化施工工地的管理要求定期和不定期打整其工作面和周边防护用工。6、凡有关脚手架搭设和安全防护的内容全部在内。 7、安全防护设施恢复用工。 三、承包方式 按建筑面积以平方米方式计算劳务费,进行结算并包干。四、承包单价 、外脚手架搭设全过程按建筑面积计算: 元/(大写 每平方米)包干(包括第二条全部内容在内)。2、为了体现优质优价、文明施工,上述工资单价是指按照外架搭设技术标准达到合格,工期按照要求,安全文明施工达到规定的要求的总单价,其中工资总额70为基础工资,30为质量、安全、文明施工及工期评分劳务费,按照工期要求无大的安全事故,完成质量合格施工任务即可获得基础工资,质量、安全、文明施工及工期评分劳务费评分办法按照项目部的有关规定执行(附后)。 3、零星计时工:技工 元工日;普工 元/工日。 4、承包内容外的工作内容单价:协商定价。、备注:(1)以上承包单价在施工合同中不以任何理由做调整。 (2)建筑面积计算依据,按照国家标准建筑工程建筑面积计算规范(GB505-20XX)计算,计算时按照结构尺寸计算,暂定为平方米(不包括地下室,最终以甲乙方办理结算的数据为准)。(3)承包单价包含了预埋连墙件的安装和拆除费用。 (4)承包单价包括甲方提供给乙方的劳保安全用品【手套、安全帽(带)等】,费用由乙方负责。 (5)甲方支付给乙方的劳务费包含劳务法及公司规定的各项费用。 (6)本分项工程原则上不发生计时工。特殊情况由责任工长同意、安排并及时办理计时工签证单,事后补办无效。 五、劳务付款方式 1、乙方承诺垫资施工至主体层,甲方开始付款。 2、达到垫资部位后,正常情况,每月25日开方前,甲方组织管理人员及乙方负责人共同对其当月完成量进行质量检查,其质量检查依据现行规范及技术要求,质量达标,则由栋号工长开出该班组当月实际完成产值劳务方单,并经责任工长审核签字后交项目经理,并附上质量检查表、工期检查表、工序交接单等。反之,质量不达标者不开方单,直接整改、返工,经重新检测达标后,在下月方单中补开。 3、甲方每月支付乙方本月方单产值(产值计算按基本工资加评分工资)的80%,在该分项工程施工完毕后,甲方再付乙方已审定的0%,付至90%。 4、全部单项工作完成之日起,三个月内付清全部工资。 5、特殊情况,当甲方资金困难时,乙方承诺:自愿垫资3个月人工费进行施工,不得因此而停工。 6、平时班组民工生活费由乙方负责人自行解决。7、方单报审与人工费发放流程()方单报审流程 )每月0日由班组负责人整理本月完成楼层的检查验收单填写结算申请表安全员签字材料员签字栋号工长签字责任工长审核项目经理审批责任工长开方单发放人工费 2)各流程管理人员写明奖惩,附依据及原始资料;()人工费发放流程 班组负责人编制工人工资表,工资表总量应和方单匹配,落实到人头该工资表由安全员审核,检查是否与入场教育签字表匹配责任工长审核,检查是否与教育培训记录匹配项目经理组织或指定人员将班组人员召集后发放工资,班组到场人员必须达到3,发放时每个工人本人签字(按印章或手印),然后发放工资。 (3)付款条件及方式 1)每月2号乙方上报已完工程量,当月已填写检查记录并经管理人员签字确认的工作面方可作为已完工程量进行结算,经项目经理审批后作为发放工资的依据。 )工资当月结清,开具方单后15日内支付全部人工费。 六、质量要求及承诺 、本工程文明施工达到省文明施工标化工地,质量目标达一次性验收合格。 2、乙方必须严格按照施工方案、技术交底,有关规范进行施工和验收,确保该工作质量一次性合格标准。尤其保证横平竖直,间距一致,连墙牢固的要求。具体要求按照施工方案的内容。 3、凡属乙方错误抄平放线、不按规范,不按书面技术交底(甲方交底)等要求施工,造成返工,一切损失和责任均由乙方承担。 4、每验收批搭设完成后先由班组长通知分管工长和质检员自检合格后,再由分管工长通知责任工长检查,第一次连续两次检查不合格,第二次开始每一次检查不合格,甲方对乙方处以20元罚款,并赔偿由此给其他班组造成的窝工损失。 5、乙方对质量检查不合格的部位必须及时组织人员返工、整改。若造成大量返工或严重阻碍下一道工序施工,甲方应赔偿返工所需的材料或其他班组损失。 6、乙方施工中每道工序穿插搭接前其工作面必须工完料清后经三方(项目部、各工序交接班组负责人)共同交接验收,并在工序交接验收单上签字认可。、乙方承诺:若本分项工程原因达不到省级文明施工标化工地,则该分项工程的基本劳务费按%结算。七、工期目标、要求及承诺 、本工程工期紧、任务重,质量要求高,安全文明施工要达到省文明施工标化工地,对基础、主体、装饰工程为建设单位要求的关键节点,故 乙方必须引起高度重视,保质保期完成。若非因甲方原因不能按期完成,甲方将处以乙方该分项工程费劳务总价2管理费的罚款。2、甲方责任工长负责制定每月阶段工期进度计划,乙方负责人必须签字认可(有争议的进行协商,协商不成的由项目经理裁定)。乙方不得无故拖延不签,超过两天视为认可。 、阶段工期进度计划一经排定,甲、乙双方必须遵照执行,进度完成情况,作为当月甲方支付乙方劳务费的重要依据之一,乙方拖延一天,甲方将延后天支付乙方劳务费进度款,并以此类推。乙方必须垫资当月劳务费进行施工,并不得因此停工。 4、乙方若连续两个月拖延阶段工期,甲方将没收其缴纳的保证金20XX元。 5、乙方承诺:若因乙方原因拖延本条款第一条规定之节点工期,处以每拖延一天00元的罚款,并扣发工期进度奖。 八、安全文明施工目标及要求 1、本工程安全文明施工目标:必须达到“省标化工地”。 2、乙方人员必须严格遵守甲方制定的各项规章制度、管理条例,甲方有权对其违章、违纪人员处以罚款。 3、施工期间因乙方人员违反安全操作规程、安全技术交底或工长安排,造成安全事故,出现意外自伤或伤害他人,费用和责任按有关规定执行。 九、施工过程管理 1、乙方所有人员必须严格遵守甲方制定的现场文明施工、安全生产、治安消防等各项规章制度,若有违反将按有关规定处罚。2、乙方人员进场后三天内必须如实上交所属工人身份证复印件并造具花名册交甲方资料员收集、归档。若拖延不交的,处以乙方10元/人天罚款;长期不交人员,必须清退出场。乙方人员的家属和小孩禁止进入施工现场,违者一经发现,处以乙方50元/人天罚款 劳务合同 篇5甲方(单位)名称: 法定代表人: 单位地址: 邮政编码: 联系电话: 组织机构代码: 乙方(劳务者)姓名:性别: 身份证号码: 联系电话:家庭住址: 邮政编码: 甲乙双方经友好协商,根据中华人民共和国民法总则、中华人民共和国合同法和有关规定,就劳务合作一事达成一致,自愿签订本劳务合同,共同遵守本合同所列条款。 一、劳务合同期限 本合同期限为固定期限,自_年_月_日起至_年_月_日止。 合同期满,合同终止。如甲方经营正常,双方都能认真履行劳务合同,经甲乙双方协商同意,可以办理劳务合同续订手续。 二、工作内容与工作地点 、乙方同意按甲方工作需要,安排在_岗位工作。工作地点:_。2、甲方因经营变化需要,经双方协商一致,可以调整乙方的工作岗位或工作任务。 三、工作时间和休息休假 1、乙方在甲方工作期间,因其工作岗位性质不同,公休日未能安排休息的,另行编排实行轮休制,每月保证4天公休(本人同意加班的除外)。2、根据国家规定执行相应的工作制小时工作制(不包括膳食时间)。 四、劳务报酬1、甲方按本单位岗位工资、绩效工资标准,用货币形式于每月_日支付给乙方上月工资报酬。2、甲乙双方约定,甲方为乙方购买_意外伤害保险卡,用于乙方在为甲方提供劳务过程中发生意外伤害的补偿。保险期间与本合同期限相同。 五、用工约定 、签订劳务合同协议后,发现乙方不符合录用条件的,甲方可依法立即解除双方劳务合同关系(员工工资按实际工作日计酬:实际薪酬/月出勤天数实际工作日薪酬,每月4天有薪假期。) 2、劳务协议期内,乙方要求辞职,须提30日以书面形式通知甲方。 3、乙方在甲方工作期间,甲方提供两套工作服给予乙方,如乙方在甲方工作未满六个月因离职(辞职、辞退、除名等),甲方按购买工作服单价从乙方工资中予以扣除。工作满六个月以上离职者(辞职、辞退、除名等),甲方按一定的工作服折旧扣除费用。六、劳务纪律乙方必须遵守国家法律、法规及地方法规、规章、政策,遵守甲方依法制定的规章管理制度,认真履行岗位职责。 七、劳务合同的变更、解除和终止1、经甲乙双方协商一致,劳务合同可以变更或解除。 2、甲方有下列情形之一的,乙方可以解除劳务合同: (1)未按照劳务合同的约定提供劳务保护或者劳务条件的。 ()未及时足额支付劳务报酬的。 ()以欺诈、胁迫的手段或者趁人之危,使乙方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳务合同的。 八、双方协商约定的其他事项 应当保守甲方的商业秘密和与知识产权相关的保密事项。在双方解除或者终止劳务合同后,乙方不得到与甲方经营同类行业、从事同类业务的有竞争关系的其他用人单位,或者自己开业生产或者经营同类行业。竞业限制的范围为洗浴行业,期限为离职年内;地域为_地区。 九、劳务争议处理和违反劳务合同的法律责任劳务合同依法订立后,即具有法律约束力,双方必须严格履行。如果发生劳务争议,双方可以协商解决,也可以依法申请调解、仲裁。任何一方违反本合同约定,应当承担相应的法律责任。 十、合同份数 本合同一式_份,各份都具有同等的法律效力 甲方(单位)盖章: 法人代表签字: _年_月_日 乙方(劳务者)签字: 法人代表签字: _年_月_日 劳务合同篇6 为加强建设工程合同管理,规范建设工程合同的签订和履行,根据深圳市建设工程合同备案办法的规定,自20XX年月1日起实行建设工程合同备案审查。属大鹏新区生态保护和城市建设管理局管理权限范围的项目,建设工程合同签订后,工程的发包单位应当在合同签订之日起15日内将建设工程合同提交大鹏新区建设行政主管部门备案;建设工程合同备案后当事人签订补充协议的,工程的发包单位应当在补充协议签订之日起7个工作日内将补充协议提交大鹏新区建设行政主管部门备案。 【根据关于调整市区两级政府部分管理权限的意见(深府20XX1号)和关于下放建设工程管理权限的通知(深建字20XX21号)、关于二次装修工程施工报建管理权限的通知(深建质安20XX19号)的有关规定,大鹏新区生态保护和城市建设管理局的工程项目管理权限范围是:区财政投资的以及社会资金投资1亿人民币、外商投资30万美元以下项目建设工程的施工报建、招标投标管理、质量安全监督管理、工程造价管理、竣工验收备案等管理。其中二次装修工程(指竣工验收备案后单独报建的装饰装修、幕墙和设备安装等专业工程),除市财政投资外,其他投资来源的,不论投资额大小均在区级建设行政主管部门办理报建等相关业务。请建设单位按照管理权限选择申报。】 一、受理范围 1、施工合同(建设单位与施工企业签订的合同价在3万元以上或者建筑面积在00平方米以上的施工总承包合同或者施工专业承包合同); 2、施工专业分包合同(施工总承包企业与施工专业承包企业签订的合同价在3万元以上的施工专业分包合同); 3、建筑劳务分包合同(施工总承包企业或者施工专业承包企业与建筑劳务企业签订的合同价在30万元以上的建筑劳务分包合同); 4、监理合同(按照规定必须实行监理的建设工程,建设单位与监理企业签订的建设工程监理合同); 、建筑起重机械安装专业分包合同(施工总承包企业或者使用单位与安装专业承包企业签订的建筑起重机械安装专业分包合同。施工总承包企业有安装资质且自行安装的除外); 6、补充协议(上述合同备案后发生变更的合同补充协议)。二、申办条件1、施工合同: 建设单位与施工企业已经依法签订了施工总承包合同或者施工专业承包合同。、施工专业分包合同: 总承包工程已取得施工许可证或者已办理工程质量安全提前跟踪服务手续,施工总承包企业已按规定办理了施工专业分包手续,并与施工专业承包企业依法签订了施工专业分包合同。 3、建筑劳务分包合同: 施工总承包企业或者施工专业承包企业已按规定办理了建筑劳务分包手续,并与建筑劳务企业依法签订了建筑劳务分包合同。4、监理合同: 建设单位与监理企业已经依法签订了建设工程监理合同。 5、建筑起重机械安装专业分包合同: 施工总承包企业或者使用单位与建筑起重机械安装专业承包企业已依法签订了建筑起重机械安装专业分包合同。 、补充协议: 当事人已经签订了合同补充协议。三、办文程序 第一步:申请人在大鹏新区生态保护和城市建设局业务办理中心领取相关备案申请表,按要求如实填写或打印, 并按本指南第五条要求备齐相关资料; 第二步:申请人到深圳市大鹏新区生态保护和城市建设局业务办理中心指定窗口提交备案申请表及备案资料: A:提交资料齐全且符合要求的, 领取深圳市大鹏新区建设工程合同备案回执和领回加盖深圳市大鹏新区生态保护和城市建设局合同备案专用章的建设工程合同原件1份;:提交资料不齐全或不符合要求的,领取业务办文告知,按要求补正资料后重新提交备案; 四、办文时限 法定个工作日。 五、提交资料 下列备案资料提交复印件的,应加盖申请单位公章。1、施工合同(施工总承包合同或者施工专业承包合同)备案提交下列资料: 深圳市大鹏新区建设工程施工合同备案申请表(原件1份)及经办人身份证明材料。其中经办人身份证明材料应包括:申请单位法定代表人证明书、法定代表人授权委托证明书原件和被授权人身份证明; 施工合同(原件份),以及合同当事人双方法定代表人证明书(原件1份),法定代表人授权签订合同的,还应提交法定代表人授权委托书(原件1份); 属招标工程的提交: A.建设工程施工招标投标程序完成证明书(复印件1份); 经备案的本工程施工招标文件(复印件1份); 属直接发包工程的提交: A符合直接发包条件的证明材料:发包人本次申请日前十日内的工商登记证明材料(非国有资金投资工程的提交),或者经注册造价工程师签字并加盖注册执业专用章及编制单位公章确认的本次发包工程造价预算书(未达到规定招标限额工程的提交)(原件1份); B施工承包人企业资质证书副本和安全生产许可证,以及项目经理(注册建造师)执业资格证书和安全生产考核合格证书(复印件1份,并提供原件核验); 经注册造价工程师签字并加盖注册执业专用章及编制单位公章确认的本次发包工程造价预算书(原件1份); 属公开招标改直接发包工程的提交: 建设工程施工公开招标改直接发包程序完成证明书(复印件1份); B.经注册造价工程师签字并加盖注册执业专用章及编制单位公章确认的本次发包工程造价预算书(原件1份);发改部门出具的政府投资项目计划立项批文(概算批复)或社会投资项目备案通知。 项目信息表和人员信息表 、施工专业分包合同备案提交下列资料:深圳市大鹏新区建设工程施工专业分包合同备案申请表(原件份)及经办人身份证明材料。其中经办人身份证明材料应包括:申请单位法定代表人证明书、法定代表人授权委托证明书原件和被授权人身份证明; 施工专业分包合同(原件份),以及合同当事人双方法定代表人证明书(原件1份),法定代表人授权签订合同的,还应提交法定代表人授权委托书(原件1份); 经备案的施工总承包合同(复印件份); 建设单位同意专业工程施工分包的证明文件(原件1份); 总承包工程的施工许可证或者办理工程质量安全提前跟踪服务手续证明(复印件1份); 专业分包工程招标的提交:A.建设工程施工招标投标程序完成证明书(复印件份); B经备案的本工程施工招标文件(复印件1份); 专业分包工程直接发包的提交: .施工专业分包承包人企业资质证书副本和安全生产许可证,以及项目经理(注册建造师)执业资格证书和安全生产考核合格证书(复印件1份,并提供原件核验); B.经注册造价工程师签字并加盖注册执业专用章及编制单位公章确认的本次分包工程造价预算书(原件1份)。 /项目信息表和人员信息表(施工合同需提供项目经理,质量主任和安全主任) 3、建筑劳务分包合同备案提交下列资料: 深圳市大鹏新区建设工程建筑劳务分包合同备案申请表(原件1份)及经办人身份证明材料。其中经办人身份证明材料应包括:申请单位法定代表人证明书、法定代表人授权委托证明书原件和被授权人身份证明;建筑劳务分包合同(原件份),以及合同当事人双方法定代表人证明书(原件1份),法定代表人授权签订合同的,还应提交法定代表人授权委托书(原件份); 劳务分包招标的提交: A建设工程劳务招标投标程序完成证明书(复印件1份); 经备案的本工程劳务招标文件(复印件1份); 劳务分包直接发包的提交: A.建筑劳务企业的法人企业营业执照副本、资质证书副本和安全生产许可证(复印件1份,并提供原件核验); B.建筑劳务企业作业队长的任命文件和法定代表人授权委托书(原件1份); C.经注册造价工程师签字并加盖注册执业专用章及编制单位公章确认的本次劳务分包造价预算书(原件份)。4、监理合同备案提交下列资料: 深圳市大鹏新区建设工程监理合同备案申请表(原件1份)及经办人身份证明材料。其中经办人身份证明材料应包括:申请单位法定代表人证明书、法定代表人授权委托证明书原件和被授权人身份证明; 监理合同(原件6份),以及合同当事人双方法定代表人证明书(原件1份),法定代表人授权签订合同的,还应提交法定代表人授权委托书(原件份); 属招标工程的提交: 建设工程监理招标投标程序完成证明书(复印件1份);.经备案的本工程监理招标文件(复印件1份); 属直接发包工程的提交:A符合直接发包条件的证明材料:发包人本次申请日前十日内的工商登记证明材料(非国有资金投资工程的提交),或者计划立项批文(或者财政部门有关资金安排的批文)和经注册造价工程师签字并加盖注册执业专用章及编制单位公章确认的本次发包工程监理酬金预算书(未达到规定招标限额工程的.提交)(原件1份); B监理承包人企业资质证书副本和项目总监执业资格证书(复印件1份,并提供原件核验),以及项目总监任命文件(原件1份);.经注册造价工程师签字并加盖注册执业专用章及编制单位公章确认的本次发包工程监理酬金审核文件(原件1份); 属公开招标改直接发包工程的提交:A.建设工程监理公开招标改直接发包程序完成证明书(复印件份); B.经注册造价工程师签字并加盖注册执业专用章及编制单位公章确认的本次发包工程监理酬金审核文件(原件1份); 发改部门出具的政府投资项目计划立项批文(概算批复)或社会投资项目备案通知。7、人员信息表和项目信息表 5、建筑起重机械安装专业分包合同备案提交下列资料: 深圳市大鹏新区建设工程建筑起重机械安装专业分包合同备案申请表(原件1份)及经办人身份证明材料。其中经办人身份证明材料应包括:申请单位法定代表人证明书、法定代表人授权委托证明书原件和被授权人身份证明; 建筑起重机械安装专业分包合同(原件4份),以及合同当事人双方法定代表人证明书(原件份),法定代表人授权签订合同的,还应提交法定代表人授权委托书(原件1份); 建筑起重机械安装企业的资质证书副本和安全生产许可证(复印件1份,并提供原件核验)。6、补充协议(施工、施工专业分包、建筑劳务分包或监理合同备案后发生变更的补充协议)备案提交下列资料:深圳市大鹏新区建设工程合同补充协议备案申请表(原件1份)及经办人身份证明材料。其中经办人身份证明材料应包括:申请单位法定代表人证明书、法定代表人授权委托证明书原件和被授权人身份证明; 补充协议(原件6份),以及补充协议当事人双方法定代表人证明书(原件份),法定代表人授权签订合同的,还应提交法定代表人授权委托书(原件1份); 经备案的原建设工程合同(复印件1份)。 六、相关格式表格1、深圳市大鹏新区建设工程施工合同备案申请表A。、深圳市大鹏新区建设工程施工专业分包合同备案申请表B。 3、深圳市大鹏新区建设工程建筑劳务分包合同备案申请表C。 4、深圳市大鹏新区建设工程监理合同备案申请表。5、深圳市大鹏新区建设工程合同补充协议备案申请表E。 6、深圳市大鹏新区建设工程建筑起重机械安装专业分包合同备案申请表。七、违法后果 1、根据深圳市建设工程合同备案办法第十一条第四款和第十五条规定,对不符合合同备案规定的,告知合同当事人改正,当事人拒不改正、合同弄虚作假或者规避办理合同备案手续的,作不良行为记录,并由建设行政主管部门将工程列入重点监管范围,对其工程质量,施工安全和工程造价加强后续监管; 2、根据深圳经济特区建设工程施工招标投标条例第六十三条第三款规定,招标人未办理有关备案手续的,责令改正,处一万元以上三万元以下罚款; 3、根据深圳经济特区建设工程施工招标投标条例第六十三条第六款规定,不按照招标文件和投标文件订立合同的,或者订立背离合同实质性内容的协议的,处工程合同价款百分之一以上百分之二以下的罚款; 4、根据深圳经济特区建设工程监理条例第四十二条第四款规定,招标人未办理有关备案手续的,责令改正,处五千元罚款;、负责合同备案管理的部门或其工作人员违反本规程规定,将不符合备案规定的合同予以备案的,依照有关规定追究责任。 八、重要提示 1、备案申请表可在深圳市大鹏新区生态保护和城市建设局业务办理中心领取。 、备案申请表填写的内容及提交的资料原件或复印件及其内容必须真实可靠。备案资料均应提交书面文件,所有资料须按清单所列顺序以A4复印纸规格装订成册。、建设工程合同须采用深圳市住房和建设局编制的示范文本。工程合同纸质范本请到深圳市建设工程造价管理站(深圳市福田区振兴路3号建艺大厦十四楼,电话:78848)购买。 、招标工程合同签订的合同价、工程承包范围、工程担保以及合同其他实质性条款应当保证与招标结果、招标范围和招标投标文件一致。 5、根据建筑施工企业项目经理资质管理办法(建建151号)第二十五条、注册建造师管理规定(建设部令第153号) 和根据关于规范项目经理和项目总监任职锁定问题的通知(深建市场20XX15号)规定,项目经理(项目总监)一般不得同时在两个或两个以上的建设工程项目中任职,我局电脑系统对已承担工程的项目经理(项目总监)采取了锁定措施,请您在签订施工合同时预先审查您聘用的项目经理(注册建造师)是否已因在其他工程项目中任职被锁定。根据注册建造师管理规定(建设部令第153号)和注册建造师执业工程规模标准(建市20XX11号)规定,注册建造师应当在规定范围内从事执业活动,其执业范围必须按照注册建造师执业工程规模标准执行,注册专业范围必须符合注册建造师执业工程范围规定。 、根据深圳经济特区建设工程监理条例第六条的规定,下列工程应该委托监理: 总投资额在人民币三百万元以上的建设工程; 总投资额在人民币三百万元以下的桥梁、地下通道、燃气管道、锅炉、压力容器和压力管道等涉及公众安全的建设工程; 国家规定必须实行监理的其他建设工程。 7、根据关于对我市管道燃气工程继续实施专业监理的意见(深建燃20XX号)和关于对我市燃气工程继续实施专业监理的批复(深建复20XX12号),我市管道燃气工程继续实施专业监理。若项目包含燃气工程的,其燃气工程部分应当由建设单位另行委托燃气工程监理单位对施工质量实施监理,并签订燃气工程监理合同提交备案。 、根据关于在政府投资工程中实施预选承包商制度的通知(深建字20XX67号)规定,凡政府或国有资金投资占控股或主导地位的房屋、市政、水利水电施工总承包工程,或地基与基础、土石方、建筑装修装饰、建筑幕墙、钢结构、消防设施、机电设备安装、园林绿化、建筑智能化施工专业承包工程,建设单位应当从预选承包商名录中选择投标人或承包人。 9、根据关于进一步加强建筑劳务分包工作的通知(深建管20XX5号)规定,自20XX年9月1日起,类及以上政府和社会投资工程,其施工总承包企业和施工专业承包企业应当将房屋建筑工程和市政公用工程施工总承包中的地基与基础及主体部分实行劳务分包。 10、工程施工发包应按照深圳经济特区建设工程施工招标投标条例第七条、 第八条的规定选择发包方式。按照深圳经济特区建设工程施工招标投标条例第七条的规定选择直接发包方式的,请提交经注册造价工程师签字并加盖注册执业专用章及编制单位公章确认的本次发包工程造价审核文件
展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 管理文书 > 工作总结


copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!