二级建造师二建选修继续教育题库.docx

第 1 节-判断题 1.在招投标过程中，在发出中标通知书前的责任均应属于违约责任。（错误 ）正确错误2.投标保证金一般不得超过投标总价的 2%。（ 正确）正确错误单选题 1.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少（B）日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。 10 15 20 30 2.根据招标投标法实施条例，对某 3000 万元投资概算的工程项目进行招标时，施工投标保证金额度符合规定的是（ B）万元人民币。 70 50 100 120 3.根据中华人民共和国招投标法，建设工程招标的方式不包括（ D）。 公开招标 无限竞争性招标 邀请招标 议标 4.投标人根据招标文件内容在约定的期限内向招标人提交投标文件，此为（D ）。 要约 要约邀请 承诺 承诺生效 5.下列情形中，经批准可以采用邀请招标的是（A）。 项目技术复杂的 公开招标的费用与项目价值相比不值得的 虽然涉及国家安全，但适宜招标的 投资额特别大的多选题 1.根据我国有关法规规定，建设工程施工招标应该具备的条件有（ABC ）。A.招标人已经依法成立B.初步涉及应当履行审批手续的，已经批准C.招标方式应当履行核准手续的，已经核准D.招标人已经委托了招标代理单位E.相应的资金必须全部到位 2.关于招标信息发布于修正的说法，正确的有（DE ）。A.招标人或其委托代理机构至少应该在三家指定的媒介发布招标公告B.招标人对资格预审文件的收费应该合理，应该以微利为原则C.招标文件售出后，在扣除一定的费用后可以退还D.招标人售出招标文件后不得擅自终止招标E.招标人对于招标文件所附的涉及文件可以收取押金 3.关于招标信息修正的说法，下列描述正确的有（ABC ）。A.招标人在招标文件发布后，发现有问题可以按有关原则进行进一步的澄清和修改B.招标人对已发出的招标文件进行澄清和修改，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少 15 日前发出C.所有澄清文件必须以书面形式进行D.澄清和修改的内容与招标文件没有关系E.所有澄清文件没有必要通知所有招标文件的收受人第 2 节判断题 1.法律措施不属于合同控制措施。（ 正确）正确错误 2.由于承包人的施工过程、施工方案出现错误、疏忽而导致设计的修改，仍应由设计方承担责任。（ 错误） 正确 错误单选题 1.建设工程工程量清单计价规范的规定，在具备施工条件的前提下，业主应在双方签订合同后的一个月内或不迟于约定的开工日期前的（C ）天内预付工程款。 10 15 7 14 2.根据建设工程工程量清单计价规范的规定，包工包料工程的预付款按合同约定拨付，原则按合同金额的（D ）比例区间预付。 5%25% 10%25% 5%30% 10%30% 3.业主应该在合同约定的时间拨付约定金额的预付款。如果业主不安约定预付，承包商向业主发出要求预付的同志应在预付时间到期后的（B ）天内发出。 7 10 14 28 4.根据建设工程价款结算暂行办法规定，在具备施工条件的前提下，业主给承包商预付工程款应在双方签订合同后的（B ）。 半个月内 1 个月内 1 个半月内 2 个月内 5.业主不按约定预付，承包商应在预付时间到期后按时向业主发出要求预付的通知，业主收到通知后仍不按要求预付，承包商可在发出通知（C ）天后停止施工，业主承担违约责任。 7 10 14 28多选题 1.关于工程预付款结算，下例说法正确的是（ BCDE）。A.工程预付款原则上预付比例不低于合同金额的 30%，不高于合同金额的 60% B.对重大工程项目，按年度工程计划逐年预付C.实行工程量清单计价的，实体性消耗和非实体性消耗部分应在合同中分别约定预付款比例D.预付的工程款必须在合同中约定抵扣方式，并在工程进度款中进行抵扣E.凡是没有签订合同或不具备施工条件的工程，业主不得预付工程款 2.合同示范文本专用条款中供选择的进度款的结算方式有（AB ）。A.按月结算与支付B.分段结算与支付C.按季结算与支付D.按形象进度结算与支付E.按实际进度结算与支付 3.竣工结算的方式有（ABC ）。A.单位工程竣工结算B.单项工程竣工结算C.建设项目竣工总结算D.建设项目竣工总结算E.分部工程竣工结算第 3 节判断题 1.承包商提出的工程变更，应该交由发包商审查并批准。（错误 ）正确错误 2.由于承包人的施工过程、施工方案出现错误、疏忽而导致设计的修改，应该由承包人承担责任。（ 正确） 正确 错误单选题 1.编制竣工结算除应具备全套竣工图纸、材料价格或材料、设备购物凭证、取费标准以及有关计价规定外，还应具备的资料有（A ）。 工程量清单报价书和设计变更通知单等 施工预算书和材料价格变更文件等 材料限额领料单 工程现场会议纪要 2.根据确认的竣工结算报告，承包商向业主申请支付工程竣工结算款。业主应在收到申请后（ C ）天内支付结算款，到期没有支付的应承担违约责任。 14 28 15 30 3.工程竣工结算的审核，除了核对合同条款、严格按合同约定计价、注意各项费用计取、防止各种计算误差之外，还包括（C ）。 落实合同价款调整数额和按图计算工程造价 落实工程索赔价款和按图核实工程造价 落实设计变更签证和按图核实工程数量 落实工程价款签证和按图计算工程数量 4.某独立土方工程，招标文件估计工程量为 100 万 m，合同约定：工程款按月支付并同时在该款项中扣留 5%的工程预付款；土方工程为全费用单位，每立方米 10 元，当实际工程量超过估计工程量 10%时，超过部分调整单价，每立方米为 9 元。某月施工单位完成土方工程量25 万 m，截至该月累计完成的工程量 120 万 m，则该月应结工程款为（ 15*10+10*9=240,240*95%=228.0 万元 ）万元。 240 237.5 228 236.6 5.某分项工程发包方提供的估计工程量 1500m，合同中规定单价 16 元/m，实际工程量超过估计工程量 10%时，调整单价，单价调为 15 元/ m，实际经过业主计量确认的工程量为 1800 m，则该分项工程结算款为（A ）元。 28650 27000 28800 28500多选题 1.工程价款结算对于建筑施工单位和建设单位均具有重要的意义，其主要作用有（BE ）。A.是建设单位组织竣工验收的先决条件B.是加速资金周转的重要环节 C.是施工单位确定工程实际建设投资数额，编制竣工决算的主要依据 D.是施工单位内部进行成本核算，确定工程实际成本的重要依据 E.是反应工程进度的主要指标 2.竣工结算编制的依据包括（ABCD ）。A.全套竣工图纸B.材料价格或材料、设备购物凭证C.双方共同签署的工程合同有关条款D.业主提出的设计变更通知单E.承包商单方面提出的索赔报告 3.工程竣工结算的审核一般从以下（ABCE ）入手。A.核对合同条款B.落实设计变更签证C.按图核实工程数量D.严格按决算约定计价E.注意各项费用计取第 4 节判断题 1.建设工程施工分包包括专业工程分包和劳务作业分包两种。（ 正确）正确错误 2.根据工程管理，承包人应该无条件地执行工程变更的指示。（ 正确）正确错误单选题 1.在工程进度款结算于支付中，承包商提交的已完工程量而监理不予计量的是（B ）。 因业主提出的设计变更而增加的工程量 因承包商原因造成工程返工的工程量 因延期开工造成施工机械台班数量增加 因地质原因需要加固处理增加的工程量 2.合同双方应该在合同专用条款第 26 条中选定两种结算方式中的一种，作为进度款的结算方式。两种结算方式是按月结算于支付和（C）。 按季结算与支付 按年结算与支付 分段结算与支付 目标结算与支付 3.承包商应当按照合同约定的方法和时间，向监理（业主）提交已完工程量的报告。监理（业主）接到报告后（C ）天内核实已完工程量，如未及时核实完，则承包商报告中的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。双方合同另有约定的，按合同执行。 7 10 14 28 4.在工程进度款结算过程中，除了对承包商超出设计图纸范围而增加的工程量，监理不予计量之外，还包括（B ）。 因发包人原因造成返工的工程量 因承包商原因造成返工的工程量 因不可抗力造成返工的工程量 因不利施工条件造成返工的工程量 5.根据监理（业主）确认的工程量计量结果，承包商向监理（业主）提出支付工程进度款申请，监理（业主）应在（C ）天内向承包商支付工程进度款。 7 10 14 28 6.对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，发包人（ ）。 按实际计量 按图纸计量 不予计量 双方协商计量多选题 1.专制机械设备的结算一般分为（ABC ）阶段。 A.预付款 B.阶段付款 C.最终付款 D.进度付款 E.竣工付款 2.对进口设备、工器具和材料价款的支付，我国还经常利用出口信贷的形式。出口信贷根据借款的对象分为（ AB）。A.卖方信贷B.买方信贷C.商业发票D.商业信用E.商业汇票第 5 节判断题 1.反索赔就是反驳、反击或者防止对方提出的索赔，不让对方索赔成功或者全部成功。（ 正确）正确错误 2.发包人违反合同给承包人造成事件、费用损失不是构成施工项目索赔条件的事件。（错误 ） 正确 错误单选题 1.根据监理（业主）确认的工程量计量结果，承包商向监理（业主）踢出支付工程进度款申请，监理（业主）应在规定时间内按工程价款的（B ）向承包商支付工程进度款。 30%60% 60%90% 10%90% 30%90% 2.监理（业主）超过约定的支付时间不知福工程进度款，承包商应及时向业主发出要求付款的通知，监理（业主）收到承包商通知后仍不能按要求付款，可与承包商协商签订延期付款协议，经承包商同意后可延期支付，协议应明确延期支付的时间和从工程量计量结果确认后第（C ）天起计算应付款的利息。 14 28 15 30 3.根据建设工程价款结算暂行办法的规定，在竣工结算编审过程中，单位工程竣工结算的编制人是（B ）。 业主 承包商 总承包商 监理咨询机构 4.竣工结算的方式不包括（D ）。 单位工程竣工结算 单项工程竣工结算 建设项目竣工总结算 分部分项工程竣工结束 5.单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算由（C ）编制。业主承包商 总承包商 监理咨询机构多选题 1.常见的建设工程施工索赔有（ ACDE）。 A.因合同文件引起的索赔 B.有关工程设计方案的索赔 C.关于价款、工期和财务费用补偿方面的索赔 D.关于工程暂停、终止合同的索赔 E.特殊风险和人力不可抗拒灾害的索赔 2.某工程实行施工总承包模式，承包人将基础工程中的打桩工程分包给某专业分包单位施工，施工过程中发现地质情况与勘察报告不符而导致打桩施工工期拖延。在此情况下，（ AD）可以提出索赔。A.承包人向发包人B.承包人向勘察单位C.分包人向发包人D.分包人向承包人E.发包人向监理 3.下列各索赔事件，业主向承包商提出费用索赔合理的有（ ABDE）。A.工程进度太慢，要求承包商赶工时，向承包商索赔工程师的加班费B.质量不符合合同要求，工程被拒绝接受，在承包商自费修复后，业主索赔重新检验费C.由于承包商的原因工程进度落后，工程师警告没有改进，业主没收履约保函D.承包商未按合同要求及时办理保险造成损失和损害，向承包商提出索赔E.合同工期已到而工程未完工，向承包商索赔烟雾期损害赔偿费第 6 节判断题 1.反索赔的工作内容包括两个方面：一是防止对方提出索赔，二是反击或反驳对方的索赔要求。（正确 ）正确错误单选题 1.单项工程竣工后，承包商应在提交竣工验收报告的同时，向业主递交完整的结算资料和（D）。竣工验收资料造价对比资料工程竣工图竣工结算报告 2.若从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起审查时限为 45 天，则单项工程竣工结算报告的金额应该为（ C）。500 万元以下500 万2000 万元2000 万5000 万元5000 万以上 3.建设项目竣工总结算在最后一个单项工程竣工结算确认后 15 天内汇总，送业主后（ D）天内审查完成。20456030 4.当某单项工程竣工结算报告金额为 1500 万元时，审查时限应从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起（B ）天。 20304560 5.如甲方不按合同约定支付工程进度款，双方又未达成延期付款协议，致使施工无法进行，则（C ）。乙方仍应设法继续施工乙方如停止施工则应承担违约责任乙方可停止施工，甲方承担违约责任乙方可停止施工，由双方共同承担责任 6.标准机械设备的结算，大都使用国际贸易广泛使用的（A ）。不可撤销的信用证可撤销的信用证不可撤销的商业保函可撤销的商业保函 7.将产品赊销给买方，规定买方在一定时期内延期或分期付款，卖方通过向本国银行申请出口信贷，来填补占用的资金。这种支付进口设备、工器具和材料价款的结算方式是（A ）。卖方信贷买方信贷商业发票商业汇票多选题 1.下列各项资料，可作为索赔依据的有（ABC ）。A.工程各项会议纪要B.中标通知书C.工程建设惯例D.监理工程师的意见E.法律法规 2.索赔意向通知应该包括的内容有（ACD ）。A.索赔事件发生的时间、地点和简单事实情况的描述B.索赔的依据和理由C.索赔事件的发展动态D.索赔工期的网络分析E.索赔费用的计算第 7 节判断题 1.保证，是指保证人和债权人约定，当债务人按期不履行债务时，保证人按照约定履行债务或承担责任的法律行为。（正确）正确错误单选题 1.定金是当事人双方为了保证债务的履行，按照合同规定向对方预先给付一定数额的货币，定金的数额由当事人约定，但是不得超过主合同标的额的（ C）。30%25%20%10% 2.债务链中，某乙是某甲的债务人，某甲是某丙的债务人。由于某甲怠于行使自己到期的债权导致无法偿还对某丙的债务，则（C ）。某乙可以行使代位权，直接向某丙偿还债务某丙必须以某甲名义行使某甲的债权某丙可以行使代位权，代*某甲向某乙主张债权某丙可以行使不安抗辩权 3.根据 FIDIC 条件对索赔程序的规定，如果在整个工程全部竣工时，承包人仍有尚未提出的或尚未付款的索赔，则应在（B ）中列明。最终详细索赔报告竣工报表最终报表详细索赔报告 4.某承包商甲与某建材供应商*订了水泥购销合同，约定建材供应商向承包商乙、丙某承包商甲与某建材供应商*订了水泥购销合同，约定建材供应商向承包商乙、丙承包商丙因为短缺水泥而影响施工造成经济损失。请问，建材供应商应当向（C）承担违约责任。承包商乙、丙承包商乙、丙承包商甲承包商丙 5.FIDIC 合同条件内规定， 承包商自有的施工机具运入工地后，若其他承包工程项目施工需要用时，（ B）。应经业主批准后才能运出工地经监理工程师批准后才能运出工地可自行运出工地不能运出工地多选题 1.仲裁和诉讼都是解决纠纷的方式，与诉讼相比，仲裁具有（ACD ）的特点。A.仲裁必须有合同纠纷当事人的仲裁协议；而诉讼则没有关于诉讼的协议B.在仲裁协议中，当事人可不选择仲裁委员会；在合同中，关于解决争议方式中可以选择诉讼方式及诉讼管辖法院C.对于仲裁，当事人必须选择仲裁委员会；而诉讼则实行法定管辖，当事人不能随意选择管辖法院D.当事人对仲裁庭的组成有权选定；诉讼中审判庭人员是由法院指定的E.当事人对仲裁庭的组成有权选定 2.下列情况下，承包人有权延长工期的有（ABCD ）。A.由于雇主责任造成的干*B.非承包人责任的其他特殊情况C.恶劣的气候条件D.额外或附加工程E.其它 3.施工合同履行过程中，发生( ACD)等情况，应给承包人顺延合同工期。A.设计变更B.承包人采购的材料供货商未能按时交货C.发包人延误移交施工现场D.开挖时遇到图纸未标明的地下通讯管线E.其它 4.下列事项中，（ABCD ）属于邀约邀请的范畴。A.招标公告B.拍卖公告C.招股说明书D.寄送价目表E.其它第 8 节判断题 1.合同无效、被撤销或者终止时，合同中独立存在的有关解决争议方法的条款也无效。（错误 ）正确错误 2.甲乙两人签订一份钢材买卖合同，约定甲先付款，乙后发货。当合同的履行期限届至，甲担心收不到货而未付款，于是乙在发货期限届至时也未发货。此时，乙行使的权利是不安抗辩权。（ 错误 ）正确错误单选题 1.某合同双方约定违约金为 2 万元，但该合同被法院裁定为可撤销合同，合同履行过程中双方都受到了 5 万元的经济损失，法院判定双方都有错，但甲方是主要过错方，应承担 80%的过错责任，则损失承担为（ C）。甲方赔偿乙方 1 万元损失甲方赔偿乙方 4.2 万元损失甲方赔偿乙方 3 万元损失甲方赔偿乙方 4 万元损失 2.在招标文件规定的投标截止日期前，投标单位递交了投标文件和投标保证金，说明该（C ）。承诺是法律行为承诺不能撤回要约是法律行为要约可以撤回 3.电脑经销商与 15 岁的中学生小王订立的笔记本电脑买卖合同是效力待定的合同。电脑经销商可以催告小王的父亲在（C ）内予以追认。 10 日15 日一个月三个月 4.对于协议书工期的填写不正确的是（A）。合同工期：三个月开工日期：签订合同后第 45 日竣工日期：签订合同后第 365 日开工日期：2003 年 4 月 24 日5.按照 FIDIC 合同在工程现场挖掘出来的文物属于（B ）。承包人雇主国家挖掘人多选题 1.正大建筑公司与东方建材公司签订建筑材料买卖合同，双方当事人可以约定选择（ ABCD）作为合同纠纷的管辖法院。A.建筑材料买卖合同签订地人民法院B.东方建材公司住所地人民法院C.正大建筑公司住所地人民法院D.建筑材料买卖合同履行地人民法院 E.其它 2.某房地产开发商拖欠某建筑公司 15 万元工程款，却不积极索要某设计院拖欠自己的 20 万元购房款，于是该建筑公司便对该设计院行使代位权，拿到了 15 万元工程款。就此情形，下列选项中正确的是（BD ）。A.建筑公司可以自己的名义行使代位权B.建筑公司必须向法院请求行使代位权C.建筑公司不能以自己的名义行使代位权D.建筑公司只能以自己的名义行使代位权E.其它 3.合同的内容由当事人约定，一般应包括的条款有（ABCD ）。A.履行期限B.违约责任C.价款或者报酬D.标的E.其它第 9 节判断题 1.合同解除包括约定解除和法定解除。（ 正确）正确错误 2.当事人对合同的效力可以约定附条件。附生效条件的合同，自条件成就时生效。附解除条件的合同，自条件成就时失效。 （正确 ）正确错误单选题 1.根据工程建设项目招标范围和规模标准规定，下面说法正确的是（B ）。是否对设计项目进行招标由招标人根据工程实际需要自行决定监理合同估算价在 50 万元人民币以上的就必须招标如果单项合同估算价低于标准，可以对这个单项合同项目不进行招标所有设备、材料等货物的采购，只要合同估算价在 100 万元人民币以上的就必须招标 2.施工合同文本中，不属于不可抗力被迫终止合同的事件的有（B）。动乱建设项目依据国家计划被取消战争协议条款内约定等级以上的地震 3.根据合同法的有关规定，下列关于承诺的说法中，错误的是（ A）。承诺可以撤销承诺须由受要约人向要约人作出承诺人必须在承诺期限内作出承诺 承诺的内容应当与要约的内容完全一致 4.下列说法正确的有（B）。已注册的监理工程师才有资格以个人名义承接工程建设监理义务国家行政机关现职工作人员不得申请监理工程师注册监理工程师岗位证书终身有效监理工程师-书终身有效 5.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少（ A）日前，以书面形式通知所有招标文件的收受人。15203010多选题 1.下面关于仲裁的说法正确的有（ABCD ）。A.仲裁可以减轻人民法院审理案件的负担B.仲裁分国内仲裁和涉外仲裁C.仲裁是一种法律制度D.仲裁与诉讼只可选其一E.其它 2.下列选项中，（BCD ）属于我国担保法规定的担保形式。A.订金B.保证C.抵押D.质押E.合同 3.对于下列对于责任的认定正确的有（ CD）。A.工程师有权免除承包人的责任B.经过工程师的检查合格的工程，承包人无责C.雇主有权免除承包人的责任D.工程师对各种事项的同意，不减免承包人的责任E.其它第 10 节判断题 1.合同中免责条款，是指当事人在合同中约定免除或者限制其未来责任的合同条款。（正确 ）。正确错误 2.甲公司运送一批建筑材料给乙公司，甲公司法人代表委托某汽车运输公司运输。汽车运输公司安排本公司司机刘某运送。在运送过程中，由于刘某的过失发生交通事故，导致建筑材料受损。乙公司未及时收到建筑材料而受到损失，则乙公司只能向甲公司要求赔偿损失。（正确 ） 正确 错误单选题 1.在招标文件规定的投标截止日期前，投标单位递交了投标文件和投标保证金，说明该（ C）。 承诺是法律行为 承诺不能撤回 要约是法律行为 要约可以撤回 2.电脑经销商与 15 岁的中学生小王订立的笔记本电脑买卖合同是效力待定的合同。电脑经销商可以催告小王的父亲在（C ）内予以追认。 10 日 15 日 一个月 三个月 3.对于协议书工期的填写不正确的是（A ）。 合同工期：三个月 开工日期：签订合同后第 45 日 竣工日期：签订合同后第 365 日 开工日期：2013 年 4 月 24 日 4.按照 FIDIC 合同在工程现场挖掘出来的文物属于（B ）。 承包人 雇主 国家 国家多选题 1.下列情况下，（ ABD）违反了担保法关于保证人资格的规定。 A.某中学为校长的私人借款作保证人 B.某省地税局，为局长赵某贷款买房作保证人 C.某中学校长为该校的借款作保证人 D.某医院为院长的私人借款作保证人 E.其它 2.下列合同中，（AD ）属于可变更或可撤销的合同。A.小章与小刘的买卖合同，小章以为是赠与合同B.承包商某甲购买走私钢材的合同C.15 岁的小明购买笔记本电脑的合同D.订立合同时显失公平的合同E.其它 3.下面属于自行招标应具备的条件有（ABC ）。A.具有项目法人资格B.熟悉和掌握招标投标法及有关规定C.有从事同类工程建设项目招标的经验D.有专门的招标机构或 5 名以上专职招标业务员E.其它第 11 节判断题 1.招标是要约，而发出中标通知书则是承诺。（错误 ）正确错误 2.法律、行政法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立。 （正确 ） 正确 错误单选题 1.下列选项中构成承诺的是（ C）。甲向乙发出要约，要求 10 天内给予答复，过期则视为承诺，但是乙却没有如期作出答复甲向乙发出要约，丙得知后向甲表示完全同意要约的内容 甲按照某公司的广告致电该公司要求购买其产品，该公司将甲指定的产品送货馒头，同时收取货款 甲向乙发出要约，乙向丁表示完全同意要约的内容 2.承包商某甲向材料供应商某乙表示预购买钢材一批，要求某乙在一周内予以答复。乙在半个月后，向某甲表示愿意接受交易。对于乙的该意思表示（B ）。 某甲不得接受 某甲可以承认其效力，但必须及时通知某乙 某甲必须接受 如果某甲未对此作出回应，则表示某甲接受交易 3.甲公司欠银行的贷款。由于业务发展的原因，现该公司分成了乙公司和丙公司，对于公司分立后这笔银行债务的清偿责任问题出现了以下责任，其中正确的是（D ）。 应当由甲公司承担清偿责任 应当由乙公司承担清偿责任 应当由丙公司承担清偿责任 应当由乙公司和丙公司承担连带的清偿责任 4.某集团公司的总公司由于工作失误，将应由甲子公司完成的任务误发给乙子公司，乙公司据此与施工单位丙签订了合同。该合同在执行过程中，总公司发现有错误，决定纠正错误，命令乙子公司停止执行合同，乙与丙因此遭受了损失。关于此例，下列表述中正确的是（B ）。 原合同无效，乙与丙应各自承担损失 乙应赔偿丙的损失，再请求总公司负责处理 甲应赔偿丙的损失，乙的损失自己负责 总公司应直接赔偿丙的损失 5.下列选项中，（ D）不属于不可抗力的范畴。 政府法律修改 火山爆发 罢工 盗窃多选题 1.张三欠李四人民币 1000 元，双方约定张三在一个月后将欠款交给王五。若到期后，张三未能履约，关于相应的债权债务关系，下列说法错误的是（BCD ）。 A.张三向李四承担违约责任 B.张三向王五承担违约责任 C.张三和李四共同向王五承担违约责任 D.李四向王五承担违约责任 E. 2.综合索赔的主要做法有（ABCD ）。 A.带有综合性质的索赔可以单独列出条目 B.索赔报告应编号 C.每一项索赔应附单独的说明资料 D.应有一份给现场工程师的致函 E. 3.发包人供应的材料设备进入施工现场后需要在使用前检验或者试验的，由(ACD )。 A.检验通过之后，如果又发现材料设备有质量问题时，发包人仍应承担重新采购及拆除重建的追加合同价款，并相应顺延工期B.发包人负责检查试验C.费用由发包人负责D.承包人负责检查试验E.第 12 节判断题 1.行为人在代理权终止后仍以被代理人的名义订立的合同，属于无效合同。(错误 )正确错误 2.甲公司欠银行的贷款，由于业务发展的原因，现将该公司分成了乙公司和丙公司，则甲公司所欠银行债务应该由乙公司和丙公司承担连带的清偿责任。 (正确 )正确错误 3.无效的合同或者被撤销的合同自始至终没有法律约束力。合同部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。 ( 正确) 正确 错误单选题 1.施工合同发包人投保“建设工程一切险”的目的是为了(C )。 避免风险 克服风险 转移风险 控制风险 2.FIDIC 合同条件规定，工程师视工程进展情况，有权发布暂停施工指令。属于(D)的暂停施工，承包商可能得到补偿。合同中有规定由于不利的现场气候条件影响为工程施工安全来源：学易网现场气候条件以外的外界条件或者障碍导致 3.施工过程中，如果承包人提出要求使用专利技术经工程师批准后，应由（B ）。承包人办理申报手续，发包人承担费用承包人办理申报手续，承包人承担费用发包人办理申报手续，承包人承担费用发包人办理申报手续，发包人承担费用 4.不属于委托监理合同监理人义务的是(A )。工程建设外部协调工作按合同约定派驻监理人员不泄露委托人申明的秘密运用合理技能认真勤奋地工作 5.工程师有权处理的索赔是承包商(A )。 依据合同条款提出的索赔 依据法律法规提出的索赔 提出的道义索赔 提出的缺少证据索赔多选题 1.在停工损失中的审核索赔的说法正确的是（CD ）。A.以计日工费计算B.以机械台班费计算C.按设备折旧费计算D.按设备租赁费计算E.以人工单价为准 2.采用评标价法评标时，应当遵循的原则包括(AD )。A.以评标价最低的标书为最优B.以投标报价最低的标书为最优C.技术建议带来的实际经济效益，按预定的方法折算后，增加投标价D.中标后按投标价格签订合同价E.中标后按评标价格签订合同价第 13 节判断题 1.若工程师进行合同规定之外的检查工作，致使工程暂停，承包商均有权索赔。(错误 )正确错误 2.应当先履行债务的当事人，只要发现对方经营状况严重恶化，就可以行使不安抗辩权。 ( 错误)正确错误 3.建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格。( 错误) 正确 错误单选题 1.合同法律关系是指合同法律规范调整的、在民事流转过程中形成的（D ）关系。 债权与债务 代理与被代理 法人与自然人 权利与义务 2.发包人经原设计人书面同意后，可委托其他设计单位修改，（C）对修改后的设计文件负责。 发包人 原设计人 修改单位 承包人 3.设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应( D)。 没收全部定金补偿损失 要求发包人支付双倍的定金 要求发包人补偿实际发生的损失 要求发包人付给合同约定设计费用的 50% 4.材料采购合同在履行过程中，供货方提前 1 个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差,（D ）。 采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担 采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担 采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担 采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担 5.当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑，而招标人书面回答的问题与招标文件中规定的不一致时，应以(C )为准。 现场考察时招标人口头解释 招标文件规定 书面回函解答 仲裁机构裁定 6.材料采购合同在履行过程中，供货方提前 1 个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差，（ D）。 采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担 采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担 采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担 采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担 7.当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑，而招标人书面回答的问题与招标文件中规定的不一致时，应以( C)为准。 现场考察时招标人口头解释 招标文件规定 书面回函解答 仲裁机构裁定多选题 1.有资格代理招标的机构应满足的条件包括(BCDE )。 A.必须是法人组织 B.不得与行政机关有隶属关系 C.有从事招标代理义务的场所 D.有编制招标文件的能力 E.有自己的评标专家库 2.FIDIC 条件中的“费用”，包括(AD )。 A.管理费 B.利润 C.利息 D.合理分摊的其他费用 E. 3.正常监理工作的酬金，由(ABC )构成。A.直接成本B.间接成本C.利润和税金D.监理人员工资E.业务培训费 4.依照担保法，( AC)不能作为施工合同的保证人。A.建筑协会B.担保公司C.建筑大学D.施工企业E.建设银行 5.下列属于采购方违约责任的情况有（BCE ）。A.拒绝提前提货B.中途退货C.不按期自提产品D.拒绝接收有质量问题的材料E.逾期付款 6.属于以下情况之一者，资格预审申请文件无效(ABCD )。A.未按期送达的资格预审申请文件B.未经法定代表人或其授权的代理人签字C.未加盖投标人印章的资格预审申请文件D.内容虚假的资格预审申请文件E.第 14 节判断题单选题 1.发包人经原设计人书面同意后，可委托其他设计单位修改，（C ）对修改后的设计文件负责。发包人原设计人修改单位承包人 2.设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应( D)。没收全部定金补偿损失要求发包人支付双倍的定金要求发包人补偿实际发生的损失要求发包人付给合同约定设计费用的 50% 3.FIDIC 土木工程施工合同条件规定，工程师( B)之后，退还承包商合同约定的全部保留金。签发工程移交证书签发解除缺陷责任证书签发分部工程移交证书退还履约保函多选题 1.索赔按目的划分包括(CE )。 A.综合索赔B.单项索赔C.工期索赔D.合同内索赔E.费用索赔 2.根据 FIDIC 施工合同条件规定，应由工程师签发(ACE )。A.期中付款证书B.最终报表C.竣工结算证书D.结清单E.最终支付证书第 15 节判断题 1.工程量清单中有标价的单价或总额包括了合同明示或暗示的所有责任，义务和一般风险。（正确 ）正确错误单选题 1.当合同履行过程中发现，对给付货币地点，合同中没有明确约定，事后双方又未能达成补充协议，依据合同法，应在( B)履行。 支付货币一方所在地 接受货币一方所在地 货币存放地 货币使用地 2.FIDIC 施工合同条件规定，指定分包商行为给业主造成损失，对此事件(C)。 承包商承担部分责任 业主可要求承包商承担全部责任 如果承包商没有向指定分包商发布错误指示，承包商不承担责任