一级建造师法规知识考试试题模拟卷及答案（第72期）

一级建造师法规知识考试试题模拟卷及答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.以下关于民事诉讼证据的正确表述是()。A.在民事诉讼中，书证可以只提交复印件B.未经对方当事人同意私自录制的谈话资料不能作为证据使用C.凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证D.当事人对鉴定意见有异议，鉴定人可以书面答复而不必出庭作证【正确答案】C2.【真题】某施工合同约定按固定价结算工程价款。完工后双方无法就调价问题达成一致，施工企业起诉并请求进行造价鉴定。关于该案鉴定的说法，正确的是()。A.鉴定申请应当在庭审结束前提出B.鉴定报告由造价主管部门出具C.法院对鉴定请求不予支持D.鉴定期间计入审限【正确答案】C3.某工程竣工验收合格后第11年内，部分梁板发生不同程度的断裂。经有相应资质的质量鉴定机构鉴定，确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求，则该质量缺陷应由()A.建设单位维修并承担维修费用B.施工单位维修并承担维修费用C.施工单位维修，设计单位承担维修费用D.施工单位维修，混凝土供应单位承担维修费用【正确答案】B4.下列关于人民调解的说法中，错误的是（）A.人民调解委员会调解民间纠纷可收取必要办公费用B.人民调解委员会是依法设立的调解民间纠纷的群众性组织C.人民调解委员会经调解达成的调解协议具有法律约束力D.当事人对调解协议的内容发生争议的，可以向人民法院提起诉讼【正确答案】A5.乙向甲租了一套设备，在甲不知道的情况下，乙与丙签订合同，把该套设备卖给了丙。下列说法正确的是()。A.由于乙没有处分权，因此买卖合同无效B.如合同签订后，甲将设备卖给乙，则合同确定有效C.如丙订立合同之后知道乙没有处分权，则合同无效D.如果设备已经交付给丙，则合同有效【正确答案】B6.根据我国合同法的规定，对格式条款的理解发生争议的，则（）A.有两种以上解释时，应作出有利于提供格式条款一方的解释B.有两种以上解释时，应认定该条款无效C.格式条款与非格式条款不一致时，应采用格式条款D.格式条款与非格式条款不一致时，应采用非格式条款【正确答案】D7.下列选项中，()不属于委托代理终止的原因。A.代理期限届满B.被代理人取得民事行为能力C.代理人辞去委托D.代理人死亡【正确答案】B8.某施工单位为避免破坏施工现场区域内原有地下管线，欲查明相关情况，应由()负责向其提供施工现场区域内地下管线资料。A.相关管线安装单位B.市政管理部门C.城建档案管理部门D.建设单位【正确答案】D9.某工程由甲公司承包，施工现场检查发现，工程项目管理部的项目经理、技术负责人、质量管理员和安全管理员都不是甲公司的职工，而是丙公司的职工。甲公司的行为视同()。A.用其他建筑企业的名义承揽工程B.允许他人以本企业名义承揽工程C.与他人联合承揽工程D.违法分包【正确答案】B10.【真题】在建设单位要求赶工的情形下，隐蔽工程未通过监理单位验收，施工单位继续施工，由此发生质量问题所产生费用由()承担。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.建设主管部门【正确答案】A11.根据绿色施工导则，为有效防治扬尘大气污染，施工单位在土方施工作业过程中，采取的下列措施中，错误的是()A.运送土方车辆封闭严密B.施工现场出口应设置洗车槽C.土方作业阶段采取洒水、覆盖等措施D.结构施工阶段，作业区目测扬尘高度控制在2m以下【正确答案】D12.下列关于工程分包的表述中，正确的是()。A.工程施工分包是指承包人将中标工程项目分解后分别发包给具有相应资质的企业完成B.专业工程分包是指专业工程承包人将所承包的部分专业工程施工任务发包给具有相应资质的企业完成C.劳务作业分包是指施工总承包人或专业分包人将其承包工程中的劳务作业分包给劳务分包企业D.劳务分包企业可以将承包的部分劳务作业任务分包给同类企业【正确答案】C13.【真题】下列物权种类中，属于担保物权的是（）。A.抵押权B.使用权C.收益权D.地役权【正确答案】A14.【真题】特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，最迟应在安全检验合格有效届满前（）内向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。A.1个月B.10天C.15天D.2个月【正确答案】A15.建筑市场主体的诚信评价，包括政府对市场主体的诚信评价和社会中介信用机构的信用评价，前者是()。A.以守法、守信、守德和综合实力为基础的综合评价B.以守法为基础、根据违法行为的行政处罚记录的诚信评价C.以建筑市场主体行为为依据，对社会关注的焦点、热点问题的评价D.市场主导、以建筑市场信用平台的记录为基础的评价【正确答案】B16.【真题】关于确定中标人的说法,正确的是()。A.投标人不得授权评标委员会直接确定中标人B.排名第一的中标候选人放弃中标的,招标人必须重新招标C.确定中标人选,招标人可以就投标价格与投标人进行谈判D.国有资金占控殷地位的依法必须进行招标的项目,招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人【正确答案】D17.当事人在买卖合同中未明确约定履行地点的，以约定的()为合同履行地。A.交货地点B.货物到达地C.货物验收地D.货物安装调试地【正确答案】A18.【真题】根据建设工程质量管理条例，注册建造师因过错造成重大质量事故，情节特别恶劣的，其将受到的行政法为（）A.终身不予注册B.吊销执业资格证书，5年内不子注册C.责令停止执业3年D.责令停止执业1年【正确答案】A19.某建筑节能分部工程施工完毕后，由（）组织相关单位人员进行节能分部分项工程的检查验收。A.建设单位B.设计单位C.监理单位D.施工单位【正确答案】C20.【真题】根据招标投标法，投标人补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人的时间期限应在()。A.评标截止时间前B.评标开始前C.提交投标文件的截止时间前D.投标有效期内【正确答案】C21.【真题】根据建设工程质量管理条例，建设单位在申领许可证之前，应当按照有关规定办理()A.开工报告手续B.监理单位的委托手续C.保证安全施工措施的审批手续D.工程质量监督手续【正确答案】D22.根据民法通则，关于代理的说法，正确的是()。A.代理人在授权范围内实施代理行为的法律后果由被代理人承担B.代理人可以超越代理实施代理行为C.被代理人对代理人的一切行为承担民事责任D.代理是代理人以自己的名义实施民事法律行为【正确答案】A23.某工程项目完成施工拟进行竣工验收，按照建设工程质量管理条例规定，下列不属于工程竣工验收必备条件的是()。A.有完整的技术档案和施工管理资料B.有勘察、设计、施工、监理等单位共同签署的质量合格文件C.有施工单位签署的工程保修书D.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告【正确答案】B24.某房屋预售合同房价80万元，买房人交付了定金20万元。房屋建成后，房产商把房屋高价转卖给他人。买房人可要求房产商返还（）A.20万元B.32万元C.36万元D.40万元【正确答案】C25.某旧城改造项目范围内有部分建筑需要拆除，建设单位向市政府房屋拆迁管理部门申请领取房屋拆迁许可证，则其应提交的资料中不包括()A.旧城改造项目批准文件B.建设用地规划许可证C.建设工程规划许可证D.国有土地使用权批准文件【正确答案】C26.下列具体行为中，不能构成合法留置关系的是()。A.拖欠构件厂加工费用而留置加工构件B.拖欠运输公司运输费用而留置部分运输的材料C.拖欠检测单位检测费用而不按照约定提供检测报告D.拖欠停车处看管费用而拒绝交付保管车辆【正确答案】C27.施工中，施工单位经监理工程师进行隐蔽工程验收后进行覆盖，后由于监理人员的更换要求对隐蔽部位重新剥露检验。检验发现质量不符合设计要求，则剥露修复和重新隐蔽的费用损失和工期由()承担。A.业主B.施工单位C.监理单位D.业主和监理单位共同【正确答案】B28.生产安全事故报告和调查处理条例规定，安全事故调查组应当自事故发生之日起60日内提交事故调查报告；特殊情况，经批准可以适当延长，但延长的期限最长不超过()。A.15日B.30日C.60日D.120日【正确答案】C29.【真题】根据建设工程质量管理条例，下列分包情形中，不属于违法分包的是（）A.施工总承包合同中朱有约定，承包单位又未经建设单位认可，就将其全部劳务作业交由劳务单位完成B.总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位C.施工总承包单位将工程主体结构的施工分包给其他单位D.分包单位将其承包的专业工程进行专业分包【正确答案】A30.根据我国物权法关于设立建设用地使用权的相关规定，工业、商业、旅游、娱乐和商品住宅等经营性用地以及同一土地有两个以上意向用地者的，不能采取（）方式出让。A.招标B.拍卖C.协议D.挂牌【正确答案】C31.某施工单位分别对两个建设单位的工程项目投标，但是在提交标书时，不慎将两个项目的投标文件互相错投。则此施工单位的两个投标文件均不构成要约，其原因是()A.要约内容不明确B.要约人不特定C.受要约人错误D.无订立合同的意思表示【正确答案】C32.甲、乙双方签订了成套设备采购合同，合同总价为200万元人民币。合同订立后，甲方向乙方支付了30万元人民币定金，乙收取定金后拒不发货，则甲可以要求乙返还()万元人民币。A.30B.40C.60D.200【正确答案】C33.某建设工程发包人经过招标确定了中标人，双方依法签订了施工合同，则该施工合同成立的时间为()之日。A.合同备案B.中标通知发出C.评标委员提交评标报告D.发包人确定中标人【正确答案】B34.某建筑设计公司工程师张某接受公司指派的任务，为某住宅楼绘制出具施工图纸。按照著作权法的规定，下列表述正确的是()。A.张某享有工程设计图的署名权，该公司享有著作权的其他权利B.张某享有工程设计图的发表权、署名权、修改权和保护作品完整权，该公司享有著作权的其他权利C.张某享有工程设计图的所有权利，但该公司在其业务范围内可以优先使用D.该公司享有工程设计图著作权的所有权利，但应当给予张某相应的奖励【正确答案】A35.知识产权的法律特征具有()。A.新颖性B.地域性C.创造性D.实用性【正确答案】B36.经人民调解委员会调解达成调解协议后，双方当事人认为有必要的，可以共同向()基层人民法院申请司法确认调解协议。A.被告住所地B.原告住所地C.调解协议签订地D.调解组织所在地【正确答案】D37.某工程项目完工后，施工单位于2016年3月5日提请建设单位进行竣工验收，工程于2016年3月18日通过验收，建设单位于2016年3月28日履行了备案手续，后于2016年4月2日工程交付建设单位使用，则该工程质量保修期的起始日是()A.2016年3月5日B.2016年3月18日C.2016年3月28日D.2016年4月2日【正确答案】B38.【真题】根据民事诉讼法，申请仲裁裁决强制执行的期间()A.6个月B.1年C.2年D.3年【正确答案】C39.某民营企业对开发的住宅类房地产项目进行施工招标。根据招标投标法实施条例，下列关于招标人权利的说法中，正确的是（）A.一般招标项目可以采取指定或者推荐专家方式组建评标委员会B.中标候选人公示期间，招标人对投标人提出的异议作出答复前，应当暂停招标投标活动C.招标人有权要求投标人对投标文件作出必要的澄清或者说明D.招标人必须确定排名第一的中标候选人为中标人【正确答案】B40.【真题】施工人员对设计结构安全的试块，试件以及有关材料，应当在（）监督下现场取样，并送县真相应资质等级的质量检测单位进行检测.A.施工企业质量管理部门B.设计单位或监理单位C.工程质量监督机构D.建设单位或监理单位【正确答案】D41.甲和乙签订了材料运输合同，由乙和丙以汽车运输方式联运，甲向乙支付了运费。途经丙运输区段时，由于司机疲劳驾驶使货车侧翻，导致部分材料被毁。事故处理后，丙将其余材料送至指定地点。对此，下列说法中正确的是()。A.丙应对此承担全部责任B.甲应要求乙退还运费C.乙和丙对此承担连带责任D.甲直接要求丙赔偿损失【正确答案】C42.某建筑企业员工在工程施工中受伤，员工近亲属认为应属于工伤，建筑企业不认为是工伤，则应由()对是否属于工伤承担举证责任。A.员工B.建筑企业工会组织C.建筑企业D.社会保险行政部门【正确答案】C43.我国建筑法规定的建筑意外伤害险属于（）。A.强制保险?B.自愿保险?C.人身保险?D.责任保险?【正确答案】A44.到“十二五”期末，“三项岗位”人员持证上岗最低比例为（）A.75%B.85%C.95%D.100%【正确答案】D45.?建设单位用地审批应当（）。A.由工程所在地土地管理部门审批B.由省、自治区、直辖市人民政府土地管理部门批准C.由工程所在地土地管理部门审查，报本级人民政府批准D.由工程所在地土地管理部门审查，报上级人民政府土地管理部门批准?【正确答案】C46.建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备的安全生产条件有()。A.制定完备的安全生产规章制度和操作规程B.配备兼职安全生产管理人员C.各分部分项工程有应急预案D.为从业人员办理意外伤害保险【正确答案】A47.【真题】施工企业的施工现场消防安全责任人是()。A.施工企业负责人B.专职安全员C.专职消防安全员D.项目负责人【正确答案】D48.工程项目管理企业受建设单位委托，按合同约定可以()。A.直接承担该工程的勘察、设计、施工业务B.直接与该工程项目的总承包单位签订合同C.协助业主与该工程项目的总承包单位签订合同并监督合同的履行D.分包该工程项目的物资采购业务【正确答案】C49.对总承包单位与分包单位就分包工程承担连带责任的正确理解是()。A.建设单位只能向分包单位请求赔偿，不能向总承包单位请求赔偿B.在总承包单位或分包单位赔偿前，均有权要求建设单位向另一方请求赔偿C.在总承包单位或分包单位赔偿后，有权依据分包合同对于不属于自己责任的赔偿向另一方进行追偿D.连带责任仅限于连带赔偿责任，不连带承担其他合同义务【正确答案】C50.在某工程项目施工中，施工企业经项目经理签字的材料款，未能按时支付，则承担法律责任的主体是()。A.施工企业B.项目经理C.建设单位D.项目经理部【正确答案】A51.【真题】根据建设工程安全生产管理条例，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全隐患且情况严重的，应当（）。A.要求施工单位整改，并及时报告有关主管部门B.要求施工单位整改，并及时报告建设单位C.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告有关主管部门D.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位【正确答案】D52.下列关于工程承包活动的表述中，正确的是()A.总承包通常分为工程总承包和施工总承包B.具有勘察、设计综合资质的企业，可承接施工总承包业务C.甲公司有施工总承包资质，但不能以EPC方式承包工程D.乙公司刚刚成立，暂以合作伙伴企业的名义承包工程【正确答案】A53.下列关于招标投标人的说法正确的是()。A.投标人应当具备承担招标项目的能力B.招标人已经落实进行招标项目的资金来源，可以不在招标文件中载明C.投标人参加依法必须进行招标的项目的投标，不受任何地区或部门的限制D.投标人是响应招标、参加投标竞争的自然人、法人或者其他组织【正确答案】A54.公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起（）内提出行政复议申请；但是法律另有规定的除外。A.15日B.2个月C.6个月D.2年【正确答案】B55.按照建设工程质量管理条例的规定，建设单位在领取施工许可证或者开工报告()，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。A.之前B.之后C.同时D.之前或同时【正确答案】A56.根据招标投标法，招标代理机构应当具备的条件不包括()A.有从事招标代理业务的营业场所和相应资金B.有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量C.有符合法律规定条件，可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库D.有一定数量的具有工程招标资格证书的人员【正确答案】D57.在债的发生依据中，既未受人之托，也不负有法律规定的义务，而自觉为他人管理事务或提供服务的行为是()。A.无权代理B.不当得利C.侵权行为D.无因管理【正确答案】D58.【真题】要式合同是指()的合同。A.法律上已经确定了一定的名称和规则B.当事人双方互相承担义务C.根据法律规定必须采用特定形式D.当事人双方意思表示一致即告成立【正确答案】C59.某建筑工程深基坑施工过程中，基坑支护专项方案由土方分包单位组织编制完成，则该专项方案应由()来组织专家论证。A.建设单位B.总承包单位C.土方分包单位D.监理单位【正确答案】B60.甲与乙因施工合同纠纷诉至人民法院。在法庭调查时，乙出示了双方订立的有效仲裁协议，此时人民法院应当()A.驳回起诉B.继续审理C.终止审理D.将案件移交合同约定的仲裁机构【正确答案】B61.划拨土地使用权只能由()人民政府依法批准。A.县级以上B.中央C.省级以上D.镇级以上【正确答案】A62.【真题】关于无资质的“实际施工人”利益受到侵害时处理的说法，正确的是()。A.无资质承包主体签订的劳务分包合同无效，其合同权益不受法律保护B.实际施工人不能向没有合同关系的建设工程项目的发包方主张权利C.实际施工人以发包人为被告主张权利时，则与转包人、违法分包人无关D.建设工程项目发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任【正确答案】D63.关于工程建设的标准，说法错误的是（）A.行业标准在相应的国家标准实施后，自行废止B.工程建设行业标准实施后也需要复审C.工程建设地方标准中没有强制性条文D.工程建设地方标准应报国务院建设行政主管部门备案【正确答案】C64.某建筑公司总工程师窦某在完成单位工作过程中，利用自己业余时间编著了较为先进专业施工工法，则关于该作品的使用表述错误的是()。A.该作品著作权由窦某享有B.该作品建筑公司有权在业务范围内优先使用C.窦某完全可以将该作品著作权许可第三人使用D.经单位同意，窦某可以许可第三人使用【正确答案】C65.施工项目负责人是指施工企业的()。A.总经理B.总工程师C.项目经理D.董事长【正确答案】C66.【真题】关于物权保护的说法，正确的是（）。A.物权受到侵害的，权利人不能通过和解方式解决B.侵害物权造成权利人损害的，权利人既可请求损害赔偿，也可请求承担其他民事责任C.侵害物权的，承担民事责任后，不再承担行政责任D.物权的归属、内容发生争议的，利害关系人应当请求返还原物【正确答案】B67.某必须招标的建设项目，共有三家单位投标，其中一家未按招标文件要求提交投标保证金，则关于对投标的处理是否重新发包，下列说法中正确的是()A.评标委员会可以否决全部投标，招标人应当重新招标B.评价委员会可以否决全部投标，招标人可以直接发包C.评价委员会必须否决全部投标，招标人应当重新招标D.评价委员会必须否决全部投标，招标人可以直接发包【正确答案】A68.【真题】根据建设工程安全生产管理条例，注册执业人员未执行工程建设强制性标准可责令其停止执业（）。A.1个月以上3个月以下B.3个月以上1年以下C.3个月以上2年以下D.6个月以上1年以下【正确答案】B69.安全生产责任制的主要内容不包括()。A.确立安全责任管理体系责任制B.项目经理等从事建筑活动主体的负责人的安全生产责任制C.从事建筑活动主体的职能机构或职能处室负责人及其工作人员的安全生产责任制D.技术员等岗位人员的安全生产责任制【正确答案】A70.某建筑设计注册执业人员在施工图纸设计过程中，严重违反民用建筑节能强制性标准的规定，造成严重后果，按照民用建筑节能条例的规定，可由颁发资格证书的部门吊销执业资格证书，()内不予注册。A.1年B.2年C.3年D.5年【正确答案】D71.受要约人向要约人发出了同意签约的承诺，但由于邮递原因承诺书超过期限到达乙公司，则该承诺属于()。A.承诺超期，该承诺无效B.承诺超期，该承诺是否有效由要约人决定C.承诺延误，该承诺无效D.承诺延误，该承诺是否有效由要约人决定【正确答案】D72.【真题】关于施工企业资质证书的申请、延续和变更的说法，正确的是()。A.企业首次申请资质应当申请最低等级资质，但增项申请资质不必受此限制B.施工企业发生合并需承继原建筑业企业资质的，不必重新核定建筑业企业资质等级C.被撤回建筑业企业资质的企业，可以在资质被撤回后6个月内，向资质许可证机关提出核定低于原等级同类别资质的申请D.资质许可机关逾期为做出资质准予延续决定的，视为准予延续【正确答案】D73.应当公开招标的建设工程项目出现下列情形时，经批准可以进行邀请招标的是（）。A.项目技术比较复杂B.拟进行公开招标的费用比较多C.采用不可替代的专利的项目D.因特殊要求只有少数几家投标人可供选择【正确答案】D74.根据民事诉讼法的规定，书记员应当将法庭审理的全部活动记人笔录，由书记员和()签名。A.审判人员B.当事人C.陪审员D.院长【正确答案】A75.【真题】关于在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的说法，正确的是（）。A.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区域不得进行爆破作业B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业，必须经国务院批准C.因特殊，情况需要在文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准D.在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，必须经国务院文物行政部门批准【正确答案】C76.下列关于二审法院处理不服第一审判决、裁定的上诉案件的表述中，不正确的是()。A.对不服一审裁定的上诉案件，一律使用裁定B.二审法院审理上诉案件，不能进行调解C.二审法院判决宣告前，上诉人申请撤诉的，是否准许，由二审法院裁定D.二审法院的判决、裁定，是终审的判决裁定【正确答案】B77.【真题】按照各法院的辖区和民事案件的隶属关系，划分同级法院受理第一审民事案件的分工和权限，称为()。A.级别管辖B.指定管辖C.地域管辖D.移送管辖【正确答案】C78.保险合同订立的双方当事人是()。A.保险人与投保人B.投保人与受益人C.保险人与被保险人D.保险人与受益人【正确答案】A79.在合同中约定把未来期限作为合同效力消灭的根据，该合同是（）A.预期违约合同B.附终止期限合同C.附生效期限合同D.附解除条件合同【正确答案】B80.企业提取的安全费用的使用方式为()。A.自提自用B.政府收取C.第三方代管D.共同监管【正确答案】A81.在某案件仲裁裁决作出过程中，3名仲裁员针对某争议问题的意见不能形成多数意见，则该部分仲裁裁决()。A.暂不作出B.由秘书长裁定C.应当按首席仲裁员意见作出D.由专家委员会裁定【正确答案】C82.在施工合同履行过程中，当事人一方可以免除违约责任的情形是()A.因为建设单位拖延提供图纸，导致建筑公司未能按合同约定时间开工B.因为建筑公司自有设备损坏，导致工期拖延C.因为发生洪灾，建筑公司无法在合同约定的工期内竣工D.因为三通一平工期拖延，建设单位不能在合同约定的时间内提供施工场地【正确答案】C83.我国知识产权的主体包括著作权、专利权和()。A.发现权B.商标专用权C.发明权D.其他科技成果权【正确答案】B84.甲公司投标承包了一栋高档写字楼工程的施工总承包业务，经业主方认可将其中的专业工程分包给了具有相应资质等级的乙公司，工程施工中因乙分包的工程发生了质量事故给业主造成了10万元的损失，对此，正确的处理方式应当是（）A.业主方只能要求乙赔偿?B.如果业主方要求甲赔偿，甲可以乙是业主认可的分包商为由而拒绝?C.甲不能拒绝业主方的10万元赔偿要求，但赔偿后可按分包合同的约定向乙追赔?D.乙可以拒绝甲的追赔要求【正确答案】C85.建设单位于2012年2月15日申请领取了施工许可证，但因项目拆迁受阻，工程于2013年2月22日才决定开工。则建设单位()。A.向发证机关报告后即可开工B.应向发证机关申请施工许可证延期C.应向发证机关重新申请领取施工许可证D.应当报发证机关重新核验施工许可证【正确答案】C86.某工程需租用钢管，双方约定租赁期限为8个月，则下列关于该租赁合同的说法，错误的是()A.应以书面方式订立B.若以口头方式订立，则租赁期视为6个月C.若以口头方式订立，出租人可随时解除合同D.若以口头方式订立，承租人可随时解除合同【正确答案】B87.?担保活动应遵循的原则不包括（）。A.诚信?B.平等?C.自愿?D.公开?【正确答案】D88.某建设工程施工合同中约定了三种优先权，即：抵押权人的优先受偿权；消费者交付全部或者大部分购房款项后对房屋所有权的优先权；承包人就欠款工程的拍卖价款享有优先受偿权。上述三种优先权利的法定优先顺序是（）A.B.C.D.【正确答案】C89.下列关于保险合同的说法中，正确的是()。A.保险合同只能由被保险人和保险人签订B.被保险人或受益人必须是投保人C.保险合同仅以财产为保险标的D.受益人由被保险人或投保人指定【正确答案】D90.某仲裁委员会仲裁某一建设工程施工合同争议案件，仲裁庭对建设工程施工合同的效力争议事项未能形成多数意见，本案中有关建设工程施工合同效力问题应()裁决。A.按首席仲裁员的意见作出B.由人民法院审理C.请示仲裁委员会主任并按其意见作出D.重新组成仲裁庭经评议后作出【正确答案】A91.?根据招标投标法规定，两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标是（）A.共同投标?B.联合投标?C.协作投标?D.合作投标?【正确答案】B92.下列关于招标文件的说法正确的是()。A.国家对招标项目的技术、标准有规定的，招标人可以在招标文件中提出相应要求或者以其他方式另行提出相应要求B.依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于15日C.招标文件中应当明确最高投标限价和最低投标限价D.招标人应当在招标文件中载明投标有效期【正确答案】D93.?专项方案应当由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核，经审核合格后的，由施工单位（）签字。A.技术负责人?B.项目经理?C.负责人?D.行政部门?【正确答案】A94.甲某与某建筑施工企业签订了劳动合同，其劳动合同期限为6年，则甲的试用期应在（）个月内确定。A.1B.2C.3D.6【正确答案】D95.【真题】行政责任的承担方式包括行政处罚和()。A.行政复议B.行政处分C.行政赔偿D.行政许可【正确答案】B96.受建设单位委托，承包企业按照合同约定，对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包的，属于（）A.投资总承包B.施工总承包C.分项总承包D.工程总承包【正确答案】D97.【真题】根据建设工程安全生产管理条例，关于出租单位出租未经安全性能检测的施工机具及配件的行政责任的说法，正确的是（）。A.责令限期改正，并处合同价款1倍以上3倍以下的罚款B.责令停业整顿，降低资质等级C.责令限期改正，情节严重的，吊销资质证书D.责令停业整顿，并处5万以上10万以下的罚款【正确答案】D98.【真题】关于发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的说法，正确的是()。A.必须在合同中有此约定，才可作为结算依据B.这是法定的视为认可竣工结算文件的情形C.即使合同通用条款中由此约定，也不能作为结算依据D.此约定即使写入合同中，也属无效条款【正确答案】B99.公民、法人或者其他组织认为行政机关的()侵犯其合法权益的，可以向人民法院提起行政诉讼。A.具体行政行为B.工作人员职务行为C.行政处分行为D.民事侵权行为【正确答案】A100.【真题】某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该以()作为结算工程款的依据。A.双方达成的补充协议B.双方签订的备案合同C.类似项目的结算价格D.市场的平均价格【正确答案】B二.多选题(共70题)1.关于建设工程总承包的发包，下列说法正确的有()。A.建筑工程的发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工一并发包给一个工程总承包单位B.建筑工程的发包单位不可以将建筑工程的勘察、设计、施工与设备采购一并发包给一个工程总承包单位C.建筑工程的发包单位不可以将建筑工程勘察、设计、施工割裂开来，分别发包给三个工程总承包单位D.建筑工程的发包单位可以将建筑工程勘察、设备采购发包给一个工程总承包单位E.建筑工程的发包单位可以将建筑工程施工、设备采购发包给一个工程总承包单位【正确答案】ADE2.某市一基础设施项目进行招标，现拟组建招标评标委员会，按评标委员会和评标方法暂行规定，下列人员中不得担任评标委员会成员的有()。A.投标人的亲属B.行政监督管理部门人员C.与投标人有经济利益关系的人员D.招标代理机构的工作人员E.与招标人有利害关系的人员【正确答案】ABCD3.?无权代理的表现形式有（）A.无合法授权的代理行为?B.代理权终止后的代理行为?C.代理权限不明的代理行为?D.超越代理权限而为的代理行为E.人民法院指定而发生的代理行为?【正确答案】ABD4.【真题】根据建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任终究暂行办法，下列人员中，属于五方责任主体项目负责人的有()。A.建设单位项目负责人B.监理单位负责人C.勘察单位项目负责人D.施工单位项目经理E.造价单位项目负责人【正确答案】ACD5.环境噪声污染防治法规定，产生环境噪声污染的企业事业单位，（）环境噪声污染防治设施的，必须事先报经所在地的县级以上地方政府环境保护行政主管部门批准。A.报装B.维修C.调试D.拆除E.闲置【正确答案】DE6.【真题】建设项目中防治污染的设施，必须与主体工程同时()。A.立项B.竣工C.设计D.施工E.投入使用【正确答案】CDE7.某工程公司董事会换届选举中，当选董事中有下列人员。根据公司法的规定，当选无效的有()A.赵某六年前因犯贪污罪被判处有期徒刑两年B.钱某两年前担任另一公司经理时，因重大决策失误致该公司破产解散C.孙某去年担任另一企业财务负责人，因偷漏税款而致企业被吊销营业执照D.李某因购买住房而按揭贷款上百万元E.周某70岁，因患病而行动不便【正确答案】AB8.【真题】关于地役权,下列表述正确的是（）。A.当事人应当采用书面形式订立地役权合同B.地役权合同应包括解决争议的方法C.地役权自地役权合同签订时设立D.地役权自地役权合同生效时设立E.未经登记,不得对抗善意第三人【正确答案】ABDE9.施工单位的下列做法中，违反国家有关环境保护法律规定的有()A.在施工现场附近的河流中清洗油桶B.将施工垃圾处理后倒入附近河流C.转运施工废弃物时未对其进行掩盖D.居民区附近的高架桥施工时未设置声屏障E.工程抢修工作一直持续到22点【正确答案】ABCD10.总承包单位要将所承包的工程进行再分包，应当符合的条件有()A.应当依法告知建设主管部门并取得认可B.再分包的内容为总承包合同中规定的分包内容C.在总承包合同中没有规定的分包内容，应事先已征得建设单位的同意D.应接受建设单位直接指定的分包人E.应当在建设单位推荐的分包单位中选择【正确答案】BC11.投标文件有下列()情形之一的，招标人不予受理。A.未按要求密封递送的标书B.无单位盖章或法人代表签字C.逾期送达或未送达指定地点的D.未按招标文件要求提交保证金E.联合体投标未附有联合体各方共同投标协议【正确答案】AC12.【真题】当事人对法院管辖权有异议，应当在（）提出。A.第一次开庭时B.提交答辩状期间C.被告收到起诉状副本之日起15日内D.法庭辩论终结前E.第一审判决作出前【正确答案】BC13.根据合同法，下列会导致合同的权利义务终止的情形有()。A.合同变更B.债务相互抵消C.债务已按约定履行完毕D.债务人依法将标的物提存E.债权债务同归于一人【正确答案】BCDE14.建设单位办理工程竣工验收备案应提交的文件包括()A.规划、环保部门出具的准许使用文件B.工程竣工验收报告C.施工单位签署的工程质量保修书D.工程竣工验收备案表E.施工许可证【正确答案】ABCD15.甲、乙两公司发生建设工程施工合同纠纷，经仲裁委员会审理作出仲裁裁决书。乙公司向法院申请执行后，甲公司申请不予执行。甲公司提出的下述理由中，法律规定不予执行的情形包括()。A.裁决不合理B.仲裁庭的组成违反法定程序C.认定事实的主要证据不足D.适用法律确有错误E.裁决的事项不属于仲裁协议的范围【正确答案】BCDE16.下列关于建设工程质量最低保修期的年限，说法正确的是()。A.外墙面防渗漏工程的保修期是2年B.空调制冷系统专业工程的保修期是2年C.地面石材铺贴工程的保修期是2年D.电气工程的保修期是2年E.主体结构工程保修期为无限期【正确答案】CD17.注册建造师有()情形的，由注册机关办理注销手续，收回注册证书和执业印章或者公告其注册证书和执业印章作废。A.受到刑事处罚B.依法被撤销注册C.依法被吊销注册证书D.年龄超过55周岁E.被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止满3年【正确答案】ABC18.【真题】关于劳动工资保障制度的说法，正确的有()A.乡镇企业不适用最低工资标准制度B.延长工作时间工资不包括在最低工资内C.有毒有害等特殊工作条件下的津贴包括在最低工资D.劳动者依法参加社会活动期间，用人单位应当依法支付工资E.最低工资的具体标准由省级人民政府规定，报国务院备案【正确答案】BDE19.下列属于工程总承包方式的是（）A.设计-施工总承包（D-B）B.设计采购施工（EPC）C.采购-施工总承包（P-C）D.建设-转让总承包（B-T）E.设计-采购总承包（E-P）【正确答案】ABCE20.【真题】施工企业的主要责任人，对于本单位生产安全工作的主要职责包括()。A.建立、健全本单位安全生产责任制B.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程C.保证本单位安全生产投入的有效实施D.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患E.编制专项工程施工方案【正确答案】ABCD21.当事人可以对债权请求权提出诉讼时效抗辩，但对下列()项债权请求权提出诉讼时效抗辩的，人民法院不予支持。A.支付存款本金及利息请求权B.基于投资关系产生的缴付出资请求权C.支付拖欠建筑工程材料款本息请求权D.兑付国债金融债券以及向不特定对象发行的企业债券本息请求权E.请求施工人承担建设工程保修责任的【正确答案】ABD22.建筑施工企业如发生下列()行为，将受到主管部门责令其在建项目停止施工的处罚。A.未取得安全生产许可证从事建筑施工活动B.安全生产许可证有效期满未办理延期手续继续从事施工活动C.转让安全生产许可证施工的D.冒用他人安全生产许可证的E.使用伪造安全生产许可证的【正确答案】ABDE23.根据民事诉讼法及相关规定，下列在建设工程施工合同纠纷的诉讼中，能作为证据的有()A.律师代理意见B.施工单位偷录的谈判录音C.工程设计图纸D.工程质量鉴定报告E.被告法定代表人的陈述【正确答案】CDE24.下列关于建设工程一切险的说法，正确的是（）A.应由发包人投保和承担费用B.被保险人不包括业主聘用的建筑师，工程师及其他专业顾问C.用设计错误引起的损失和费用，保险人不负责赔偿D.保险责任自工程在工地动工或用于保险工程的材料设备运抵工地之时起始E.保险期限的起始或终止不得超出保险单明细表中所列明的保险生效日或终止日【正确答案】ACD25.【真题】投标人相互串通投标报价,损害招标人利益,情节严重的,可能承担的刑事责任有()。A.没收财产B.拘役C.有期徒刑D.罚金E.管制【正确答案】BCD26.【真题】关于申请领取施工许可证的说法，正确的有（）。A.应当委托监理的工程已委托监理后才能申请领取施工许可证B.领取施工许可证是确定建筑施工企业的前提条件C.法律、行政法规和省、自治区、直辖市人民政府规章可以规定申请施工许可证的其他条件D.在申请领取施工许可证之前需要楼市建设资金E.在城市、镇规划区的建筑工程，需要同时取得建设用地规划许可证和建设工程规划许可证后，才能申请办理施工许可【正确答案】ADE27.某工程项目工程主体结构已基本完工，由于建设单位未依约支付相应工程款，施工单位提出解除合同并通知了建设单位。双方在协商时各自提出了自己的观点，这些观点中正确的是()。A.合同解除后，对于主体未完成部分的工程，施工单位有义务完成B.合同解除后，已完的工程部分应予拆除恢复原状C.合同的解除须经法院或仲裁确认后才生效D.合同解除后，对于未完部分的工程终止履行E.施工单位要求解除合同，同时可以要求赔偿损失【正确答案】DE28.【真题】关于工程建设缺陷责任期确定的说法，正确的有（）?A.发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后进入缺陷责任期?B.缺陷责任期一般为6个月.12个月或24个月?C.发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后60天后，自动进入缺陷责任期?D.缺陷责任期一般从工程通过竣（交）工验收之日起计?E.承包人导致竣工迟延的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计?【正确答案】BDE29.下列关于提存的说法中，正确的有()A.自提存之日起，债务人的债务视为履行完毕B.自债权人领取提存物之日起，提存物所有权转归债权人C.自提存之日起，提存物损毁、灭失的风险转归债权人D.如债权人对债务人负有未到期债务的，在债权人未履行债务或者提供担保之前，提存部门根据债务人的要求应当拒绝其领取提存物E.债权人领取提存物的权利，自提存之日起五年内不行使而消灭【正确答案】ACDE30.下列关于行政许可的听证程序，说法正确的是()。A.利害关系人申请听证的，行政机关不得拒绝B.行政机关认为应当听证的，应当向社会公告，并举行听证C.行政机关组织并承担听证的费用D.收到申请人、利害关系人听证申请后，行政机关应当在15日内组织听证E.法律规定实施行政许可应当听证的事项，行政机关必须组织听证【正确答案】ACE31.因建筑物或者其他设施以及建筑物上的搁置物、悬挂物发生倒塌、脱落、坠落造成他人损害的，其赔偿责任主体是()。A.所有人B.管理人C.监理人D.使用人E.政府【正确答案】ABD32.【真题】根据担保法,下列主体可以作为保证人的有()。A.某公司的职能部门B.某市人民法院C.某有限责任公司D.自然人孙某E.某建筑大学【正确答案】CD33.所有权的内容包括()。A.占有权B.处分权C.使用权D.抵押权E.收益权【正确答案】ABCE34.必须按照国家规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证，方可上岗作业的建筑施工特种作业人员包括（）A.垂直运输机械作业人员B.安装拆卸工C.爆破作业人员D.起重信号工E.模板施工人员【正确答案】ABCD35.下列债权请求权中，当事人提出诉讼时效抗辩时，人民法院不予支持的有()A.支付存款本金及利息请求权B.基于投资关系产生的缴付出资请求权C.支付拖欠建筑工程材料款本息请求权D.兑付国债、金融债券以及向不特定对象发行的企业债券本息请求权E.履行建设工程保修义务的请求权【正确答案】ABD36.某建筑施工企业在项目投标过程中不慎将安全生产许可证遗失，则其应()。A.立即向建设行政主管部门报告B.立即向原颁证机关报告C.立即向投标单位报告D.在公众媒体上申明作废后补办E.直接到原颁证机关补办【正确答案】BD37.【真题】关于在文物保护单位控制地带内进行建设的说法，错误的有()。A.全国重点文物保护单位周围的建设控制地带的划定，应报国务院批准B.不得建设污染文物保护单位及其环境的设施C.不得破坏文物保护单位的历史风貌D.进行爆破作业，需经国务院文物行政部门批准E.全国重点文物保护单位不得拆除【正确答案】AD38.下列行为中，属于侵犯注册商标专用权的有()。A.未经商标注册人许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标B.伪造他人注册商标标识C.销售侵犯注册商标专用权的产品D.给他人的注册商标专用权造成损害E.使用他人发明专利【正确答案】ABCD39.以下情况可能会造成工期延误，但经工程师确认，其中()情况工期可相应地顺延。A.分包商工期拖延B.设计变更和工程量增加C.发包方未按合同约定提供图纸D.不可抗力E.承包方因质量不合