2023年造价工程师考试工程计价真题及解析

2023年造价工程师建设工程计价真题一、单项选择题（共72题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.关于我国建设项目投资，下列说法中对的的是（）。A.非生产性建设项目总投资由固定资产投资和铺底流动资金组成B.生产性建设项目总投资由工程费费用、工程建设其他费用和预备费三部分组成C.建设投资是为了完毕工程项目建设，在建设期内投入且形成钞票流出的所有费用D.建设投资甶固定资产投资和建设期利息组成【答案】C【解析】选项A错误，非生产性建设项目总投资涉及建设投资和建设期利息两部分。选项B错误，生产性建设项目总投资涉及建设投资、建设期利息和流动资金三部分，建设投资涉及工程费用、工程建设其他费用和预备费。选项D错误，建设投资和建设期利息之和相应于固定资产投资。参见教材P2。2.已知生产某非标准设备所需材料费、加工费、辅助材料费、专用工器具费合计为30万元，废品损失率为10%，外购配套件费为5万元，包装费率为2%，利润率为10%。用成本估算法计算该设备的利润值为（）万元。A.3.366B.3.370C.3.376D.3.876【答案】C【解析】单台非标准设备原价=（材料费+加工费+辅助材料费）x（1+专用工具费率）x（1+废品损失费率）+外购配套件费x（1+包装费率）-外购配套件费x（1+利润率）+销项税金+非标准设备设计费+外购配套件费。根据公式计算利润=30x（1+10%）+5x（1+2%）-5x10%=3.376万元。参见教材P5。3.进口设备的原价是指进口设备的（）。A.到岸价B.抵岸价C.离岸价D.运费在内价【答案】B【解析】进口设备的原价是指逬口设备的抵岸价。参见教材P5。4.其县城建筑公司承建市区某建筑工程，2023年8月编制结算的税前造价为6000万元。已知营业税税率为3%，市、县城市维护建设税税率分别为7%、5%，教育费附加率、地方教育附加率分别为3%、2%。该工程的结算造价应为（）。A.6198.0B.6201.6C.6204.8D.6208.6【答案】D【解析】应纳税额=税前造价综合税率。建筑工程在市区，综合税率3.48%，结算造价=6000+60003.48%=6208.8万元。参见教材P14。5.根据我国现行建筑安装工程费用项目构成的规定，下列费用中属于安全文明施工费的是（）。A.夜间施工时，临时可移动照明灯具的设罝、拆除费用B.工人的安全防护用品的构罝费用C.地下室施工时所采用的照明设施拆除费D.建筑物的临时保护设施费【答案】B【解析】A选项属于夜间施工增长费；选项C属于非夜间施工照明费。选项D属于地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费。参见教材P16-17。6.关于国外建筑安装工程费用的计算，下列说法中对的的是（）。A.分包工程费不涉及分包工程的管理费和利润B.材料的预涨费计入管理费C.开办费一般涉及了工地清理费及竣工后清理费D.【答案】C【解析】分包工程费涉及分包工程的直接工程费、管理费和利润。材料的预涨费计入直接工程费的材料费。参见教材P20-21。7.下列与建设用地有关的费用中，归农村集体经济组织所有的是（）。A.土地补偿费B.青苗补偿费C.拆迁补偿费D.新菜地开发建设基金【答案】A【解析】土地补偿费是对农村集体经济组织因土地被征用而导致的经济损失的一种补偿。土地补偿费归农村集体经济组织所有。青苗补偿费可纳入当年集体收益。新菜地开发建设基金可作为建设新菜地的投资。拆迁补偿费归个人所有。参见教材P24-25。8.关于工程建设其他费用，下列说法中对的的是（）。A.建设单位管理费一般按建筑安装工程费乘以相应费率计算B.研究实验费涉及新产品试制费C.改扩建项目的场地准备及临时设施费一般只计拆除清理费D.不拥有产权的专用通信设施投资，列入市政公用设施费【答案】C【解析】建设单位管理费按工程费用之和（涉及设备工器具购置费和建筑安装工程费用）乘以相应费率计算。研究实验费不涉及新产品试制费。参见教材P26、28。9.某建设项目静态投资为10000万元，项目建设前期年限为1年，建设期为2年，第一年完毕投资40% ,次年完毕投资60%。在年平均价格上涨率为6%的情况下，该项目价差预备费应为（）万元。A.666.3B.981.6C.1306.2D.1640.5【答案】C【解析】1000040% （1+6%）15-1 +1000060% （1+6%）2-5- 1 =1306.2万元。参见教材P30。10.某项目建设期为2年，第一年贷款3000万元，次年贷款2023万元，贷款年内均衡发放，年利率为8%，建设期内只计息不付息。该项目建设期利息为（）。A.366.4B.449.6C.572.8D.659.2【答案】B【解析】3000/28%=120万元；（3000+120+2023/2）8%=329.6；120+329.6=449.6万元。参见教材P31。11.下列说法中，符合工程计价基本原理的是（）。A.工程计价的基本原理在子项目划分与工程量计算B.工程计价分为项目的分解与组合两个阶段C.工程计价涉及工程单价的拟定和总价的计算D.工程单价涉及生产要素单价、工料单价和综合单价【答案】C【解析】工程计价的基本原理就在于项目的分解与组合。工程计价的基本原理可以用公式的形式表达如下：分部分项工程费基本构造单元工程量（定额项目或清单项目）相应单价。工程计价涉及工程单价的拟定和总价的计算。参见教材P32。12.关于工程定额，下列说法对的的是（）。A.劳动定额重要表现形式为时间定额，机械消耗定额重要表现形式为产量定额B.公司定额是公司内部使用的预算定额C.补充定额只能在指定范围内使用D.地区统一定额应根据地区工程技术特点、施工生产和管理水平独立制定【答案】C【解析】劳动定额的重要表现形式是时间定额，但同时也表现为产量定额。时间定额与产量定额互为倒数。机械消耗定额的重要表现形式是机械时间定额，同时也以产量定额表现。施工定额是施工公司（建筑安装公司）组织生产和加强管理在公司内部使用的一种定额，属于公司定额的性质。补充定额只能在指定的范围内使用，可以作为以后修订定额的基础。地区统一定额重要是考虑地区性特点和全国统一定额水平作适当调整和补充编制的。参见教材P38。13.根据建设工程量清单计价规范（GB 50500-2023 ),下列关于工程量清单项目编码的说法中，对的的是（）。A.第三级编码为分部工程顺序码，由三位数字表达B.第五级编码应根据拟建工程的工程量清单项目名称设罝，不得重码C.同一标段具有多个单位工程，不同单位工程中项目特性相同的工程应采用相同编码D.补充项目编码以“B”加上计量规范代码后跟三位数字表达【答案】B【解析】选项A，第三级表达分部工程顺序码（分二位）；选项B,第五级即十至十二位为清单项目编码，应根据拟建工程的工程量清单项目名称设罝，不得有重号；选项C当同一标段（或协议段）的一份工程量清单中具有多个单位工程且工程量清单是以单位工程为编制对象时，在编制工程量清单时应特别注意对项目编码十至十二位的设罝不得有重码的规定；选项D补充项目的编码由计量规范的代码与B和三位阿拉伯数字组成。参见教材P41，43。14.对于不能计算工程量的措施项目，当按施工方案计算措施费时，若无“计算基础”和“费率”，则（）。A.以定额基价为计算基础，以国家、行业、地区定额中相应的费率计算金额B.以“定额人工费+定额机械费”为计算基础，以国家、行业、地区定额中相应赛率计算金额C.只填写“金额”数值，在备注中说明施工方案出处或计算方法D.以备注中说明的计算方法，补充填写“计算基础”和“费率”【答案】C【解析】按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。参见教材P44。15.采用工程量清单计价的总承包服务费计价表中，应由投标人填写的内容是（）。A.项目价值B.服务内容C.计算基础D.费率和金额【答案】D【解析】总承包服务费计价表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定拟定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。参见教材P47。16.下列机械工作时间中，属于有效工作时间的是（）。A.筑路机在工作区末端的调头时间B.体积达标而未达成载重吨位的货品汽车运送时间C.机械在工作地点之间的转移时间D.装车数量局限性而在低负荷下工作的时间【答案】B【解析】选项A属于不可避免的无负荷工作时间；选项C属于不可避免的中断工作时间；选项D属于损失的工作时间。参见教材P53。17.若完毕1m?3;墙体砌筑工作的基本工时为0.5工日，辅助工作时间占工序作业时间的4%。准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作时间的6%、3%、和12%，该工程时间定额为（）工日/m?3;。A.0.581B.0.608C.0.629D.0.659【答案】D【解折】工序作业时间=0.5/（1-4%）=0.521（工日/m?3;），时间定额=0.521/（1-6%-3%-12%）=0.659（工日/m3;）。参见教材P61。18.某出料容量750L的砂浆搅拌机，每一次循环工作中，运料、装料、搅拌、卸料、中断需要的时间分别为150s、40s、250s、50s、40S，运料和其他时间的交叠时间为50s，机械运用系数为0.8。该机械的台班产量定额为（）m?3;/台班。B.32.60C.36.00D.39.27【答案】C【解析】一次循环的正常延续时间=150+40+250+50+40-50=480s；每一小时循环次数=3600/480=7.5（次）；一小时正常生产率=7.5750=5.625（m?3;）；产量定额=5.62580.8=36.00（m?3;/台班）。参见教材P64。19.从甲、乙两地采购某工程材料，采购量及有关费用如下表所示。该工程材料的材料单价为（）元/t。来源采购量（t）原价+运杂费（元/t）运送损花费（）采购及保管费率（）甲60026013乙400240A.262.08B.262.16C.262.42D.262.50【答案】B【解析】材料单价=（供应价格+运杂费）（1+运送损耗率（）1+采购及保管费率（），该工程材料的材料费单价=（600260+400240）（1+1%）（1+3%）/（600+400）=262.16。参见教材P67。20.某大型施工机械预算价格为5万元，机械耐用总台班为1250台班，大修理周期数为4，一次大修理费为2023元，经常修理费系数为60%，机上人工费和燃料动力费为60元/台班。不考虑残值和其他有关费用，则该机械台班单价为（）元/台班。A.107.68B.110.24C.112.80D.52.80【答案】A【解析】台班折旧费=机械预算价格/耐用总台班=50000/1250=40元冶班，台班大修理费=一次大修理费寿命期内大修理次数/耐用总台班=2023（4-1）/1250=4.8元/台班，经常修理费=台班大修理费经常修理费系数=4.8元/台班60%=2.88元/台班，则机械台班单价=折旧费+大修理费+经常修理费+机上人工费和燃料动力费=40+4.8+2.88+60=107.68元/台班。参见教材P6771。21.完毕某分部分项工程1m3需基本用工0.5工日，超运距用工0.05工日，辅助用工0.1工日。如人工幅度差系数为10%，则该工程预算定额人工工日消耗量为（ ）工日/10m3。A.6.05B.5.85C.7.00D.7.15【答案】D【解析】人工幅度差=（基本用工+辅助用工+超运距用工）人工幅度差系数=（0.5+0.05+0.1）10%=0.065，人工工日消耗量=基本用工+辅助用工+超运距用工+人工幅度差=0.5+0.05+0.1+0.065=0.715工日/m3，即7.15工日/10m3。参见教材P74。22.下列材料损耗，应计入预算定额材料损耗量的是（ ）。A.场外运送损耗B.工地仓储损耗C.一般性检查鉴定损耗D.施工加工损耗【答案】D【解析】预算定额，材料损耗量，指在正常条件下不可避免的材料损耗，如现场内材料运送及施工操作过程中的损耗等。参见教材P75。23.下列施工机械中，在计算预算定额机械台班消耗量时，不另增长机械幅度差的是（ ）。A.打桩机械B.混凝土搅拌机C.水墨石机D.吊装机械【答案】B【解析】大型机械幅度差系数为：土方机械25%，打桩机械33%，吊装机械30%。砂浆、混凝土搅拌机由于按小组配用，以小组产量计算机械台班产量，不另增长机械幅度差。其他分部工程中如钢筋加工、木材、水磨石等各项专用机械的幅度差为10%。参见教材P75。24.下列工程造价指数，既属于总指数又可用综合指数形式表达的是（ ）。A.设备、工器具价格指数B.建筑安装工程造价指数C.单项工程造价指数D.建设项目造价指数【答案】A【解析】设备、工器具的种类、品种和规格很多。设备、工器具费用的变动通常是由两个因素引起的，即设备、工器具单件采购价格的变化和采购数量的变化，并且工程所采购的设备、工器具是由不同规格、不同品种组成的，因此设备、工器具价格指数属于总指数。由于采购价格与采购数量的数据无论是基期还是报告期都比较容易获得，因此设备、工器具价格指数可以用综合指数的形式来表达。参见教材P101。25.某建筑工程报告期各项费用构成和各单项价格指数如下表所示，则该工程的建筑安装工程造价指数为（ ）。人工费材料费施工机具使用费公司管理费利润、规费、税金报告期费用（万元）15203200580600700价格指数1.080.951.011.031A.0.995 B.0.996 C.1.997 D.0.998【答案】A【解析】由以上公式得建筑安装造价工程指数=（1520+3200+580+600+700）/（1520/1.08+3200/0.95+580/1.01+600/1.03+700）=0.995。参见教材P103。26.建设项目投资决策阶段，在技术方案中选择生产方法时应重点关注（ ）。A.是否选择了合理的物料消耗定额B.是否符合工艺流程的柔性安排C.是否使工艺流程中的工序合理衔接D.是否符合节能清洁规定【答案】D【解析】一般在选择生产方法时，从以下几个方面着手：研究分析与项目产品相关的国内外生产方法的优玦点，并预测未来发展趋势，积极采用先进合用的生产方法；研究拟采用的生产方法是否与采用的原材料相适应，避免出现生产方法与供应原材料不匹配的现象；研究拟采用生产方法的技术来源的可得性，若采用引进技术或专利，应比较所需费用；研究拟采用生产方法是否符合节能和清洁的规定，应尽量选择节能环保的生产方法。参见教材P112。27.某地2023年拟建一年产50万吨产品的工业项目，预计建设期为3年。该地区2023年已建年产40万吨的类似项目投资为2亿元。已知生产能力指数为0.9，该地区2023、2023年同类工程造价指数分别为108、112，预计拟建项目建设期内工程造价年上涨率为5%。用生产能力指数法估算的拟建项目静态投资为（ ）亿元。A.2.54 B.2.74 C.2.75 D.2.94【答案】D【解析】拟建项目静态投资=2x（50/40）0.9x1.053x112/108=2.94。参见教材P121。28.下列安装工程费估算公式中，合用于估算工业炉窑砌筑和工艺保温或绝热工程安装工程费的是（ ）。A.设备原价x设备安装费率（）B.重量（体积、面积）x单位重量（体积、面积）安装费率指标C.设备原价x材料占设备费比例x材料安装费率（）D.安装工程功能总量x功能单位安装工程费指标【答案】B【解析】工艺金属结构、工艺管道估算即：安装工程费=重量（体积、面积）总量X单位重量（立方米、平方米）安装费指标。参见教材P126。29.按照形成资产法编制建设项目投资估算表，下列费用中可计入固定资产其他费的是（ ）A.开办费B.非专利技术使用费C.土地使用权取得费D.生产准备费【答案】C【解析】在建设投资估算表中通常可将土地使用权直接列入固定资产其他费用中。参见教材P131。30.关于住宅建筑设计中的结构面积系数，下列说法中对的的是（ ）。A.结构面积系数越大，设计方案越经济B.房间平均面积越大，结构面积系数越小C.结构面积系数与房间户型组成有关，与房屋长度、宽度无关D.结构面积系数与房屋结构有关，与房屋外形无关【答案】B【解析】对于民用建筑，结构面积系数（住宅结构面积与建筑面积之比）越小，有效面积越大，设计越经济。结构面积系数除与房屋结构有关外，还与房屋外形及其长度和宽度有关，同时也与房间平均面积大小和户型组成有关。房屋平均面积越大，内墙、隔墙在建筑面积所占比重就越小。参见教材P138、140。31.下列因素中，不能据以调整设计概算的是（ ）。A.超过原设计范围的重大变更B.超过承包人预期的货币贬值和汇率变化C.超过基本预备费规定范围的不可抗拒重大自然灾害引起的工程变动和费用增长D.超过价差预备费的国家重大政策性调整【答案】B【解析】允许调整概算的因素涉及以下几点：（1）超过原设计范围的重大变更；（2）超过基本预备费规定范围不可抗拒的重大自然灾害引起的工程变动和费用增长；（3）超过工程造价价差预备费的国家重大政策性的调整。参见教材P141。32.某地拟建一办公楼，本地类似工程的单位工程概算指标为3600元/m2。概算指标为瓷砖地面，拟建工程为复合木地板，每100 m2该类建筑中铺贴地面面积为50 m2。本地预算定额中瓷砖地面和复合木地板的预算单价分别为128元/m2、190元/m2。假定以人、材、机费用之和为基数取费，综合费率为25%。则用概算指标法计算的拟建工程造价指标为（ ）元/m2。A.2918.75B.3413.75C.3631.00D.3638.75【答案】D【解析】3600+50/100x（190-128）x（1+25%）=3638.75元/m2。参见教材P149。33.某地拟建一工程，与其类似的已竣工程单方工程造价为4500元/m2,其中人工、材料、施工机具使用费分别占工程造价的15%、55%和10%，拟建工程地区与类似工程地区人工、材料、施工机具使用费差异系数分别为1.05、1.03和0.98。假定以人、材、机费用之和为基数取费，综合费率为25%。用类似工程预算法计算的拟建工程造价指标为（）元/m2。A.3699.00B.4590.75C.4599.00D.4623.75【答案】C【解析】K=1.0515%+1.0355%+0.9810%+0.2=1.022; 45001.022=4599元/m2。参见教材P152。34.关于施工图预算的含义，下列说法中对的的是（ ）A.是设计阶段对工程建设所需资金的粗略计算B.其成果文献一般不属于设计文献的组成部分C.可以由施工公司根据公司定额考虑自身实力计算D.其价格性质为预期，不具有市场性质【答案】C【解析】施工图预算是以施工图设计文献为依据，按照规定的程序、方法和依据，在工程施工前对工程项目的工程费用进行的预测与计算。施工图预算的成果文献称作施工图预算书，也简称施工图预算，它是在施工图设计阶段对工程建设所需资金做出较精确计算的设计文献。施工图预算价格既可以是计划或预期性质的施工图预算价格，也可以是通过招标投标法定程序后施工公司根据自身的实力即公司定额、资源市场单价以及市场供求及竞争状况计算得到的反映市场性质的施工图预算价格。参见教材P158。35.实物量法与定额单价法编制施工图预算，编制环节的重要差别在于（ ）。A.列项B.计算工程量C.计算工料机费用D.计算利润与管理费【答案】C【解析】实物量法与定额单价法首尾部分的环节基本相同，所不同的重要是中间两个环节，即：（1）采用实物量法计算工程量后，套用相应人工、材料、施工机械台班预算定额消耗量，求出各分项工程人工、材料、施工机械台班消耗数量并汇总成单位工程所需各类人工工日、材料和施工机械台班的消耗量。（2）采用实物量法，采用的是当时本地的各类人工工日、材料和施工机械台班的实际单价分别乘以相应的人工工日、材料和施工机械台班总的消耗量，汇总后得出单位工程的人工费、材料费和施工机具使用费。参见教材P167。36.某单项工程的单位建筑工程预算为1000万元，单位安装工程预算为500万元，设备购置预算为600万元，未达成固定资产标准的工器具购置预算为60万元，若预备费率为5%，则该单项工程施工图预算为（ ）万元。A.1500B.2100C.2160D.2268【答案】C【解析】单项工程施工图预算=单位建筑工程费用+单位设备及安装工程费用=1000+500+600+60=2160（万元）。参见教材P173。37.根据标准施工招标文献（2023年版），关于“分包和偏离问题解决”的内容应涉及于（）之中。A.招标公告B.招标人须知C.评标办法D.协议条款与格式【答案】B【解析】分包和偏离问题的解决属于投标人须知的总则中。参见教材P176。38.关于暂列金额，下列说法中对的的是（）。A.用于必须要发生但暂时不能拟定价格的项目B.由承包人支配，按签证价格结算C.不能用于因工程变更而发生的索赔支付D.不同专业预留的暂列金额应分别列项【答案】D【解析】选项A，暂列金额是指招标人暂定并涉及在协议中的一笔款项。选项B，暂列金额由招标人支配。选项C，可以用于施工中也许发生的工程变更。参见教材P182。39.关于工程量清单编制总说明的内容，下列说法中对的的是（）。A.建设规模是指工程投资总额B.工程特性是指结构类型及重要施工方案C.环境保护规定涉及避免材料运送影响周边环境的防护规定D.施工现场实际情况是指自然地理条件【答案】C【解析】选项A，建设规模是指建筑面积；选项B，工程特性应说明基础及结构类型、建筑层数、高度、门窗类型及各部位装饰、装修做法；选项D，施工现场实际情况是指施工场地的地表状况。参见教材P183。40.关于招标控制价的相关规定，下列说法中对的的是（）。A.国有资金投资的工程建设项目，应编制招标控制价B.招标控制价应在招标文献中公布，仅需公布总价C.招标控制价超过批准概算3%以内时，招标人不必将其报原概算审批部门审核D.当招标控制价复查结论超过原公布的招标控制价3%以内时，应责成招标人改正【答案】A【解析】选项B，招标控制价应在招标文献中公布，对所编制的招标控制价不得进行上浮或下调。在公布招标控制价时，除公布招标控制价的总价外，还应公布各单位工程的分部分项工程费、措施项自费、其他项目费、规费和税金。选项C，招标控制价超过批准的概算时，招标人应将其报原概算审批部门审核。选项D，当招标控制价复查结论与原公布的招标控制价误差大于3%时，应责成招标人改正。参见教材P186。41.关于依法必须招标工程的标底和招标控制价，下列说法中对的的是（）。A.招标人有权自行决定是否采用设标底招标、无标底招标以及招标控制价招标B.采用设标底招标的，招标人有权决定标底是否在招标文献中公开C.采用招标控制价招标的，招标人应在招标文献中明确最高投标限价，也可以规定最低投标限价D.公布招标控制价时，还应公布各单位工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金【答案】D【解析】选项A，国有资金投资的建筑工程招标的，应当设有最高投标限价；非国有资金投资的建筑工程招标的，可以设有最高投标限价或者招标标底；选项B，招标可以自行决定是否编制标底，一个招标项目只能有一个标底，标底必须保密；选项D，招标人不得规定最低投标限价。参见教材P185?187。42.招标人规定总承包人对专业工程进行统一管理和协调的，总承包人可计取总承包服务费，其取费基数为（）。A.专业工程估算造价B.投标报价总额C.分部分项工程费用D.分部分项工程费与措施费之和【答案】A【解析】总承包服务费应按照省级或行业建设主管部门的规定计算，在计算时可参考以下标准：1）招标人仅规定对分包的专业工程进行总承包管理和协调时，按分包的专业工程估算造价的1.5%计算。2）招标人规定对分包的专业工程进行总承包管理和协调，并同时规定提供配合服务时，根据招标文献中列出的配合服务内容和提出的规定，按分包的专业工程估算造价的3%5%计算。3）招标人自行供应材料的，按招标人供应材料价值的1%计算。参见教材P188。43.施工项目投标报价的工作涉及：收集投标信息；选择报价策略；组建投标班子；拟定基础标价；拟定投标报价；研究招标文献，以下工作对的的先后顺序是（）。A.B.C.D.【答案】B【解析】工作的对的顺序是：组建投标班子、研究招标文献、收集投标信息、拟定基础标价、选择报价策略、拟定投标报价。参见教材P191图4.3.1，施工投标报价流程图。44.投标人在投标前期研究招标文献时，对协议形式进行分析的重要内容为（）。A.承包商任务B.计价方式C.付款办法D.协议价款调整【答案】B【解析】协议形式分析，重要分析承包方式（如分项承包、施工承包、设计与施工总承包和管理承包等）；计价方式（如固定协议价格、可调协议价格和成本加酬金拟定的协议价格等）。参见教材P191。45.投标人在投标报价时，应优先被采用为综合单价编制依据的是（）。A.公司定额B.地区定额C.行业定额D.国家定额【答案】A【解析】综合单价计算基础重要涉及消耗量指标和生产要素单价。应根据本公司的公司实际消耗量水平，并结合拟定的施工方案拟定完毕清单项目要消耗的各种人工、材料、机械台班的数量。计算时应采用公司定额，在没有公司定额或公司定额缺项时，可参照与本公司实际水平相近的国家、地区、行业定额，并通过调整来拟定清单项目的人、材、机单位用量。各种人工、材料、机械台班的单价，则应根据询价的结果和市场行情综合拟定。参见教材P199。46.根据建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2023），允许投标人根据具体情况对招标工程量清单进行修正或增长的内容是（）。A.分部分项工程量清单B.措施项目清单C.暂列金额D.计日工【答案】B【解析】投标人对措施项目中的总价项目投标报价应遵循以下原则：（1）措施项目应依据招标人提供的措施项目清单和投标人投标时拟定的施工组织设计或施工方；（2）措施项目费由投标人自主拟定，但其中安全文明施工费必须按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用。招标人不得规定投标人对该项费用进行优惠，投标人也不得将该项费用参与市场竞争。参见教材P202。47.下列评标时所遇情形中，评标委员会应当否决其投标的是（）。A.投标文献中大写金额与小写金额不一致B.投标文献中总价金额与依据单价计算出的结果不一致C.投标文献未经投标单位盖章和单位负责人签字D.对不同文字文本投标文献的解释有异议的【答案】C【解析】评标委员会应当审查每一投标文献是否对招标文献提出的所有实质性规定和条件作出响应。未能在实质上响应的投标，评标委员会应当否决其投标。具体情形涉及：（1）投标文献未经投标单位盖章和单位负责人签字；（2）投标联合体没有提交共同投标协议；（3）投标人不符合国家或者招标文献规定的资格条件；（4）同一投标人提交两个以上不同的投标文献或者投标报价，但招标文献规定提交备选投标的除外。（5）投标报价低于成本或者高于招标文献设定的最高投标限价；（6）投标文献没有对招标文献的实质性规定和条件作出响应；（7）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。参见教材P208。48.关于建设工程施工评标，下列说法中对的的是（）。A.评标委员会按照公平、公正、公开的原则评标B.评标委员会可以接受投标人积极提出的邀清C.评标委员会可以规定投标人澄清投标文献疑问直至满足评标委员会的规定D.评标委员会有权直接拟定中标人【答案】C【解析】评标活动应遵循公平、公正、科学、择优的原则。评标委员会不接受投标人积极提出的邀清、说明或补正。除招标文献中特别规定了授权评标委员会直接拟定中标人外，招标人应依据评标委员会推荐的中标候选人拟定中标人，评标委员会提交中标候选人的人数应符合招标文献的规定，应当不超过3人，并标明排列顺序。参见教材207?211。49.某招标项目采用经评审的最低投标价法评标，招标文献规定对同时投多个标段的评标修正率为5%。投标人甲同时投标1#、2#标段，报价分别为5000万元，4000万元。若甲在1#标段中标，则其在2#标段的评标价为（ ）万元。A.3750B.3800C.4200D.4250【答案】B【解析】投标人甲在1#标段中标后，其在2#标段的评标可享受5%的评标优惠，具体做法应是将其2#标段的投标报价乘以5%，在评标价中扣减该值。因此投标人甲2#标段的评标价=4000x（1-5%）=3800万元。50.关于工程总承包投标报价中的标高金，下列说法中对的的是（）。A.标高金分析一方面应对风险进行评估B.标高金分析应进行价值增值分析C.标高金中不涉及利润和风险费D.标高金中的管理费重要指公司本部费用【答案】B【解析】工程总承包商投标报价决策的第一步应准确估计成本，即成本分析和费率分析；第二步是标高金决策，由于这是带给总承包商的价值增值部分，因此一方面要进行价值增值分析，然后对风险进行评估。标高金由管理费、利润和风险费组成。管理费属于总部的平常开支在该项目上的摊销，与公司本部费用有所不同，公司本部费用是与项目直接相关的管理费用和勘察设计费用开支。参见教材P219。51.国际工程投标报价中，若将分包费列入直接费，则对分包商的管理费通常应列入（）中。A.直接费B.分包费C.间接费D.暂定金额【答案】C【解析】在国际工程标价中，对分包费的解决有两种方法：一种方法是将分包费列入直接费中，即考虑间接费时包含了对分包的管理费；另一种方法是将分包费与直接费、间接费平行并列，在估算分包费时适当加入对分包商的管理费即可。参见教材P228。52.工程延误期间，因国家法律、行政法发生变化引起工程造价变化的，则（ ）。A.承包人导致的工程延误，协议价款均应予调整B.发包人导致的工程延误，协议价款均应予调整C.不可抗力导致的工程延误，协议价款均应予调整D.无论何种情况，协议价款均应予调整【答案】C【解析】假如由于承包人的因素导致的工期延误，在工程延误期间国家的法律、行政法规和相关政策发生变化引起工程造价变化的，导致协议价款增长的，协议价款不予调整；导致协议价款减少的，协议价款予以调整。参见教材P230。53.根据建设工程工程量清单计价规范（GB505002023)，当实际增长的工程量超过清单工程15%以上，且导致按总价方式计价的措施项目发生变化的，应将（）。A.综合单价调高，措施项目费调增B.综合单价调高，措施项目费调减C.综合单价调低，措施项目费调增D.综合单价调低，措施项目费调减【答案】C【解析】综合单价的调整原则：当应予计算的实际工程量与招标工程量清单出现偏差（涉及因工程变更等因素导致的工程量偏差）超过15%时，对综合单价的调整原则为：当工程量增长15%以上时，其增长部分的工程量的综合单价应予调低；当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高。至于具体的调整方法，则应由双方当事人在协议专用条款中约定。措施项目费的调整：当应予计算的实际工程量与招标工程量清单出现偏差（涉及因工程变更等因素导致的工程量偏差）15%,且该变化引起措施项目相应发生变化，如该措施项目是按系数或单一总价方式计价的，对措施项目费的调整原则为：工程量增长的，措施项目费调增；工程量减少的，措施项目费调减。至于具体的调整方法，则应由双方当事人在协议专用条款中约定。参见教材P233。54.施工协议约定，承包人承担的钢筋价格风险幅度为5%，超过部分依据建设工程工程量清单规范（GB 505002023）造价信息法调差。已知承包人投标价格、基如期发布价格分别为2400元/t、2200元/t，2023年12月、2023年7月的造价信息发布价为2023元/t、2600元/t。则该两月钢筋的实际结算价格应分别为（）元/t。A.2280，2520B.2310，2690C.2310，2480D.2280，2480【答案】C【解析】12月份的价格为2023，价格减少，基准价2200，投标价2400，以基准价2200为基础，下降幅度=200/2200=9.09%，则12月份的价格=2400-2200（9.09%-5%）=2310元。7月份的价格为2600，价格增长，基准价2200，投标价2400，以投标价2400为基础，增长幅度=200/2400=8.3%，则6月份价格=2400+2400（8.3%-5%）=2479.2元。参见教材P236。55.根据建设工程工程量清单计划规范（GB505002023)，下列关于计日工的说法中对的的是（）。A.招标工程量清单计日工数量为暂定，计日工费不计入投标总价B.发包人告知承包人以计日工方式实行的零星工作，承包人可以视情况决定是否执行C.计日工表的费用项目涉及人工费、材料费、施工机械使用费、公司管理费和利润D.计日工金额不列入期中支付，在竣工结算时一并支付【答案】C【解析】招标工程量清单计日工数量为暂定，计日工费计入投标总价。发包人告知承包人以计日工方式实行的零星工作，承包人应予执行。每个支付期末，承包人应与进度款同期向发包人提交本期间所有计日工记录的签证汇总表，以说明本期间自己认为有权得到的计日工金额，调整协议价款，列入进度款支付。参见教材P233。56.根据标准施工招标文献（2023年版）通用协议条款，承包人最有也许同时获得工期、费用和利润补偿的索赔事件是（）。A.基准日后法律的变化B.发包人更换其提供的不合格材料C.发包人提前向承包人提供工程设备D.发包人在工程竣工前占用工程【答案】D【解析】基准日后法律的变化，只能索赔工期。发包人更换其提供的不合格材料、工程设备，只能索赔工期和费用。发包人提前向承包人提供材料、工程设备，只能索赔费用。参见教材P240。57.当施工机械停工导致费用索赔成立时，台班停滞费用对的的计算方法是（）。A.按照机械设备台班费计算B.按照台班费中的设备使用费计算C.自有设备按照台班折旧费计算D.租赁设备按照台班租金计算【答案】C【解析】施工机械使用费的索赔涉及：由于完毕协议之外的额外工作所增长的机械使用费；非因承包人因素导致工效减少所增长的机械使用费；由于发包人或工程师指令错误或迟延导致机械停工的台班停滞费。在计算机械设备台班停滞费时，不能按机械设备台班费计算，由于台班费中涉及设备使用费。假如机械设备是承包人自有设备，一般按台班折旧费计算；假如是承包人租赁的设备，一般按台班租金加上每台班分摊的施工机械进出场费计算。参见教材P241。58.某工程施工过程中发生如下事件：因异常恶劣气候条件导致工程停工2天，人员窝工20个工日；碰到不利地质条件导致工程停工1天，人员窝工10个工日，解决不利地质条件用工15个工日。若人工工资为200元/工日，窝工补贴为100元/工日，不考虑其他因素。根据标准施工招标文献（2023年版）通用协议条款，施工公司可向业主索赔的工期和费用分别是（）。A.3天，6000元B.1天，3000元C.3天，4000元D.1天，4000元【答案】C【解析】根据标准施工招标文献中承包人的索赔事件及可补偿内容可知：异常恶劣气候条件导致工期延误只能索赔工期，即2天；施工中碰到不利地质条件可索赔工期和费用，因此可索赔工期1天，索赔费用：10100+15200=4000元。因此施工公司可向业主索赔工期3天，索赔费用4000元。参见教材P240。59.采用网络图分析法解决可原谅延期，下列说法中对的的是（）A.只有在关键线路上的工作延误，才干索赔工期B.非关键线路上的工作延误，不应索赔工期C.如延误的工作为关键工作，则延误的时间为工期索赔值D.该方法不合用于多种干扰事件共同作用所引起的工期索赔【答案】C【解祈】选项A、B错误，假如延误的工作为非关键工作，当该工作由于延误超过时差而成为关键工作时，可以索赔延误时间与时差的差值；若该工作延误后仍为非关键工作，则不存在工期索赔问题。选项C对的，假如延误的工作为关键工作，则延误的时间为索赔的工期；选项D错误，该方法通过度析干扰事件发生前和发生后网络计划的计算工期之差来计算工期索赔值，可以用于各种干扰事件和多种干扰事件共同作用所引起的工期索赔。参见教材P244。60.已知某建筑工程施工协议总额为8000万元，工程预付款按协议金额的20%计取，重要材料及构件造价占协议额50%。预付款起扣点为（）万元。A.1600B.4000C.4800D.6400【答案】C【解祈】起扣点的累计完毕工程金额=承包工程协议总额-工程预付款总额/重要材料及构件所占比重=8000-800020%/50%=4800万元。参见教材P249。61.由发包人提供的工程材料、工程设备的金额，应在协议价款的期中支付和结算中予以扣除，具体的扣除标准是（ ）。A.按签约单价和签约数量B.按实际采购单价和实际数量C.按签约单价和实际数量D.按实际采购单价和签约数量【答案】A【解析】由发包人提供的材料、工程设备金额，应按照发包人签约提供的单价和数量从进度款支付中扣除，列入本周期应扣减的金额中。参见教材P250。62.关于工程量清单计价方式下竣工结算的编制原则，下列说法中对的的是（ ）。A.措施项目费按双方确认的工程量乘以已标价工程量清单的综合单价计算B.总承包服务费按已标价工程量清单的金额计算，不应调整C.暂列金额应减去工程价款调整的金额，余额归承包人D.工程实行过程中发承包双方已经确认的工程计量结果和协议价款，应直接进入结算【答案】D【解析】选项A属措施项目中的单价项目；选项B，总承包服务费应依据协议约定金额计算，如发生调整的，以发承包双方确认调整的金额计算；选项C，有余额归发包人。参见教材P251。63.建设工程最终结清的工作事项和时间节点涉及：提交最终结清申请单；签发最终结清支付证书；签发缺陷责任期终止证书；最终结清付款；缺陷责任期终止。准时间先后顺序排列对的的是（ ）。A.B.C.D.【答案】A【解析】所谓最终结清，是指协议约定的缺陷责任期终止后，承包人已按协议规定完毕所有剩余工作且质量合格的，发包人与承包人结清所有剩余款项的活动。最终结清顺序：最终结清申请单、最终支付证书、最终结清付款。参见教材P254。64.施工协议价款纠纷解决中，一方当事人拒不履行，另一方当事人可以请求人民法院执行的文书是（ ）。A.和解协议书B.造价认定书C.行政调解书D.仲裁调解书【答案】D【解析】当事人应当履行发生法律效力的法院判决或裁定、仲裁裁决、法院或仲裁调解书；拒不履行的，对方当事人可以请求人民法院执行。参见教材P255。65.建设工程已实际支付，但施工协议没有约定付款时间，则拖欠工程款利息的起算日期为（ ）。A.提交竣工结算文献之日B.确认竣工结算文献之日C.竣工验收合格之日D.工程实际交付之日【答案】D【解析】利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：建设工程已实际交付的，为交付之日；建设工程没有交付的，为提交竣工结算文献之日；建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。参见教材P258。66.根据建设项目工程总承包协议示范文本（CB20230216），下列变更事项中属于设计变更的是（ ）。A.基准控制点的调整B.备品备件采购数量的调整C.新增长的施工障碍解决D.增长的附加实验【答案】A【解析】选项B属于采购变更；选项CD属于施工变更。参见教材P261。67.根据建设项目工程总承包协议示范文本（GF-2023-0216)，下列关于变更程序的说法中对的的是（）。A.发包人规定的变更，应事先以书面或口头形式告知承包人B.承包人接到发包人变更告知后，有义务在规定期间内向发包人提交书面建议报告C.承包人有义务接受发包人规定的变更，无须通过建议报告表达不支持的观点D.承包人在提交变更建议报告后，在等待发包人回复的时间内，可停止相关工作【答案】B【解祈】选项A，发包人规定的变更以及采纳了承包人提交的变更建议书后决定的变更，应事先以书面形式告知承包人。选项C，如承包人不接受发包人变更告知中的此项变更时，建议报告中涉及不支持此项变更的理由。选项D，承包人在等待发包人回复的时间内，不能停止或延误任何工作。参见教材P261。68.FDIDIC施工协议条件规定，假如承包商不能准时收到业主的付款，承包商有权就未付款额收取延误支付期间的融资费。融资费计息方式是（）。A.按星期计算单利B.按星期计算复利C.按月计算单利D.按月计算复利【答案】D【解析】假如承包商不能准时收到业主的付款，承包商有权就未付款额从业主应当支付之日起，按月计算复利，收取延误支付期间的融资费。参见教材P272。69.竣工财务决算的基本建设项目概况表中，应列入非经营性项目转出投资支出的项目是（）。A.产权属于本单位的城市绿化B.不能形成资产的城市绿化C.产权属于本单位的专用道路D.产权不属于本单位的专用道路【答案】D【解析】非经营性项目转出投资支出是指非经营项目为项目配套的专用设施投资，涉及专用道路、专用通信设施、送变电站、地下管道等，其产权不属于本单位的投资支出，对于产权归属本单位的，应计入交付使用资产价值。参见教材P284。70.关于建设工程竣工图的绘制和形成，下列说法中对的的是（）。A.凡按图竣工没有变动的，由发包人在原施工图上加盖“竣工图”标志B.凡在施工过程中发生设计变更的，一律重新绘制竣工图C.平面布罝发生重大改变的，一律由设计单位负责重新绘制竣工图D.重新绘制的新图，应加盖“竣工图”标志【答案】D【解析】选项A，凡按图竣工没有变动的，由承包人在原施工图上加盖“竣工图”标志；选项B，凡在施工过程中，虽有一般性设计变更，但能将原施工图加以修改补充作为竣工图的，可不重新绘制；选项C，由原设计因素导致的，由设计单位负责重新绘制；由施工因素导致的，由承包人负责重新绘图；由其他因素导致的，由建设单位自行绘制或委托设计单位绘制。参见教材P288。71.某建设项目由两个单项工程组成，其竣工结算的有关费用如下表所示。已知该项目建设单位管理费、土地征用费、建筑设计费、工艺设计费分别为100、120、60、40万元。则单项工程B的新增固定资产价值是（）万元。项目名称建筑工程（万元）安装工程（万元）需安装设备（万元）单项工程A3000单项工程B10008001200A.3132.5B.3135C.3137.5D.3165【答案】B【解析】应分摊的建设单位管理费=（1000+800+1200)/（1000+800+1200+3000）100=50（万元）；B的新增固定资产价值=（1000+800+1200)+50+1000120/4000+100060/4000+40=3135（万元）。参见教材P294。72.建设工程在缺陷责任期