造价工程师《建设工程计价》考试试题强化复习题及参考答案（53）

造价工程师建设工程计价考试试题强化复习题及参考答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.【真题】工程施工项目评标时，下列做法符合有关规定的是（）。A.当评标委员会发现某投标人的施工方案的表述存在含义不明确之处时，则要求该投标人作出书面澄清B.当评标委员会发现因某个单价金额小数点明显错误时，对该单价进行修正后继续评标C.当投标人发现其投标文件对同一问题前后表述不一致时，向评标委员会提出澄清，评标委员会应予接受D.当投标人不接受评标委员会按规定原则对其投标报价的算术错误所作修正时，评标委员会仍可按修正结果评审【正确答案】A2.材料运杂费是指国内采购材料自来源地、国外采购材料自到岸港运至工地仓库或指定堆放地点发生的费用，并包括（）。A.调车和驳船费，不包括装卸费、运输费及附加工作费B.调车和驳船费、装卸费，不包括运输费及附加工作费C.装卸费，不包括调车和驳船费、运输费及附加工作费D.调车和驳船费、装卸费、运输费及附加工作费【正确答案】D3.在建设项目施工招标过程中，应包括在资格预审文件中的是（）。A.资格预审申请函B.资格预审申请文件格式C.投标保证金D.投标邀请书【正确答案】B4.根据建筑安装工程费用项目组成(建标201344号文)，职工死亡丧葬补助费、抚恤费属于（）。A.劳动保险B.养老保险C.医疗保险D.工伤保险【正确答案】B5.【真题】关于投标报价的说法，正确的是（）。A.询价通常可向生产厂商、销售商、咨询公司以及招标人询问B.投标人可以利用工程量清单的错、漏、多项，运用投标技巧，提高报价质量C.复核工程量清单中的工程量，对于有明显错误的可以修改清单工程量D.只要投标人的标价明显低于其他投标报价，评标委员会就可以作为废标处理【正确答案】B6.下列选项中属于法规类合同价款调整事项的是（）。A.法律法规类合同价格调整，应在合同中约定由发包人承担B.工程变更的原因C.物价波动的原因D.不可抗力的原因【正确答案】A7.某公路工程的1号标段实行招标确定承包人，中标价为5000万元，招标控制价为5500万元。其中，安全文明施工费为500万元。规费为300万元，税金的综合税率为3.48。则承包人报价浮动率为（）。A.9.09B.9.62C.10.00D.10.64【正确答案】C8.某工业项目及其总装车间的各项费用(单位：万元)见下表，则总装车间分摊的建设单位管理费、土地征用费和勘察设计费分别为（）。A.18.67，30.42，11.67B.18.29，32.27，10.71C.17.14，35.00，11.43D.17.21，35.00，11.67【正确答案】D9.招标控制价是指根据国家或省级建设行政主管部门颁发的有关计价依据和办法，依据拟订的招标文件和招标工程量清单，结合工程具体情况发布的招标工程的（）。A.最高投标限价B.最低投标限价C.平均投标限价D.中标价【正确答案】A10.关于招标控制价，下列说法正确的是()。A.招标控制价应由具有编制能力的个人员编制B.工程造价人员可以同时接受招标人和投标人对同一工程招标控制价和投标报价的编制C.招标控制价一般应在招标文件中公布D.对编制的招标控制价不可以上浮【正确答案】C11.【真题】关于招标控制价及其编制，下列说法中正确的是（）。A.招标人不得拒绝高于招标控制价的投标报价B.当重新公布招标控制价时，原投标截止期不变C.经复核认为招标控制价误差大于3%时，投标人应责成招标人改正D.投标人经复核认为招标控制价未按规定编制的，应在招标控制价公布后5日内提出投诉查看试题解析进入焚题库【正确答案】12.关于最终结清，下列说法中正确的是（）。A.最终结清是在工程保修期满后对剩余质量保证金的最终结清B.最终结清支付证书一经签发，承包人对合同内享有的索赔权利即自行终止C.质量保证金不足以抵减发包人工程缺陷修复费用的，应按合同约定的争议解决方式处理D.最终结清付款涉及政府投资的，应按国库集中支付相关规定和专用合同条款约定办理【正确答案】D13.按定额反映的生产要素消耗内容可以把工程定额划分为（）。A.建筑工程定额、安装工程定额B.劳动消耗定额、机械消耗定额、材料消耗定额C.全国统一定额、行业统一定额、地区统一定额、企业定额、补充定额D.施工定额、预算定额、概算定额、概算指标、投资估算指标【正确答案】B14.大型项目投标有效期为（）天左右。A.50B.80C.90D.120【正确答案】D15.可以同时对三个以上工人进行计时观察的方法是（）。A.测时法B.混合法C.图示法D.数示法【正确答案】B16.国外建筑工程造价构成中，反映工程造价中因缺乏资料不能完全预见和注明的项目是（）。A.项目直接建设成本B.项目简介建设成本C.应急费D.建设成本上升费用【正确答案】C17.【真题】根据我国现行建筑安装工程费用构成的相关规定，下列费用中，属于安装工程费用的是（）。A.设备基础、工作台的砌筑工程费或金属结构工程费用B.房屋建筑工程供水、供暖等设备费用C.对系统设备进行系统联运无负荷运转工作的调试费D.对整个生产线负荷联合试运转所发生的费用【正确答案】C18.根据建设工程工程量清单计价规范，不属于发承包双方在合同条款中约定的事项为（）。A.预付工程款的数额、支付时间及抵扣方式B.工程进度款的支付和结算方式C.投标保证金的递交数额、支付方式及返还时间D.工程竣工价款结算编制与核对、支付及时间【正确答案】C19.【真题】下列费用项目中，属于工器具及生产家具购置费计算内容的是()。A.未达到固定资产标准的设备购置费B.达到固定资产标准的设备购置费C.引进设备时备品备件的测绘费D.引进设备的专利使用费【正确答案】A20.下列不是民用建筑设计影响工程造价的主要因素的是（）。A.合理选用建筑物平面形式B.合理布置工艺流程C.合理确定户型和住户面积D.合理确定层高与层数【正确答案】B21.【真题】由发包人组织，会同监理人、设计单位、承包人、使用单位参加工程验收，验收合格后发包人可投入使用的工程验收是指（）。A.分段验收B.中间验收C.交工验收D.竣工验收【正确答案】C22.在工业建设项目厂址选择要进行项目的费用分析，下列是项目投产后生产经营费用比较分析的内容是（）。A.运输设施费B.动力设施费C.拆迁补偿费D.动力供应费【正确答案】D23.以下关于分部分项工程量清单编制的说法，正确的是（）。A.投标人应按招标人提供的工程量清单进行报价，投标报价中的项目编码、名称、特征、计量单位以及工程量必须与清单保持一致B.在清单项目“工程内容”中包含的工作内容必须进行项目特征的描述C.计价规范中就某一清单项目给出两个及以上计量单位时应选择最方便计算的单位D.同一标段的工程量清单中含有多个项目特征相同的单位工程时，可采用相同的项目编码【正确答案】A24.【真题】某建设项目建安工程费为1500万元，设备购置费400万元，工程建设其他费300万元，已知基本预备费率为5%，项目建设前期年限为0.5年，建设期为2年，每年完成投资的50%，年均投资价格上涨率为7%，则该项目的预备费为（）万元。A.273.11B.336.23C.346.39D.358.21【正确答案】D25.在编制招标工程量清单时，需要拟定常规的施工组织设计，当估算整体工程量时通常可依据（）进行。A.预算定额B.概算定额C.估算指标D.概算指标【正确答案】D26.【真题】某地2017年拟建一座年产20万吨的化工厂。该地区2015年建成的年产15万吨相同产品的类似项目实际建设投资为6000万元。2015年和2017年该地区的工程造价指数(定基指数)分别为1.12、1.15，生产能力指数为0.7，预计该项目建设期的两年内工程造价仍将年均上涨5%。则该项目的静态投资为（）万元。A.7147.08B.7535.09C.7911.84D.8307.43【正确答案】B27.【真题】根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），下列费用项目中需纳入分部分项工程项目综合单价中的是（）。A.工程设备暂估价B.专业工程暂估价C.暂列金额D.计日工费【正确答案】A28.建设项目总概算中的工程监理费属于（）。A.工程建设其他费用概算B.单项工程综合概算C.单位工程概算D.预备费概算【正确答案】A29.在某工程的施工招标中，某施工单位中标后被要求垫付建设资金280万元，双方在合同中约定了垫资条款，但未约定垫资利息。根据有关司法解释，下列说法正确的是（）A.由于当事人对垫资利息没有约定，按照工程欠款处理?B.对施工单位支付垫资利息的请求不予支持?C.应当按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息?D.应当按照不高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的4倍计息【正确答案】B30.应用预算单价法编制施工图预算时，在套用定额单价后，紧接的工作是（）。A.计算工程量B.工料分析C.编写编制说明D.计算造价【正确答案】B31.适合采用指标估算方法的设计阶段是（）。A.项目设想阶段B.项目规划阶段C.项目建议书阶段D.项目可行性研究阶段【正确答案】D32.对于招标控制价及其规定，以下理解正确的是（）。A.招标控制价超过批准的概算时，不必将其报原概算审批部门审核B.招标控制价是招标人在工程招标时能接受投标人报价的最高限价C.不设标底时，招标人不用编制招标控制价D.当招标人不具编制招标控制价的能力时，可委托私人代理【正确答案】B33.因承包人的原因造成施工进度滞后，属于（）。A.可原谅的延期B.不可原谅的延期C.可原谅并给予补偿费用的延期D.可原谅但不给予补偿费用的延期【正确答案】B34.下列关于设备及工、器具购置费的描述中。正确的是（）。A.设备及工、器具购置费是固定资产投资中的积极部分，由设备购置费和工具、器具购置费构成B.设备购置费包括所购置的各种设备费用和达到固定资产标准的工具、器具、生产家具费用C.国产标准设备的原价一般采用带有备件的原价D.工具、器具以及生产家具购置费一般以设备原价为计算基数，乘以部门或行业规定的定额费率计算【正确答案】C35.在工程索赔中，属于不可原谅延期的条件是（）。A.全因业主的原因造成的延误B.全因工程师原因造成施工延误C.全因发包人原因造成的工期延误D.全因承包人的原因造成施工进度滞后【正确答案】D36.在我国建设项目的可行性研究阶段，对项目投资估算的精度要求是（）。A.允许误差30%以外B.允许误差30%以内C.允许误差20%以内D.允许误差10%以内【正确答案】D37.下列各项费用中属于工程建设其他费用中研究试验费的是（）。A.应由科技三项费用开支的项目费用B.应在建筑安装费用中列支的施工企业对建筑材料、构件和建筑物进行一般鉴定、检查所发生的费用C.按设计规定在施工中必须进行试验、验证所需费用D.应由勘察设计费或工程费用中开支的项目费用【正确答案】C38.与设计概算类似，施工图预算的三级预算是指()。A.建设投资预算、建设期利息预算、流动资金预算B.建筑工程预算、安装工程预算、设备及工器具购置费预算C.单位工程预算、单项工程综合预算、建设项目总预算D.主体工程项目预算、措施性工程项目预算、装饰工程项目预算【正确答案】C39.下列各项费用不计入材料单价的是（）。A.材料的供应价格B.材料的运输损耗费C.新材料、新结构试验费D.材料的工地管理费【正确答案】C40.建设规模较小，工期较短，施工图设计已审查批准的建设工程可以采用（）。A.单价合同B.总价合同C.成本加酬金合同D.固定单价合同【正确答案】B41.某新建实验室土建单位工程概算的人、材、机费合计为500万元，其中人工费75万元，以定额人工费为基数的企业管理费费率为50%，利润率为30%，社会保险费和公积金费率为25%按标准缴纳的工程排污费为50万元，综合税率为340%，则该实验室的土建单位工程概算造价为（）。A.598.43万元B.650.13万元C.650.88万元D.870.86万元【正确答案】B42.招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项是（）。A.价差预备费B.基本预备费C.暂列金额D.暂估价【正确答案】C43.某施工合同约定，施工现场主导施工机械一台，由施工企业租得，台班单价为300元台班，租赁费为150元台班，人工工资为50元工日，窝工补贴为20元工日，以增加用工人工费为基数的综合费率为40。在施工过程中，发生了如下事件：出现异常恶劣天气导致工程停工2d，人员窝工30个工日；因恶劣天气导致场外道路中断抢修道路用工30工日；场外大面积停电，停工3d，人员窝工15工日。因此，施工企业可向业主索赔费用为（）元。A.2850B.2756C.2970D.3090【正确答案】A44.下列不属于建设项目竣工财务决算说明书内容的是（）。A.新增生产能力效益分析B.债权债务的清偿情况分析C.基建结余资金等分配情况分析D.主要实物工程量分析【正确答案】D45.价格指数调整方法主要适用于（）。A.品种较多，使用量大B.品种较多，使用量少C.品种较少，使用量大D.品种较少，使用量少【正确答案】C46.下列费用中属于建筑安装工程费用中企业管理费的是（）。A.财产保险费B.医疗保险费C.住房公积金D.养老保险费【正确答案】A47.【真题】招标人要求总承包人对专业工程进行统一管理和协调的，总承包人可计取总承包服务费，其取费基数为()。A.专业工程估算造价B.投标报价总额C.分布分析那个工程费用D.分部分项工程费与措施费之和【正确答案】A48.评标的初步评审过程中，下列各项属于响应性评审标准的是（）。A.资质等级符合规定B.已标价工程量清单符合招标文件的有关要求C.联合体投标人已提交联合体协议书D.环境保护管理体系与措施符合有关标准【正确答案】B49.在下列各项中属于基本预备费的是（）。A.超出初步设计范围的设计变更所增加的费用B.实行工程保险的费用C.超规超限设备运输而增加的费用D.为鉴定工程质量所进行的隐蔽工程中间验收的费用【正确答案】C50.由于发包人的原因使工程未在约定的时间内竣工的，对计划进度日期后继续施工的工程进行价格调整时，涉及计划进度日期价格指数与实际进度日期价格指数，则调整价格差额计算应采用（）。A.计划进度日期的价格指数B.计划进度日期的价格指数与实际进度日期的价格指数中较低的一个C.计划进度日期的价格指数与实际进度日期的价格指数的平均值D.计划进度日期的价格指数与实际进度日期的价格指数中较高的一个【正确答案】D51.【真题】信息标准化是建立全国建设工程造价信息系统的基础性工作，其具体建设工作内容不包括（）。A.工程项目匪类标准代码B.信息采集及传输标准格式C.建设工程人、材、机的分类及标准代码D.信息共享的管理机制和模式【正确答案】D52.【真题】施工合同中约定，承包人承担的钢筋价格风险幅度为5%，超出部分依据建设工程工程清清单规范(GB2013)造价信息法调差。已知承包人投标报价格、基准期发布价格分别为2400元/t、2200元/t、2015年12月、2016年7月造价信息发布价为2000元/t、2600元/t。则该两月钢筋的实际结算价格应分别为()。A.2280，2520B.2310，2690C.2310，2480D.2280，2480【正确答案】C53.下列用时中，同时包含在劳动定额和预算定额人工消耗量中的是（）。A.水电路转移所造成的停工B.工序交接时对前一工序不可避免的修正用工C.准备与结束工作时间D.班组操作地点转移用工【正确答案】C54.已知计算工程预付款起扣点的公式为T=P-MN，其中的含义是（）。A.工程预付款额B.承包工程价款总额C.主要材料及构件所占比重D.开始扣回预付款时累计完成工作量【正确答案】C55.对于需要编制总概算的项目。关于民用工程项目综合概算的费用组成，正确的是（）。A.仅包含建筑工程费用一项B.由建筑工程费用和安装工程费用组成C.由建筑工程费用、安装工程费用和设备购置及工器具生产家具购置费组成D.由建筑工程费用、安装工程费用、设备购置及工器具生产家具购置费和工程建设其他费组成【正确答案】C56.在施工过程中。由于砖墙垒砌不符合要求而进行重砌，则该时间应属于（）。A.违背劳动纪律损失的时间B.施工本身造成的停工时间C.多余工作时间D.偶然工作时间【正确答案】C57.【真题】拟定施工总方案是编制招标工程量清单的一项准备工作，下列选项中属于拟定施工总方案范畴的是()。A.对关键工艺的原则性规定B.拟定施工步骤和施工顺序C.估算整体工程量D.编制施工进度计划【正确答案】A58.我国工程计价标准中的工程定额适用于的主要阶段是（）。A.在项目建设前期各阶段对于建设投资的预测和估计B.在工程建设交易阶段作为建设产品价格形成的主要依据C.工程合同价格形成阶段D.工程后续价格管理阶段【正确答案】A59.有关进口设备的交易价格，下列说法中正确的是（）。A.CIF(C0stInsuranceandFreight)，意为成本加运费，或称之为运费在内价B.CFR(C0standFreight)，意为成本加保险费、运费，习惯称到岸价格C.F0B(Free0nB0ard)，意为装运港船上交货，也称为到岸价格D.F0B(Free0nB0ard)，意为装运港船上交货，也称为离岸价格【正确答案】C60.基本预备费的取费基数为（）。A.工程费用B.工程建设其他费用C.直接工程费D.工程费用与工程建设其他费用之和【正确答案】D61.在竣工财务决算表编制过程中，属于资金来源项目的是（）。A.应收生产单位投资借款B.交付使用资产C.待核销基建支出D.待冲基建支出【正确答案】D62.【真题】关于概算指标的编制，下列说法中正确的是()。A.概算指标分为建筑安装工程概算指标和设备工器具概算指标B.综合概算指标的准确性高于单项概算指标C.单项形式的概算指标对工程结构形式可不作说明D.构筑物的概算指标以预算书确定的价值为准，不必进行建筑面积换算【正确答案】D63.下列关于国际工程合同要求承包商递交建议书后再确定的变更，说法不正确的是()。A.工程师要求承包商递交实施变更的建议书B.承包商在等待答复期间，不应延误任何工作C.承包商对变更估价的建议，提出变更费用要求D.承包商在等待答复期间暂停所有工作【正确答案】D64.不属于措施项目清单编制依据的是（）。A.拟建工程的施工技术方案B.其他项目清单C.招标文件D.有关的施工规范【正确答案】B65.某建设项目投产后，预计年销售收入为24000万元，年经营成本20000万元，其中预收的营业收入年金额为1200，预收账款的周转天数为30天，则该项目的预收账款估算额为（）万元。A.100B.40C.200D.800【正确答案】A66.某载重汽车配驾驶员1人，当年制度工作日为250天，年工作台班为230台班，人工日工资单价为50元，则该载重汽车的台班人工费为（）元/台班。A.45.65B.50.00C.54.00D.54.35【正确答案】D67.下列各项工作时间，其长短与所负担的工作量无关，但与工作内容有关的是（）。A.辅助工作时间B.由于施工工艺特点引起的工作中断时间C.施工本身造成的停工时间D.准备与结束工作时间【正确答案】D68.【真题】砌筑一砖厚砖墙，灰缝厚度为10mm，砖的施工损耗率为1.5%，场外运输损耗率为1%。砖的规格为240mm115mm53mm，则每立方米砖墙工程中砖的定额消耗量为（）块。A.515.56B.520.64C.537.04D.542.33【正确答案】C69.【真题】关于依法必须招标的工程，下列说法中正确的是()。A.国有资金投资的建筑工程招标可不设招标控制价B.招标人可以自行决定是否编制标底，标底必须保密C.招标人设有最高投标限价的，应当在开标时公布D.招标人也可以根据需要，规定最低投标限价【正确答案】B70.专业工程的暂估价一般应是（）。A.综合暂估价应当包括管理费、利润、规费、税金等取费B.综合暂估价应当包括除规费和税金以外的管理费、利润等取费C.综合暂估价应当包括除规费以外的管理费、利润、税金等取费D.综合暂估价应当包括除税金以外的管理费、利润、规费等取费【正确答案】B71.在人工单价的组成内容中，生产工人在病假5个月的休假期间的工资属于（）。A.基本工资B.工资性津贴C.辅助工资D.职工福利费【正确答案】C72.在概算指标编制时，关于不同类型工程应选取的计算单位，下列说法中符合要求的是（）。A.安装工程以占设备购置费的百分比()表示B.建筑工程以综合生产能力的单位投资表示C.构筑物以每m3(立方米)的投资表示D.建设项目以使用功能的单位投资表示?【正确答案】A73.质量保修完成后，由()组织验收。A.承包人B.供应商C.监理单位D.发包人【正确答案】D74.某安装企业高级工人的工资性补贴标准分别为：部分补贴按年发放，标准为3000元年；另一部分按月发放，标准为760元/月；某项补贴按工作日发放，标准为18元日。已知全年日历天数为365天，设法定假日为114天，则该企业高级工人工日单价中，工资性补贴(C2)为（）元。A.51.2B.62.6C.66.3D.75.5【正确答案】C75.【真题】下列在施工合同履行期间由不可抗力造成的损失中，应有承包人承担的是（）。A.因工程损害导致的第三方人员伤亡发包人承担B.因工程损害导致的承包人人员伤亡承包人承担C.工程设备的损害发包人承担D.应监理人要求承包人照管工程的费用发包人承担【正确答案】B76.专业工程的暂估价一般应是()。A.综合暂估价，应当包括的管理费、利润、规费、税金等取费B.综合暂估价，应当包括除规费和税金以外的管理费、利润等取费C.综合暂估价，应当包括除规费以外的管理费、利润、税金等取费D.综合暂估价，应当包括除税金以外的管理费、利润、规费等取费【正确答案】B77.下列各项费用，应计入建筑工程企业管理费的是（）。A.现场施工工人的工伤保险费B.夜间施工劳动降效费C.施工现场工人教育培训费D.劳动安全卫生评价费【正确答案】C78.某医院建设项目由甲、乙、丙三个单项工程组成。其中，勘察设计费60万元，建设项目建筑工程费2000万元、设备费3000万元、安装工程费1000万元；丙单项工程建筑工程费600万元、设备费1000万元、安装工程费200万元，则丙单项工程应分摊的勘察设计费为（）万元。A.1800B.1920C.1600D.1840【正确答案】A79.在世界银行规定的项目总建设成本中。属于项目直接建设成本的是（）A.建筑保险费用B.开工试车费C.施工管理现场人员的薪金D.前期研究、勘测费用【正确答案】A80.可以列入“措施项目清单与计价表(二)”中的措施项目是（）。A.安全文明施工B.安全防护C.冬雨季施工D.可以精确计算工程量的措施项目?【正确答案】C81.在出现“共同延误”的情况下，承担拖期责任的是（）。A.造成拖期最长者B.最先发生者C.最后发生者D.按造成拖期的长短，在各共同延误者之间分担【正确答案】B82.安全、文明施工费除包括安全施工费、文明施工费外，还包括（）。A.环境保护费和临时设施费B.环境保护费和建设单位管理费C.临时设施费和监理费D.环境保护费【正确答案】A83.共同延误的处理中。如果初始延误者是发包人原因。则在发包人原因造成的延误期内，承包人（）。A.只可得到工期延长B.既可得到工期延长，又可得到经济补偿C.不能得到任何补偿D.只可得到经济补偿【正确答案】B84.【真题】施工合同价款纠纷处理中，一方当事人拒不履行，另一方当事人可以请求人民法院执行的文书是()。A.和解协议书B.造价认定书C.行政调解书D.仲裁调解书【正确答案】D85.应计人台班单价的施工机械安拆费及场外运费，下列说法正确的是（）。A.一次安拆费包括施工现场机械安装和拆卸二次所需的人工费、材料费、机械费及试运转费B.一次场外费应包括运输、装卸、辅助材料和架线等费用C.年平均安拆次数由全国统一确定D.运输距离均应按照20km计算【正确答案】B86.工程量清单由哪几部分组成（）。A.分部分项工程量清单、措施项目清单、利润组成B.其他项目清单、规费及税金项目清单、管理费组成C.人、材、机费、规费、税金组成D.分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、规费、税金项目清单组成【正确答案】D87.下列工程造价指数中，属于按其所反映的现象范围的不同分类的是（）。A.个体指数B.环比指数C.指标指数D.综合指数【正确答案】A88.某新建项目，建设期为3年，分年均衡进行贷款，第一年贷款300万元，第二年贷款600万元，第三年贷款400万元，年利率为12，建设期内利息只计息不支付，则建设期利息为（）万元。A.74.16B.235.22C.148.32D.253.48【正确答案】B89.【真题】关于建筑安装工程费用中的规费，下列说法中正确的是（）。A.规费是指有县级及以上有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用B.规费包括工程排污费和住房公积金C.投标人赞投标报价时填写的规费可高于规定的标准D.社会保险费中包括建筑安装工程费一切险的投保费用【正确答案】B90.关于招标文件的澄清和修改，下列说法中正确的是（）。A.招标文件的澄清或修改应在投标截止时间14天前发出B.招标文件的澄清应不指明所澄清问题的来源C.招标人收到澄清后的确认时间一般采用一个相对的时间D.招标文件澄清或修改发出的时间距投标截止时间不足20天的，相应推迟投标截止时间【正确答案】B91.在建设工程施工招标程序中。可用资格预审公告代替招标公告，资格预审后不再单独发布招标公告。资格预审公告和招标公告中的共同内容是（）A.申请人的资格要求B.资格预审文件的获取C.项目概况与招标范围D.投标文件的递交【正确答案】C92.下列关于竣工结算计价原则的表述，正确的是()。A.措施项目发生调整的，按双方确认调整的金额计算B.计日工按发包人实际签证确认的事项计算C.暂列金额按实际发生费用计算，如有余额归发包人D.施工索赔费用按承包人提交的索赔报告计算【正确答案】B93.【真题】关于进口设备到岸价的构成及计算，下列公式中正确的是（）。A.到岸价=离岸价+运输保险费B.到岸价=离岸价+进口从属费C.到岸价=运费在内价+运输保险费D.到岸价=运输在内费+进口从属费【正确答案】C94.根据建标201344号文，我国建筑安装工程的费用构成可划分为（）。A.人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润B.人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润C.分部分项工程费、措施项目费、其他费、规费、税金D.分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金【正确答案】D95.在FOB交货方式下，卖方需要承担的义务是（）。A.负责租船订舱B.获取进口许可证C.承担货物出厂到装运港越过船舷一切费用和风险D.承担货物在装运港越过船舷之后的各种费用【正确答案】C96.废水污染治理采用的方法是（）。A.冷凝法B.活性炭吸附法C.催化燃烧法D.重力分离法【正确答案】D97.在编制施工图预算的下列各项工作步骤中，同时适用于预算单价法和实物法的是（）。A.套人工、材料、机械台班定额消耗量B.汇总各类人工、材料、机械台班消耗量C.套当时当地人工、材料、机械台班单价D.汇总人工、材料、机械台班总费用【正确答案】D98.当初步设计达到一定深度，建筑结构比较明确时，编制建筑工程概算可采用（）A.单位工程指标法B.概算指标法C.概算定额法D.类似工程概算法【正确答案】C99.总平面设计是指总图运输设计和总平面配置，在总平面设计中影响工程造价的主要因素包括（）。A.占地面积、功能分区、运输方式B.占地面积、功能分区、工艺设计C.占地面积、运输方式、工艺设计D.运输方式、功能分区、工艺设计【正确答案】A100.国外建筑安装工程费用的构成中，现场保卫设施费属于（）。A.分包工程费用B.管理费C.开办费D.暂定金额?【正确答案】C二.多选题(共70题)1.建设项目竣工决算的内容包括（）。A.投标报价书B.新增资产价值的确定C.竣工决算报告情况说明书D.竣工财务决算报表E.工程造价对比分析【正确答案】CDE2.单位设备及安装工程概算包括（）。A.一般土建工程概算B.给排水工程概算C.通风工程概算D.电气设备及安装工程概算E.热力设备及安装工程概算【正确答案】DE3.世界银行、国际咨询工程师联合会规定工程项目总建设成本包括()。A.项目直接建设成本B.项目间接建设成本C.预备费D.应急费E.建设成本上升费【正确答案】ABDE4.根据工程建设项目施工招标投标办法的规定下列哪些情况应视为废标的是（）。A.投标文件的递交超过了投标截止期B.投标文件未按要求提交投标保证金足够数量C.联合体投标未附联合体各方共同投标协议的D.投标人报价明显低于其他投标报价但是经过评审委员会评审不低于成本价E.投标文件未按要求格式密封【正确答案】ABCE5.下列费用中属于检验试验费的是（）。A.建筑材料一般鉴定、检查所发生的费用B.设备一般鉴定、检查所发生的费用C.构件一般鉴定、检查所发生的费用D.建筑物一般鉴定、检查所发生的费用E.安装物一般鉴定、检查所发生的费用【正确答案】ACDE6.关于对概算定额主要作用的表述，正确的是（）。A.概算定额是对生产要素提出需要量计划的依据B.概算定额是进行竣工决算和评价的依据C.概算定额是编制概算指标的依据D.概算定额是控制施工图预算的依据E.概算定额是编制施工预算的主要依据?【正确答案】ABCD7.【真题】关于材料单价的构成和计算，下列说法中正确的有()。A.材料单价指材料由其来源地运达工地仓库的入库价B.运输耗材指材料在场外运输装卸及施工现场内搬运发生的不可避免损耗C.采购及保管费包括组织材料检验、供应过程中发生的费用D.材料单价中包括材料仓储费和工地管理费E.材料生产成本的变动直接影响材料单价的波动【正确答案】CDE8.挂贴墙面花岗岩板材的施工中，所用下列材料属于形成工程实体材料的有()。A.花岗石板材B.水泥砂浆C.钢龙骨D.脚手架E.安全网【正确答案】ABC9.竣工验收的条件包括（）。A.有完整的技术档案和施工管理资料B.发包人已按合同约定支付工程款C.有承包人签署的工程质量保修书D.工程项目前期审批手续齐全E.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告【正确答案】ACE10.下列属于安装工程费的有（）。A.购置设备的费用B.设备装配的费用C.设备基础施工费用D.单体试车费E.有负荷联合试运转费【正确答案】BD11.设计概算编制方法中，建筑工程概算的编制方法包括（）。A.概算定额法B.设备价值百分比法C.概算指标法D.综合吨位指标法E.类似工程预算法【正确答案】ACE12.【真题】关于招标的范围，下列说法正确的有（）。A.关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目不论投资大小都必须进行招标B.拟公开招标的费用与项目的价值相比不经济的可以不招标C.使用国有资金占控股主导地位的项目应当公开招标D.在建设工程追加的附属小型工程，原中标人具备承包能力的可以不招标E.关系社会公共利益、公众安全的公共事业项目当投资额超过一定的额度时需进行招标【正确答案】CDE13.下列属于工程造价咨询人员出具的工程造价鉴定书内容的是（）。A.委托鉴定的内容B.鉴定结论C.鉴定的原因D.鉴定的依据E.鉴定的时间【正确答案】ABD14.建筑安装工程概算指标通常是()和造价指标。A.以整个建筑物和构筑物为对象B.以建筑面积、体积为单位C.以成套设备装置的台或组为计量单位D.人工、材料和机械台班的消耗量标准E.以部分建筑物或构筑物为对象【正确答案】BCD15.基本建设项目竣工决算报表包括（）。A.基本建设项目概况表B.基本建设项目竣工财务决算表C.基本竣工财务决算总表D.基本建设项目交付使用资产总表E.基本建设项目交付使用资产明细表【正确答案】ABDE16.下列工程的预算费用，属于建筑工程费的有（）。A.设备基础工程B.供水、供暖工程C.照明的电缆、导线敷设工程D.矿井开凿工程E.安装设备的管线敷设工程【正确答案】ABCD17.下列费用中，属于安装工程费的有()。A.供暖、通风、煤气等设备装设、油饰工程的费用B.动力、起重等各种需要安装的机械设备的装配费用C.设备基础、支柱等设施工程和金属结构工程费用D.与设备相连的工作台、梯子、栏杆等设施的工程费用E.对系统设备进行系统联动无负荷试运转工作的调试费【正确答案】BDE18.工程造价咨询人所需遵守的一般性规定包括（）。A.禁止工程造价咨询人在鉴定期满后以资料不全或自身业务能力有限等理由不做出鉴定结论，影响案件处理B.工程造价咨询人应当依法出庭接受鉴定项目当事人对工程造价司法鉴定意见书的质询C.工程造价咨询人接受委托，提供工程造价司法鉴定服务，除应符合规范的规定外，应按仲裁、诉讼程序和要求进行，并符合国家关于司法鉴定的规定D.工程造价咨询人应在收到工程造价司法鉴定资料后14天内，根据自身专业能力和证据资料，判断能否胜任该项委托，如不能，应辞去该项委托E.工程造价咨询人进行工程造价司法鉴定，应指派专业对口、经验丰富的注册造价工程师承担鉴定工作【正确答案】ABCE19.【真题】关于工程量清单及其编制，下列说法中正确的有()。A.招标工程量清单必须作为投标文件的组成部分B.安全文明施工费应列入以“项”为单位计价的措施项目清单中C.招标工程量清单的准确性和完整性由其编制人负责D.暂列金中包括用于施工中必然发生但暂不能确定价格的材料、设备的费用E.计价规范中未列的规费项目，应根据省级政府或省级有关权力部门的规定列项【正确答案】BE20.设备及安装工程概算的编制方法主要有（）。A.预算单价法B.扩大单价法C.概算指标法D.设备价值百分比法E.综合吨位指标法【正确答案】ABDE21.评标委员会所编制的评标报告，其主要内容包括（）。A.废标情况说明B.经评审的投标人排序C.基本情况和数据表D.评标委员会成员名单E.施工组织设计【正确答案】ABCD22.下列有关安全文明费的说法中，正确的有（）。A.安全文明施工费包括临时设施费B.现场生活用洁净燃料费属于环境保护费C.“三宝”“四口”“五临边”等防护费用属于安全施工费D.消防设施与消防器材的配置费用属于文明施工费E.施工现场搭设的临时文化福利用房的费用属于文明施工费【正确答案】AC23.工艺方案比选的内容包括是（）。A.技术的先进程度B.对产品质量性能的保证程度C.技术对原材料的适应性D.工艺流程的合理性E.建设规模的合理性【正确答案】ABCD24.承包人工程索赔成立的基本条件包括（）。A.索赔事件已经造成承包人的直接经济损失或工期拖延B.造成费用增加或工期延误的索赔事件是非承包人原因引起的C.承包人已经安装工程施工合同规定的期限和程序提交二楼索赔意向性通知、索赔报告及相关证明材料D.索赔事件是在工程的关键线路上E.索赔事件是在工程的非关键线路上【正确答案】ABC25.【真题】下列材料单价的构成费用，包含在采购及保管费中进行计算的有（）。A.运杂费B.仓储费C.工地管理费D.运输损耗E.仓储损耗【正确答案】BCE26.【真题】进行施工阶段偏差分析时，反映进度偏差的正确计算公式是（）。A.进度偏差=实际工程量(实际单价-计划单价)B.进度偏差=已完工程实际时间-已完工程计划时间C.进度偏差=计划单价(拟完工程量-实际工程量D.进度偏差=(拟完工程量-实际工程量)-实际单价E.进度偏差=拟完工程计划时间-已完工程实际时间【正确答案】BC27.下列费用包含或可能包含在材料价格中材料运杂费的是()。A.附加工作费B.装卸费C.运输损耗D.调车费E.运输费【正确答案】ABDE28.编制分部分项工程量清单时，下列项目特征中可以不作详细描述的有（）。A.门窗洞口尺寸或外框外围尺寸B.混凝土拌合料和砂种类C.混凝土构件的混凝土强度等级D.设备基础尺寸E.石方预裂爆破的单孔深度【正确答案】BE29.关于工程定额的说法中，正确的有（）。A.人工定额与机械消耗定额的主要表现形式是时间定额B.施工定额为工程定额中的基础性定额C.按照定额的编制程序和用途分类结果中含有劳动定额、补充定额和企业定额D.概算定额反映单位工程人工、材料、机械台班消耗量E.概算定额与扩大初步设计深度相适应【正确答案】ABE30.关于国外建筑安装工程费用构成的说法中，正确的有（）。A.招雇解雇费应计人人工费B.管理费包括现场管理费与公司管理费C.管理费不包括广告宣传费与交际费D.驻工地工程师的现场办公室及所需设备的费用应列入管理费E.建筑安装工程量越大，开办费在工程价格中的比例就越小【正确答案】ABE31.下列关于工程定额的说法中，正确的有（）。A.劳动定额的主要表现形式是产量定额B.按定额的用途，可以把工程定额分为劳动定额、机械台班消耗定额、材料消耗定额C.概算定额是编制扩大初步设计概算的依据D.机械台班消耗定额是以一台机械一个工作班为计量单位E.企业定额水平一般低于国家现行定额水平【正确答案】CD32.根据建筑安装工程费用项目组成(建标201344号文)，检验试验费包括（）。A.对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定所发生的费用B.对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般检查所发生的费用C.新结构、新材料的试验费D.对构件做破坏性试验及其他特殊要求检验试验的费用E.建设单位委托检测机构进行检测的费用【正确答案】AB33.概算定额与预算定额的主要相同之处在于()。A.贯彻的水平原则相同B.表达的主要内容相同C.表达的方式相同D.项目划分和综合扩大程度相同E.基本使用方法相同【正确答案】ABCE34.工程竣工验收报告的附有文件包括（）。A.竣工财务决算报表B.开工许可证C.施工许可证D.施工单位签署的工程质量保修书E.施工图设计文件审查意见【正确答案】CDE35.建设项目竣工决算报表包括()。A.基本建设项目概况表B.基本建设项目竣工财务决算表C.竣工财务决算总表D.基本建设项目交付使用资产总表E.基本建设项目交付使用资产明细表【正确答案】ABDE36.下列各项费用中属于设备及工、器具购置费的是（）。A.设备保管人员工资及工资性补贴B.新建项目购置的不够固定资产标准的生产家具和备品备件费C.进口设备关税D.进口设备担保费E.进口设备安装调试费【正确答案】ABC37.工业项目设计的三阶段设计是指（）。A.设计准备B.初步设计C.技术设计D.总体设计E.施工图设计【正确答案】BCE38.到岸价格作为关税完税价格，包括（）。A.国际运费B.运输保险费C.离岸价格D.银行财务费E.外贸手续费【正确答案】ABC39.总承包合同示范文本所称合同价格调整，是指依据合同约定需要增减的费用而对合同价格进行的相应调整。下列属于合同价格调整情形的有（）。A.材料、工程设备涨价超过5B.合同签订后，因法律、行政法规、国家政策和需遵守的行业规定，影响合同价格增减C.合同执行过程中，工程造价管理部门公布的价格调整，涉及承包人投入成本增减D.发包人批准的变更估算的增减E.周内非承包人原因的停水、停电、停气、道路中断，造成工程现场停工累积超过8h【正确答案】BCDE40.人工幅度差主要是指在劳动定额中未包括而在正常施工情况下不可避免但又很难准确计量的用工和各种工时损失，内容包括（）。A.班组操作地点转移用工B.工序交接时对前一工序不可避免的修整用工C.半成品场内水平搬运用工D.劳动定额内不包括而在预算定额内又必须考虑的用工E.施工中不可避免的其他零星用工【正确答案】ABE41.【真题】下列措施项目中，应按分部分项工程量清单编制方式编制的有（）。A.超高施工增加B.建筑物的临时保护设施C.大型机械设备进出场及安拆D.已完工程及设备保护E.施工排水、降水【正确答案】ACE42.世界银行工程造价构成中，应急费包