安装劳务合同

工程安装劳务分包合同发包方（全称）：山河建设集团有限公司重庆分公司（以下简称“甲方”）承包方（全称）：（以下简称“乙方”）依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规和本工程的具体状况，经双方协商达成一样，同意签订本合同，双方共同遵守执行。一、劳务工程分包概况：1、工程名称：2、工程地点：分包工程承包方式：包工、包机具、包辅料、包平安、包文明施工、包工期、包质量3、劳务分包工程承包范围及工作内容：3.1 承包范围：工程给排水工程、电气工程、智能建筑、燃气工程图纸、设计变更和甲方指令所示及施工合同约定总承包单位的施:范阳（甲方保留就以上内容的第一糠或某一部分在乙方进度、质量不能满意甲方要求时分别授予两个或两个以上承包商的权利，乙方不得有任何异议或以此要求墙加任何费用，否则视为其建的）.3.2 工作内容：3.2 .1、给水工程：室内户表及给水管网安装由自来水公司按施工图纸施工到各用户水表,此间的预留预理协作；从各户水表起至各住户室内的给水系统安装由乙方按施工图安装至设计标高位置。室内冷热水管按设计走向预留穿墙穿梁套管。3.2.2、 排水工程：室内污水排水、雨水雨水和空调冷凝水排水按施工图施工，至小区综合管网所示的第一个井或沟。3.2.3、 电气工程：从本工程各单元室外手孔井至各栋总配电箱、各楼层配电箱及各户电表箱的系统安装，属生活用电的一户一表范围由供电局施工。从各户电表起至各住户室内的电气系统安装由乙方按施工图安装接至设计要求的位置。公共厅堂、楼梯间、走道的照明、电梯动力，按施工图施工。3.2.4、 职能建筑：职能建筑如通信网络、有线电视、建筑设备监控、平安防范及消防等系统.按设计图预留预埋套管、管道和安装各类箱体盒体，预埋管道附带丝不穿线。合同编号:工程安装劳务分包合同发包方（全称）：山河建设集团有限公司重庆分公司承包方（全称）：年月日（3）严格执行甲方的质量、工期、平安管理要求，满意甲方施工组织设计、施工方案的要求。2、工程质量和检验1）本劳务分包工程质量具体验收标准：满意施工图纸、国家规范和甲方.施工方窠JL程质盘验收标准。2）乙方必需确保工程质量达到合同约定的验收标准，若因工程质量达不到甲方要求，造成返修、返工或其它损失，乙方须担当全部费用。3）施工过程中，甲方按规定进行检查，凡因乙方缘由造成的质量不符合要求，达不到本合同约定的质量等级，甲方有权向乙方要求返工、拆除、重新施工，乙方同意接受直至达到合同约定验收标准，并在要求的时间内完成。假如乙方未依据甲方要求按时整改，在再次质量检查中每发生一次不合格，则甲方将按IooO元/次对乙方处违约罚金。甲方也有权自行支配返工、拆除、重新施工，所发生的费用均由乙方担当，同时，乙方应担当建设单位对甲方因质量未达到标准的相应惩处。4）本劳务分包工程具备隐藏条件或达到中间验收条件后，分包方应进行自检，并在隐藏工程或中间验收前12小时内以书面形式通知甲方验收。验收合格，甲乙双方在验收记录上签字后，乙方可进行隐藏和接着施工；验收不合格，乙方负贲整改或返工，直至满意合同质量要求。5）合同履行期间，如乙方施工质量的确无法满意甲方耍求，甲方有权单方终止合同，乙方同意无条件刚好退场并向甲方赔偿一切损失。四、劳务酬劳：暂定金额（大写）：有佰万整元（人民币）Y：IoOOOOO.00元1、本工程的劳务酬劳接受固定综合单价方式计算：3.2.5、 燃气工程：按设计管道走向侦向穿墙和穿楼板的套管或者钻孔及嵌缝、灌缝。3.3 ；乙供材料范围：除定除主材表内的材料、黄铁管管件（如有）、PPR管件及型及钢材由甲方供应外；本工程所帚的全部材料均由乙方供应。4、乙方对下列事实确认无误：1）乙方已收到并充分了解甲方供应的施工图纸及相关报价资料：2）乙方保证已完全驾驭本合同要求的各项标准规范；3）乙方理解并接受甲方和业主签订总承包合同条款的约束：4）乙方已进行现场勘察，对本工程的现场状况、分包合同承包范围及工作内容、履约环境等清楚知晓；5）甲方已完成前期施工准备，现场完全具备开工和施工条件；二、劳务分包合同工期：1、合同工期要求：劳务队必需满意甲方项目部的进度要求，合理调配劳动力资源。2、工期逑约：1）乙方进场具体的开完工日期，均按甲方的规定办理书面的开工、完工时间确认表。甲方项口经理部供应的进度支配为本合同的附件，乙方签收。2）乙方必需确保进场劳动力数量足够，在施工期间如因乙方缘由造成甲方要求的阶段性进度支配不能按期完成，甲方依据，典元/天对乙方处以违约罚金，乙方必需主动调配劳动力以满意要求：乙方应严格依据合同工期完成合同约定的工作内容，若总工期拖延超过10天，甲方将按合同总价的千分之三对乙方处违约罚金,同时甲方有权将乙方清退出场，乙方不得已任何理由拒绝或索偿：对于非乙方造成的工期延误，乙方应在事务发生三日内书面报告甲方，建设单位及甲方认可后，工期可顺延。3）合同履行期间，如乙方施工质量或工程进度的确无法满意甲方要求，甲方有权单方终止合同，乙方同意无条件刚好退场并向甲方赔偿一切损失。三、质量标准：1、劳务分包工程质量标准：一次验收合格、满意总包合同要求除本工程总包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：（1）满意甲方和业主签订总承包合同的质量、工期、平安要求；（2）国家现行的有关质量、工期、平安的标准和规范：(5)生活及施工用临建费、水电费。(6)其他分项工程和之协作发生的协作费。(7)以下内容发生费用均包含在合同价中：7.1电气及智能建筑工程：包括全部预埋、预留电线管及接线盒的清理、疏通、穿带线等工作:全部暗装配电箱的木(或泡沫)制预埋盒、箱的制作、安装、拆卸、清理等工作及费用；7.2给排水工程:包括打堵洞眼、切管、坡口、煨弯、挖眼接管、异形管制作、对口、焊接、套丝、上零件、调直、栽钩卡、管道及管件安装、水压试验。预埋、预留管疏通等安装工作。7.3预埋施工时的孔洞封堵及楼、地面及墙面安装预留孔洞、线槽预留孔洞等的封堵。楼地面及墙面洞口、线槽封堵完毕后如因安装缘由出现二次或多次剔凿时，乙方需再次进行封堵。乙方在对孔洞、线槽封堵、修补前需提请甲方进行隐藏验收，隙藏验收通过后方可封堵；7. 4半成品、成品的爱惜：包括管道表面的污物清理、管口的临时封堵：工程中各分部分项工程的内容不论任何具体状况不同时而可能增加的成本费用；7.5依据甲方要求完成样板间的施工；7.6封堵结构及二次结构施工时预留的安装洞口及管槽、线槽的剔凿及修补所需的费用均包含在固定综合单价中。(8)全部材料的场内运输及二次转运、堆码、装卸车费用以及人员的窝工费用：(9)为满意质量、工期、施工便利或其他因素要求而接受的技术措施；为确保冬、雨季施工期间正常施工所发生的全部费用均已包括在合同综合单价内，不作任何调整；(10)履约期间发生的任何窝工及因气候等缘由造成冬季的确无法施工时，乙方必需依据工程实际状况并征得甲方同意后可调剂施工人员，由此发生的各项费用均已包括在合同综合单价内。(U)施工期间的工完场清的清扫用工、CI标化现场用工；迎接突击检查发生的用工：(12)整体工程各工作面内的平安防护、文明施工用工；(13)由于乙方失误所造成的返工，乙方应无条件返工，返工费用由乙方自行担当，同时甲方追究因乙方失误返工造成的经济损失，并对乙方按造成的经济损失的双倍处逑约罚金。(14)工程整改期及工程保修期内发生的以及在工程交验时自身施工范围内的全部协作用工；(15)乙方应依据政府有关部门规定需交纳的费用：(16)自身施工范围内和帮助其他分包的成品爱惜用工；(17)现场用电由甲方供应至支配电箱(指不能干脆给用电设备供电的配电箱)，支配电箱以后的开关箱、电缆、电线由乙方供应(甲方供应设备除外)；(18)约定由乙方自备的工具和乙方供应的辅材：该工程甲方要求乙方供应的辅材和小型机具。五、付款方式1、本工程无工程预付款。2、首次付款节点：高层0OOOm以上第十五层支付累计完成量的80%：别里和洋房主体封顶分包内容分包方式分包结算单价定额标准备注人工（元/工日）辅材费依据执 行定赖辅材费的*机械费依据执行 定额机械费的先包人工费、辅材、机械4290902008年重庆市 速筑、市政、安 装工程计价定 题暂定合价（人民币大写）说明：结算时单价（人工单价、辅材费及机械费费率）不变，工程量以施工图纸和实际施工的内容按2008 年重庆市珑筑、市政、安装工程计价定额3计算。不计取定额系数及脚手架搭拆费（发生时按实考虑）等。 费用计算方式如下：K人工费=所施工内容套取2008年重庆市健筑、市政、安装工程计价定领所分析出的定额用工合 计X 42元/工日；2、辅材费（机械费）=所施工内容套取2008年重庆市速筑、市玫、安装工程计价定所分析出的 定额辅材费（机械费基价合计X90%：3、计时工按150元/工日计取。2、本劳 务分 包工 程的 劳务 酬劳， 除合 同另 有约 定外， 为一 次包 死价， 乙方 不得 以低于成本、出现亏损等任何缘由要求调高价款。3、本劳务分包工程的劳务酬劳为单价包干价，是乙方完成本合同承包范围内约定的包括施工图、施工措施、规范、技术交底及定额等规定的全部工作、履行在质量保证期内所应担当的各项义务，其中包括但不仅限于以下费用：（D乙方为完成本合同承包内容达到合同约定的质量、工期、平安文明施工、成品爱惜、材料节约等目标所须要的全部人工费、辅材、小型工器具及小型机具、补贴、各类保险、劳动爱惜、上交各项管理费和地方证件费、暂住费、支配生育费、等全部费用。（2）乙方向政府各部门交纳的相关费用，包括施工中发生的环境爱惜、治理及实行措施等所发生的费用。（3）为保证施工而引起的必要施工技术平安措施而发生的费用。（4）因施工不良而支出的工程修理费及在合同期内规定的保修、保养费。方内部记帐和办理乙方进度付款的依据，仅作为本合同最终结算的参考。4、全部本合同约定工作内容完工后一周内，乙方向甲方报送工程结算资料，由甲方项目预算员确认收到完整结算资料后，个月内办理完结算，送项目经理审核签字之后报甲方分公司经营科、相关领导审核。甲方单位领导签字确认的金额为最终结算金额。此后，乙方供应的任何单据，无论经任何部门盖章和签字，均不得作为结算的依据，乙方不得以此要求甲方支付任何款项。八、合同履约保证金1、本工程合同履约保证为人民币2五元，合同签订前3内，乙方以现金或支票形式交和甲方，甲方出具收据。2、履约保证金的退还时间为：达到合同约定的节点工期（高层15层、洋房封顶）后退还50%,乙方完成合同约定的全部工作内容，扣除乙方应向甲方支付的各类违约金后，余额在合同结算完成后一个月内无息退还。九、组织保证1、甲方派项目经理，组成项目经理部，全权负责施工现场的管理。2、乙方法定代表人托付作为现场负责人，全权负责履行施工现场乙方的管理职能。乙方现场负责人必需在合同期内坚守在施工现场，不得擅自离开，每擅自离开一天，乙方担当违约金K）OO元/天。3、假如甲方有充分理由认为乙方现场负责人不能正常合格的代表乙方履行合同约定的义务,甲方有权要求乙方在3日内撤换乙方现场负责人。4、在开工时，乙方应刚好向甲方供应人员花名册，明确工人、技术人员、管理人员的姓名和职务，并托付平安负责人、质量负责人负责施工现场的平安和质量管理工作,同时向甲方供应乙方运入现场的机械、设备仪器的说明和资料。十、施工支配乙方应于工程开工前3天内向甲方递交工份施工支配，阐明为完成本合同工程所准备投入的劳动力支配、辅材、小型机具、设备等支配支配：甲方在接到乙方施工支配的3天内提出改进看法，乙方应依据甲方看法和施工进展状况，对自己的施工支配进行调整。乙方应严格依据甲方最终确认的施工支配，配备足够的劳动力、管理人员、平安负责人、设备和机具，运用先进的施支付累计完成量的80%；3、首次支付节点以后按月进度的80%支付工程进度款（即每月25日进行完成量结算，次月15日付款，以下同此）：4、工程竣工验收并办理完最终结算后支付至结算价款的85%：三个月内支付至97%：5、剩下3%在工程质保期满后如无扣款则无息一次性支付。6、甲方有权对乙方工人工资的发放进行监督，乙方应按时足额支付工人工资。如出现因乙方拖欠工人工资发生纠纷或引起工人停工闹事或上访等，乙方应向甲方担当5000元/次的违约责任，甲方有权可以在未得到乙方认可的状况下干脆从所欠乙方的工程款中优先支付乙方拖欠的工人工资。同时，乙方担当因发放工人工资自身违约而导致的相关行政执法部门对甲方的惩处等切责任，甲方保留视乙方违约状况解除合同的权利。7、乙方应有确定的资金筹措实力，工程进度款若因业主付款滞后或因甲方资金不到位等缘由,导致甲方不能刚好依据合同约定向乙方支付工程款，乙方应筹措资金保证工程进度，不得以资金不到位为由停工或误工，并同意不对甲方进行工期、费用等任何方面、任何形式的索赔。六、工程变更1、劳务分包方全部变更须经业主及甲方确认后生效，全部签证经确认后生效。2、确认工程变更价款2.1确认工程量变更价款遵循以下原则：工程量的削减按合同价的组成分别扣减。工程量的增加应以业主认可为前提，经甲方书面确认后方可调整工程量。3、甲乙双方全部往来函件，未经公司甲方经理签字、未加盖甲方公司公章的一律视为无效。七、工程结算1、劳务分包方每月应按时和甲方核实、确认工作量。对劳务分包方未经甲方认可超出设计图纸范围或因专业分包方缘由造成返工的工程量，甲方不予计量，并由乙方担当由此造成的经济损失。2、因建设单位设计变更增减的工作量按实际施工图纸进行调整，单价按本合同相关规定执行。3、进度结算程序：乙方进场后自次月起，每月为_日，由甲方主管工长开出当月已完工程量清单，经项目质检、平安、材料人员在两天内评价签字，经甲方预算员进行工程量的核定，并依据评价结论和本合同规定办理结算交项目经理签字并于包日前报送分公司经营预算部门审核，再经领导复核批准后，作为甲方支付工程进度款的唯一依据。每月办理的进度结算书只能作为甲将本合同内的承包工作内容再分包或转包给他人。否则甲方有权提前终止本合同,谡赎它施工队伍进场施工，且乙方须担当本合同总额3的违约责任。2、听从甲方的统指挥，遵守甲方在质量、环境和职业健康平安管理方面的各项规章制度，甲方对乙方进行质量、环境和职业健康平安教化时，乙方人员必需全部参加。3、严格按甲方质量管理体系要求、施工图和甲方审定的施工方案组织施工，每道工序完工后必需经甲方检杳合格方能进行下一道工序施工。4、乙方应协作甲方对其工作进行初步验收，以及甲方按建设单位或建设行政主管部门要求进行的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐藏工程验收及工程竣工验收等。5、乙方依据工程进度须要及甲方要求，刚好组织人员进场和退场，无论因任何缘由出现的窝工现象乙方均同意自行担当全部责任且不索赔任何费用。十三、平安文明工地标准1、本工程按工庆市文明平安工地标准组织施工，乙方应严格按重庆市平安文明工地要求进行施工管理，并听从甲方创重庆市平安文明工地的管理。2、现场材料要按甲方的要求随时清理干净，码放整齐，并刷好各种标记。若因乙方缘由做不到，或认为应增加费用而耽搁了时间，甲方将托付其他承包商进行此项工作，所发生的费用干脆从乙方结算款中扣除，且乙方担当皿元/次的逑约金。3、劳务分包要做到工完、料净、场清，并随时保持清洁。在甲方领导或其他政府有关部门检查工作时，确保现场整齐令甲方满意。若因乙方缘由做不到，或认为应增加费用而耽搁了时间，甲方将托付其他承包商进行此项工作，所发生的费用干脆从乙方当月核定进度款款中扣除，且乙方担当邈_元/次的违约金。十四、平安I、工程开工前，乙方应依据国家有关规定为其作业人员办理各类保险并支付保险费用。2、在施工期间，乙方确保按甲方下达的施工平安技术交底执行，严禁违章操作，以确保平安施工。同时须按甲方的要求完成现场的平安设施搭建，并做好标识。如发生平安事故，全部的贲任的损失罚款均由乙方担当。4、若甲方或政府各部门组织现场专项检查时发觉存在平安隐患（甲方曾经有过要求而乙方未按要求完成），并影响了平安文明工地的评定，甲方除了按IoOo元/次对乙方进行不执行指令的工工艺，合理支配工序，并接受甲方的现场总体支配，并参加平安技术交底，严格按平安操作规程组织施工。十一、乙方及其参加施工人员的条件及要求1、乙方须持有营业执照、资质证书、外出施工证明、法人托付书、平安生产许可证、税务证书等有效证件原件并将加盖该单位红章的复印件存放甲方，向甲方所属项目供应上述证件和身份证、计生证、暂住证、按规定经过年检的就业证（卡）、职业资格证书或职业技能岗位证书复印件及进场人员花名册。2、乙方劳务作业人员必需是18至45周岁的身体健康的男性公民，进场工种和人数为:,并依据甲方须要配备具有专业管理实力的专职人员，乙方人员进场试用期为15天，经考核不能胜任工作，应立刻退场，来回一切费用自理。3、乙方进场人员进场时必需实行实名登记制（附身份证复印件），保持相对稳定，不得随意调换，若确因施工须要发生变更，应经项目经理批准并将变更后的人员花名册（附身份证且印件）交项目部核实、存档，履行进出场手续。若乙方现场施工人员和其所供应名册人员不符，将对乙方处以至少每次WO元/人的罚款,且该施工人员必需退场，原在施工现场期间出现的切事故,均由乙方担当全部责任。4、在合同履行期间，乙方必需遵守甲方有关规章制度，听从甲方所属项目的工作支配、技术指导和调动，不得随意退场，否则由乙方担当由此造成的全部经济损失。十二、双方职责（-）甲方职责：1、甲方按时供应施工图纸，刚好供应施工现场所需材料、设备等，进行技术、质量、平安、进度的文字交底，对乙方施工人员定期进行质量、环境和职业健康平安教化。2、负责协调施工中各工序之间的协作工作，并对工程进度、质量、平安、文明施工等进行监督检查。3、检查隐藏工程，办理各项签证及工程验收结算工作。4、按合同规定向乙方支付工程款。（二）乙方职责1、乙方应和其下属全部作业人员签订劳动合同，按甲方要求组织合格的作业人员进场，不得追加原值10%的处违约罚金。6.2甲方有权对乙方的任何奢侈材料的行为进行惩处，甲方依据情节轻重赐予惩处，处逑约罚金金额200ToOO元/次；在工程结算中干脆扣除，同时甲方保留要求乙方赔偿材料原价值的权利。6.3全部供应到现场的主要材料实行以售代领制，甲、乙双方必需会同验收数量和质量，并同时办理销售划拨手续,乙方对到场主要材料有保管职责乙方必需按定额和相关规定标准用料，全部超耗、损坏、丢失都应由乙方担当.具体结算方式为竣工决算时对分包队领用材料汇总，项目预算:员、成本员依据全部工程报量作出工料分析，比照劳务分包队的实际领用消耗计算出节超额，超耗部分依据销售金额增加5%管理费，予以扣除。7、材料退场：7.1乙方负责材料退场时的材料保养、堆码。若乙方无故拖延怠工，或以此要求增加费用，甲方将托付其他劳务方进行此项工作，所发生的费用干脆从乙方结算款中扣除，并将视状况处以100元/次处违约罚金。7.2材料退场时.，乙方应指派负责人刚好和甲方交验退场材料的数量、质量。若乙方擅自不和甲方交验退场材料的数量，则材料盈亏数额以甲方材料员统计数额为准。8. 7甲方质量管理要求的材料，应进行修理并达到要求后退还，否则，应由乙方负责赔偿。9. 4施工过程中发生其他分包单位运用乙方已领用的各类材料时，乙方必需征得甲方同意并办理完书面移交手续后，其他分包单位才能运用，否则由此造成的一切材料损失全部由乙方担当。十六、机械设备、工具及劳保用品1、甲方仅供应L设备，除此以外的机械设备均有乙方自行负责并满意施工要求，乙方不得以此要求甲方增加任何费用，也不得和甲方发生任何经济和法律纠纷。2、乙方供应的中小型机械设备、小型工器具应满意国家、行业相关规定，否则甲方有权拒绝该机械设备在现场运用。3、工人所需的全部劳保用品均由乙方自备。包括但不仅限于所列品种，如：手套、平安帽、电工胶鞋、劳保服（需统一着装）、平安带、电焊防护羊、雨衣、电焊眼镜等。十七、临时设施临时设施无偿供应。若有损坏，乙方按原价赔偿。十八、冬雨季施工1、乙方应按甲方制订的冬雨季施工措施组织施工，确保工程质量达到业主的要求。惩处外，还要进行未达标的惩处，此违约罚金干脆从乙方当月工程进度款中扣除。凡因乙方违章指挥及违章操作造成的平安事故责任及损失均由乙方担当。5、乙方自购全部进场施工人员平安帽，购买平安帽的颜色、标识听从项目管理要求。6、乙方全部进场施工人员必需佩戴平安帽，凡进入施工现场不佩戴平安帽者，甲方每发觉一次，依据关于对施工现场作业队伍管理实施奖罚的有关规定中相关规定处违约金，干脆在当月工程进度款中扣除。7、乙方进入施工现场要严格遵守平安文明施工的一切规定，细致落实各项平安措施，否则，发生工伤、死亡、停工等状况的经济损失，每单项事故经济损失在床万元以内的全部由乙方担当，超过贰万元的超过部分甲方担当乙方担当30%o十五、材料管理1、乙方必需设专职材料员负贲和甲方进行材料业务联系，和甲方共同验收进场材料时（指甲方供应材料和周转架料等）必需由乙方指派的专职材料员和甲方办理书面确认。2、材料支配：由甲方供应的一般材料，乙方必需提前3-5天报送材料需用支配，主材支配必需提前10天报送，特殊材料应提前20天以上报送。并在材料进场后将相关资料（如进场验货记录）送交甲方材料部门，对乙方未刚好准备的材料，甲方可依据现场实际进行配备，并将所发生的费用双倍转于乙方，从乙方结算款中干脆扣除。3、材料进场：甲供材料进场时，由甲、乙双方共同验收并填写料具交接单交付乙方，乙方签收后负责材料的运用和保管。4、如本合同内容涉及到脚手架的搭设和拆除，且架料由甲方供应时，甲、乙方双方办理完签收后，发生的周转架料用工均为乙方工作内容。周转架料进场堆码好后起先由乙方负责脚手架搭设、拆除、清理、保养、修补、堆码在甲方指令位置。架料归还时，乙方必需参加，并对归还量予以书ifif确认，对超出约定损耗的乙方应予以赔偿，甲方干脆从结算中扣除。5、乙方必需依据甲方的要求，组织好施工现场的材料用工。具体内容包括：材料上车、卸车、吊装、搬运、堆码、修理、保养、归还等，满意现场文明施工要求。若乙方不按甲方要求完成工作，借故拖延、要挟甲方增加费用，甲方将托付其他承包商进行此项工作，所发生的费用干脆从乙方结算款中扣除，并将视状况处违约罚金。6、材料的运用管理：6.1甲方将依据超耗处违约罚金的原则，对乙方超耗的材料，除按原选购价赔偿外，还应承包的内容，乙方无权要求任何补偿，并接着完成履行其余合同内容。2、甲方认为有必要时，以书面函件通知乙方，自乙方收到函件之日起，本合同解除。甲方依据乙方已完工程的实际价款扣除相关违约金和保修金后，支付乙方剩余工程款。3、工程项目停工达两个月时，本合同自行终止，乙方不得以任何理由向甲方提出赔偿请求：乙方对停工没有过错的，因停工造成的损失双方各自担当；乙方有过错的，应按本合同其次十三条的约定担当因此给甲方造成的全部损失。合同终止后，乙方应立刻退场，妥当做好己完工程和剩余材料、设备的爱惜和移交工作，并按本合同第七条约定同甲方办理已完工程结算手续。二十二、违约责任1、经甲方认定，工程质量、工期、平安等任何方面达不到合同要求时，乙方应本合同相应条款担当违约责任。2、乙方应遵守甲方现场管理的各项规定，不得在施工现场出现偷盗、打架、斗殴现象，否则后果自负，且甲方有权视情节轻重要求乙方每次支付2000元违约金。3、乙方必需确保工程连续施工，不得因甲方付款不到位、资金、劳务力等任何缘由，未经甲方书面同意停工、擅自调出施工人员或怠工等，否则视为乙方违约。甲方另行支配其他分包单位进场，乙方同意甲方对已完工程不支付工程价款，作为乙方向甲方担当的逑约责任。4、乙方履行合同中有任何形式的违约，除按合同约定向甲方支付违约外，给甲方造成损失的，还应另行赔偿由此给甲方造成的全部损失，包括但不限于甲方的干脆损失、增加的费用开支、甲方向业主及其他第三方担当的责任等。违约金及损失赔偿甲方有权随时从乙方向甲方缴纳的履约保证金中干脆扣除，履约保证金不足部分，甲方有权随时从应付乙方的工程款中干脆扣除，并无需事先通知乙方或征得乙方同意。上述款项全部扣除后仍不足以赔偿的，甲方向乙方接着追偿，直至乙方全部偿清。二十三、争议的解决双方发生争议时，可以通过友好协商解决纠纷；协商或调解不成提起诉讼的，由合同签订地人民法院管辖。双方发生争议后，除非出现下列状况，双方都应接着履行合同，保持工作连续，爱惜好己完工作成果：1、单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同:2、完成冬雨季施工措施所发生的人工费用已包含在总价中。十九、保修1、本工程保修期为纱个月，保修期从甲方承建的单位工程竣工验收合格之日起先计算。乙方在保修期内无偿修理乙方在接到甲方的修理通知后a天内不予修理，甲方另外支配施工力气修理，所发生的费用从乙方的保修金中扣除，另扣除该项分包工程保修金总额的w_%作为甲方管理费。2、本合同保修金在保修期满扣除因乙方缘由造成的保修扣款后，余款在保修期满后一次性无息付清。二十、环境爱惜和职业平安健康1、乙方进场前必需接受甲方的入场教化。2、乙方在施工过程中应严格遵守一市有关环境爱惜的相关条例和该工程所在地部队营院的管理制度，埴大限度的限制扰民和民扰问题。假如乙方在二里市规定的施工期间施工噪音超过国家规定，则由乙方自行解决由此引起的扰民和民扰问题，甲方不担当由此引起的工期和费用的责任，假如乙方在人庆市规定的施工期间施工噪音不超过国家规定,但仍引起了扰民和民扰问题，则由乙方和甲方共同向业主办理工期和费用签证，Fh业主解决扰民及民扰事务，并担当发生的全部费用。3、乙方在施工过程中应限制粉尘污染，如被政府有关部门警告，则按IoOO元/次的处违约金；假如政府部门有罚款，也应由乙方全部担当。4、乙方应保持生活区的清洁卫生环境，严禁随地乱扔、乱抛生活垃圾，禁止随地大小便，一切污物都应排放到指定地点。建筑材料禁止带入生活区。5、对土堆、砂堆进行防护措施，以防刮风时造成尘土飞扬，如有发生甲方将对乙方做出相应的惩处和整改。6、对环境影响的其他限制措施：1、有毒有害废弃物排放限制；2、制定扬尘、噪声、废水、废渣等预防的专项措施二十一、合同内容的变更和解除1、乙方不能满意工期、质量或业主（甲方）对承包范围有调整（变更），甲方有权调整合同合同签订地点：附件：（包括小型机具、辅材、工人名单、公司相关规章制度等）2、调解要求停止合同工作，且为双方接受：3、仲裁机构要求停止合同工作；4、法院要求停止合同工作。二十四、组成合同的文件组成本合同的文件1、本合同条件款2、标准、规范及有关技术文件3、双方矮订的书面补充协议、往来函件、会议纪要等；上述文件规定相互冲突时，以排列在前的文件为准：同一序列的文件相互冲突时，以生效时间在后的为准：序列、时间均相同的或在同份文件规定相互冲突的，由甲方选择适用，乙方无任何异议。二十五、合同生效1、合同订立时间：一年一月日2、合同订立地点：3、本合同在签订平安合同、交纳完履约保证金后经双方法定代表人或法人托付人签字盖章并加盖特缝章后生效。4、本合同正本一式二份，双方各执一份：副本一式六份，双方各执三份。甲方（公章）：乙方（公章）:法定代表人：法定代表人：托付代理人：托付代理人：乙方收款人：乙方账号：合同签订时间: