监理工程师《建设工程合同管理》考试试题模拟卷及参考答案（第66期）

监理工程师建设工程合同管理考试试题模拟卷及参考答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.在FIDIC施工合同条件中，承包商只可提出费用索赔，不可提出工期和利润索赔的是()。A.业主提前占用工程B.异常不利的气候条件C.施工中遇到废弃物和古迹D.业主办理的保险未能从保险公司获得补偿部分【正确答案】D2.【真题】根据FIDIC施工合同条件中对变更的规定，工程师发布的下列变更指示中，错误的是（）。A.改变设计图样中某建筑物的位置和尺寸B.将承包范围内的部分施工任务交予其他承包商完成C.增加与工程相关的必要附加工作D.推迟承包商施工计划中部分工程的施工时间【正确答案】B3.【真题】根据标准施工合同，关于预付款担保方式及生效的说法，正确的是（）。A.采用无条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效B.采用有条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效C.采用无条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效D.采用有条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效【正确答案】A4.招标人向建设行政主管部门办理（）手续认可后才可进行招标工作。A.立项批准B.征地许可C.安全许可D.申请招标【正确答案】D5.在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是（）招标。A.设计B.施工C.设备采购D.材料采购【正确答案】A6.甲公司与乙公司签订的采购合同约定，10月13日甲公司向乙公司支付50万元预付款，11月13日乙公司将采购物品送至甲公司处。但在10月10日，甲公司获取确切证据证明乙公司届时将不能履行合同，10月13日乙公司要求甲公司支付预付款，此时甲公司可以行使（）。A.后履行抗辩权B.不安抗辩权C.同时履行抗辩权D.撤销权【正确答案】B7.保证期间债权人与债务人协议变更主合同或者债权人许可债务人转让债务的，应当取得()的书面同意。A.被保证人B.第三人C.保证人D.公证机关【正确答案】C8.对潜在投标人进行（）的目的是考察企业的总体能力是否具备完成招标工作所要求的条件。A.现场考察B.资格预审C.发布招标公告D.解答投标人的质疑【正确答案】B9.关于建筑工程一切险的保险期限的表述中，不正确的是（）。A.建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始B.在任何情况下，保险人承担损害赔偿义务的期限不超过保险单明细表中列明的建筑期保险终止日C.建筑工程一切险的保险责任自保险项目被卸至施工地点时开始生效到工程预计竣工验收交付使用之日止D.建筑工程一切险的保险责任至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准【正确答案】C10.根据建设工程施工合同(示范文本)的规定，将施工所需水、电、电信线路从施工场地外部接至专用条款约定地点并保证施工期间需要，是（）应完成的工作。A.发包人B.承包人C.设计单位D.勘察单位【正确答案】A11.【真题】采用经评审的最低投标价法对建设工程项目施工投标文件进行评审时，主要比较的是()。A.项目总报价B.分部分项工程报价C.对某些量化因素进行价格折算后的总价D.投标人优惠后的总价【正确答案】C12.物资设备采购中划分合同包装的主要考虑因素不包括（）。A.有利于投标竞争B.要根据市场供应情况C.考虑资金计划D.尽量提前工程进度【正确答案】D13.建筑工程一切险合同属于（）。A.财产保险合同B.人身保险合同C.财产及人身保险合同D.国内建筑、安装工程保险合同【正确答案】A14.施工合同示范文本规定，发包人()，不得以任何形式向分包人支付各种工程款。A.未经承包人同意B.未经工程师审核确认C.未经工程师对分包工程验收D.在分包人未提交工程进度表时【正确答案】A15.某工程施工合同约定的工期为20个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。施工至第16个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。承包人修改后的进度计划的竣工时间为第22个月，工程师认可了该进度计划的修改。承包人的实际施工期为21个月。下列关于承包人的工期责任的说法中，正确的是（）。A.提前工期1个月给予承包人奖励B.延误工期1个月追究承包人拖期违约责任C.对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励D.因工程师对修改进度计划的认可，按延误工期05个月追究承包人违约责任【正确答案】B16.【真题】关于定标的说法，正确的是（）。A.确定中标人的权利归评标委员会B.招标人在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人C.招标人可以根据自己的意愿确定中标人D.中标通知书发出后，招标人有权拒绝订立合同【正确答案】B17.从合同的订立过程来分析，工程招标文件属于一种()。A.要约邀请B.要约C.新要约D.承诺【正确答案】A18.招标人最迟应当在书面合同签订后（）日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。A.3B.4C.5D.6【正确答案】C19.供货公司以其所有的生产设备、原材料作为抵押物，与银行订立抵押合同。该抵押合同的生效日期为（）之日。A.抵押合同生效B.抵押物登记C.转移产权证D.转移房屋占有【正确答案】A20.分包工程施工过程中，分包商因执行了工程师的错误指令而返工并造成损失。对此损失()。A.分包商可直接向工程师递交索赔报告B.分包商可直接向业主递交索赔报告C.在承包商接到分包商的索赔报告后，向工程师转交分包商的索赔报告D.在承包商接到分包商的索赔报告后，以自己的名义向工程师递交索赔报告【正确答案】D21.理论换算法的换算依据是()。A.政策规定B.计量单位C.监理工程师的决定D.合同约定的换算标准【正确答案】D22.招标单位在评标委员会中不得超过1/3，其他人员应来自（）。A.参与竞争的投标人B.招标单位的董事会C.上级行政主管部门D.省、市政府部门提供的专家名册【正确答案】D23.根据建设工程施工合同(示范文本)的规定，在合同计划方式中，（）通常用于工期较长的施工合同。A.单项价格合同B.固定价格合同C.可调价格合同D.成本加酬金合同【正确答案】C24.【真题】根据建设工程施工合同（示范文本），工程变更分为设计变更和其他变更两类。下列变更事项中，属于其他变更的是()。A.改变工程的标高和基线B.增加合同中约定的工程量C.提高合同中约定的质量标准D.改变施工作业顺序和时间【正确答案】C25.【真题】根据标准施工招标文件，下列评审工作中，不属于初步评审阶段工作内容是()。A.形式评审B.资格评审C.响应性评审D.施工方案合理性评审【正确答案】D26.关于评标、决标阶段的工作程序，下列说法错误的是（）。A.如果投标人代表未到场，也要开启其投标书，进行评标B.设有标底的，公布标底C.按照宣布的开标顺序当众开标D.检查投标文件的密封情况【正确答案】A27.【真题】市场经济主要是依据（）规范当事人的交易行为。A.行政手段B.合同C.诚信D.道德【正确答案】B28.【真题】关于承诺的说法，正确的是（）。A.所有知道要约内容的人都可以做出承诺B.承诺可以对要约的数量做出变更C.承诺通知到达要约人之后仍可撤回承诺D.承诺不得撤销【正确答案】D29.【真题】根据FIDIC施工合同条件，同时在现场施工的两个承包商出现施工干扰时，工程师有权发布调整其中某一承包商原定施工作业顺序的指令，工程师发布该指令的依据是（）的规定。A.施工合同中关于进度控制条款B.施工合同中关于变更条款C.工程师与业主订立的服务合同中工程师权力条款D.工程师与业主订立的服务合同中工程师责任条款【正确答案】B30.FIDIC施工合同条件规定，根据缺陷通知期的内容，从开工之日起至颁发履约证书之日止，承包商要对工程的（）负责。A.施工质量B.施工进度C.施工人员D.施工方法【正确答案】A31.债务人将其权利移交给债权人占有，用以担保债务履行的担保方式是（）。A.抵押B.留置C.保证D.质押【正确答案】D32.施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前（）d以书面形式向承包人发出变更通知。A.7B.14C.28D.30【正确答案】B33.对已经发生法律效力但尚未履行或者尚未完全履行的合同，因当事人一方的意思表示或者双方的协议而使债权、债务关系提前归于消灭的行为称为（）。A.合同解除B.合同转让C.合同变更D.权利和义务同时转移【正确答案】A34.某工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用（）承担。A.发包人B.承包人C.使用人D.以上都不正确【正确答案】B35.某招标项目的评标采用评标价法，招标文件规定工期提前l个月，评标优惠20万元。某投标人报价为800万元，工期提前1个月，若只考虑工期因素，则其评标价应为（）万元。A.800B.780C.820D.760【正确答案】B36.勘察过程中发生变更，办理变更手续后，发包人应按（）支付勘察费。A.约定的工作量B.实际发生的工作量C.估量的工作量D.全部工作量【正确答案】B37.商业广告的内容符合要约规定的，视为（）。A.要约B.要约邀请C.承诺D.新要约【正确答案】A38.设计合同中，判定设计人是否延误完成设计任务的期限是指（）。A.从订立合同之日起，至交付全部设计文件之日止B.从订立合同之日起，至完成全部变更设计文件之日止C.从设计人接到发包人支付定金之日起，至交付全部设计文件之日止D.从设计人接到发包人支付定金之日起，至完成全部变更设计文件之日止【正确答案】C39.根据招标投标法的规定，招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，（）。A.必须自行办理招标事宜，无须备案B.必须自行办理招标事宜，并向有关行政监督部门备案C.可以自行办理招标事宜，但需要向有关行政监督部门备案D.可以自行办理招标事宜，无须备案【正确答案】C40.在项目招标中，中标通知书发出后，中标人拒绝与招标人订立书面合同时（）。A.中标人不承担法律责任B.招标人应退还其投标保证金C.招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失小于保证金，则部分应退还中标人D.招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失大于保证金，则可继续向中标人追索差额【正确答案】D41.评标委员会在评标时，除考虑投标人的报价之外，还要按照招标文件的规定考虑量化因素不包括（）。A.在中国境外所发生的内陆运输费、保险费B.投标文件申报的交货期C.在中国境内得到投标设备的备件和售后服务的可能性D.投标设备的性能和生产率【正确答案】A42.某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当由()承担。A.乙承包人B.发包人C.甲承包人D.工程师【正确答案】B43.由于业主原因使分包商受到损失，分包商向承包商提出索赔时，承包商（）。A.可以拒绝索赔B.应承担全部责任C.先行赔偿再向业主追索D.代替分包商向工程师递交索赔报告【正确答案】D44.施工合同的担保合同属于（）。A.从合同B.主合同C.分包合同D.有偿合同【正确答案】A45.【真题】建设工程勘察合同履行期间，在发包人要求解除合同时，下列关于勘察费结算的说法中正确的是（）。A.不论工作进行到何种程度，发包人均应全额支付勘察费B.完成的工作量在50%以内时，应支付预算额50%的勘察费，完成的工作量超过50%时，应全额支付赔偿费C.完成的工作量在50%以内时，定金不退；完成的工作量超过50%时，根据工作量支付勘察费D.不论工作进行到何种程度，定金不退，并应根据工作量比例支付勘察费【正确答案】B46.根据建设工程施工合同(示范文本)的规定，承包人收到竣工结算价款后（）d内应将竣工工程交付发包人，施工合同即告终止。A.7B.14C.21D.28【正确答案】B47.按照FIDIC施工合同条件规定，在()后，业主应将保留金全部返还给承包商。A.颁发工程接收证书B.签发最终支付证书C.颁发履约证书D.承包商提交结清单【正确答案】B48.FIDIC施工合同条件规定，施工阶段的合同管理，工程师应至少提前（）d通知承包商开工日期。A.4B.5C.6D.7【正确答案】D49.对招标文件的响应存在细微偏差的投标书，下列说法正确的是（）。A.不予淘汰，在订立合同前予以澄清、补正即可B.不予淘汰，在评标结束前予以澄清、补正即可C.不予淘汰，允许投标人重新报价D.初评阶段子以淘汰【正确答案】B50.下列各项中，不属于设计费支付管理原则的是（）。A.发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用B.设计人按合同约定提交相应报告、成果或阶段的设计文件后，发包人应及时支付约定的各阶段设计费C.实际设计费按初步设计概算核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方需另行签订补充协议D.设计人提交最后一部分施工图的同时，发包人应结清全部设计费的一半以上，留有的余款一般不超过10天要全部结清【正确答案】D51.在某私人投资项目的建设中，甲施工企业要求乙供应商在双方已经协商一致的材料价格上再让利l0，否则下半年及以后的订单不再给乙，乙表示同意。根据合同法的规定，甲、乙之间的买卖合同因（）。A.欺诈而可撤销B.胁迫而可撤销C.胁迫而无效D.显失公平而无效【正确答案】B52.【真题】根据标准设计施工总承包合同，对于发包人要求中的错误，正确的处理方式是在订立合同时()。A.选用无条件补偿条款或有条件补偿条款B.将无条件补偿条款写入专用条款C.将有条件补偿条款写入专用条款D.明确复核未发现原始数据错误造成的损失由承包人承担【正确答案】A53.招标投标法规定的招标方式分为（）。A.公开招标和邀请招标B.邀请招标和议标C.公开招标、邀请招标和议标D.公开招标和议标【正确答案】A54.【真题】根据标准施工合同，担保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是()。A.分别自发包人和承包人负责担保B.均自发包人负责担保C.分别自承包人和发包人负责担保D.均自承包人负责担保【正确答案】D55.【真题】工程设计招标通常采用的评标方法是（）。A.最低评标价法B.经评审的最低投标价法C.综合评估法D.设计费必选法【正确答案】C56.【真题】关于监理人的合同管理地位和职责的说法，正确的是（）。A.在合同规定的权限范围内，监理人可独立处理变更估价、索赔等事项B.监理人向承包人发出的指示，承包人征得发包人批准后执行C.发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令D.监理人的指示错误给承包人造成损失，由发包人和监理人承担连带责任【正确答案】A57.发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批，发包人应按合同规定()。A.结清全部设计费B.支付一半设计费C.停止支付设计费D.预留一定保证金后全部支付设计费【正确答案】A58.施工合同履行过程中，承包人因采用监理工程师的合理化建议而节约了施工成本并提高了项目经济效益，监理人按监理合同专用条款的约定获得经济奖励。奖金应当由（）支付。A.承包人B.委托人C.委托人和承包人共同D.政府主管部门【正确答案】B59.根据合同法的规定，承担违约责任是以（）为原则的。A.补偿性B.强制性C.惩罚性D.自愿性【正确答案】A60.【真题】根据标准施工合同，合同工期应自（）载明了开工日起计算。A.发包人发出的中标通知书B.监理人发出的开工通知C.合同双方签订的合同协议书D.监理人批准的施工进度计划【正确答案】B61.设计施工图应由（）负责报送建设行政主管部门审查。A.承包商B.设计人C.监理单位D.发包人【正确答案】D62.根据建设工程合同(示范文本)的规定，群体工程中采取分阶段进行施工的（），承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间，按工程编制进度计划，分别向工程师提交。A.单项工程B.单位工程C.分部工程D.分项工程【正确答案】A63.在施工索赔中，监理人作出的处理索赔的决定（）。A.承包人必须接受B.承包人可以不接受C.仲裁机构应予以认可D.排除了法院的诉讼管辖【正确答案】B64.监理合同履行过程中，监理人在应当获得监理酬金之日起（）d内仍未收到支付单据，而委托人又未对监理人提出任何书面解释，或暂停监理业务期限已超过半年时，监理人可向委托人发出终止合同通知。A.7B.14C.18D.30【正确答案】D65.FIDIC施工合同条件规定，由于非承包商原因导致缺陷通知期内进行的补检，属于承包商在投标阶段不能合理预见到的情况，该项检查试验比正常检验多支出的费用应由（）承担。A.业主B.承包商C.政府监督部门D.工程师【正确答案】A66.下列关于工程项目总承包合同，说法不正确的是()。A.建设工程项目总承包是指对工程项目的设计、采购、施工、试运行的全过程或部分过程进行承包。B.在项目实施阶段，发包人负责项目的筹资、建设过程重大问题的决策。C.在项目实施阶段，由承包人承担实施过程的主要风险。D.部分工程进行设计施工总承包经常出现在大型工业工程对在建或已建工程的单位工程或分部工程使用承包人的专利技术实施。【正确答案】C67.工程质量保修期限，应()的时间确定。A.按当事人双方具体约定B.按法规规定标准C.由双方约定且不低于法定标准D.参照行业通常习惯【正确答案】C68.工程师在接到延期开工申请后的（）内未予答复，视为同意承包人的要求，工期相应顺延。A.24hB.48hC.7dD.14d【正确答案】B69.与邀请招标相比，公开招标的最大优点是（）。A.节省招标费用B.招标时间短C.减小合同履行过程中承包不违约的风险D.选择范围广【正确答案】D70.下列不属于公开招标缺点的是（）。A.评标工作量大B.招标时间长C.所需费用高D.竞争激烈程度较差【正确答案】D71.根据建设工程设计合同示范文本，关于初步设计应满足的深度要求说法，错误的是（）。A.满足主要材料订货的需要B.满足设备材料采购的需要C.满足编制施工招标文件的需要D.满足编制施工图设计文件的需要【正确答案】B72.【真题】关于招标项目标底或投标限价的说法，正确的是()。A.若招标项目设有标底，开标时应当公布B.设有最高投标限价地，应规定最低投标限价C.评标时可以投标报价是否接近标底作为中标条件D.可以投标报价超过标底上下15%作为否定投标的条件【正确答案】A73.【真题】根据FIDIC施工合同条件，当（）达到中标合同价减去暂列金额后的10时，开始从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款。A.已支付进度款累计金额B.已支付进度款累计金额，扣除后续支付的预付款C.已支付进度款累计金额，扣除已扣留的保留金D.已支付进度款累计金额，扣除后续支付的预付款和已扣留的保留金【正确答案】D74.【真题】关于抵押的说法，正确的是（）。A.抵押的财产不转移占有B.抵押的财产应当为抵押人所有C.土地所有权可以作为抵押物D.抵押合同应自登记之日起生效【正确答案】A75.取得工程设计（）资质的企业，可以承接本专业相应等级的专业工程设计业务及同级别的相应专项工程设计业务。A.综合B.行业C.专业D.专项【正确答案】C76.美国建筑师学会(AIA)编制的系列标准合同文本不适用于()。A.非传统模式B.CM模式C.设计一建造模式D.集成化管理模式【正确答案】A77.建筑工程一切险往往还加保（）。A.安装工程一切险B.人身意外伤害险C.机械损坏险D.第三者责任险【正确答案】D78.对于中间验收，应在专用条款中约定，对需要进行中间验收的单项工程和部位及时进行检查、试验，不应影响后续工程的施工；（）应为检验和试验提供便利条件。A.发包人B.承包人C.工程师D.发包人和承包人共同【正确答案】A79.【真题】根据标准施工招标文件，关于评标委员会对投标文件质疑的说法，错误的是()。A.评标委员会以书面形式要求投标人书面澄清质疑问题B.评标委员会约请投标人当面澄清并作会议记录C.评标委员会不接受投标人主要提出的澄清说明D.投标人的书面澄清说明作为投标书的组成文件【正确答案】B80.某代理人超越了授权范围所产生的权利义务，事后获得了被代理人的同意，则此行为属于（）。A.不具有法律效力B.被代理人的追认权C.被代理人不履行委托代理协议D.被代理人的拒绝权【正确答案】B81.某工程项目的承包人具有设计资质。承包人将完成的设计文件按规定的审查程序获得批准后提交监理工程师审核，经监理工程师签认后承包人按图纸施工。施工中发现由于设计计算错误，已经施工的部分工程需要拆除，设计文件必须修改。则该事件的损失应由()。A.审查单位与监理单位共同承担B.承包人与审查单位连带承担C.承包人全部承担D.承包人承担设计损失，发包人承担施工损失【正确答案】C82.资格预审和资格后审不同时使用，资格后审适用于（）。A.技术难度较大B.投标人数量多C.标准化项目D.公开招标【正确答案】C83.设计人配合施工工作的要求，一般包括（）。A.向发包人和施工承包人进行设计交底B.处理有关设计问题C.参加所有隐蔽工程部位验收D.参加竣工验收【正确答案】C84.根据建设工程施工合同(示范文本)，发包人采购的建筑材料运抵施工现场，在由承包人保管前，应经过（）共同清点。A.发包人与承包人B.工程师与承包人C.发包人与工程师D.承包人与供货人【正确答案】A85.担保是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人专利的法律制度。担保活动应当遵循（）的原则。A.平等、自愿、公平、公正B.平等、公开、公平、公正C.平等、公开、公平、诚实信用D.平等、自愿、公平、诚实信用【正确答案】D86.【真题】某项目分项工程的施工具备隐蔽条件，经工程师检查认可后承包人继续施工，后工程师又发出重新剥露检查的指示，承包人执行了该指示。重新检查表明该分项工程存在质量缺陷，承包人修复后再次隐蔽，下列关于承包人的经济损失和工期延误的责任承担的说法中，正确的是（）。A.工期和经济损失由承包人承担B.给予经济损失补偿，不顺延合同工期C.顺延合同工期，不补偿经济损失D.补偿经济损失并顺延合同工期【正确答案】A87.选择监理单位一般采用()。A.公开指标B.邀请招标，且邀请数量以35家为宜C.邀请招标，且邀请数量以57家为宜D.邀请招标，且邀请数量不得少于5家【正确答案】B88.2009年2月10日，甲公司将其厂房无偿转让给乙公司，导致甲公司的债权人丙公司无法实现债权，丙于2010年7月10日才得知该情况，则丙公司撤销权的截止日期为（）。A.2010年2月10日B.2011年7月10日C.2011年2月10日D.2012年7月10日【正确答案】B89.下列关于专业分包的说法，错误的是（）。A.施工专业分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险B.专业分包工程通过竣工验收后，对其施工的工程质量不再承担责任C.施工专业分包人应当编制专业工程的施工组织设计和进度计划D.施工专业分包人在完成约定的施工任务后，获得包括施工成本、管理成本、利润等全部收入【正确答案】B90.【真题】建设工程采用设计施工总承包模式的特点是()。A.容易获得最优设计方案B.发包人便于控制实施过程C.合同责任明确D.承包人承担的风险小【正确答案】C91.施工准备阶段下列属于监理人职责的是()。A.发出开工通知B.办理征地拆迁C.办理施工现场外道路的通行权D.办理施工现场内道路的通行权【正确答案】A92.甲建设单位确定乙施工单位为中标单位，于2013年5月1日发出中标通知书，双方最迟应该在（）签订书面合同。A.2013年5月15日B.2013年5月16日C.2013年5月30日D.2013年5月31日【正确答案】C93.FIDIC施工合同条件的“缺陷通知期”，是指()。A.工程保修期B.承包商的施工期C.工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限D.工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间【正确答案】A94.材料供应合同按照约定应由供货方先行交付订购的材料后，采购方再付款结算，若合同履行过程中供货方交付的材料质量不符合约定的标准，采购方有权拒付货款，这是采购方行使的()。A.不安抗辩权B.同时履行抗辩权C.后履行抗辩权D.合同中止履行的抗辩权【正确答案】C95.下列关于当事人在施工合同中约定的仲裁条款的说法中，正确的是（）。A.仲裁条款是独立存在的B.合同若发生变更，则仲裁条款无效C.合同出现争议时，当事人可向人民法院起诉D.合同解除后，仲裁条款也随之失去效力【正确答案】A96.下列解决建设工程合同争议方式，具有强制执行法律效力的是（）。A.和解B.调解C.行政复议D.仲裁【正确答案】D97.下列内容关于预付款担保的说法正确的是()。A.采用的是条件担保形式B.自合同签订时生效C.至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款D.自始至终保函的金额不得变动【正确答案】C98.在施工过程中，如果承包人提出要求使用专利技术及特殊工艺，经工程师批准后，应由（）。A.承包人办理申报手续，发包人承担费用B.承包人办理申报手续，承包人承担费用C.发包人办理申报手续，承包人承担费用D.发包人办理申报手续，发包人承担费用【正确答案】B99.公开招标在开标时，应当由()。A.由招标人检验投标文件的密封情况，所有投标人均应参加B.由投标人或其代表检验投标文件的密封情况，投标人自愿参加C.由投标人或其代表检验投标文件的密封情况，所有投标人均应参加D.由招标人检验投标文件的密封情况，投标人自愿参加【正确答案】C100.下列合同属于按照承发包的不同范围和数量进行划分的是()。A.建设工程勘察合同B.建设工程设计施工总承包合同C.建设工程设计合同D.建设工程施工合同【正确答案】B二.多选题(共70题)1.甲建设单位有一项目需要进行招标，委托乙招标代理机构进行招标事项，其中丙、丁、戊施工单位进行投标，最终确定丁施工单位为中标单位，并发出中标通知书，其法律效力约束的对象有()。A.甲建设单位B.乙招标代理机构C.丙施工单位D.丁施工单位E.戊施工单位【正确答案】AD2.【真题】根据标准设计施工总承包合同，承包人在复核“发包人要求”时，无论发现与否，由于资料错误而导致承包人费用增加，由发包人承担责任的有（）。A.引用的原始数据和资料错误B.对工程的功能要求错误C.对工程进度的要求不合理D.试验和检验标准不准确E.对项目生产工艺的要求错误【正确答案】ABDE3.法人成立应具备的条件包括（）。A.依法成立B.能够独立承担民事责任C.具有3名以上高级管理人员D.有必要的财产或者经费E.有自己的名称、组织机构和场所【正确答案】ABDE4.甲乙两公司签订了一份执行国家定价的购销合同。在乙公司逾期交货的情况下，依照合同法对迟延履行的规定，当交货时的价格浮动变化时，则该产品的结算价格()。A.无论上涨或下降，仍按原定价格执行B.遇价格上涨时，按原价格执行C.遇价格上涨时，按新价格执行D.遇价格下降时，按新价格执行E.遇价格下降时，按原价格执行【正确答案】BD5.索赔报告审查的证据资料分析中，主要分析证据资料的（），这也是索赔要求有效的前提条件。A.规范性B.有效性C.正确性D.合理性E.时效性【正确答案】BCD6.工程师在处理工期展延中，()。A.依据合同有权删减工作内容和缩短工期B.依据合同有权删减工作内容，但无权要求缩短工期C.由工程师提出，经业主批准缩短工期D.由工程师与承包商协商一致缩短工期E.由业主与承包商协商，变更合同后缩短工期【正确答案】BE7.【真题】根据标准设计施工总承包招标文件中的合同条款及格式，关于联合体承包的说法，正确的有（）。A.联合体协议经监理人确认后作为合同附件B.联合体牵头人负责组织合协调联合体成员全面履行合同C.承包人可根据需要自行修改联合体协议D.联合体的组织合内容分工是重要的评标内容E.承包人可根据需要自选调整联合体组成【正确答案】BD8.要使索赔得到公平合理的解决，工程师在工作中必须遵循的原则包括（）。A.公平合理地处理索赔B.诚实信用C.及时做出决定和处理索赔D.提交仲裁或诉讼解决E.尽可能通过协商达成一致【正确答案】ABCE9.委托人与监理人签订了委托监理合同后，具有的权利包括()。A.对生产工艺设计要求的认定权B.要求更换监理人员的权利C.对工程施工组织设计的审批权D.发布开工令的权利E.监理工作执行情况的检查权【正确答案】ABE10.在施工合同履行过程中，如果发包人不按合同约定及时向承包人支付工程进度款，则承包人有权（）。A.立即停止施工B.立即解除合同C.要求签订延期付款协议D.追究发包人的违约责任E.在未达成付款协议且施工无法进行时停止施工【正确答案】CDE11.合同法规定，合同包括的条款主要有()A.标的B.鉴证条款C.价款D.质量E.违约责任【正确答案】ACDE12.【真题】根据FIDIC施工合同条件，承包商提交工程师审查的施工进度计划应包括的内容有（）。A.施工作业的时间安排B.各施工阶段准备采用的施工方案C.各阶段准备投入的人员和设备数量D.分包商施工各阶段的安排计划E.指定分包商施工各阶段的安排计划【正确答案】ABE13.保险制度上的危险是一种损失发生的不确定性，其表现为（）。A.发生与否的不确定性B.发生范围的不确定性C.发生原因的不确定性D.发生时间的不确定性E.发生后果的不确定性【正确答案】ADE14.对索赔报告中要求顺延的工期，工程师在审核中应注意()。A.工程师指示承包商删减合同内工作，同时可要求其缩短工期B.被延误工作只有处于原来的关键线路上才会影响工期C.划清施工进度拖延的责任D.无权要求承包人缩短合同工期E.被延误工作应是处在施工进度计划关键线路上的施工内容【正确答案】CDE15.【真题】建设工程施工合同（示范文本）规定，对发包人和承包人都有约束力的合同文件有()。A.中标意向书B.合同专用条款C.有关技术文件D.投标书附件E.施工过程中双方洽商达成的书面协议【正确答案】BCDE16.“建筑工程一切险”承担保险责任的范围包括（）。A.水泥存在质量问题引起更换的费用B.由于风暴造成工程所有人使用的部分工程C.由于地面下沉引起基础部分的损失D.发生火灾后的修复费用E.发生地震后的修复费用【正确答案】CDE17.下列可以作为抵押物的财产有（）。A.房屋B.机器C.耕地D.医院E.学校【正确答案】AB18.【真题】关于监理合同性质和特点的说法，正确的是()。A.监理合同是委托合同的一种B.监理合同是建设工程合同的一种C.监理合同的标的是服务D.监理合同的标的是工程E.监理合同的工作内容必须符合工程项目建设程序【正确答案】ACE19.【真题】根据建设工程质量管理条例，工程在正常使用条件下，承包人对工程质量保修期限最低为2年的工程有（）。A.基础设施工程B.防水工程C.设备安装工程D.电气管线工程E.给水管道工程【正确答案】CDE20.【真题】根据建设工程施工合同(示范文本)，下列工作中，应由发包人完成的工作有（）。A.从施工现场外部接通施工用电线路B.施工现场的安全保卫C.已完工程的保护D.办理爆破作业行政许可手续E.施工现场邻近建筑物的保护【正确答案】AD21.合同中可以约定由第三人向债权人履行部分义务，如施工合同的分包。这种情况的法律关系特点表现为()。A.在合同履行期限内，债权人不得要求第三人履行债务B.在合同履行期限内，债权人可以要求第三人履行债务，但不能强迫第三人履行债务C.部分义务由第三人履行属于合同内的约定，但当事人之间的权利、义务关系并不因此而改变D.部分义务由第三人履行属于合同内的约定.当事人之间的权利、义务关系因此而改变E.第三人不履行债务或履行债务不符合约定，仍由合同当事人的债务方承担违约责任，即债权人不能直接追究第三人的违约责任【正确答案】BCE22.关于合同解除法律后果的叙述中，正确的有（）。A.合同自通知到达对方时解除B.当事人一方依照法定解除的规定主张解除合同的，应当通知对方C.当事人一方主张解除合同，对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力D.合同解除后，尚未履行的，继续履行E.法律、行政法规规定解除合同应当办理批准、登记等手续的，则应当在办理完相应手续后解除【正确答案】ABCE23.在进行大型工程设备的采购招标过程中，投标人（）情形不属于进行实质性响应，其投标将被否决。A.投标函有效期不足B.单价计算结果和总价不一致C.没有提供资格证明文件D.有法定代表人的签字和盖章E.技术规格中的响应虚假投标的【正确答案】BD24.关于代理，以下各项表述中正确的是()。A.代理人和第三人串通，损害被代理人利益的，由代理人和第三人负连带责任B.无代理权、超越代理权或者代理权终止后的行为，在任何情况下，被代理人都不承担民事责任C.书面委托代理的委托书授权不明的，应由被代理人承担责任，代理人可不承担责任D.第三人知道行为人没有代理权，还与行为人实施民事行为给他人造成损害的，由第三人和行为人负连带责任E.被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的，由被代理人和代理人负连带责任【正确答案】ADE25.下列选项中，属于可以终止委托监理合同的情形的是()。A.监理人收到监理酬金尾款结清监理酬金后B.委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时C.委托人向监理人发出指明其未履行义务的通知后的21日后D.暂停监理业务期限已超过半年E.委托人向监理人发出指明其未履行义务的通知，在21天内没收到答复【正确答案】ADE26.仲裁的原则包括()。A.自愿原则B.公平合理原则C.公开原则D.一裁终局原则E.仲裁依法独立进行原则【正确答案】ABDE27.建设工程施工合同(示范文本)通用条款中规定的合同计价方式有（）。A.单项价格合同B.固定价格合同C.可调价格合同D.成本加酬金合同E.成本加奖金合同【正确答案】BCD28.质量保证金从承包人本期应获得的工程进度付款中，扣除()三项金额后的款额为基数，按专用条款约定的比例扣留本期的质量保证金。A.预付款的支付B.扣回C.因物价浮动对合同价格的调整D.暂列金额E.暂估价【正确答案】ABC29.【真题】根据标准施工合同，保险的正确处理方式有()。A.发承包双方应分别为自己在现场所有人员投保人身意外和伤害险B.发包人应以自己的名义投保工程设备险C.承包人应以自己的名义投保施工设备险D.发包人应为履行合同的本方人员缴纳工伤保险费E.承包人应以自己的名义投保进场材料险【正确答案】ACD30.设计施工总承包合同模式下，承包人只可以索赔费用的是（）。A.发包人原因造成质量不合格B.不可预见物质条件C.发包人要求提前交货D.发包人原因承包人无法复工E.为他人提供方便【正确答案】CE31.根据合同法的规定，下列合同转让行为无效的是（）。A.甲将中标的某项目全部转让给乙施工单位B.甲将中标的某项目的劳务作业全部分包给具有相应资质的丁企业C.甲将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司，随后通知乙单位D.甲不顾合同约定的不得转让债权条款，将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司E.甲将自己对乙单位的一笔债务部分转让给丙公司，随后通知乙单位【正确答案】ADE32.【真题】建设工程施工合同（示范文本）规定，下列工作中，属于竣工验收必须满足的条件有()。A.承包人已完成了合同约定的各项工作B.工程质量监督机构已确认了工程质量合格C.有完整的技术档案和施工管理资料D.承包人签署了工程质量保修书E.设计单位对施工中其签署的设计变更通知书进行了确认【正确答案】ABCD33.建筑工程一切险的保险责任自（）之时起，以先发生者为准。A.第一批工人进入保险工程工地B.保险工程在工地动工C.双方签订施工合同D.水电接通E.用于保险工程的材料、设备运抵工地【正确答案】BE34.与设计招标和监理招标相比，施工招标的特点是（）。A.发包的工作内容明确、具体B.评标时不过分追求投标价的高低C.投标人的投标报价不是按规定的工程量清单填报单价后算出总价，而是首先提出初步方案，并论述该方案的优点和实施计划，在此基础上进一步提出报价D.开标时不是由招标单位的主持人宣读投标书并按报价高低排定标价次序，而是由各投标人自己说明投标方案的基本构思和意图E.各投标人编制的投标书在评标时易于进行横向对比【正确答案】AE35.在设计合同的执行过程中，委托方因故要求中途停止设计时须()。A.书面通知设计人B.按实际完成工程量付设计费C.结束合同关系D.请求仲裁E.支付违约金【正确答案】AB36.对委托人和监理人都有约束力的合同文件包括()。A.监理招标文件B.监理中标函C.合同实施过程中双方签署的补充文件D.监理合同标准条件E.工程量清单【正确答案】BCD37.项目建设所需物资按标的物的特点可以区分为（）。A.买卖合同B.承揽合同C.委托合同D.承发包合同E.购销合同【正确答案】AB38.导致合同撤销权消灭的情形是（）。A.具有撤销权的当事人知道撤销事由后以自己的行为行使撤销权的B.具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示放弃撤销权的C.具有撤销权的当事人知道撤销事由后以自己的行为放弃撤销权的D.具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起l年内没有行使撤销权的E.具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起6个月内没有行使撤销权的【正确答案】BCD39.关于保证在建设工程中的应用，下列说法正确的有（）。A.建设工程中常用的保证有投标保证、履约保证、施工预付款保证等B.投标保证的有效期一般从投标截止日起到确定中标人止C.施工履约保证的有效期从提交履约保证起到保修期结束止D.中标的单位拒签合同的可以没收其投标保证金E.预付款保证有效期从预付款支付之日起至发包人向承包人全部收回预付款之日止【正确答案】ABDE40.下列选项中属于监理人对分包合同的管理工作的有（）。A.检查确认分包工程的施工质量B.确认分包人完成的工程量C.向分包商发出变更指令D.审查分包商的资质E.对分包人使用的材料进行监督【正确答案】ABDE41.【真题】根据标准施工招标文件，不应作为评标委员会专家的人员有()。A.招标人代表B.招标工程项目主管部门代表C.行政监督部门代表D.投标人参股公司的代表E.总监理工程师【正确答案】BCD42.关于监理合同的协调管理说法中不正确的是()。A.在合同期内和合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露本工程的保密资料B.委托人或承包人对对方的意见，应首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见C.委托人和承包人发生争议时，监理机构应以委托方代理人的身份进行调解D.当双方争议由主管部门调解或仲裁机构仲裁时，应做调解或仲裁的记录工作E.当双方争议由主管部门调解或仲裁机构仲裁时，应当提供作证的事实资料【正确答案】ACD43.下列有关隐蔽工程与重新检验提法中正确的有（）。A.承包人自检后书面通知工程师验收B.工程师接到承包人的通知后，应在约定的时间与承包人共同检验C.若工程师未能按时提出延期检验要求，又未能按时参加验收，承包人可自行检验D.若工程师已经在验收合格记录上签字，只有当有确切证据证明工程有问题的情况下才能要求承包人对已隐蔽的工程进行重新检验E.重新检验如果不合格，应由承包人承担全部费用，工期不予顺延【正确答案】ABCE44.监理合同履行过程中，合同当事人承担违约责任的原则包括()。A.委托人违约应承担违约责任，赔偿监理人的经济损失B.因监理人工作失误造成工程损失时，不赔偿委托人的损失C.因监理人的过失造成工程损失时，应赔偿委托人的全部损失D.任何一方索赔要求不成立时，应当补偿由此所导致的对方各种费用支出E.因监理人过失造成的损失赔偿额，累计不超过扣除税金后的监理酬金总额【正确答案】ADE45.工程设计合同签订后，设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动，应遵循的原则包括（）。A.在原定设计范围内的内容，经发包人同意，设计人可以