平阳农村信用合作联社大楼建设工程重施工招标

平阳县农村信用合作联社大楼建设工程（重）施工招标招 标 文 件招 标 人：浙江平阳农村商业银行股份有限公司 平阳县工务局 （盖单位章） 招标代理人：浙江华夏工程管理有限公司（盖单位章）2017年5月目 录第一章 招标公告.3第二章 投标人须知.7第三章 评标办法.24第四章 合同条款及格式.49第五章 工程量清单.90第六章 图 纸.99第七章 技术标准和要求.99第八章 投标文件格式.100第一章 招标公告平阳县农村信用合作联社大楼建设工程（重）施工招标公告1. 招标条件本招标项目平阳县农村信用合作联社大楼建设工程（重）已由平阳县发展和改革局以平发改投资（2013）173号立项，项目业主为浙江平阳农村商业银行股份有限公司，公司性质为股份有限公司， 建设资金来自自筹，项目出资比例为100%，招标人为浙江平阳农村商业银行股份有限公司、平阳县工务局。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行邀请招标。2. 项目概况与招标范围本工程名称为平阳县农村信用合作联社大楼建设工程（重）。建设地点为平阳县鳌江镇，招标范围为综合办公楼土建、安装工程施工（本次招标内容不包括幕墙及屋顶构架、智能化、二次装修及室外配套、电梯等）；建筑面积23877.1m2，其中：地上裙楼5层、塔楼18层，建筑面积16866.19m2，地下共二层，建筑面积7010.91m2，建筑高度78.9米,计划工期为850日历天，本次招标施工范围内工程工期650日历天（阶段工期指标要求详合同条款），不在本次招标施工范围内但须承包人配合管理的工程工期200日历天，工程总投资为18000万元，质量目标为创瓯江杯及以上。3. 邀请符合以下要求的投标人参加投标3.1本次招标要求投标人须具备建筑工程施工总承包壹级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。项目负责人：建造师为建筑工程专业壹级。3.2其他要求：3.2.1投标人注册地：浙江省内；3.2.2注册资本金：6000万元及以上；3.2.3银行征信情况：企业、法定代表人、项目负责人的征信报告，当前没有逾期余额，且全国法院被执行人信息查询没有被执行信息。（在温州建设工程招标投标网,房建总承包类企业信用评价总分85分及以上的温州市本地注册企业，不受银行征信要求制约）3.2.4企业、项目负责人业绩要求:2008年1月1日至今，至少1个含地下室且地下室建筑面积7000及以上竣工验收合格的房屋建筑工程；3.2.5企业、项目负责人创杯情况：2008年1月1日至今获得过浙江省内地市级房屋建筑奖杯1个及以上。3.3本次招标不接受联合体投标。4. 招标文件（工程量清单、图纸）的获取4.1凡有意参加投标者，请于2017年5月23日至2017年6月14日，在平阳县公共资源交易信息网(http:/）最新公告项目窗口下载，答疑与补充网址同上。5. 投标文件的递交 5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2017年6月14日9时30分，地点为平阳县公共资源交易中心二楼（平阳县鳌江镇火车站大道和环城路路口，和谐家园（原剑桥华府）。 5.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。 5.3招标文件每套售价800元。6. 发布公告的媒介本次招标公告同时在浙江日报、温州日报上发布。7. 联系方式招标人：浙江平阳农村商业银行股份有限公司、平阳县工务局 招标代理机构：浙江华夏工程管理有限公司地址：平阳县昆阳镇兴良路2号中介服务大楼509室地址：平阳县昆阳镇兴良路2号中介服务大楼309室联系人：陈女士、伊女士联系人：郑先生 电话：58101889 、 63621169电子邮箱：28029639 2017年5月23日第二章 投标人须知投标人须知前附表条款号条款名称编列内容招标人名称：浙江平阳农村商业银行股份有限公司、平阳县工务局 地址：平阳县昆阳镇兴良路2号中介服务大楼509室联系人：陈女士、伊女士 电话：58101889、 63621169招标代理机构名称：浙江华夏工程管理有限公司地址：平阳县昆阳镇兴良路2号中介服务大楼309室项目名称平阳县农村信用合作联社大楼建设工程（重）建设地点平阳县鳌江镇资金来源自筹出资比例100%资金落实情况已落实招标范围综合楼工程土建、安装施工计划工期计划工期：850日历天，本次招标施工范围内工程工期650日历天（阶段工期指标要求详合同条款），不在本次招标施工范围内但须承包人配合管理的工程工期200日历天。质量要求创瓯江杯及以上投标人资质条件（1）资质条件： 建筑工程施工总承包壹级及以上；（2）项目负责人(或建造师)资格：建造师为建筑工程专业 壹级；注：并提供本单位社保在保证明及劳动合同（在保证明材料以投标截止时间前近五个月为准，即项目负责人在投标人企业的社保缴纳周期含2017年1月至2017年5月）详见资格后审申请书格式要求；投标人拟派的项目负责人在投标截止日不得在其他任何在建合同工程中担任项目负责人。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过竣工验收或合同解除之日。（3）拟派的项目班子成员：项目负责人1人，技术负责人1名，施工员 1人，质检员 1人，安全员2 人。1.4.2 其他要求(1)投标人注册地：浙江省内；(2)注册资本金：6000万元及以上；(3)银行征信情况：企业、法定代表人、项目负责人的征信报告，当前没有逾期余额，且全国法院被执行人信息查询没有被执行信息。（在温州建设工程招标投标网,房建总承包类企业信用评价总分85分及以上的温州市本地注册企业，不受银行征信要求制约）(4)企业、项目负责人业绩要求:2008年1月1日至今，至少1个含地下室且地下室建筑面积7000及以上竣工验收合格的房屋建筑工程；(5)企业、项目负责人创杯情况：2008年1月1日至今获得过浙江省内地市级房屋建筑奖杯1个及以上。1.4.3是否接受联合体投标不接受接受，应满足下列要求： 1.9.1 踏勘现场不组织组织，踏勘时间：1.10.1 投标预备会不召开召开，召开时间：1.11 分包不允许允许，分包内容要求：2.1 构成招标文件的其他材料施工图纸、工程量清单等2.2.2投标截止时间2017年6月14日9时30分投标有效期 90 日历天3.4.1 投标保证金1、金额：人民币800000元（大写捌拾万元）；2、形式： 银行保函（见索即付）3、银行保函有效期：六个月，从开出之日起生效4、投标单位在递交投标文件时，应同时递交投标保证金银行保函，否则投标文件不予受理。5、投标单位违反招标文件或相关法律法规规定的，投标保证金不予退还。备注：本银行保函要求见索即付，银行在收到收益人的书面索赔通知后30个工作日内，向收益人支付索赔款，不得附加其他条件(如规定要求被保证人确认等条款)。3.5 是否允许递交备选投标方案不允许允许3.6.3签字或盖章要求1、投标单位应将投标文件妥为密封，标函封线加盖公章、并在投标函及投标总价表加盖单位公章（不得以投标专用章等其他形式印章代替）和单位法定代表人（或者法定代表人委托代理人）的签字或盖章，否则作否决其投标处理。2、本工程投标总价表的页面上必须加盖本工程投标报价编制人员的造价工程师执业印章（或 建筑 专业造价员资格章）并签字，否则按否决其投标处理。3、建设工程造价员专用章或造价工程师执业印章上的单位名称应和投标人的名称一致；如不一致，造价员须提供单位社保或调动手续等证明材料原件，造价工程师须提供注册变更证明，否则投标文件作为资格审查未通过予以否决其投标处理。 如投标人委托具有相应资质的工程造价咨询人编制投标文件，须提供委托协议书（原件）及工程造价咨询人营业执照、资质证书及造价师注册证书复印件，否则投标文件作为资格审查未通过予以否决其投标处理。3.6.4投标文件份数商务标正本1份、副本6份资格审查申请书正本1份、副本6份原件1份3.6.5装订要求投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。（建议采用双面打印）封套上写明招标人名称：浙江平阳农村商业银行股份有限公司、平阳县工务局，平阳县农村信用合作联社大楼建设工程（重）投标文件在2017年6月14日9时30分前不得开启递交投标文件地点 平阳县公共资源交易中心（平阳县鳌江镇火车站大道和环城路路口，和谐家园）二楼代理公司窗口是否退还投标文件否 是5.1开标时间和地点开标时间：2017年6月14日9时30分 开标地点：平阳县公共资源交易中心（平阳县鳌江镇火车站大道和环城路路口，和谐家园二楼）评标委员会的组建评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会成员为7人。7.1是否授权评标委员会确定中标人是否，1、推荐的中标候选人数：2名。履约担保履约担保的形式： 银行保函或现金履约担保的金额： 合同价10% 10需要补充的其他内容注意事项投标人提出问题的截止时间2017 年6月2日招标人书面澄清的时间2017 年6月7日开始提供下载投标最高限价及投标最低限价投标最高限价： 67391173元投标最低限价：60066046 元招标代理服务费100000元招标文件的答疑与澄清、修改、补充等内容将在平阳县公共资源交易信息网（http:/）“最新公告”栏上发布投标单位必须由法定代表人和项目负责人（注册建造师）携带有效身份证明到场参加开标会议；法定代表人不能到场参加开标会议的，可委托（委托书须经公证处公证）执有A类证书的本企业人员携带有效身份证明到场参加开标会议。有效身份证明详见第二章4.2.5款。投标人在提交投标文件的同时，应同时递交投标人资格审查所涉及的证明材料原件作为备查，评标委员会根据评标的需要，核对投标人提供相应的原件，如届时未能按要求及时提供投标人资格审查所涉及的证明材料原件的，作投标人资格审查不通过处理；证书原件单独密封，密封袋封面须注明所提供的原件清单。资格审查资料详见第二章3.1.1.3款。1. 总则1.1项目概况根据中华人民共和国招标投标法等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。本招标项目招标人：见投标人须知前附表。本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。本招标项目名称：见投标人须知前附表。本标段建设地点：见投标人须知前附表。1.2 资金来源和落实情况本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。1.3 招标范围、计划工期和质量要求本次招标范围：见投标人须知前附表。本标段的计划工期：见投标人须知前附表。本标段的质量要求：见投标人须知前附表。1.4 投标人资格要求1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。（1）资质条件： 建筑工程施工总承包壹级及以上；（2）项目负责人(或建造师)资格：建造师为建筑工程 专业壹级；注：并提供本单位社保在保证明及劳动合同（在保证明材料以投标截止时间前近五个月为准，即项目负责人在投标人企业的社保缴纳周期含2017年1月至2017年5月）详见资格后审申请书格式要求；投标人拟派的项目负责人在投标截止日不得在其他任何在建合同工程中担任项目负责人。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过验收或合同解除之日。（3）拟派的项目班子成员：项目负责人1人，技术负责人1名，施工员 1 人，质检员 1 人，安全员 2人。 1.4.2 其他要求:(1)投标人注册地：浙江省内；(2)注册资本金：6000万元及以上；(3)银行征信情况：企业、法定代表人、项目负责人的征信报告，当前没有逾期余额，且全国法院被执行人信息查询没有被执行信息。（在温州建设工程招标投标网,房建总承包类企业信用评价总分85分及以上的温州市本地注册企业，不受银行征信要求制约）(4)企业、项目负责人业绩要求:2008年1月1日至今，至少1个含地下室且地下室建筑面积7000及以上竣工验收合格的房屋建筑工程；(5)企业、项目负责人创杯情况：2008年1月1日至今获得过浙江省内地市级房屋建筑奖杯1个及以上。 1.4.3本工程不接受联合体。1.5 费用承担投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。1.6 保密参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。1.7 语言文字除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。1.8 计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.9 踏勘现场1.9.1 本工程不集中组织踏勘现场,由投标单位自行踏勘。1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。1.9.3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.10 投标预备会本工程不召开投标预备会。1.11 分包本工程中标人不得分包。1.12 偏离投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。2. 招标文件2.1招标文件的组成本招标文件包括：（1）招标公告；（2）投标人须知；（3）评标办法；（4）合同条款及格式；（5）工程量清单；（6）图纸；（7）技术标准和要求；（8）投标文件格式；（9）投标人须知前附表规定的其他材料。根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。2.2 招标文件的质疑与答疑投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如对招标文件有疑问的投标人，应在投标人须知前附表的规定时间向电子邮箱：提交质疑，招标人在投标人须知前附表的规定时间将答疑结果在平阳县公共资源交易信息网（网址：）“最新公告”公布。对招标文件中存在有表达不清或有多种解释而未明确规定，投标单位又没有在规定时间提出，由此而导致投标单位不中标或中标后产生不利因素，责任由投标单位自负。招标文件的答疑将在投标人须知前附表规定的投标截止时间7天前在平阳县公共资源交易信息网（网址：）“最新公告”公布，但不指明答疑问题的来源。如果答疑发出的时间距投标截止时间不足7天，相应延长投标截止时间。2.3 招标文件的澄清或修改2.3.1 在投标截止时间前，招标人有权以补充说明的形式澄清或修改招标文件，该补充说明将在平阳县公共资源交易信息网（网址：）“最新公告”公布。据此发出的补充说明将构成招标文件的一部分。补充说明如对招标文件发生实质性的变化，不做修改的可能影响评标结果的公正性，则应在投标截止时间15天前发出，如果补充说明文件发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间；2.3.2 招标文件的澄清、修改、补遗等内容将在浙江平阳农村商业银行股份有限公司、平阳县工务局备案，并在平阳县公共资源交易信息网（网址：）“最新公告”上发布信息向所有投标人公告。招标文件的澄清、修改、补遗等内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。2.3.3 招标文件的澄清、修改、补遗等内容均以在浙江平阳农村商业银行股份有限公司、平阳县工务局备案的书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补遗等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件（或公告）为准。3. 投标文件3.1投标文件的组成3.1.1投标文件的组成（投标单位的投标文件由投标文件由商务标部分、资格审查申请书、证书及相关资料原件三部分组成、具体份数见投标人须知前附表3.6.4）。证书及相关资料原件均需提供核对备查，如届时未能按要求及时提供投标人资格审查所涉及的证明材料原件的，作投标人资格审查不通过处理。投标保证金银行保函(见索即付)。经公证处公证的法定代表人授权委托书（随身携带、收标备查），法定代表人到场除外。3.1.1.2商务标包括下列内容：序号商务标正本内容（一式一份）商务标副本内容（一式陆份）1投标函投标函2投标总价投标总价3总说明总说明4工程项目投标报价汇总表工程项目投标总价表5工程项目清单投标报价汇总表工程项目清单投标报价汇总表6单位（专业）工程投标报价计算表单位（专业）工程投标报价计算表7分部分项工程量清单与计价表分部分项工程量清单与计价表8工程量清单综合单价计算表工程量清单综合单价计算表9综合单价工料机分析表（可提供光盘替代，中标单位须开标后于5个工作日内提供书面文本给招标人。）综合单价工料机分析表（可提供光盘替代，中标单位须开标后于5个工作日内提供书面文本给招标人。）10施工技术措施项目清单与计价表施工技术措施项目清单与计价表 11措施项目清单综合单价与计算表措施项目清单综合单价与计算表 12措施项目清单综合单价工料机分析表（可提供光盘替代，中标单位须开标后于5个工作日内提供书面文本给招标人。）措施项目清单综合单价工料机分析表（可提供光盘替代，中标单位须开标后于5个工作日内提供书面文本给招标人。）13施工组织措施项目清单与计价表施工组织措施项目清单与计价表14其他项目清单与计价汇总表其他项目清单与计价汇总表15暂列金额明细表暂列金额明细表16材料（工程设备）暂估单价表材料（工程设备）暂估单价表17专业工程暂估表专业工程暂估表18计日工表计日工表19总承包服务费报价表总承包服务费报价表20主要工日价格表主要工日价格表21主要材料价格表主要材料价格表22主要机械台班价格表主要机械台班价格表23主要材料（设备）品牌要求选择一览表主要材料（设备）品牌要求选择一览表注：综合单价分析表、措施项目清单综合单价工料机分析表（可用Excel格式光盘代替，一式一份，与商务标一起密封，光盘上注明投标单位名称。 3.1.1.3资格审查申请书（格式见附件），内容包括：（1）资格审查申请书；（2）投标人一般情况、投标项目负责人一般情况、拟派项目负责人无在其他工程项目中担任项目负责人的承诺书、投标项目技术负责人一般情况、项目部人员配备情况、投标企业资格条件及相关人员任职资格审查表；（3）资格审查申请书相关复印件（需加盖投标人公章）：1）投标人的法人营业执照（副本）；2）投标人的企业资质证书（副本）； 3）投标人的安全生产许可证；4）投标企业经理、企业技术负责人、企业分管安全生产的副经理“三类人员”A类证书；企业分管安全生产的副经理需提供任职文件原件）；5）项目负责人的注册建造师资质证书和“三类人员”B类证书，项目负责人的社保在保证明（在保证明材料以投标截止时间前近五个月为准，即项目负责人在投标人企业的社保缴纳周期含2017年1月至2017年5月）；6）现场安全生产专职管理人员“三类人员”C类证书；7）项目技术负责人职称证书（中级及以上）和施工员、安全员、质检员岗位证书。8）标书编制人员（造价员、造价师）执业资格证书。建设工程造价员专用章或造价工程师执业印章上的单位名称应和投标人的名称一致；如不一致，造价员须提供单位社保或调动手续等证明材料，造价工程师须提供注册变更证明。如投标人委托具有相应资质的工程造价咨询人编制投标文件，须提供委托协议书（原件）及工程造价咨询人营业执照、资质证书及造价师注册证书复印件。9）投标人及拟派项目负责人 2014 年 6月1日至投标截止时间前无行贿犯罪记录（以法院判决书生效日期为准）。（行贿犯罪记录以检察机关查询的结果为准,投标截止日前两个月内各级各地检察机关的行贿犯罪查询结果均有效。）10）没有被建设行政主管部门公示正处于公示期间的不良行为记录或限制参加投标承诺书（建设行政主管部门是指中华人民共和国住房和城乡建设部、浙江省住房和城乡建设厅、温州市住房和城乡建设委员会、平阳县住房和城乡规划建设局、平阳县城市建设管理办公室）。（格式自拟）11）企业、法定代表人、项目负责人的信用报告和全国法院被执行人信息查询网站上述主体的查询资料复印件，或温州市本地注册企业在温州建设工程招标投标网房建总承包类企业诚信分值网页信息。（企业信用报告及个人信用报告以中国人民银行查询的结果为准,投标截止日前20日内各级中国人民银行的企业信用报告（银行盖章）及个人信用报告（银行盖章）查询结果均有效；投标人被执行人信息查询以投标截止日当天全国法院被执行人信息查询查询结果为准。投标人企业诚信分值以投标截止日当天温州建设工程招标投标网企业信用评价房建总承包类企业诚信分值为准。）12）投标人企业、项目负责人业绩证明材料复印件。提供工程竣工验收合格证明材料：工程竣工验收备案表；提供地下室层数及面积的相关证明；提供工程施工合同。13）投标人企业及项目负责人创杯奖状及获奖文件复印件。以上材料均需提供原件核对,三类人员证书如办理延期手续，应提供由主管部门出具的相关证明材料，否则按否决其投标处理（原件密封在证书原件封袋内）。注：1、如投标人委托具有相应资质的工程造价咨询人编制投标文件在原件清单中不须提供工程造价咨询人营业执照、资质证书原件；2、如不能提供建筑业企业资质证书原件的，可以提供企业资质证书扫描件或复印件须加盖公章，且要保证扫描件或复印件上的二维码清晰可以查询，若因扫描件或复印件上的二维码无法查询而引起的一切后果，均由投标单位自行承担。3.2 投标报价投标人应按第五章“工程量清单”的编制要求和第八章“投标文件格式”要求填写相应表格。3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3 款的有关要求。 3.3 投标有效期在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人在平阳县公共资源交易信息网（网址：）上公告通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。3.4 投标保证金各投标单位按照投标人须知前附表中项的规定，提交投标保证金。投标人不按本章第项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。3.4.3自始至终参加投标的未中标单位，投标保证金在中标公示期满后（中标公示期如有投诉除外），经招标人同意后予以退还。中标单位的投标保证金在办理交易确认单和合同签订后，经招标人同意后予以退还。3.4.4 有下列情形之一的，招标人有权向保函出具银行实现保函权利：（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；（2）投标人无故放弃中标资格的；（3）拒绝接受投标书中已确认的承诺或条款；（4）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；（5）投标人在投标过程中串通投标或弄虚作假的。3.5 备选投标方案除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。本工程不接受备选投标方案。3.6 投标文件的编制3.6.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写。3.6.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。3.6.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人(或其委托代理人)签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书，授权委托书必须经公证处公证。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人(或其授权的代理人)签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。3.6.4投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。3.6.5具体装订要求见投标人须知前附表规定。4. 投标4.1 投标文件的密封和标记投标文件的密封：商务标正本、副本一起密封；资格后审申请书正本与副本一起密封；证书原件单独密封 。投标人应在标函密封袋上清楚地分别标明“商务标”、 “资格后审申请书”、“证书原件”字样。投标文件需用封袋包装，加贴封条，封袋和封条上必须加盖单位公章和法定代表人或其委托的授权委托代理人的签字或盖章。4.1.2 投标文件的封套上应写明的内容见投标人须知前附表。4.1.3未按本章第4.1.1 项或第4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。4.2 投标文件的递交投标人应在投标人须知前附表第2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。投标单位必须由法定代表人和项目负责人（注册建造师）携带有效身份证明到场参加开标会议；法定代表人不能到场参加开标会议的，可委托（委托书须经公证处公证）执有A类证书的本企业人员携带有效身份证明到场参加开标会议。法定代表人参加开标的，必须持有并出示法人营业执照复印件（加盖公章）或法人组织代码证复印件（加盖公章）、本人身份证原件和复印件；如委托代理人参加的，必须持有并出示经公证处公证过的法人签署的授权委托书、本人身份证原件和复印件、A类证书复印件（加盖公章）。项目负责人必须持有并出示从业资格证书复印件、本人身份证原件及复印件。4.2.6未递交投标保证金银行保函的，招标人不予受理。4.3投标文件的修改与撤回在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.6.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。5. 开标5.1 开标时间和地点招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。5.2 开标程序主持人按下列程序进行开标：（1）宣布开标纪律；（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并确认投标人是否派人到场；（3）检查投标文件的密封情况；（4）通报投标文件初步评审情况；（5）开启商务标、公布投标人名称、投标报价、工期、质量目标及其他内容，并记录在案；（6）经有效报价界定后，由招标人在有效标价中随机抽取10家报价及随机抽取下浮率K值；（7）投标人、招标人代表、监标人、招标代理项目负责人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；（8）开标结束。6. 评标6.1 评标委员会6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员为7人。6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；（2）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；（3）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。6.2 评标原则评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。6.3 评标6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。 6.3.2评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上、累计上或表达上的错误，投标报价始终不予调整，修正错误的原则如下: (1)如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；(2)当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价；当单价出现明显错误时修正单价，并修改合价，其产生误差的绝对值同时加入累计计算偏差值（投标报价3%）范围内；(3)对于招标人提供的暂估价。暂定材料单价是指材料设备的材料价格，投标单位在报价上可考虑相应的人工费、施工机械使用费、企业管理费、利润及风险费用等因素，自行计算后，填报综合单价。暂定材料单价不得进行变动。如投标人的投标报价低于招标人提供的暂定材料单价，则该投标文件按否决其投标处理。对于招标人提供的暂定专业工程金额,则不允许变动，否则否决其投标文件。6.3.3评标委员会在详细评审时，因投标人原因造成投标报价及其综合单价遗漏，累计投标报价缺漏总额（冒算、多报费用不得抵消缺漏费用）占投标报价3%（含3%）以上者，属于重大偏差，其投标文件作否决其投标处理。小于3%时，则视为其已分配到其他项目中。凡招标文件要求或工程造价组成应计算的费用而投标人未报，且投标文件中未阐明充分理由并提供足够证据者，均视为缺漏费用。对工程量清单漏项的计算原则是：漏项的工程量所有有效投标人中该项综合单价最高报价后计取规费、意外伤害保险费、税金等。因投标人原因造成投标报价及其综合单价遗漏累计缺漏总额之和小于投标报价3%的，则视其已分配到其它工程量的报价中。7. 合同授予7.1 中标人的确定中标候选人经公示后(公示期为3个工作日)由招标人确定中标人，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。办理决标备案手续前，招标人有权对拟中标人的以下情况进行核实：招标人在中标公示之后，可以对拟中标人投标文件的人员、业绩、资格条件、财务状况等情况进行核实，也可以书面咨询拟中标企业所在地建设行政主管部门，发现投标过程中有串通投标、弄虚作假或其他违法的行为,将视为不符合中标条件，招标人有权取消其中标资格。招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。7.2 中标通知中标公示期满后没有异议或投诉的，在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。7.2.2中标人确定后，招标代理机构将于15日内向浙江平阳农村商业银行股份有限公司、平阳县工务局提交招标情况书面报告。7.3 履约担保在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。履约保证金的缴纳：招标人在发出中标通知书同时出具履约保证金缴纳通知单，如履约保证金采用现金形式，中标单位按通知单要求在七个工作日内将履约保证金存入招标人指定的专户，履约保证金必须从中标人的基本银行帐户中划出，不得在其他帐户中办理转划；如履约保证金采用银行保函保函形式，中标单位按通知单要求在七个工作日内将履约保函送达招标人。中标人不能按本章第项的要求，提交履约担保金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 7.4 签订合同招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。8. 重新招标和不再招标8.1 重新招标有下列情形之一的，招标人将重新招标：（1）投标截止时间止，投标人少于3 个的；（2）经评标委员会评审后合格的投标人少于3个的；（3）所有中标候选人放弃中标权或被取消中标资格的，招标人应当重新依法组织招标。8.2 不再招标重新招标后投标人少于3个或者合格的投标人少于3个的，经招标人批准后不再进行招标。9. 纪律和监督9.1对招标人的纪律要求招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。9.2 对投标人的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。9.3 对评标委员会成员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。9.5 投诉投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。如发生投诉争议等情况时，经查实中标候选人存在违法、违规行为，不符合中标条件，且该行为在评标时是无法发现和确认的，招标人有权取消其中标资格。招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。10. 需要补充的其他内容需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。第三章 评标办法评标办法前附表条款号评审因素评审标准商务标投标保证金提交投标文件时一并提交银行保函（见索即付）不良行为投标单位不得处于不良行为记录公示期投标人的组织机构投标人必须具备独立法人资格，不得以分支机构名义参加投标，投标人名称、组织机构必须在投标文件中体现一致。投标报价不得超过本工程的投标最高限价，不得低于本工程的投标最低限价否则按无效标处理。投标工期不得超过本工程的招标工期，否则按否决其投标处理。盖章投标文件相应地方加盖单位公章（不得以投标专用章、分公司章等其他形式印章代替）及单位法定代表人或其投标文件签署的授权委托代理人签字或盖章。投标总价表上还必须同时加盖建筑 专业建设工程造价员专用章（或造价工程师执业章）并签字。建设工程造价员专用章或造价工程师执业印章上的单位名称应和投标人的名称一致，如不一致，造价员须提供单位社保或调动手续等证明材料原件，造价工程师须提供注册变更证明，否则投标文件作为资格审查未通过予以否决其投标处理。如投标人委托具有相应资质的工程造价咨询人编制投标文件，须提供委托协议书（原件）及工程造价咨询人营业执照、资质证书及造价师注册证书复印件，否则投标文件作为资格审查未通过予以否决其投标处理。报价唯一只能有一个有效报价。1. 评标方法本次评标采用经评审的合理低价投标价法。评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，按照经评审的商务标投标价得分由高到低的顺序推荐得分最高的为第一中标候选人，推荐得分第二的为第二中标候选人。经评审的投标价得分相等时，投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人现场抽签确定。2. 评标程序 2.1评标的一般程序为：（1）熟悉招标文件和评标办法； （2）初步评审 （2.1）投标保证金递交审核； （2.2）开启证书及相关资料原件、资格后审申请书并对各投标单位的投标资格进行审核； （3）有效投标文件报价界定、评标基准价、入围单位确定方法；（4）商务评审；（4.1）投标文件的符合性审查；（4.2）投标文件的详细评审；（5）必要时对投标文件中的问题进行询标；（6）根据评标办法对投标文件进行评分、排序；（7）完成评标报告，推荐中标候选人。 2.2投标文件如存在以下情况之一的，其投标文件将不予接受。（1）逾期送达的或者未送达指定地点的；（2）未按招标文件要求密封的；（3）未递交投标保证金银行保函（见索即付）的；（4）无法定代表人或委托代理人（须符合第二章4.2.5款要求）和项目负责人参加开标会议的；（5）法定代表人参加开标的，未携带法人营业执照复印件（加盖公章）或法人组织代码证复印件（加盖公章）、本人身份证原件和复印件；如委托代理人参加的，未携带经公证处公证过的法人签署的授权委托书、本人身份证原件和复印件、A类证书复印件（加盖公章）；项目负责人未携带从业资格证书复印件、本人身份证原件及复印件。（注：所需复印件均留档）3. 评审标准 3.1 初步评审未按要求提交投标保证金银行保函（见索即付）的投标文件直接退还投标人； 3.1.2投标人的资格审查 投标人必须满足下列资格审查的必要条件，凡不能满足下列必要条件之一的，其投标文件应当作否决其投标处理，不进入下一轮评审。通过资格后审的必要条件： （1）投标人的法人资格有效，注册经营范围符合要求，注册地域范围符合要求，注册资本金符合要求，并提供相关证书； （2）投标人的资质等级符合要求，并提供建筑业企业资质证书；如不能提供建筑业企业资质证书原件的，可以提供企业资质证书扫描件或复印件须加盖公章，且要保证扫描件或复印件上的二维码清晰可以查询，若因扫描件或复印件上的二维码无法查询而引起的一切后果，均由投标单位自行承担。 （3）投标人的安全生产许可证有效且无暂扣、吊销等情况，并提供安全生产许可证； （4）投标人企业主要负责人安全生产任职资格符合要求，并提供企业经理、企业技术负责人、企业分管安全生产副经理“三类人员”A类证书； （5）注册建造师资质等级和安全生产任职资格符合要求，并提供相关证书和“三类人员”B类证书，（在保证明材料以投标截止时间前近五个月为准，即项目负责人在投标人企业的社保缴纳周期含2017年1月至2017年5月）； （6）现场安全生产专职管理人员数量符合要求，并提供“三类人员”C类证书；三类人员证书如办理延期手续，应提供由主管部门出具的相关证明材料； （7）技术负责人职称符合要求，项目班子人员配备齐全，提供项目班子人员岗位证书及拟在本合同任职的主要人员简历表； （8）标书编制人员（造价员、造价师）执业资格（包括工程造价咨询人的资质等级）符合要求，提供标书编制人员（造价员、造价师）资格证书。建设工程造价员专用章或造价工程师执业印章上的单位名称应和投标人的名称一致，如不一致，造价员须提供单位社保或调动手续等证明材料原件，造价工程师须提供注册变更证明。如投标人委托具有相应资质的工程造价咨询人编制投标文件，须提供委托协议书（原件）及工程造价咨询人营业执照、资质证书及造价师注册证书复印件。 （9）投标人及拟派项目负责人 2014 年 6月 1日至投标截止时间前无行贿犯罪记录（以法院判决书生效日期为准）查询结果原件及复印件。（行贿犯罪记录以检察机关查询的结果为准,投标截止日前两个月内各级各地检察机关的行贿犯罪查询结果均有效。） （10）没有被建设行政主管部门公示正处于公示期间的不良行为记录或限制参加投标（建设行政主管部门是指中华人民共和国住房和城乡建设部、浙江省住房和城乡建设厅、温州市住房和城乡建设委员会、平阳县住房和城乡规划建设、平阳县城市建设管理办公室）。 （11）提供投标人企业、法定代表人、项目负责人的信用报告和全国法院被执行人信息查询网站查询材料，且当前没有逾期余额和被执行信息；在温州建设工程招标投标网,房建总承包类企业信用评价总分85分及以上的温州市本地注册企业，不受银行征信要求制约。（企业信用报告及个人信用报告以中国人民银行查询的结果为准,投标截止日前20日内各级中国人民银行的企业信用报告（银行盖章）及个人信用报告（银行盖章）查询结果均有效；投标人被执行人信息查询以投标截止日当天全国法院被执行人信息查询查询结果为准。投标人企业诚信分值以投标截止日当天温州建设工程招标投标网企业信用评价房建总承包类企业诚信分值为准。） （12）投标人企业、项目负责人业绩证明材料符合如下要求：证明该业绩为投标人或项目负责人业绩，且满足含地下室，且地下室建筑面积7000及以上竣工验收合格的房屋建筑工程；提供工程验收证明材料：工程竣工验收备案表；业绩证明时间以竣工证明材料为准，即该项目竣工时间为2008年1月1日至2017年6月12日内。 （13）投标人企业、项目负责人创杯情况符合如下要求：2008年1月1日至今获得过浙江省内地市级房屋建筑奖杯1个及以上；提供奖状及获奖文件。 投标人须按资格后审申请书要求提供相关证书及资料原件（证书及资料原件单独密封）。3.2有效投标文件报价界定投标文件有下列情形之一的，由评标委员会确认后按否决其投标处理，不进入后续评审。 （1）报价大写书写不规范导致报价无法读写的； （2）投标文件中投标函上的报价与投标总价上的报价或工程项目投标报价汇总表不一致的； （3）投标报价大于投标最高限价的。本工程投标最高限价为67391173元； （4）投标报价小于投标最低限价的。本工程投标最低限价为60066046元。 3.2.1评标基准价的确定：在上述所有有效投标报价中由招标人随机抽取10家，这10家投标报价的算术平均值再乘以（1-k%）作为评标基准价。K值为1、0.5、0、-0.5、-1五个数值，在开标时由招标人随机抽取。如所有有效投标报价少于等于10家时，则取所有有效投标报价的算术平均值再乘以（1-k%）作为评标基准价。确定后的评标基准价在整个评标期间保持不变，不随通过投标人初步评审、有效投标文件报价界定和商务评审的投标人的数量发生变化；如投标人初步评审、有效标投标文件报价界定结果确有错误的，经评标委员会审核确认可进入后续评审，评标基准价亦保持不变。 3.2.2 商务标投标价评分评定评标委员会按以下方法计算各投标文件的投标价评分：（1）有效投标报价与评标基准价对比，计算投标价评分值，即a投标报价等于评标基准价时，得满分100分；b投标报价每低于评标基准价1个百分点，扣2分；c投标报价每高于评标基准价1个百分点，扣3分。以上评分保留小数点两位，第三位四舍五入；评分不足一个百分点时，使用直线插入法计算。 （2）入围单位确定方法 按投标价得分从高到低依次排序，始终对有效投标文件排序得分最高的二家投标文件进行“投标文件符合性审查和详细评审”。 3.3商务标评审3.3.1商务标的符合性审查评标委员会应依照招标文件的要求和规定，首先对通过投标人资格审查投标价得分最高的二家投标人的投标文件进行符合性审查。投标文件如存在以下情况之一的，经评标委员会以少数服从多数的原则审核认定，作为符合性审查未通过予以否决其投标，不再进行商务标的评审；投标人不得通过补充、修改或撤消投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标。1）未按招标文件的要求签署和盖章的仅限于单位印章和法定代表人（或其委托代理人）签字或盖章；2）不响应招标文件规定的实质性要求的；3）改变招标人提供的工程量清单中的内容（但按照国家规范所作的修改除外）；4）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；5）投标文件载明的计划工期超过招标文件规定期限；6）投标报价未加盖编制人员建筑专业的造价员专用章（或造价工程师执业章）或签字的；7）材料（设备）未按“附件12”要求进行填报的；8）投标文件未按要求填报总承包服务费的；9）存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。符合性审查未通过的投标文件不再进入后续评审，按投标价得分从高到低的排序依次递补满2名。3.3.2 商务标的详细评审评标委员会应对通过符合性审查的投标文件进行商务标详细评审。评标委员会应对商务报价的范围、数量、单价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。（一）对实质上响应招标文件要求的投标文件，评标委员会将检查其报价是否有书写或算术错误。投标报价判定有无重大偏差或允许修正的原则按第二章中的6.3项进行调整。评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表达不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材