施工合同集合8篇

施工合同集合8篇随着法律法规不断完善，人们更加重视合同，合同对我们的约束力越来越不行忽视，正常状况下，签订合同必需经过规定的方式。那么相关的合同究竟怎么写呢？以下是我细心整理的施工合同8篇，欢迎大家共享。施工合同 篇1甲方：乙方：甲乙双方经充分协商，本着公允合理、友好合作的原则，甲方将本公司东厂区绿化工程承包给乙方。详细条款如下：一、工程范围：甲方东厂区绿地、横纹花坛、水泥六角亭、花架、路沿石、办公楼前补绿化。二、承包方式：包工包料，一次性包死价。三、工程说明：工程所含植物、景观的名称、单位、数量和规格详见XXX生物制药公司景观设计预算表（以下简称预算表）。四、补充说明：1、预算表第18项“凉亭”为水泥六角亭。地面理石碎拼（水泥地基水泥铺装）；座面为8厘米花岗岩，花岗岩石柱；水泥柱光面刷漆。2、预算表第16项“花架”为水泥花架。砖混基础，理石碎拼；两侧栽紫藤；双面花岗岩座位，石面8厘米厚，花岗岩坐墩。3预算表第20项“路牙”用5厘米厚、25厘米高花岗岩，地基夯实水泥座底。4、园路用水泥彩砖三七灰土基础打实铺装。5、水泥用沙栾或油井，钢材为国标。五、工程价款：合同总额为固定价30万元（大写：叁拾万元）。六、施工期限：年月日至 年 月 日。七、工程质量标准：执行相关的土建及园林行业技术规范，乔木成活率100%，工程质量合格。八、工程决算：工程结束后，甲乙双方按效果图及预算表项目共同验收。九、付款方法：付款以银行转账方式解决。合同签订后乙方进场三日内，甲方预付工程价款30%，即9万元；工程完成50%时再付30%，即9万元；工程竣工验收后，再付30%，即9万元；其余10%（3万元）作为质保金，其次年补植结束并验收合格后，10日内付清。十、双方责任：甲方负责指定工程范围，确保水电路三通，合同签订后五日内清理好现场，为乙方施工供应便利，确保按期付款；乙方负责工程设计、施工，负责下年补植结束前一个养护周期内的养护管理。十一、违约责任：甲方假如不按期付款，每延误一天向乙方支付合同价款未付部分千分之五的违约金，工期顺延。乙方因自身缘由未能按期竣工，每逾期一天向甲方支付合同价款千分之五的违约金；乙方未达到合同约定的工程质量标准及要求，除甲方暂停给付乙方所余工程款项外，并由乙方在限定的期限内整修到位，期间所发生的一切费用及损失由乙方担当。因不行抗力的自然灾难（如地震、斗争、洪水等），造成本合同不能按时履行的，不受上述条款的约束。十二、合同未尽事宜双方友好协商解决，协商不成由迁安市人民法院裁决。十三、本合同一式二份，双方各执一份，复印件具有同等效力。自签字之日起生效。甲方： 乙方：年月年月 日 日施工合同 篇2发包方(以下简称甲方)：_承包方(以下简称乙方)：_依据中华人民共和国经济合同法，中华人民共和国建筑法，建筑工程质量管理条例及其他有关法律、行政法规及_省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定，结合本工程的详细状况，为了明确工程项目及双方责任，本着相互协作，确保施工项目顺当完成的原则，经过协商签订本合同。一、工程概况(一)工程名称：_(二)工程地点：_二、工程承包范围平安维护及整改三、合同工期_天四、工程造价工程造价为：_元整五、质量标准5.1质量标准：达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。5.2运用标准、规范(包括但不限于以下内容)5.2.1本工程的技术标准与规范应根据国家、部颁、地方的施工技术(验收)规程和规范。5.2.2本工程适用的地方标准、规程必需符合_省标准规程。六、承包方式按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包平安大包干。七、工程计价7.1本工程计算编制原则：按_省住房和城乡建设厅文件_号建设工程工程量清单计价规范(gb50500-20xx)，_省建设工程造价管理方法(省人民政府令第_号)，_省建设工程计价方法，_省修缮定额、_省建筑装饰装修工程量消耗标准、_省安装工程消耗标准及工程消耗标准动态调整统一说明进行编制。7.2人工、材料价格的确定：人工工资按_省住房和城乡建设厅文件_号文件综合工资单价计取，材料价格根据施工同期_建设造价预算价，信息价及市场价格执行。7.3详细工程量以甲方签证单为准。八、工期有下列状况者，工期经核实签证后可顺延。8.1不行抗力因素引起的停工，不行抗力包括：国家政策调整、斗争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾，以及洪水、地震等自然灾难，工程所在地量小时降雨200mm或200mm以上(以_市气象局报告为准)，一次停水、停电8小时以上。8.2因非乙方缘由造成乙方关键工序延误的工期，工期可以按实际状况顺延。8.3因乙方缘由造成的工期延误，合同工期不能顺延，费用由乙方担当。8.4因甲方缘由造成的工程延误，合同工期顺延，费用由甲方担当。九、工程款的支付9.1工程完工后，甲方在_内向乙方支付工程预算价的_%.9.2在工程结算办理完毕后，甲方支付至结算总价的_%，工程保修金留结算总价的_%，自工程验收之日起满一年后如无质量问题_天内全额返还，保修金不计利息。十、违约责任10.1违约方案本合同约定的形式担当违约责任，合同没有约定的，案合同法及相关法规执行。10.2因违约方违约造成对方损失的，违约方担当违约责任后仍不足以弥补对方损失的，还应担当赔偿责任。十一、平安生产和文明施工仔细执行国家及当地有关建筑施工平安生产条例和规定及建设单位的有关管理要求，并做好平安管理工作，杜绝重大平安事故的发生，同时做好社会综合治理工作。十二、争议的解决本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由原告所在地人民法院解决，但诉讼期间不得中断施工。十三、其他乙方应按国家有关规定刚好支付民工工资，如乙方承建的该工程项目在施工过程中出现拖欠民工工资等而被政府处理，甲方有权干脆从工程款中支付民工工资。本合同一式_份，甲乙双方各执_份。双方签字盖章后生效。甲方(公章)_乙方(公章)_法定代表人(签字)_法定代表人(签字)_日期：_年_月_日日期：_年_月_日施工合同 篇3发包方（甲方）：承包方（乙方）：合 同 编 号：山西省工商行政管理局山 西 省 建 设 厅发包方（以下简称甲方）：住址：联系电话：承包方（以下简称乙方）：住址：联系电话：依照中华人民共和国合同法及其他有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修的特点，甲、乙双方在同等、自愿、协商一样的基础上，就乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：第一条 工程概况工程具体地址： 工程总造价： 人民币大写工程范围、内容及做法：见附表一报价单和图纸）。其次条 工程承包方式乙方包工、包部分材料，甲方供应其余部分材料。第三条：工期本工程的工期为 天（按实际可施工的日历天数计算，不包含法定的节日、假日和休息日在内）。开工日期 年 月日。竣工日期 年 月日。第四条 工程变更全部的设计变更和工程量增减，甲方应当办理签字确认手续，作为工程造价的计算依据。（增项款在甲方付中期款时一并付给乙方）因甲方设计变更，造成乙方返工费用和相应损失由甲方担当。乙方依据现场实际状况提出合理建议，涉及到变更设计和对原定材料的更换，以及增加工程量，必需经甲方同意并签字确认。未经甲方确认，乙方擅自变更设计或对原材料更换，甲方不予认可，由此产生的费用或由此造成的损失由乙方担当。第五条 工程验收本工程分下列阶段对工程质量进行验收：（1）材料验收;（2）隐藏工程验收和中期工程验收;（3）竣工验收;甲乙双方必需进行隐藏工程和中期工程验收的项目有：水、电线路工程（封闭前）；防水工程（铺贴瓷砖前）；吊顶工程（涂料前）；门、窗工程（油漆前）；细木工程（油漆前）。凡需进行隐藏工程和中期工程验收的，乙方须提前48小时通知甲方，甲方若不按期到场，则视为甲方验收通过。第六条 工程交付和保修本工程自验收合格双方签字之日起，在正常运用条件下室内装饰装修工程保修期限为两年。第七条 工程款支付方式甲方按下列方式向乙方支付工程款：（如甲方不能按时交纳以上所定款项，乙方有权停止施工，由停止施工所造成的工程延期，乙方不担当任何责任。）第八条 甲方事项开工前 日，甲方要为乙方入场施工创建条件，包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖等，以不影响施工为原则；甲方供应施工的水源、电源，保证满意施工须要；在工程开工前，甲方向物业管理企业或者房屋管理机构（以下简称物业管理单位）申报装修登记，负责办理物业管理部门开工手续和应当由业主支付的有关费用；甲方应刚好参加工程质量施工进度的监督，参与工程材料验收、隐藏工程验收、竣工验收；第九条 乙方事项乙方应严格根据设计图纸施工。乙方应在施工中严格执行施工规范、平安操作规程和防火规定，平安、保质、按期完成本合同约定的工程内容；乙方应当遵守施工平安操作规程，根据规定实行必要的平安防护和消防措施，保证作业人员、相邻居民和四周住房及财产的平安，不得擅自动用明火和进行焊接作业。保证施工现场的整齐，每日完工后清扫施工现场。负责工程成品、设备和居室留存家具陈设的爱护。因工程施工而产生的垃圾（捣墙垃圾除外），由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到合法的指定地点.第十条 违约责任一方当事人未按约定履行合同义务给对方造成损失的，应当担当赔偿责任；因违反有关法律规定受到惩罚和造成损失的，最终责任由责任方担当；一方当事人无法接着履行合同的，应当刚好通知另一方，并由责任方担当因合同解除而造成的损失；甲乙方：年 月 日年 月 日施工合同 篇4甲方：乙方：依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑管理条例和相关法律、法规的相关规定，甲方将承包的广元市利州区工农镇千佛崖一组居民安置房的基础工程单项承包给乙方，本着公开、公允、公正的原则，经甲、乙双方共同协商，特订合同如下：一、工程概况1、工程名称：广元市利州区工农镇千佛崖一组居民安置房基础工程。2、工程地址：千佛崖一组洞子口矛地湾。3、工作内容：基础工程中的基槽土方清理、砼的上料搅拌、运输、浇筑。4、工程规模：大小住户约40户左右。二、工程造价和付款方式：1、砼的上料搅拌、运输、浇筑等全过程按70元/m(包括清理基础余土，砼振动棒、电机小型机具等)计算。2、付款方式：不予付金额;中途按工程进度的工程量可借支;月底按完成工程量付总造价的80%;工程竣工，阅历收合格后按实际完成工程量计算的总金额，减去借支和已付工程款、保修金后，30日内付清余款。三、工程质量：合格。四、工程保修金：甲方按总造价的3%计算，扣除乙方所担当工程的质量保修金，等甲方竣工交付给业主后30日内退还给乙方。五、甲方责任1、甲方向乙方供应职工的食宿及各种施工场地。2、甲方向乙方提前将各种建筑主要 (水泥、沙石)，搅拌机组织进场，一次性向乙方供应斗车五架。3、甲方按合同约定给乙方组织好资金的支付，施工的各种技术指标工作。六、乙方责任1、乙方必需严格按甲方和业主供应的施工图纸，变更通知单进行施工。2、合同签订后，乙方应马上组织各种施工人员、各种机具、建筑辅材进入施工场地。3。乙方必需严格按建筑质量、平安管理条例、各种规章制度进行管理和文明施工，并严格根据平安生产纪律、操作规程进行管理和施工，严禁酒后上班等，如有违反发生的一切伤亡事故的一切经济责任和民事法律责任由乙方自行负责。4、乙方在施工过程中，如不按施工图、变更通知、现行规范规定施工，所造成的返工一切经济损失和工程延误时间一律由乙方负责。5、乙方如有偷卖、损坏甲方建筑材料、机具、食宿住处的设施的经济损失按现有价格的两倍惩处。6、乙方在施工现场施工时，坚持文明施工，以人为本，亲密同甲方和业主协作，并和当地领导、父老乡亲搞好团结，听从领导管理，使施工能够顺当进行。七、单方违约：按总造价的5%进行罚款。八、本合同一式同等的法律效力，待工程余款付清后自动失效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日施工合同 篇5本合同双方当事人：发包方（以下简称甲方）：姓名（名称）_工程代表姓名_居处：_工作单位：_联系电话：_承包方（以下简称乙方）：名称_注册地址_邮政编码_联系电话_法定代表人_工程负责人_营业执照号码_依据中华人民共和国经济合同法及其它有关法律、法规之规定，结合家庭居室装饰的特点，甲、乙双方在同等自愿、协商一样的基础上，就乙方承包甲方发包的家庭居室装饰工程以下简称工程的有关事宜，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程地点_1.2工程内容和做法（见附表一）1.3工程承包方式：在乙方包工包料、乙方包工甲乙双方各自部分包料和乙方包工甲方负责全部供料的三种方式中，最终确定的方式为：_其中：甲方供料（见附表二之一）乙方供料（见附表二之二）1.4工程期限_天开工日期_年_月_日竣工日期_年_月_日其次条甲方工作2.1开工前_天，为乙方入场施工创建条件。包括：搬清室内家具，陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工。2.2负责供应水源、电源为乙方运用。2.3负责协调邻里关系。2.4如确需拆改原建筑物结构（包括梁、柱、板、墙等）或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续。2.5施工期间甲方仍需部分运用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作。2.6负责工程质量和进度的监督及峻工验收。第三条乙方工作3.1施工中严格执行有关工程的平安操作规范、防火规范、施工规范及质量标准，按期保质完成工程。3.2严格执行本市有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境。3.3负责爱护好被装饰居室室内的家具和陈设。第四条工程变更工程项目及做法如需变更，双方必需协商一样，同时调整相关费用（见附表三）。第五条工程工期5.1因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延。因甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方担当，工期顺延。5.2因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延，因乙方缘由造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方担当，工期不顺延。5.3因工程变更或非甲方缘由造成的停水、停电及其它不行抗力因素而影响工期的，工期相应顺延。第六条工程验收和保修6.1工程峻工后，乙方应通知甲方验收。甲方应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单（见附表四）。在工程款结清后，办理移交手续。6.2本工程自验收合格双方签字之日起保修查年。双方应在验收合格签字后，即填写工程保修单（见附表七）。第七条工程价款及结算7.1双方商定，本工程的价款为人民币（大写）_元（见附表五）。7.2本合同生效后，甲方按下表干脆向乙方支付工程款项：支付次数支付时间支付金额各次支付金额占总金额的%第一次开工前三日60%其次次工程日期过半、工程进度过半35第三次验收合格后按下款约定程序5注：本表金额单位为人民币元7.3工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后_日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单（见附表六）并签字。甲方应在签字后支付第三次工程余款，以结清工程全部款项。第八条违约责任8.1凡因本合同双方当事人中的一方不履行合同或违反国家法律法规及本市有关政策，受到罚款或给对方造成损失的，均由责任方担当责任，并赔偿给对方造成的损失。8.2未办理验收手续，甲方提前运用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责。8.3因一方缘由，造成合同无法接着履行时，该方应刚好通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的损失。第九条几项详细规定9.1因装饰居室而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，甲方负责支付清运费用人民币（大写）_元（此费用不在工程价款内）。9.2施工期间，甲方将门钥匙_把交给乙方的_负责保管。工程竣工验收后，甲方负责供应新锁_把，并由乙方当场负责安装，交付验收。第十条其它约定条款_第十一条附则11.1本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效。11.2本合同签订后不得转包。11.3甲、乙双方干脆签订合同的，本合同一式两份，甲乙双方各执一份，凡经过市场签订合同的，本合同一式三份，甲、乙双方和市场管理机构各执一份。合同履行完成后自动终止。11.4凡通过市场签订合同者，可将合同文本提交驻家庭居室装饰市场的工商行政管理部门进行鉴证，以确保双方的合法权益和合同的顺当履行。11.5本合同附件包括：工程内容及做法一览表甲、乙方装饰材料供应明细表工程变更单工程验收单工程报价单工程结算单工程保修单上述附件均为本同的组成部分，与合同正文具有同等效力。施工合同 篇6发包方（甲方）：承包方（乙方）：依照中华人民共和国合同法及其它有关法律法规，结合本市装饰装修的特点，甲、乙双方在同等、自愿、协商一样的基础上，就本装饰工程（以下简称工程）的有关事宜达成如下协议：一、 工程概况1、工程地址：xxx2、工程概况 ：外牌匾人工费二、 工程日期开工日期20_年_月_日 交工日期20_年_月_日三、 工程造价及结算方式：1、 工程总造价_元整，不含全部税金。2、 本合同签定后，甲方向乙方支付总造价%人民币_元整。3、 安装吸塑字前，甲方向乙方支付总造价的%_四、工程变更施工期间变更工程规模，施工方法，工程投资，发生技术变更而调整工程费用时，其增减额度甲、乙双方共同议定，工期顺延。五、违约责任1、 由于甲方缘由导致中途停工，或变更施工方案，甲方应补偿乙方因停工、窝工及材料损失费用。2、 由于乙方缘由逾期交工的由乙方负责。3、 甲方未办理有关手续，造成停工、窝工由甲方负责。六、其它合同一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件为本合同组成部分。合同经双方鉴定生效后，双方必需严格遵守，任何一方需变更合同内容，应经协商一样后，重新鉴定补充协议。合同有效：合同以交清尾款，签定售后保修协议为售后有效。未 交清尾款前，全部乙方施工项归乙方全部，交清尾款交工甲方运用甲方签字：乙方签字：合同签定日期：施工合同 篇7甲方：乙方：依据中华人民共和国合同法及其他相关法律法规，甲乙双方本着同等自愿、公允、诚信的原则，就XXX工业园路灯施工安装事宜协商一样，订立本合同。一.工程概况工程项目名称：XXX工业园厂区路灯安装工程地点：XXX工业园工程内容：厂区路灯安装施工资金来源：自筹资金二.工程范围厂区路灯布臵图内要求的内容。三.施工工期开工日期：_年_月_日竣工日期：_年_月_日四.质量标准根据国家建筑工程质量验收标准和甲方要求，一次性验收合格。五.合同款项与支付该合同价为包干价：86900.00元，大写：XXX元整。付款方式：验收合格后，扣除质保金一次性结算，质保金为合同总价的5%，即：4345元，大写：肆仟叁佰肆拾伍元整。六.质保期验收合格后，乙方质保时间为_年。七.违约责任由于乙方缘由，造成工程质量达不到一次性验收合格要求的，乙方负责整改完善直至合格，造成施工工期延误的，根据每天罚款3000.00元支付给甲方。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日施工合同 篇8合同编号：12281甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）依据中华人民共和国合同法、建筑工程承包合同条例和建筑工程施工合同的有关规定，结合本工程详细状况，经甲、乙双方协商一样，签订本合同，共同遵守执行。一、项目概况1、工程名称：2、工程地点：二、工程内容及主要技术参数1、工程内容：钢结构的制作、安装。2、面积：（以实际验收面积为准）。3、技术要求：以甲方确定的图纸为准。三、质量、工期1、工程质量要求：合格工程。2、工程工期：甲方具备乙方进场条件时通知乙方乙方在3天内进厂后个自然天生产、安装完毕，乙方在施工期间，如遇到工程量改变和设计变更、雨天等不行抗力因素影响，工期相应顺延。四、工程造价及付款方式1、工程造价本工程单平米造价为人民币380元平方米。总造价以验收的总面积为依据。2、付款方式1）主钢构件进场，甲方应支付乙方工程款（50%），累计支付工程款。2）工程安装完毕后，经甲方验收。验收合格后交付甲方运用。剩余工程款（50%）即人民币。预留作为质保金（六个月内结清）。五、甲乙双方负责事项（一）甲方负责事项1、负责供应钢构件堆放场地，施工用电电源、电费由甲方担当。2、甲方供应合格的支撑面，并做好预埋的协作工作。3、负责施工场地质量监督和组织验收，解除一切外来因素干扰，供应良好的平安施工环境。4、按合同约定，按期付款。（二）乙方负责事项1、严格按门式钢架轻型房屋钢架结构技术规程和钢结构工程施工及验收规范的有关规定和甲方确定的施工图施工，确保工程质量。2、按合同约定按期完工。3、严格执行甲方各项规章制度，平安生产、文明施工，杜绝一切平安事故及违法事务的发生。如发生人生、平安赔偿事故，由乙担当。六、工程验收1、工程竣工后，乙方通知甲方验收，甲方应在接到通知后_日内组织验收。2、甲方一个月内未组织验收或者干脆投入运用，即示甲方认可此工程为合格工程。3、工程未阅历收，甲方不得运用，由此造成的一切质量事故及损失由甲方承担。七、违约责任1、甲方若不按合同约定支付工程款，按合同额的日千分之三偿付乙方逾期付款违约金，由此造成的工程延误由甲方负责。2、乙方工程逾期交付，按元天赔偿甲方损失。八、附则1、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。2、本合同自甲方预付款到位后生效，工程款全部结清终止。3、本合同未尽事宜，双方协商解决。甲方（盖章）：乙方（盖章）：代表人签字：代表人签字年月日年月日本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第31页 共31页第 31 页 共 31 页第 31 页 共 31 页第 31 页 共 31 页第 31 页 共 31 页第 31 页 共 31 页第 31 页 共 31 页第 31 页 共 31 页第 31 页 共 31 页第 31 页 共 31 页第 31 页 共 31 页