二级建造师《建设工程项目管理》试题题库测试卷和答案（第39期）

二级建造师建设工程项目管理试题题库测试卷和答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，需按照实际发生变化的措施项目调整，其中不考虑承包人报价浮动因素的是（）。A.安全文明施工费B.二次搬运费C.冬雨期施工费D.夜间施工增加费【正确答案】A2.在双代号网络图中，为了正确地表达图中工作之间的关系，往往需要应用虚箭线。虚工作（虚线）表示工作之间的()。A.时间间歇B.搭接关系C.逻辑关系D.自由时差【正确答案】C3.相对于其他合同计价形式，成本加酬金合同增加了业主()难度。A.质量控制B.进度控制C.投资控制D.安全管理【正确答案】C4.【真题】建设工程项目总进度目标论证的主要工作包括：进行进度计划系统的结构分析;进行项目结构分析;确定项目的工作编码;协调各层进度计划的关系;编制各层进度计划。其正确的工作步骤是()。A.-B.-C.-D.-【正确答案】A5.某钢门窗安装工程，工程进行到第二个月末时，已完成工作预算费用40万元。已完成工作实际费用为45万元，则该项目的成本控制效果是（）。A.费用偏差为-5万元，项目运行超出预算。B.费用偏差为5万元，项目运行节支C.费用偏差为5万元，项目运行超出预算D.费用偏差为-5万元，项目运行节支【正确答案】A6.从易于确定投标人而言，以下合同中招标人能迅速确定投标人的合同是（）。A.单价合同B.总价合同C.变动单价合同D.成本加酬金合同【正确答案】B7.施工企业根据监理企业制定的旁站监理方案，在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前（）小时，应当书面通知监理企业派驻工地的项目监理机构。A.7B.14C.24D.48【正确答案】C8.工程施工过程中，针对成本偏差，需要进行纠偏，这首先要确定的是()。A.成本计划的修正B.纠偏的主要对象C.纠偏的经济措施D.纠偏的组织措施【正确答案】B9.某总承包企业承揽某学校新校区建设任务，其中针对图书馆工程编制的施工组织设计是（）A.施工组织总设计?B.单位工程施工组织设计?C.分部分项施工组织设计?D.专项施工组织设计【正确答案】B10.【真题】施工单位必须认真进行施工测量复核工作，并应将复核结果报送（）复验确认。A.项目技术负责人B.项目经理C.建设单位项目负责人D.监控工程师【正确答案】D11.关于工程档案的编制，下列表述中正确的是()。A.工程档案应在竣工后及时收集整理B.工程档案不得涂改和随意抽撤C.工程档案的内容由建设单位确定D.工程档案由施工单位组织编制【正确答案】B12.某工程因施工需要，需取得出入施工场地的某条临时道路的通行权，根据标准施工招标文件中“通用合同条款”的规定，正确的说法是（）。A.承包人负责办理，并承担有关费用B.承包人负责办理，发包人承担有关费用C.发包人负责办理，并承担有关费用D.发包人负责办理，承包人承担有关费用【正确答案】C13.关于施工项目经理，说法正确的是（）。A.施工项目经理的任务就是项目管理B.施工项目经理的权限因所在企业不同而不尽相同C.施工项目经理由于工作失误只承担经济赔偿责任D.施工项目经理是一种专业执业资格【正确答案】B14.以下索赔事件中承包方不可以提出工期索赔的是（）。A.发包人原因引起造成暂停施工后无法按时复工B.异常恶劣的气候条件C.发包人要求承包人提前竣工D.不可抗力【正确答案】C15.地方各级安全生产监督管理部门的应急预案，应当报()备案。A.上一级人民政府和同级安全生产监督管理部门?B.同级人民政府和同级安全生产监督管理部门?C.上一级人民政府和上一级安全生产监督管理部门?D.同级人民政府和上一级安全生产监督管理部门【正确答案】D16.按照我国保险制度，工程一切险包括建筑工程一切险和安装工程一切险，下列关于工程一切险的说法中正确的是（）。A.国内工程通常由承包人办理保险B.要求投保人办理保险时以双方名义共同投保C.如果承包商不愿投保工程一切险，也可以分别进行保险，无需应征得业主的同意D.国际工程通常由项目法人办理保险【正确答案】B17.【真题】编制项目合同编码的基础是（）。A.项目合同文本和项目结构图B.项目结构图和项目结构编码C.项目结构编码和项目组织结构图D.项目合同文本和项目组织结构图【正确答案】B18.工作流程组织所反映的组织系统中各项工作之间的逻辑关系，是一种（）关系。A.静态B.动态C.不确定性D.非程序性【正确答案】B19.建设单位应将施工、设计、监理和建设单位各方分别签字的质量验收证明在验收后（）天内报送工程质量监督机构备案。A.一B.二C.三D.七【正确答案】C20.某施工企业承揽了一项住宅楼施工项目，确定了项目计划开工日期和竣工日期，并进一步确定了主要分部分项工程的区段工期目标和每月的计划工期。其目的是确定用于目标控制的()。A.偏差值B.调整值C.计划值D.实际值【正确答案】C21.根据现行建筑安装工程费用项目组成（建标201344号），教育费附加应计入建筑安装工程的（）。A.税金B.措施费C.规费D.企业管理费【正确答案】A22.某工程项目施工过程中，先后发生了多次暂停施工。由于监理人未能按约定提供图纸，导致暂停施工5天；由于承包人已完工程出现质量问题，监理人要求进行质量整改，导致暂停施工8天；由于发包人未能按合同约定支付工程款，导致暂停施工10天；由于达到专用条件规定的异常恶劣气候条件的暴雨，导致暂停施工4天。根据标准施工招标文件中通用合同条款的规定，对上述情况导致的暂停施工，承包人可获得的工期顺延为()天。A.13B.15C.19D.27【正确答案】C23.下列建设工程项目进度控制的措施中，属于技术措施的是（）。A.确定各类进度计划的审批程序B.选择合理的合同结构C.选择工程承发包方式D.优化项目的设计方案或施工方案【正确答案】D24.根据九部委标准施工招标文件，关于施工合同变更权和变更程序的说法，正确的是（）。A.承包人书面报告发包人后，可根据实际情况对工程进行变更B.发包人可以直接向承包人发出变更意向书C.监理人应在收到承包人书面建议后30天内做出变更指示D.承包人根据合同约定，可以向监理人提出书面变更建议【正确答案】D25.承发包模式的选择直接关系到工程实施的组织和协调。为了实现进度目标，应选择合理的合同结构，以避免过多的合同交界面而影响工程的进展，这属于施工进度控制的（）。A.组织措施B.管理措施C.合同措施D.技术措施【正确答案】B26.某合同工程于某年11月初办理了合同工程接收证书，2周以后，承包人提出提交最终结算申请单，并提出10月下旬尚有一费用超支索赔问题没有超过28天需要研究解决，在此事件中承包人()。A.可以索赔，因为索赔事件发生没有超过28天B.可以索赔，因为工程还没有接受最终结清证书C.不可以索赔，因为此事件发生在接受工程接受证书之前D.不可以索赔，因为此事件发生在接受最终结清证书之后【正确答案】C27.施工进度计划检查的内容不包括()。A.检查工程量的完成情况?B.检查工作时间的执行情况?C.检查资源使用及与进度保证的情况?D.检查将要采取的措施【正确答案】D28.根据施工质量事故的处理程序，经制订事故处理的方案及事故处理后，则下一步应进行的步骤是（）。A.事故调查B.事故的原因分析C.事故处理的鉴定验收D.提交处理报告【正确答案】C29.施工组织设计除了工程概况、施工部署及施工方案、施工进度计划、施工平面图以外，一般还应该包括（）。A.资源组织B.主要技术经济指标C.管理措施D.人员组织【正确答案】B30.地方各级人民政府应急管理部门应当每（）时间对应急预案的监督管理工作情况进行总结，并报上一级人民政府应急管理部门。A.三月B.半年C.一年D.两年【正确答案】C31.施工成本一般以（）为成本核算对象，但也可以按照承包工程项目的规模、工期、结构类型、施工组织和施工现场等情况，结合成本管理要求，灵活划分成本核算对象。A.分项工程B.单项工程C.单位工程D.工序【正确答案】C32.【真题】某施工项目经理部为了赶工，制订了增加人力投入和夜间施工两个赶工方案并提交给项目经理。项目经理最终选择增加人力投入的赶工方案，则该项目经理的行为属于管理职能的()环节。A.提出问题B.决策C.筹划D.执行【正确答案】B33.根据企业的人员素质、机械装备程度、技术和管理水平等情况编制的定额是()。A.行业定额B.地区定额C.企业定额D.临时定额【正确答案】C34.下列关于项目结构图、组织结构图和合同结构图的表述，正确的是（）。A.项目结构图反映组成该项目的所有工作任务，矩形框之间的连接用单向箭线表示B.组织结构图反映的是各部门之间的指令关系，矩形框之间的连接用直线表示C.合同结构图反映一个建设项目业主和其他参与单位的合同关系D.项目结构图的形状为树状【正确答案】D35.建筑安装工程费用中，其他项目费中的计日工是指()。A.建设单位暂定的并包括在工程合同价款中的一笔款项B.建设单位用于合同签订时尚未确定或不可预见的采购、变更、索赔等情况的费用C.招标人按估算金额确定的一笔费用D.施工企业完成建设单位提出的施工图纸以外的零星项目或工作所需的费用【正确答案】D36.某建设工程的单价合同中，双方根据估算的工程量约定了一个合同总价。而在实际结算时，原合同总价与合同各项单价乘以实际完成工程量之和不一致，则该工程价款结算以（）为准。A.签订的合同总价B.合同中各项单价乘以实际完成的工程量之和C.实际完成的工程量乘以重新协商的各项单价之和D.双方重新协商确定的单价和工程量【正确答案】B37.某项目部承接了某机场项目的施工工程，该机场工程施工难度较大，为了预防施工质量事故的发生，项目经理应当从（）入手挖掘和研究可能导致事故发生的原因，采取针对性措施。A.严格依法进行施工组织管理B.严把建筑材料及制品质量关C.对施工人员进行培训教育D.分析常见的质量通病【正确答案】D38.施工单位年度成本分析的重点是()。A.通过实际成本与目标成本的对比，分析目标成本落实情况B.通过对技术组织措施执行效果的分析，寻求更加有效的节约途径C.针对下一年度施工进展情况，规划切实可行的成本管理措施D.通过实际成本与计划成本的对比，分析成本降低水平【正确答案】C39.控制性施工进度计划的目的不包括（）。A.对承包合同规定的施工进度目标进行再论证B.分解进度目标C.划分各作业班组进度控制的责任D.确定控制节点的进度目标【正确答案】C40.当发生多次索赔事件以后，适宜采用（）计算索赔金额。A.实际费用法B.总费用法C.综合费用法D.修正费用法【正确答案】B41.施工平行承发包模式在合同管理方面的特点是（）。A.施工单位数量较少，对业主合同管理有利B.业主只需要一次招标，合同管理量较小C.业主要负责对多个合同的跟踪管理，工作量较大D.符合“他人控制”原则，对业主质量控制有利【正确答案】C42.某工程项目实施过程中，已完工作预算费用曲线(BCWP)与已完工作实际费用曲线(ACWP)靠得很近，而与计划工作预算费用曲线(BCWS)离开很远，则表示该工程项目在()。A.费用与进度上均是按预定计划目标进行的B.费用与进度上均没有按预定计划目标进行C.费用上是按预定计划目标进行的D.进度上是按预定计划目标进行的【正确答案】C43.关于工作流程与工作流程图，说法正确的是（）。A.业主方与项目各参与方的工作流程任务是一致的B.工作流程组织的任务就是编制组织结构图C.工作流程图可以用来描述工作流程组织D.工作流程图中用双向箭线表示工作间的逻辑关系【正确答案】C44.成本管理责任体系中，项目管理层的职能是（）。A.只负责对生产成本的控制B.只负责对经营管理费用的控制C.应发挥成本控制中心的管理职能D.应体现效益中心的管理职能【正确答案】C45.下列措施项目费中不属于安全文明施工费的是（）。A.环境保护费B.临时设施费C.工程排污费D.安全施工费【正确答案】C46.根据国务院生产安全事故报告和调查处理条例，按生产安全事故造成的人员伤亡或直接经济损失可分为（）。A.轻伤事故、严重事故、重伤事故、重大伤亡事故B.重伤事故、严重事故、较大伤亡事故、特大伤亡事故C.重伤事故、重大事故、重大伤亡事故、特大伤亡事故D.特别重大事故、重大事故、较大事故、一般事故【正确答案】D47.以项目实施方案为依据，落实项目经理责任目标为出发点，采用企业的施工定额，通过编制施工预算而形成的施工成本计划是一种（）成本计划。A.竞争性B.参考性C.实施性D.战略性【正确答案】C48.根据标准施工招标文件，招标工程以（）为基准日，其后国家的法律、法规、规章和政策发生变化引起工程造价增减变化的，发承包双方应当按照相关规定调整合同价款。A.投标截止日前28天B.合同签订前28天C.开标截止日前28天D.合同备案前28天【正确答案】A49.2013年5月实际完成的某工程按2012年5月签约时的价格计算，工程价款为1000万元，该工程固定要素的系数为0.2，各参加调值的部分，除钢材的价格指数增长了10%外其余都未发生变化，钢材费用占调值部分的50%，按价格指数调整法公式法计算，则该工程实际价款变化值为()万元。A.20B.30C.40D.50【正确答案】C50.按照项目组成编制施工成本计划，宜将项目按（）的顺序依次进行分解后，再具体地分配成本，编制成本支出计划。A.单项工程一单位工程一分部工程一分项工程B.单项工程一分部工程一单位工程一分项工程C.单位工程一单项工程一分部工程一分项工程D.单位工程一单项工程一分项工程一分部工程【正确答案】A51.按造价形成划分，建筑安装工程费由()组成。A.人工费+材料费+施工机具使用费+措施项目费+规费+税金B.人工费+材料费+施工机具使用费+其他项目费+规费+税金C.分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金D.分部分项工程费+施工机具使用费+其他项目费+规费+税金【正确答案】C52.施工企业质量管理体系文件主要是由质量手册、程序文件、质量计划和质量（）等构成。A.方针B.目标C.记录D.评审【正确答案】C53.某工程主体结构混凝土工程量约3200m3，预算单价550元m3，计划4个月内均衡完成。开工后，混凝土实际采购价格为560元m3。施工至第二个月底，实际完成混凝土工程量1800m3。运用赢得值法，可分析得到该工程发生了费用偏差，此时应采取的可行的纠偏措施是（）。A.加快施工进度B.重新选择混凝土供应商C.调整工程数量D.进行材料代用【正确答案】B54.职业健康安全管理体系标准由五大要素构成，其循环的顺序为（）。A.策划一职业健康安全方针一实施与运行一检查和纠正措施一管理评审B.领导作用一策划一支持和运行一绩效评价一改进C.策划一职业健康安全方针一管理评审一实施与运行一检查和纠正措施D.职业健康安全方针一策划一实施与运行一管理评审一检查和纠正措施【正确答案】B55.下列工程合同风险中，属于合同工程风险的是（）。A.知假买假B.偷工减料C.物价上涨D.违法分包【正确答案】C56.关于双代号网络计划的工作最迟开始时间的说法，正确的是（）。A.最迟开始时间等于各紧后工作最迟开始时间的最小值减去持续时间B.最迟开始时间等于各紧后工作最迟开始时间的最大值C.最迟开始时间等于各紧后工作最迟开始时间的最小值D.最迟开始时间等于各紧后工作最迟开始时间的最大值减去持续时间【正确答案】A57.建设工程施工风险管理的工作程序中，风险应对的下一步工作是（）。A.风险评估B.风险监控C.风险识别D.风险预测【正确答案】B58.在建设工程项目进度计划系统中，各进度计划或各子系统进度计划编制和调整时必须注意（）。A.控制性进度规划与总进度规划之间的联系和协调B.业主方编制的整个项目实施的计划与总承包方编制的进度计划之间的联系和协调C.总进度规划、项目子系统进度规划与项目子系统中的单项工程进度计划之间的联系和协调D.总承包商编制的进度规划与分包商编制的进度计划之间的联系和协调【正确答案】C59.定期地将施工成本计划值与实际值进行比较，进行施工成本控制，其正确的步骤是()。A.比较-分析-预测-纠偏-检查B.比较-预测-分析-纠偏-检查C.比较-预测-分析-检查-纠偏D.比较-分析-预测-检查-纠偏【正确答案】A60.建设工程质量监督档案是按（）建立的。A.分项工程B.分部工程C.单位工程D.单项工程【正确答案】C61.某工程项目发包人与承包人签订了施工合同，承包人与分包人签订了专业工程分包合同，在分包合同履行过程中，分包人的正确做法是()。A.未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系B.分包人可以直接致函发包人或工程师C.分包人可以直接接受发包人或工程师的指令D.分包人无须接受承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令【正确答案】A62.关于虚工作的说法，正确的是（）。A.虚工作只在双代号网络计划中存在B.虚工作一般不消耗资源但占用时间C.虚工作可以正确表达工作间的逻辑关系D.双代号时标网络计划中虚工作用波形线表示【正确答案】C63.负责对本行政区域内建设工程安全生产工作实施综合监督管理的机构是（）。A.县级以上地方人民政府B.省、自治区、直辖市人民政府C.县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门D.县级以上地方人民政府建设行政主管部门【正确答案】C64.2018年5月实际完成的某工程按2016年5月签约时的价格计算，工程价款为1000万元，该工程固定要素的系数为0.2，各参加调值的部分，除钢材和水泥的价格指数分别增长了10%和15%外，其余都未发生变化，钢材和水泥的费用分别占调值部分的40%和20%，按价格指数调整公式法计算，则该工程实际价款变化值为（）万元。A.36B.46C.56D.66【正确答案】C65.根据已建工程或现有工程的价格数据和资料，经分析、归纳和整理编制而形成的定额是（）。A.预算定额B.概算定额C.概算指标D.投资估算指标【正确答案】D66.（）是安全生产的第一负责人。A.施工企业的法定代表人B.项目经理C.项目技术负责人D.专职安全生产管理人员【正确答案】A67.为了不错失索赔权利，承包人应在干扰事件结束后的()天内，提交最终索赔报告。A.7B.14C.21D.28【正确答案】D68.浇筑混凝土时，因振捣疏漏造成混凝土质量事故，这属于（）。A.指导责任事故B.操作责任事故C.技术原因引发的质量事故D.管理原因引发的质量事故【正确答案】B69.下列关于建设工程项目管理工作任务分工表的说法，正确的是（）。A.工作任务分工表中的工作任务确定后不再改变B.一个工程项目只需编制一张工作任务分工表即可C.工作任务分工表能够反映组织系统的动态关系D.工作任务分工表属于项目的组织设计文件之一【正确答案】D70.专项应急预案是针对具体的()而制定的计划或方案。A.事故类别、危险源和潜在事件B.装置、场所、岗位C.潜在事件、紧急情况发生D.事故类别、危险源和应急保障【正确答案】D71.编制安全技术措施计划的步骤正确的是（）。A.危险源识别工作活动分类风险确定风险评价制定安全技术措施计划评价安全技术措施计划的充分性B.工作活动分类风险确定危险源识别风险评价制定安全技术措施计划评价安全技术措施计划的充分性C.工作活动分类危险源识别风险确定制定安全技术措施计划风险评价评价安全技术措施计划的充分性D.工作活动分类危险源识别风险确定风险评价制定安全技术措施计划评价安全技术措施计划的充分性【正确答案】D72.某项目部根据项目特点制定了投资控制、进度控制、合同管理、付款和设计变更等工作流程，这些工作流程组织属于()。A.物质流程组织?B.管理工作流程组织?C.信息处理工作流程组织?D.施工工作流程组织【正确答案】B73.【真题】关于竞争性成本计划、指导性成本计划和实施性成本计划三者区别的说法，正确的是（）。A.竞争性成本计划是项目投标和签订合同阶段的估算成本计划，比较粗略B.指导性成本计划是项目施工准备阶段的施工预算成本计划，比较详细C.实施性成本计划是选派项目经理阶段的预算成本计划D.指导性成本计划是以项目实施方案为依据编制的【正确答案】A74.“变更技术方案、采用新的高效率的施工方案”属于合同实施偏差处理措施中的（）措施。A.组织B.技术C.经济D.合同【正确答案】B75.根据企业职工伤亡事故分类标准GB6441-1986规定，重伤是指损失工作日等于或超过（）工作日的失能伤害。A.75B.85C.95D.105【正确答案】D76.关于分部（子分部）工程质量验收合格应符合的规定，下列选项中不正确的是()。A.所含分项工程的质量均验收合格B.质量控制资料完整C.工程施工符合设计文件的要求D.观感质量验收符合要求【正确答案】C77.某承包人承揽一房屋建筑项目，现已按合同约定通过竣工验收。在缺陷责任期内，发包人发现部分卫生间存在漏水现象。对这一缺陷，（）。A.应由承包人承担修复和查验的费用B.应由发包人承担修复和查验的费用C.监理人和承包人应共同查清缺陷和损坏的原因，所需费用根据缺陷和损坏原因处理D.发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期延长最长不超过2年【正确答案】C78.企业管理费不包括（）。A.差旅交通费?B.劳动保护费?C.检验试验费?D.教育费附加?【正确答案】D79.【真题】发包人对工程质量有异议，拒绝办理竣工决算，但该工程已实际投入使用，其质量争议的解决方法是（）。A.按工程保修合同执行B.就争议部分根据有资质的鉴定机构的检测结果确定方案C.按工程质量监督机构的处理决定执行后办理竣工结算D.采取诉讼的方式解决【正确答案】A80.环境管理体系要求及使用指南GB/T24001-2016中的环境是指（）。A.组织运行活动的外部存在B.各种天然和经过人工改造的自然因素的总体C.植物、动物和自然资源的总称D.周边水分、空气和废渣的存在和分布的情况【正确答案】A81.【真题】根据建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001，对于通过返工可以解决工程缺陷的检验批，应()。A.按验收程序重新进行验收B.按技术处理方案和协商文件进行验收C.经检测单位检测鉴定后予以验收D.经设计单位复核后予以验收【正确答案】A82.在全面实施建造师执业资格制度后仍然要坚持落实项目经理岗位责任制，项目经理岗位不是保证工程项目建设()的重要岗位。A.安全B.工期C.质量D.利润【正确答案】D83.工程施工质量事故的处理包括：事故调查；事故原因分析；事故处理；事故处理的鉴定验收；制定事故处理方案，其正确程序为（）。A.B.C.D.【正确答案】D84.某施工工程人工费为80万元，材料费为140万元，施工机具使用费为40万元，企业管理费以人工费和机械费合计为计算基础，费率为18%，利润率以人工费为计算基础，费率为30%，规费30万元，综合计税系数为4%，则该工程的含税造价为（）万元。A.316B.349C.360D.450【正确答案】B85.时间-成本累积曲线的特征是()。A.每个工程只有一条时间-成本累积曲线B.每一条时间-成本累积曲线都对应某一特定的工程进度计划C.时间-成本累积曲线是按最早开始时间编制所形成的曲线D.时间-成本累积曲线必然包络在由关键工作都按最早开始时间开始和关键工作都按最迟必须开始时间开始的曲线所组成的香蕉图内【正确答案】B86.技术交底应在施工作业前由（）进行交底。A.项目技术负责人向承担施工的负责人B.项目经理向承担施工的负责人C.企业总工程师向项目技术负责人D.监理工程师向项目技术人员【正确答案】A87.【真题】某房屋建设工程施工中，现浇混凝土阳台根部突然断裂，导致2人死亡，1人重伤，直接经济损失300万元。根据关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知(建质2010111号)，该事故等级为(?)。?A.一般事故?B.较大事故?C.重大事故?D.特别重大事故?【正确答案】A88.某房屋建设工程施工中，模板支撑体系坍塌，导致1人死亡，11人重伤，直接经济损失2000万元，根据关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知（建质2010111号），该事故等级为（）。A.一般事故?B.较大事故?C.重大事故?D.特别重大事故?【正确答案】B89.某工地发生触电事故，一方面要进行人的安全用电操作教育，同时现场也要设置漏电开关，对配电箱、用电电路进行防护改造，也要严禁非专业电工乱接乱拉电线，体现了施工安全隐患处理的()原则。A.冗余安全度处理B.直接隐患与间接隐患并治C.单项隐患综合处理D.预防与减灾并重处理【正确答案】C90.下列定额中，属于企业定额性质的是（）A.施工定额?B.预算定额?C.概算定额?D.概算指标【正确答案】A91.【真题】采用单价合同招标时，对于投标书中明显的数字计算错误，业主有权利先做修改，再评标，当总价和单价的计算结果不一致时，以单价为准调整总价。这体现了单价合同（）特点。A.工程量优先B.总价优先C.单价优先D.风险均摊【正确答案】C92.按照生产安全事故造成的人员伤亡或直接经济损失分类，可分为（）。A.重大事故、较大事故、一般事故、轻微事故B.特别重大事故、重大事故、较大事故、一般事故C.轻伤事故、重伤事故、死亡事故D.轻伤事故、重伤事故、死亡事故、重大伤亡事故【正确答案】B93.【真题】用单价合同招标时，对于投标书中明显的数字计算错误，业主有权力先作修改再评标，当总价和单价的计算结果不一致时，以单价为准调整总价。这体现了单价合同()的特点。A.工程量优先B.单价优先C.总价优先D.风险均摊【正确答案】B94.某工程合同工期约定为6个月，签订的合同价为95万元，则该工程适宜采用()方式结算工程款。A.按月结算B.其他方式结算C.分段结算D.竣工后一次结算【正确答案】D95.工程质量终检的局限性主要是因为()。A.工程形体庞大B.施工生产的流动性C.建筑产品的单件性D.不能通过拆卸或解体来检查内在质量【正确答案】D96.某工程以固定总价合同形式发包给承包商，在工程款支付期间，承包商发现因自身失误导致某项工作投标报价大大低于其合理价格。对此，承包商（）。A.有权以合理价格为依据要求业主补差B.有权要求对此项工作进行重新定价C.合同总价格不予调整D.可以与业主协商降低此项工作的质量标准【正确答案】C97.单价合同的特点是（）。A.业主的风险较小，承包人将承担较多的风险B.可以缩短投标时间C.在施工进度上能极大地调动承包人的积极性D.对业主投资控制有利【正确答案】B98.下列不属于工程建设监理的工作程序的是（）。A.编制工程建设监理规划?B.对施工图纸变更进行批复?C.参与工程竣工预验收，签署建设监理意见?D.按照建设监理细则进行建设监理?【正确答案】B99.在进行施工成本的控制时，对水泥、木材等材料用量的控制，适宜采用的方法是()。A.限额发料B.指标控制C.作业包干D.计划配料【正确答案】A100.业主方进度控制的任务是控制整个项目实施阶段的进度，不包括控制（）。A.设计准备阶段的工作进度B.物资采购工作进度C.征地拆迁工作进度D.项目动用前准备阶段工作进度【正确答案】C二.多选题(共70题)1.工程项目施工质量保证体系的主要内容有（）。A.项目施工质量目标B.项目施工质量计划C.项目施工质量实施D.项目施工质量记录E.思想、组织、工作保证体系【正确答案】ABE2.建设工程预算定额是（）的基础和依据。A.初步设计概算B.成本管理C.确定工程造价D.控制建设工程投资E.编制单位估价表【正确答案】CDE3.根据建筑安装工程费用项目组成，下列各项属于人工费的有（）。A.加班加点工资B.计时工资或计件工资C.管理人员工资D.津贴补贴E.办公费【正确答案】ABD4.在工程网络计划中，关键线路是指()的线路。A.双代号网络计划中总持续时间最长B.单代号网络计划中相邻两项工作之间时间间隔均为零C.单代号网络计划中由持续时间最长的工作组成D.时标网络计划中自始至终无波形线E.双代号网络计划中由关键节点组成【正确答案】ABD5.定额中周转材料消耗量指标，应当用（）两个指标表示。A.一次使用量B.理论净用量C.摊销量D.周转使用次数E.周转材料的回收折价【正确答案】AC6.【真题】根据九部委标准施工招标文件中“通用合同条款”，变更指示，应说明变更的（）。A.目的B.范围C.变更内容D.变更的工程量及其进度和技术需求E.变更程度【正确答案】ABCD7.施工机械设备是指施工过程中使用的各类机具设备，主要包括()。A.运输设备和操作工具B.测量仪器和计量器具C.工程实体配套的工艺设备D.电梯、泵机、通风空调设备E.施工安全设施【正确答案】ABE8.下列施工机械设备的质量控制，属于使用操作要求的是（）。A.人机分离B.持证上岗C.操作的方便性D.人机固定E.操作的安全性【正确答案】BD9.检验批的划分的主要依据是（）。A.楼层B.专业性质C.施工段D.工种E.材料【正确答案】AC10.施工总承包对质量控制的特点不包括（）。A.一般以施工图设计为投标报价的基础B.投标人的投标报价较有依据C.在开工前就有较明确的合同价D.可以在施工过程中随时变更设计E.业主对施工总承包单位的依赖较大【正确答案】ABCD11.根据建设工程施工合同示范文本(GF-2013-0201)，合同双方可约定对合同价款进行调整的条件有()。A.市场价格的任何波动B.法律，行政法规和国家有关政策变化影响合同价款C.工程造价管理部门公布的价格调整D.一周内非承包人原因停水，停电，停气造成的停工累计超过8hE.与计划相比，实际工程量变动超过一定幅度【正确答案】BCD12.施工过程中，可以作为工程量计量依据的资料有（）。A.质量合格证书B.计量规范C.招标工程量清单D.技术规范E.设计图纸【正确答案】ABDE13.发承包双方进行工程竣工结算时的工程量应（）。A.与按施工图图示尺寸计算得到的工程净量相吻合B.发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定C.合同中的工程量D.严格遵照清单工程量计算规则E.严格根据合同约定确定，不需严格遵照清单工程量计算规则【正确答案】BD14.工程项目施工风险管理过程中，风险识别工作包括（）。A.收集与施工风险有关的信息B.确定风险因素C.分析风险因素发生的概率D.分析各种风险的损失量E.编制施工风险识别报告【正确答案】ABE15.建筑安装工程费用中的措施项目费包括（）A.安拆费及场外运费?B.二次搬运费?C.工程定位复测费?D.特殊情况下支付的工资?E.已完成工程及设备保护费【正确答案】BCE16.【真题】按定额编制程序和用途，建设工程定额可以分为()。A.劳动定额B.企业定额C.预算定额D.概算指标E.投资估算指标【正确答案】CDE17.根据企业职工伤亡事故分类标准(GB6441-86)，事故类别包括（）。A.物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺B.灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮C.电伤、挫伤、割伤、擦伤、刺伤、撕脱伤、扭伤等D.瓦斯爆炸、火药爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸E.中毒和窒息、其他伤害【正确答案】ABDE18.下列有关工程进度款支付的说法中，正确的有()。A.进度款的支付周期应与合同约定的工程计量周期一致B.进度款的支付比例一般不高于期中结算价款总额的60%C.发包人提供的甲供材料金额，应从当期进度款中扣出D.发包人应在签发支付证书后的7天内支付预付款E.发包人有权修正已签发的进度款支付证书中的错误数额【正确答案】ACE19.根据合同实施偏差分析的结果，承包商应该采取相应的调整措施，其中技术措施包括（）。A.增加人员投入B.变更技术方案C.调整工作流程和工作计划D.采用新的高效率的施工方案E.采取索赔手段【正确答案】BD20.采用和解的方式解决纠纷，既有利于维持和发展双方的合作关系，又使当事人之间的争议得以较为经济和及时地解决，以下关于和解的理解错误的有()。A.和解应该发生在仲裁、诉讼程序之外B.当事人申请仲裁后，达成和解协议的，应撤回仲裁申请C.当事人达成和解协议，撤回仲裁申请后反悔的，可以根据仲裁协议申请仲裁D.发生争议后，当事人可以自行和解。如果达成一致意见，就无需仲裁或诉讼E.当事人在诉讼中和解的，应由原告申请撤诉，经法院裁定撤诉后结束诉讼【正确答案】AB21.环境管理体系标准的应用原则包括（）A.标准的实施强调自愿性原则，并不改变组织的法律责任?B.保护和改善施工现场的环境?C.实施环境管理体系标准的关键是坚持持续改进和环境污染预防?D.建立可持续发展的管理体系?E.有效的环境管理需建立并实施结构化的管理体系【正确答案】ACE22.下列属于管理类工程信息的是（）。A.专家信息B.投资控制信息C.合同管理信息D.建设物资的市场信息E.项目融资的信息【正确答案】BC23.根据现行建筑安装工程费用项目组成（建标201344号），属于人工费的组成部分的是（）。A.生产工人劳动保护费B.加班加点工资C.津贴补贴D.奖金E.职工教育经费【正确答案】BCD24.建设工程项目的实施阶段包括()。A.设计阶段B.招投标阶段C.可行性研究阶段D.施工阶段E.动用前准备阶段【正确答案】ADE25.【真题】建设工程施工风险管理过程中，风险识别的工作有()。A.分析各种风险的损失量B.确定风险因素C.收集与施工风险相关的信息D.分析各种风险因素发生的概率E.编制施工风险识别报告【正确答案】BCE26.工作流程组织包括（）。A.管理工作流程组织B.信息处理工作流程组织C.物质流程组织D.管理职能分工E.知识管理组织【正确答案】ABC27.为加强工程项目质量管理，项目经理部制定了以下保证措施，其中属于组织措施的是()。A.制定质量控制点，进行质量预控B.对违反操作规程处以罚款C.制定质量管理工作流程D.进行职能分工明确质量责任E.分包合同中有明确的质量条款【正确答案】CD28.【真题】关于施工企业项目经理的说法，正确的有()。A.是施工企业法定代表人委托对项目施工过程全面负责的项目管理者B.是承包人为实施项目临时聘用的专业人员C.项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同D.是施工企业全面履行施工承包合同的法定代表人E.是施工承包合同中的权利、义务的责任主体【正确答案】AC29.【真题】下列导致施工质量事故发生的原因中，属于施工失误的有（）A.使用不合格的工程材料B.边勘察、边设计、边施工C.勘察报告不准，不细D.施工人员不具备上岗的技术资格E.施工管理混乱【正确答案】ADE30.下列建设工程施工合同的风险中，属于管理风险的有（）。A.政府工作人员干预B.环境调查不深入C.投标策略错误D.合作伙伴争执、责任不明E.合同条款不严密【正确答案】BCDE31.根据建设工程施工现场管理规定，施工单位的下列做法中，符合防止环境污染措施要求的有（）。A.将冲洗车辆的泥浆水未经处理直接排入河流B.施工现场位于城市郊区，在现场熔融沥青C.使用密闭器将高空废弃物运输至地面D.将有毒有害废弃物作为土方回填E.对产生噪声的机械，安装降噪设备【正确答案】CE32.下列项目组织管理工作中，属于施工方进度计划控制的组织措施的有（）。A.由符合进度控制岗位资格的专人负责进度控制工作B.编制施工资源需求计划C.明确和落实进度控制的任务分工和管理职能分工D.编制施工进度控制的工作流程E.进行有关进度控制的会议组织设计【正确答案】ACDE33.工程量清单计价的三种形式中，全费用综合单价法中包含而综合单价法未包含的费用有()。A.措施项目费B.管理费C.规费D.利润E.税金【正确答案】ACE34.【真题】关于建设工程项目进度控制的说法，正确的是(?)。?A.各参与方都有进度控制的任务?B.各参与方进度控制的目标和时间范畴相同?C.项目实施过程中不允许调整进度计划?D.进度控制是一个动态的管理过程?E.进度目标的分析论证是进度控制的一个环节?【正确答案】ADE35.下列工程质量问题，一般可不作专门处理的情况是（）。A.某工程质量缺陷按修补方法处理后无法保证达到规定的使用要求和安全要求，而又无法返工处理B.某些部位的混凝土表面的裂缝，经检查分析，属于表面养护不够的干缩微裂，不影响使用和外观C.28d的混凝土实际强度不到规定强度的32%D.混凝土现浇楼面的平整度偏差达到10mm，但由于后续垫层和面层的施工可以弥补E.某一结构构件截面尺寸不足，影响结构承载力，但按实际情况进行复核验算后仍能满足设计要求的承载力【正确答案】BDE36.【真题】根据建设工程施工专业分包合同（示范文本）（GF-2003-0213），属于分包人工作的有()。A.提供年、季、月度工程进度计划B.编制分包工程施工组织设计C.提供专用条款中约定的设备和设施D.办理环境保护有关手续E.对分包工程进行设计【正确答案】ABDE37.施工项目经理的任务包括项目的行政管理和项目管理两个方面，其在项目管理方面的主要任务是（）。A.施工质量控制B.施工进度控制C.工程合同管理D.项目投资控制E.工程信息管理【正确答案】ABCE38.环境管理体系的结构系统由（）四大要素构成。A.持续改进B.支持与运行C.绩效评价D.策划E.改进【正确答案】BCDE39.按照生产要素的内容，建设工程定额可以分为()。A.人工定额B.材料消耗定额C.直接工程费定额D.设备消耗定额E.施工机械台班使用定额【正确答案】ABE40.下列费用属于劳动保险和职工福利费的有（）。A.产假期间支付的工资B.冬期取暖补贴C.特殊地区施工津贴D.职工退职金E.停工学习期间支付的工资【正确答案】BD41.在建设项目的组织系统中，常用的组织结构模式有（）。A.项目结构B.职能组织结构C.线性组织结构D.项目合同结构E.矩阵组织结构【正确答案】BCE42.根据标准施工招标文件的规定，下列合同事件中，承包商可以索赔工期、费用和合理利润的有()。A.发包人增加合同工作内容B.发包人提供图纸延误C.异常恶劣的气候条件导致停工D.承包人为工程合理施工所必需的暂停施工E.发包人原因的试运行失败后，承包人采取措施保证试运行合格【正确答案】AB43.施工总承包管理模式与施工总承包模式相比，主要优点有()。A.合同总价不是一次确定，某部分施工图设计完成后进行该部分施工招标B.业主只需进行一次招标，招标及合同管理工作量大大减少C.分包合同都通过招标获得有竞争力的投标报价，对业主方节约投资有利D.多数情况下，由业主方直接与分包人签约，减少了业主方的风险E.施工总承包管理单位只收取总包管理费，不赚总包与分包之间的差价【正确答案】ACE44.下列关于施工方项目经理责任的表述中，正确的有()。A.应承担施工质量责任，对发生重大质量事故的项目经理必须依法严肃处理B.应承担施工成本责任，对成本严重超支的项目经理必须依法严肃处理C.应承担施工安全责任，对发生重大安全事故的项目经理必须依法严肃处理D.应承担施工工期责任，对不按期竣工的项目经理必须依法严肃处理E.对施工承担全面管理的责任，实行项目经理负责制【正确答案】ACE45.施工作业的定额时间，是在拟定辅助工作时间、（），以及休息时间的基础上编制的。A.基本工作时间B.偶然工作时间C.准备与结束时间D.不可避免的中断时间E.多余工作时间【正确答案】ACD46.关于施工企业项目经理的说法，正确的有()。A.是施工企业法定代表人委托对项目施工过程全面负责的项目管理者?B.是承包人为实施项目临时聘用的专业人员?C.项目经理由承包人授权后代表承包人负责履行合同?D.是施工企业全面履行施工