施工合同范文汇编八篇

施工合同范文汇编八篇在不断进步的社会中，人们运用到合同的场合不断增多，它也是实现专业化合作的纽带。那么相关的合同究竟怎么写呢？以下是我为大家收集的施工合同8篇，欢迎大家共享。施工合同 篇1甲方：乙方：乙方自愿承揽甲方 工程打桩施工。为了明确甲乙双方职责，经双方友好磋商，特订以下条款，供甲乙双方共同遵守。一、工程名称：二、工程地址：三、承包内容及方式：水泥搅拌桩；包人工费机械费材料费及资料费、水泥送检试块费、人机保险费、桩机进退场费等一切相关费用。四、工程工期： 日历天，自 年 月 日起至 年 月 日止。五、工程质量：合格六、结算方式：依据甲方供应图纸设计的桩位数量（暂定 根）每根桩长度（米）单价每米元结算，另上浮7%作为管理费及税金。合同签订后结算方式与单价不变，工程量按实计算。七、付款方式：工程完成并办清结算七天内付至结算总价款的80%，余20%待桩位经质检部门检测合格后付10%；土建主体工程施工完成后付10%。八、双方职责、甲方工作职责1、 甲方供应桩基施工图纸一份和地质勘察资料一份。2、 甲方供应施工场地坐标点、标高等数据。3、 甲方负责水电费。4、 甲方负责静荷载试验费用。5、 协作乙方做好施工过程中的有关工作。、乙方工作职责1、 开工前熟识图纸、编制施工方案及工艺流程，测量放样放桩位等。2、 开工前应对工程桩编号。编制打桩施工方案及依次，做好施工记录，工程施工竣工后应供应5份完整的符合归档要求的技术资料。3、 乙方应配有施工技术负责人和施工员各1人。以保证打桩精确性、垂直、位移均在规范允许范围，确保桩基质量一次性验收合格。4、 乙方应自带符合标准的配电箱及施工用电电缆线。5、 乙方加强对施工作业人员平安教化，实行必要的平安措施，防止意外事故发生。对施工机械和施工人员应投意外保险。如桩基施工过程中发生一切平安事故，其责任及经济损失均由乙方自行负责。6、 由于桩基数量多，乙方应供应2-4台有效桩机进场进行施工，才能满意施工工期要求。如乙方缘由造成施工工期延误，甲方有权对乙方处予300元/天罚款。7、 乙方细心组织按设计图纸施工，确保本工程一次性验收合格。如因乙方施工引起桩位偏差或桩径、长度未达到设计要求等缘由而导致基础加固或其他措施所发生的一切经济责任均由乙方负责，还要担当给甲方造成损失的经济赔偿；如因土质缘由承载力达不到设计要求由甲方自行负责。8、 若双方发生争议，乙方不得以任何理由干扰影响工程的进度、质量，否则视为违约并担当由此引起的一切后果及赔偿责任。九、未尽事宜，双方协商解决。十、本工程合同一式二份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效。甲方：乙方：代表：代表：年月日年月日施工合同 篇2发包方：承包方：甲方（发包方）： （以下简称甲方） 乙方（承包方）：（以下简称乙方）依据中华人民共和国合同法及相关法律、法规，增加双方责任感，确保工程的顺当完工，双方在同等、自愿、公允、协调一样的基础上订立本合同，条款如下：一、工程概况工程名称： 工程地点：工程内容： 设计施工图纸所包含的全部内容二、工程合同价款：本工程合同造价为人民币元，即人民币元整。 本造价内含两年养护费用。三、承包方式：由乙方设计，采纳大包干，即包工、包料、包管理、包质量、包工期等完全总承包。承包范围和内容：设计施工图纸范围内的全部绿化工程。四、工期本工程工期为： 20xx 年月日至年月 日绿化工程养护期为：年月日至年月日。五、工程价款的支付与结算1、按工程进度每月支付完成产值的_；2、新工工程完工后支付工程总造价的验收合格后_天内一次性付清剩余 的款项；3、本工程价款不含税金。六、本合同未尽事宜，经甲乙双方协商达成补充协议，所达成的补充协议与本合同具有同等法律效力。七、本合同在执行过程中发生争议的，由双方协商解决，协商不成的，可向人民法院诉讼解决。本合同一式两份，甲方执一份，乙方执一份。 本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。（公章） （公章）甲方代表签字： 乙方代表签字：年 月 日年 月 日施工合同 篇3甲方：乙方：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循同等自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就劳务分包事项，经协商达成一样，订立本合同。1、劳务分包工作对象及供应劳务内容工程名称：德龙烟铁路德大段浆砌片石工程 工程地点：山东德州市2、分包范围：DK2+570-DK3+250路肩以下截、排水槽、拱形骨架护坡等浆砌片石工程3、甲方负责施工前一切打算工作;基础挖土。4、乙方负责挂线找平;选修片石及破石;清挖地槽(10cm左右)，铺浆;安砌片石及填缝找平、按泄水孔;截排水槽混凝土预制块安装;水沟预制板安装;完毕后清理场地等工作。5、本次合同数量为暂计数量，甲方有权依据甲方工程进展、设计施工图纸的实际数量及乙方的施工实力，对合同数量进行随意调减或增。6、乙方在施工中运用的工具由乙方负责。7、乙方必需为从事危急作业的工作人员及务工人员办理意外损害保险，并为施工场地内自有人员生命财产办理保险，支付保险费用。乙方自行投保的范围(内容)为：全部乙方进场人员。保险事故发生时，乙方有责任实行必要地措施，防止或削减损失。8、本工程大宗料由甲方负责组织或选购。施工中必需按规范施工，如达不到工程质量要求，乙方必需无偿返工，并担当由此造成的一切损失。9、乙方必需根据现场标准化作业。甲方：乙方：年 月 日施工合同 篇4甲方：乙方：经甲乙双方协定，甲方将建设阆中市众生态养殖专业合作社工程承包给乙方施工，为使工程能顺当进行，特订立好协议，双方共同遵守。一、承包方式本工程实行大包干做法，发放乙方工程量由甲方支配为准。施工期间乙方所发生的全部费用由乙方自行支付并完成。二、工期从月日至三、乙方责任1、听从甲方指导，接受甲方监督，按质量完成工作;2、对乙方施工人员的平安，由乙方负责;3、遵纪遵守法律，文明施工;4、乙方自用临时设施的搭建，自用工具设备的管理，由乙方自行负责。四、工作内容及材料规格必需按甲方要求牛棚立柱80801.76厚屋顶50501.2厘棚顶采纳5cm的夹心板要求规格顶0.326mm的片子，屋顶铁皮0.226mm按图纸施工，墙面上方材80公分的夹心彩钢，两侧按图纸上材夹心彩钢。牛棚按地面滴方为界平方收方，本工程只限于铁棚顶面和四周材，80公分檐面。每个棚长51.2m，宽9.12m，结算四个牛棚贰拾万零伍仟。四个棚做完留保质金壹万元，一年后支付清保质金，每个棚完工付肆万元，全部完工后除质保金外，其它全部付清。五、付款方式乙方必需于工程完成后将工程进度报给甲方，甲方40日内审核完毕并将结果通知乙方，工程完成后除质保金外，一个星期内全部付清。六、其它1、该协议一式两份，甲乙双方各执一份;2、未尽事宜双方可另行协商解决;3、该协议自双方签字起生效，工程完工，工程款支付完毕后终止。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日施工合同 篇5甲方：乙方：甲方托付乙方担当本工程的施工、安装任务，为明确双方权利和义务，结合本工程的详细状况，甲、乙双方在遵循自愿、同等、诚信的基础上，经双方协商一样，签订本合同。一、工程概况和造价1、 工程名称：2、 工程地点：3、 住房结构：房厅4、 建筑面积：,施工面积： m。5、 装饰施工内容：见附件一装饰施工内容表6、 承包方式：(包工包料、清包工、部分承包)。7、 总价款：￥元，人名币(大写)：元。 其中：设计费： 元，管理费： 元。材料费： 元，人工费： 元。税 金： 元，其他费用： 元。工程施工安装内容以双方签订的工程报价单中项目为准;施工费用以双方签订的工程报价单中单价为依据。按实际工程质量结算，增减项目需经甲乙双方协商确定后生效。8、 工期：自 年 月 日开工，至 年 月 日竣工，工期为 天。二、甲方工作1、开工前，全部腾空或部分腾空房屋，清晰影响施工的障碍物，对只能部分腾空的房屋中所滞留的家居，陈设等应实行爱护和安放措施，若因甲方不实行必要的爱护和安放措施而造成家居、陈设的损失由乙方担当。2、向乙方供应施工所需的水、电等设施。3、帮助乙方办理施工申请，审批等手续，并负责缴纳物业管理处报批的一切费用。4、对工程质量、进度进行监督检查，刚好办理验收结算。5、甲方指派人员参加或监督工程施工的，甲方所派人员的行为，甲方应予以承认。6、刚好履行乙方的其他帮助义务。三、乙方工作1、乙方派出专职工地工程监理，负责合同的履行，按合同要求组织施工，保质、保量按期完成施工任务;解决由乙方负责的各项事宜。2、严格执行施工规范、平安操作规程、防火平安规定，对施工现场的防火平安负责。3、严格根据双方签订的图纸或说明进行施工，做好各项质量检查和施工记录。4、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的设施和施工成品进行爱护。四、工程价款及结算1、工程款付款方式：(1)、工程款付款按下表支付工程款付款时辰表双方同意以报价单为本工程单价及数量的基础约定，结算时以实际工程量为准。双方款项往来均应出具收据。五、关于双方责任的约定1、甲方责任：因甲方缘由影响工期，工期相应顺延，并担当C、D、E、F条款缘由造成乙方的的损失;A、不能按期、按时供时供水电;B、不能保证每天由10小时工作时间(含加班时间);C、不能按期供应自购的材料、设备;D、供应的材料设备不符合质量或规格造成反工;E、不能按期付工程款F、变更设计及因变更设计造成的材料、人工的奢侈;G、逾期验收;H、因甲方缘由终止合同，而施工工程质量未过半，乙方除收取已施工项目的费用外另收工程设计费;I、非乙方造成的其他不行预见的缘由。2、乙方责任：A、不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延，相应损失由乙方担当;B、对竣工验收后保修期两年内发觉的属于乙方施工安装的质量问题，乙方免费修理;C、乙方施工过程中违反操作常规造成的人员损害，责任由乙方负责;D、由于乙方施工造成甲方物品损坏，乙方应予以修复或赔偿;E、由于乙方违反物业管理处规定所造成的罚款和赔偿，费用由乙方负责。六、工程质量及验收1、乙方必需严格按甲方签订的图纸施工安装。2、在施工过程中，甲方提出变更设计，增减项目，应刚好通知乙方。3、隐藏工程在隐藏前由乙方通知甲方到场验收，甲方两天内不验收，乙方可自检后隐藏并照实填写隐藏记录，甲方应予以承认。4、工程竣工后，乙方通知甲方验收。甲方应在接到通知后两天内验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定的时间内不能验收，需刚好书面通知乙方，另定验收日期;甲方应承认第一通知时间爱你为竣工日期。5、工程竣工，甲方付清工程尾数后，甲、乙双方签署工程保修单。乙方同时供应竣工图，凭保修单实行保修，保修期从竣工验收合格之日算起。七、违约责任1、由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，除顺延工期外，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天甲方应支付乙方 元;甲方不按合同的约定预付工程款，每拖期一天，按付款的 %加付滞纳金。2、由于乙方缘由，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付3、工程未办理验收手续，甲方提前运用或擅自动用，造成的损失由甲方负责，并视为甲方已实际验收。4、因一方缘由，合同无法接着履行时，应通知对方办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。八、双方签订的装饰工程报价单、施工图和经双方协商达成一样的其它详细问题协议，作为合同附件，与合同据、具同等效力。九、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日施工合同 篇6出售方： (简称甲方)求购方： (简称乙方)一、 施工升降机说明：三、产权说明甲方在收到乙方的全部转让费后，施工升降机的产权归乙方全部，乙方要求甲方过户时甲方不能以任何理由推脱。四、甲方责任1、保证乙方购买施工升降机时设备的完好和零部件的齐全。2、将施工升降机的说明书及相关资料供应给乙方。五、施工升降机转让后的责任施工升降机转让后，施工升降机所发生的平安问题与质量问题与甲方无关。在购买之前甲方引起的任何经济纠纷及平安责任与乙方无关。六、合同生效未尽事宜双方协商解决。本合同一式两份，双方各执一份，经双方签字后正式生效。附：双方身份证复印件甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日施工合同 篇7发包方（以下简称甲方）：承包方（以下简称乙方）：兹有乙方承接甲方内外墙粉刷及其它施工工程事宜，经双方自愿协商，为保质保量按时完成这一工程，在同等互利的基础上，达成了如下约定，以资共同遵守：第一条：工程基本概况1、 工程名称：2、工程地点：3、工程内容：内外墙粉刷及主体施工过程中留下的搭架洞楼板缝的封补、地面、屋面、散水、外墙砖 等工程。4、 工程期限：自阳历20xx年 月 日开工至阳历20xx年 月 日竣工，工期为天（如遇自然灾难的状况，则工期顺延）。5、 合同价格：单价按实际粉刷面积（扣除门、窗洞口面积）每平方米 拾 元结算（已经包含外墙架的搭与拆的费用），外墙砖按实际面积每平方米 拾计算。其次条：工程质量要求1、抹灰的施工依次：先顶棚，后墙面，再做地面。2、垂直度、平整度不超过3毫米标准进行验收。3、柱头垂直交接处、圈梁上面交接处需贴网格布一道，全部砼面必需刮胶泥一道；4、做水泥面前务必将砼表面清理洗扫干净，在砼层潮湿的状况下，先涂刷混凝土界面处理剂，然后趁湿起先抹灰，以提高粉刷层与基层的粘结强度，防止粉刷层的空鼓开裂的现象出现；5、将墙面残存的砂浆、污垢、灰尘等清理干净，用水将砖缝中的尘土冲净，墙面潮湿；6、阳台与檐沟的花底边刮胶泥后先按边角条，其次天再刮浆。7、内外粉刷工程中某段工程完工之日起顺延140天进行验收，不得有空鼓现象出现，外墙砖不能脱落，如有空鼓脱落等施工质量问题，乙方必需返工，由此产生的.费用均由乙方担当。第三条：工程承包方式由甲方供应原材料，乙方包清工的形式组织施工（包括外墙架的搭与拆）。乙方自备施工中用得着的全部工具。第四条：双方职责与权限范围一、甲方责任1、甲方供应存放器材的场所和工期间的用水、用电，并担当由此带来的费用。2、工期内甲方担当外架的运用租费。3、负责供应与施工相关的材料。4、甲方应常常性到工地现场帮助乙方解决由甲方须要负责的事项，与乙方协商解决施工中出现的问题。5、刚好支付乙方劳务费用；6、负责对工程质量的监督、检查及竣工验收。二、乙方责任1、严格按本合同中的其次条里的工程质量要求进行施工，确保质量，按时完工。2、在施工期间做好现场防火、防盗及平安生产工作，工作中甲方不对乙方材料工具失窃负责，施工中若发生因乙方缘由引起的人身平安事故及其他事故，乙方应负责。3、严格遵守操作规程，克服质量通病，搞好细部处理，做到一次成优。4、加强对所属职工的平安管理做好职工的平安教化工作，严格按平安操作规程施工，在施工中乙方不慎所发生重大伤亡及其它平安事故，发生的平安事故一切费用由责任方担当。甲方不担当任何法律责任和经济责任。5、工程竣工后，乙方负责清除现场的施工垃圾，做好工完场清的到位工作。第五条：工程拨款方式该工程项目完工验收基本合格后，甲方拨付乙方实际工程款的80%，余下的工程款自验收基本合格日起算，140日内没有发觉新的质量问题则全部付清。第六条：其他1、合同未尽事宜，由双方协商签订补充协议解决。2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，由双方签字之日起生效至工程款结清之日止失效。施工合同 篇8工程名称：中华人民共和国建设部国家工商行政管理局 制定镇江市句容工商行政管理局监制基础建设工程施工合同发包人（全称）： （以下简称甲方）承包人（全称）： （以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例、中华人民共和国价格法、及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一样，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期开工日期： xx年xx月 xx日竣工日期： xx年xx月 xx日四、质量标准工程质量标准： 合格五、合同价款金额暂估价(大写)：(人民币)(小写)：(人民币)以实际工程量为准进行结算六、工程款支付1、工程开工付至合同价的40%；2、工程完成50%时付至合同价的70%3、工程验收合格后付至合同价的100%；七、质量要求1.工程运用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。2.工程验收标准，双方同意参照国家的相关规定执行。3.严格执行施工规范、平安操作规程。防火平安规定、环境爱护规定。严格根据图纸进行施工，做好各项质量检查纪录。4.遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥当爱护好施工现场四周建筑物、设备管线、古树名木不受损坏，做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，并办理相关施工手续。处理好由于施工带来的扰民问题及与四周单位的关系。八、工程工期1.甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工实行的措施费用。2.因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。3.因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。4.因设计变更或非乙方缘由造成的停电、停水、停气及不行抗力因素影响，导致停工，工期相应顺延。九、工程验收1.本工程以施工图纸、作法说明施工，验收规范根据国家质量评定验收标准。2.工程质量验收，除隐藏工程需分段验收外，待工程全部结束后，乙方应提前二天通知甲方，乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理移交手续和工程结算。3.乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后，甲方应在三天内前来验收，逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格，如有问题，甲方自负责任。4.甲方如不能在乙方指定时限内前来验收，应刚好通知乙方，另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期。十、材料供应1.乙方负责选购的材料、设备须严格根据国家有关价格条例规定，且均应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。乙方供应的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止运用。如已运用，对工程造成的损失均由乙方负责。2.乙方负责选购的材料设备，必需按甲方详细的要求选购，并做好材料设备进场的报验工作。甲方负责选购供应的材料、设备，应当是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。材料经乙方验收后，由乙方负责保管。十一、违约责任1.在履行合同过程中发生的争议，双方协商解决；协商不成，可以人民法院起诉。2.如一方违约或擅自中止合同的履行，必需向对方支付违约金，额度为本合同工程总价的10%。3.承包人向发包人承诺根据合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内担当质量保修责任。 乙方在施工期间严格应按规范进行组织施工，确保文明施工。听从甲方正确指导，协作甲方圆满竣工。4.发包人向承包人承诺根据合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。本合同价款采纳可调价款方式确定，最终以实际工程量计算。十二、争议或纠纷处理1.本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可实行协商解决或请有关部门进行调解。2.当事人不情愿通过协商、调解解决或者协商调解不成的，本合同在执行中发生的争议由工程所在地人民法院解决。十三、合同生效本合同一式贰份，双方各执壹份本合同自双方签字盖章后生效，至工程竣工及价款结清后失效。本合同未尽事宜，双方可协商另签补充协议。合同定订立时间： XX 年 XX 月 XX 日合同定立地点：本合同双方约定签字、盖章后生效。甲方单位（盖章）： 乙方单位（盖章）：本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第26页 共26页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页