资源描述
建筑工程施工合同 15篇 建筑工程施工合同1(863字)甲方(承包人):_乙方(务工人):_为保证施工安全的顺利进行,确保务工人员的安全与健康,争创文明工地,强化安全意识,在施工中必须做到“安全第一,预防为主,强化管理,文明施工”,结合本工程的实际情况,经双方商定签订本合同书。一、双方的责任与义务:(一)甲方的责任与义务:1、负责对乙方务工人员的入场教育。2、负责对乙方进行分部分项工程的安全技术交底工作,并履行签字手续。3、施工前,甲方应对其务工人员进行每天至少一次的班前安全教育活动,受教育者必须签名,否则不予签订本合同。4、不得违章指挥或强令乙方人员冒险作业。5、有权进行安全检查,对发现的问题及时提出整改意见。(二)乙方的责任和义务:1、按照甲方的要求,不得违章作业和野蛮施工。2、负责按照有关规程、规范、标准和甲方安全技术交底进行操作。3、乙方应保证其服从甲方的管理,遵守甲方的各项规章制度,遵守劳动纪律。4、负责承担因自身原因所发生的一切安全事故的全部经济责任和法律责任。5、凡在施工区域外发生的安全事故、治安案件责任及费用,概由乙方及责任者承担,甲方不负任何责任。二、在施工过程中务工人员发生不可预料的安全事故,甲方不予承担任何责任,本人同意以上细则者签字生效。三、本合同书一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字生效。甲方:_乙方:_发包方:_年_月_日建筑工程施工合同2(1434字)发包人:(以下简称甲方)承包人:(以下简称乙方)说明:本合同根据广东省建设厅推行的广东省建设工程标准施工合同编制而成,作为发包人和承包人的合同签订的版本,合同条款须根据招标文件的要求及承包人的投标文件内容适当调整补充;第一部份协议书一、工程概况工程名称:_拘留所迁建工程工程地点:_石鼔镇原知青场工程规模及内容:办公楼4层,监房2层,高度16.5米,总建筑面积6849.22平方米结构形式:框架工程立项、规划批准文件号:高发改审函【】16号资金争取上级支持,不足部分由地方财政配套资金解决二、工程承包范围承包范围:施工总承包(包括建筑及安装工程)三、合同工期工程合同工期总日历天数:235天。拟从12月30日开始施工,至8月21日竣工完成四、质量标准工程质量标准:要求达到国家建设工程质量验收标准(GB50300-)合格以上。五、合同价款合同总价(大写):_;(小写):7元。项目单价:详见承包人的投标报价书(招标工程);详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书(非招标工程)。六、组成合同的文件组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分通用条款第2.2款赋予的规定一致。七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款第1条赋予它们的定义相同。八、承包人承诺承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款,按照本合同约定实施、完成并保修合同工程,履行本合同所约定的全部义务。九、发包人承诺发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款,按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务。十、合同生效订立合同时间:年月日订立合同地点:_公安局会议室合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后,于即时生效。甲方(公章):_乙方(公章):_法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_年_月_日_年_月_日建筑工程施工合同3(950字)甲方:乙方:为加快园区的工程施工进度,甲乙双方根据中华人民共和国建筑法及其它有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则。甲方同意将厂区内的公共厕所工程以包工包料的形式承包给乙方施工,为明确双方权利及义务特签订如下条款,望双方共同遵守。一、工程内容灌注桩、土方开挖、回填、捣砼、钢筋制安、模板、砌砖、粉刷等。二、工程承包单价及结算方式1.人工挖土方:8.0元2.10垫层:23033.25砼基础地梁构造柱等:26034.砌砖:268元5.模板制安:26元6.钢筋制安:4300吨7.粉刷:18元8.回填土:4.0元39.内外脚手架:6.5元10.灌注桩:95元结算方式:各项目工程量以实际完成数量为准,另加18%施工企业管理费。三、付款方式:甲方按乙方完成的实际工程量的60%付款,余款待验收合格后一个月内再付。四、施工期限:自_年_月_日起至年_月_日止。五、工程质量:严格按照甲方提供的图纸精心施工,工程质量要求必须符合国家颁发的施工验收规范和质量标准,工程质量必须全部达到合格,如有质量问题造成的返工必须由乙方负责。六、施工安全:施工场地必须采取必要的安全防护措施,消除安全隐患,由于措施不力造成的安全事故由乙方负责。七、其它事项:甲方提供水电,乙方使用于本工程中的所有建筑材料,必须符合国家强制性标准及行业标准。八、本协议经甲乙双方签字盖章后生效,在全部工程竣工验收并结清尾款后失效,本协议为一式两份,甲乙双方各执一份为凭。本协议如有未尽事宜双方可协商解决。甲方签字(盖章):乙方签字(盖章):签订日期:建筑工程施工合同4(1297字)委托方(甲方):_身份证号:_承接方(乙方):_身份证号:_工程项目:_。甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同),以便共同遵守。第一条:工程概况1。工程_。2。施工内容:_。3。委托方式:_。5。工程开工日期:_年_月_日6。工程竣工日期:_年_月_日工程总天数:_天第二条:工程价款工程价款(金额大写)_元第三条:保修期保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起,为_个月。第四条:违约责任1。合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。2。在保修期内乙方应保证在甲方电话或书面通知其维修起24小时内上门服务,如有违约应按合同总金额_%支付违约金。第五条:争议解决1。本合同履行期间,双方如发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决。2。当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解解决不成时,可以按照本合同约定向武昌区人民法院提起诉讼。第六条:合同生效1。本合同双方盖章,签字后生效。2。本合同甲乙双方各执_份。甲方(签字/盖章):_乙方(签字/盖章):_年_月_日建筑工程施工合同5(3803字)甲方:_(发包方)乙方:_(承包方)经甲乙双方友好协商,遵循中华人民共和国合同法、建筑法、建筑安装工程承包合同条款以及当地有关法律、法规,本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则,双方就本工程建设施工事项达成共识,具体内容如下:第一条:工程概况1、工程名称:_2、工程地点:_3、工程内容及承包范围:_4、建筑规模:_5、工程造价:_6、质量等级:合格。7、设计变更按甲方书面通知并经甲方代表签字盖章确认的变更通知为准。8、承包方式:本工程采用包工包料,包质量、包工期、包安全、包文明施工的承包方式。第二条施工准备1、工程所需钢结构构件和部件制作,由乙方制作提供,油漆及其他配件由乙方负责供应。2、安装所需设备,包括吊机生产车等由乙方解决。3、场地包括人员日常生活所需场地和安放场地等由甲方提供。第三条双方主要责任1、甲方的责任(1)甲方按时向乙方提供工程施工所需的现场条件,协调现场情况,为乙方正常施工创造条件。(2)甲方督促检查工程进度,工程质量,施工技术及安全生产。(3)安排指定现场的施工人员的生活区位置。(4)统一审核工程预决算和竣工结算。2、乙方的责任(1)确保本协议规定的质量、安全、工期按期完成。(2)进场前_天内,向甲方呈报项目部组织人员名单。(3)进场后_天内,编制出工程施工组织设计及进度计划,报甲方批准后实施。(4)及时向甲方报送工程计划、统计、技术、质量、安全等有关资料,并接受甲方职能部门的检查指导。(5)如安装中途不符合要求,甲方有权要求乙方返工、停工整顿、直到达到合格要求为准,由此造成的全部相关费用由乙方承担;在规定时间内,乙方未能及时返工整改,甲方有权指出乙方出场、停止安装,并承担一切经济损失。第四条工程工期1、开工日期_年_月_日,竣工日期_年_月_日,本工程有效工期_天,法定节假日除外。2、开工日期以实际开工日为准。各分部分项工程的工期安排详见甲方审定的工程总进度计划,协议签署后乙方应在_年_月_日内进驻现场,并按照约定时间开工。3、乙方施工的实际进度落后于进度计划时,甲方及监理工程师可向乙方发出指令,要求乙方人员、机械加班工作,乙方在接到指令后要加班加点按时完成施工计划(加班时间不能超出市内作业时间标准)。第五条工程质量1、严格按照施工图与说明书,按照钢结构安装工程施工验收技术规范、钢结构安装工程质量检验评定标准精心组织施工,确保工程达到合格。2、工程质量达不到合格等级,由乙方负责;达到合格等级,不奖不罚。3、在施工中,必须无条件接受甲方及有关质量部门的检查,监督和处理。4、在规定的保修期内,由乙方无偿进行维修。5、乙方所承建项目严格按照国家现行有关建筑法律法规、施工规范、标准及地方文件进行施工和管理,如工程在检查验收中经评定为不合格工程,甲方有权向乙方索赔,由此造成的一切损失由乙方承担。6、施工过程中质量不符合要求时,甲方或监理有权要求乙方停工整顿或返工处理,情节严重的给予每次_元处罚,如乙方返工后仍达不到合格要求,甲方有权解除合同,由此造成的一切损失由乙方承担。7、乙方在施工中,为确保工期、质量、安全,必须使用符合安全标准的施工机械,对危及生产安全的机械一律不得进入现场施工。8、在施工中及施工现场出现的一切安全事故由乙方负责。第六条:文明、安全生产1、施工现场必须满足省市有关安全文明施工规定。2、文明施工要求按建筑工地所在地的建筑工地文明施工检查评分细则执行。3、施工期间必须注意安全生产,严格遵守安全生产的有关规定,遵守劳动用工条例,工地发生的任何责任事故,由乙方承担全部责任。第七条:工程款的支付与结算1、双方同意按照进行结算。2、施工用水电甲方负责施工现场的三通一平全部到位。施工产生的水、电费由乙方承担(分包单位生活所用水、电费用由分包单位承担,产生费用乙方按实收取)。第八条合同履约保证金1、甲乙双方签定本协议后,乙方人员进场,乙方向甲方交合同履约保证金_元。2、在甲、乙双方约定的开工时间内,因甲方原因造成工程未能按时开工,工期可以顺延,在甲方具备工程开工条件时,本工程协议继续有效。3、合同履约保证金退还:工程施工至退还履约保证金_%,具备竣工验收条件退还履约保证金_%。第九条付款方式1、乙方垫资施工至后,经甲方核实确认工程量价款后_日内向乙方支付已完工程量的_%工程款。2、工程验收合格后,付至工程总造价的_%。3、工程竣工验收合格后,乙方指派有资质的专职工程核算人员积极配合审计结算。结算时间为_个月。工程结算审计_个月内完成。竣工资料移交甲方验收合格后,付到工程决算款的_%;备案完成后付到工程决算款_%。4、余留工程款的_%为保修款,按双方保修协议支付,直至结清全部工程价款。第八条材料1、工程中所需材料及装饰方面的材料必须先以书面形式上报甲方,并附合格证、实验报告,经监理和甲方按工程管理条例要求认可签字盖章后方能用于工程中。第九条付款违约条款1、甲方不按合同书约定支付工程款,乙方有权停止施工,由此造成的工期延长,工期相应顺延。2、工程完工后,甲方不按合同书约定支付工程款的,甲乙双方协商解决办法,如协商不成,乙方有权申请人民法院进行依法解决。第十条质量保修质保期内如出现质量问题,乙方接到甲方通知_小时内不进行维修,甲方有权安排他人维修,所产生的费用从质量保修金中扣除,不足之处有乙方补足。第十一条违约责任1、协议后效后,某一方不履行协议或单方终止协议、或单方原因造成对方终止协议的,应承担工程总造价%的违约金。2、乙方不能按约定的竣工日期如期完工,逾期交工的,乙方向甲方交纳元/每天的违约金,每提前_天甲方向乙方奖金_元。3、乙方在通过竣工验收之日起_日内提供完整的竣工资料;逾期提交乙方向甲方交纳元/每天的违约金,每提前_天甲方向乙方奖金_元。第十二条其他1、在开工前双方签定钢结构工程施工合同。2、乙方负责按时清理施工产生的建筑垃圾和生活垃圾。3、此协议中的所有条款均为合同的内容,均纳入合同管理中。本协议条款与大合同有冲突的地方,以本协议条款为准。4、本协议与施工合同具有同等的法律效力。5、本协议一式肆份,甲、乙双方各持两份,双方签字盖章生效,工程款付清后自行作废。6、如有争议,双方友好协商处理,协商无果至当地仲裁委员会或施工所在地人民法院诉讼解决。甲方:_乙方:_法定代表人:_法定代表人:_委托代理人:_委托代理人:_年_月_日_年_月_日建筑工程施工合同6(3273字)甲方:_乙方:_第1条、承包范围、方式、工期、质量、价款1.1、承包范围:旧房拆除,新房重建1.2、承包方式:包工包料1.3、建设工期:本工程自3月28日开工,于5月28日竣工1.4、工程质量:参照国家房屋质量有关要求1.5、合同价款(人民币大写):叁佰叁拾元每平方米,根据建筑施工完成后实际面积结算。第2条、甲方工作2.1、开工前10天,向乙方进行现场交底,全部腾空房屋,清除影响施工的障碍物;向乙方提供施工所需的水,电,气及电讯等设备,并说明使用注意事项;办理施工所涉及的各种申请,批件等手续.2.2、指派_为甲方驻工地代表,负责合同履行.对工程质量,进度进行检查.2.3、协调有关部门做好现场保卫,消防,垃圾处理等工作,并承担相应费用.第3条、乙方工作3.1、参加甲方组织的现场交底,拟定施工方案和进度计划附件一,交甲方审定.3.2、指派_为乙方驻工地代表,负责合同履行.按要求组织施工,保质,保量,按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜.3.3、严格执行施工规范,安全操作规程,防火安全规定,环境保护规定;严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录;参加竣工验收,编制工程结算.3.4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物,设备管线,古树名木不受损坏.做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系.3.5、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护.第4条、关于工期的约定4.1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用.4.2、因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延.4.3、因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延.4.4、因设计变更或非乙方原因造成的停电,停水,停气及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延.第5条、关于工程质量及验收的约定5.1、本工程以施工图纸,作法说明和建筑装饰工程施工及验收规范,建筑安装工程质量检验评定统一标准(等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准.5.2、本工程质量应达到国家质量评定合格标准.甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时,应向乙方支付由此增加的费用.5.3、甲,乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续.甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认.若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验.若复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,但工期也予顺延.5.4、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延.5.5、工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知10日内组织验收,并办理验收,移交手续.如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期.但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用.第6条、关于工程价款及结算的约定6.1、本合同生效后,甲方分六次按下列方式支付工程款,尾款于竣工结算后二个月内根据实际情形结算.本合同签署生效乙方派员进驻工程建设场所后3日内,甲方支付总计工程款的30%,计人民币_元;第一层楼施工完毕(加盖预制板)后支付总计工程款的15%,计人民币_元;第二层楼施工完毕(加盖预制板)后支付总计工程款的15%,计人民币_元;第三层楼施工完毕(加盖预制板)后支付总计工程款的15%,计人民币_元;全部内外墙装饰完毕后支付总计工程款的15%,计人民币_元;全部工程完成甲方试用二个月内如无质量异议支付总计工程款的10%,实际面积的差价与此同时结算.6.2、工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方.甲方自接到上述资料_10天内审查完毕.第7条、关于材料供应的约定7.1、本工程乙方负责采购供应的材料附件二,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场.7.2、凡由乙方采购的材料,设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用.若已使用,对工程造成的损失由乙方负责.第8条、有关安全生产和防火的约定8.1、乙方提供的施工图纸或作法说明,应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范.8.2、乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程安全技术规程,建筑安装工人安全操作规程,中华人民共和国消防条例和其它相关的法规,规范.8.3、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程,消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失.第9条、奖励和违约责任9.1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工,窝工所造成的损失.每停工或窝工一天,甲方支付乙方100元.9.2、由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方100元违约金.9.3、乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具,陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿.第10条、争议或纠纷处理10.1、本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解.10.2、当事人不愿通过协商,调解解决或者协商,调解不成时,双方同意由工程施工所在地人民法院裁判.第11条、附则11.1、本合同正本两份,双方各执一份.11.2、本合同履行完成后自动终止.甲方:_乙方:日期:_日期:附件一:施工图纸或作法说明附件二:乙方提供材料及施工质量要求1、水泥,使用黄石华新水泥,梁柱现浇使用_号,墙,地粉砌使用_号;2、水泥与黄沙的比例在梁柱现浇中不得少于_;在墙,地粉砌中不得少于_;3、内外墙粉砌厚度不得少于_MM;地坪厚度不得少于_MM;3、钢筋,梁柱中使用直径不得小于18MM,阳台牛腿中使用直径不得小于22MM;4、任何墙壁厚度不得小于240MM;5、其他约定:建筑工程施工合同7(491字)发包方:承包方:为了顺利地保质、保量地完成施工任务,本着平等、自愿、互惠、互利的原则,依据建设法民法典等相关法律、法规,经双方共同协商,达成如下协议:一、工程内容:_X鸡舍搭建。二、工程承包方式:实行包人工、材料、机械设备和工用具、包安全文明施工。三、质量要求:基础预埋铁件,由乙方负责;立柱用直径100,壁厚1.5,圆管;檩条长4米,最小头不小于60;顶板用30的隔热板,0.37的彩钢单瓦。墙板用50隔热夹心板,窗子用铝合金玻璃窗。四、工程承包单价:185元,以滴水面积收方准。五、付款方式:屋架搭建完工后付工程总造价的50%,即万元;总工程完工后付清全部工程款项。六、本协议一式两份,甲乙双方执一份,协议经双方代表签字后生效,具有同等的法律效力。未尽事宜双方协商解决。甲方:乙方:_年_月_日建筑工程施工合同8(3887字)发包方)甲方:_(承包方)乙方:_按照中华人民共和国合同法、全国室内装饰设计,施工企业管理规定的规定,结合本工程具体情况,双方协商达成如下协议。一、工程概况1、工程名称:_室内装饰工程2、工程地点:_3、承包范围:_4、承包方式:施工承包,包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工。5、工期:本工程自_年_月_日开工,于_年_月_日竣工,具体开工日期以甲方通知为准。6、工程质量:按本合同第5条约定标准7、合同价(人民币大写):_元整。二、甲方义务1、开工前甲方组织乙方进行现场交底。全部_或部分_房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分_的房屋中所滞留的家具、陈X等采取保护措施。2、甲方负责对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。三、乙方义务1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。2、乙方负责合同履行,按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位(住户)的关系。5、施工中未经甲方同意,不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。6、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。如有损坏,乙方负责修复,费用乙方自理。四、关于材料供应的约定1、甲方提供的材料:详见附件二甲方提供材料、设备表。本工程甲方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失的,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,乙方可收取甲方提供材料价款保管费,费率由双方约定,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。2、乙方提供的材料:详见附件三主材料报价单。3、乙方对甲方采购的装饰材料、设备,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。4、乙方供应的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系伪劣商品,应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。五、关于工程质量及验收的约定1、本工程执行DB08-62-97住宅建筑装饰工程技术规程、DB3130-1999住宅装饰装修验收标准_市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。2、本工程由_方设计施工方案。3、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。4、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。六、关于工程价款及结算的约定1、进场施工前后_日支付_元整,工程进度过半支付_元整,工程完工支付_元整,剩余款项_元于工程完工后三个月支付。2、本合同价款以双方确认为结算依据,具体是指完成工程量清单中的一个规定计量单位的分部分项工程所需的全部费用,包括了所有人工费、材料费、机械费、运输费、间接费、利润、税金以及材料、设备等供应到现场能够正常使用不可或缺的工作及责任的所有费用。3、主材单价均以签约以后的材料报批核定为结算依据(即由乙方报给甲方审核后确认),其余人工单价、辅料单价、综合费用(管理费、利润、税金等)按合同清单计价,不因任何因素而调整。4、如分部分项工程量清单中的工程内容发生变化时,在合同预算价的基础上对变更部分进行适当的调整,变更增加项目,合同中有单价的,按合同中对应的单价计算;合同中有类似项目的,以类似项目单价为基础,按预算计价原则调整后作为结算单价;合同中没有的项目,乙方按预算计价原则重新编制综合单价,按甲方审核确认后之单价结算。5、在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系,在签订工程项目变更单(详见附件见)后,方能进行该项目的施工,由此影响竣工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果,甲方自负,给乙方造成损失的,甲方应予赔偿。七、工程竣工:乙方应提前三天通知甲方验收,甲方应自接到通知_日内组织验收,并办理验收移交手续。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方,另定验收日期。如通过竣工验收,甲方应承认原竣工日期,并承担乙方的看管费用和其他相关费用。八、工程验收甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,甲方不能按预约规定日期参加验收,由乙方组织人员进行验收,甲方应予承认。事后,若甲方要求复验,乙方应按要求办理复验。若复验合格,其复验及返工费用由甲方承担,工期也予顺延。九、有关安全生产和防火约定:甲方提供的施工图纸做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,属甲方责任的,甲方负责和赔偿;属于乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。十、违约责任1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失,每停工或窝工一天,甲方付乙方_元;甲方未按合同的约定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_%支付违约金。2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_%向甲方支付违约金。3、甲方未办理有关手续,强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并担责任。4、乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担责任。十一、纠纷处理方式1、因工程质量双方发生争议时,凭本合同文本和施工企业开具的统一发票,可向_市建筑装饰协会家庭装饰委员会商请调解,也可向所在区、县建设行政主管部门或消费者协会投拆。2、当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解解决不成时,可以按照本合同约定向市仲裁委员会申请仲裁人民法院提起诉讼。(将不选定的解决方式划出)十二、合同的变更和解除1、合同经双方签字(在有形市场签订的合同须经市场管理部门盖章见证)生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。如要终止合同,提出终止合同一方,要以书面形式提出,应按合同总价款_%支付违约金,并办理终止合同手续。2、施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,可视为本合同解除。十三、本合同一式_份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。甲方(签章):_乙方(签章):_委托代理人:_法定代表人:_住址:_电话:_电话:_签订日期:_年_月_日签订地点建筑工程施工合同9(4391字)发包方(甲方):承包方(乙方):按照中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。第一条工程概况1.1工程名称1.2工程地点:1.3承包范围:1.4承包方式:1.5工期:本工程自年月日开工,于年月日竣工。1.6工程质量:1.7合同价款(人民币大写):第二条甲方工作2.1开工前天,向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明份,并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备,并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。2.2指派为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。2.3委托监理公司进行工程监理,监理公司任命为总监理工程师,其职责在监理合同中应明确,并将合同副本交乙方份。2.4负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏,并承担相应费用。2.5如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应审批手续。2.6协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并承担相应费用。第三条乙方工作3.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。3.2指派为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3.6工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。第四条关于工期的约定4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用。4.2因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。4.3因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。4.4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。第五条关于工程质量及验收的约定5.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和建筑装饰工程施工及验收规范(JGJ7391)、建筑安装工程质量检验评定统一标准(GBJ30088)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。5.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时,应向乙方支付由此增加的费用。5.3甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,但工期也予顺延。5.4由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。5.5由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。5.6工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知日内组织验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。第六条关于工程价款及结算的约定6.1双方商定本合同价款采用第种:(1)固定价格。(2)固定价格加%包干风险系数计算。包干风险包括内容。(3)可调价格:按照国家有关工程计价规定计算造价,并按有关规定进行调整和竣工结算。6.2本合同生效后,甲方分次,按下表约定支付工程款,尾款竣工结算时一次结清。6.3工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料天内审查完毕,到期未提出异议,视为同意。并在天内,结清尾款。第七条关于材料供应的约定7.1本工程甲方负责采购供应的材料、设备(见附表一),应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的,甲方应将提货手续移交给乙方,由乙方承担运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料,经乙方验收后,由乙方负责保管,甲方应支付材料价值%的保管费。由于乙方保管不当造成损失,由乙方负责赔偿。7.2凡由乙方采购的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。应禁止使用,对工程造成的损失由乙方负责。第八条有关安全生产和防火的约定8.1甲方提供的施工图纸或作法说明,应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。8.2乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程安全技术规程、建筑安装工人安全操作规程、中华人民共和国消防条例和其它相关的法规、规范。8.3由于甲方确认的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担由此产生的一切经济损失。8.4由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。第九条奖励和违约责任9.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天,甲方支付乙方元。甲方不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的%支付滞纳金。9.2由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方元违约金。甲方要求提前竣工,除支付赶工措施费外,每提前一天,甲方支付乙方元,作为奖励。9.3乙方按照甲方要求,全部或部分工程项目达到优良标准时,除按本合同5.2款增加优质价款外,甲方支付乙方元,作为奖励。9.4乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。9.5甲方未办理任何手续,擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责并承担损失。9.6未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。9.7未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,造成损失由甲方负责。9.8因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第十条争议或纠纷处理10.1本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。10.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,本合同在执行中发生的争议双方同意由仲裁委员会仲裁(当事人不在本合同约定仲裁机构,事后又没有达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉)。第十一条其它约定_。第十二条附则12.1本工程需要进行保修或保险时,应另订协议。12.2本合同正式两份,双方各执一份。副本份,甲方执份,乙方执份。12.3本合同履行完成后自动终止。12.4附件(1)施工图纸或作法说明(2)工程项目一览表(3)工程预算书(4)甲方提供货物清单(5)会议纪要(6)设计变更(7)其他甲方(盖章):乙方(盖章):法定代表人:法定代表人:代理人:代表人:单位单位电话:电话:传真:传真:邮码:邮码:开户银行:开户银行:户名:户名:帐号:年月日帐号:年月日建筑工程施工合同10(1099字)甲方:总负责人:乙方:总承包人:根据建筑法,经济合同法及有关法律法规,甲乙双方在平等自愿,公平合理,互惠互利的原则下,过双方协商就私人住宅建房工程达成协议,为规范建造私人住宅工程中双方的民事行为,特制定本合同规定双方严格执行,共同遵守。建筑工程概况私人住宅建房工程是民用住宅建筑。本工程设计为_一层平房两幢建筑,建筑面积_。工程预算造价:每平方米_元人民币,总建造价格_元人民币。建筑设计要求(你们对房屋的整修方案)。承包施工方式本工程施工前,甲方必须保证通电,通水,通路,建筑面积平整,不能影响施工。与周边邻居因地界,建筑物,线路等纠纷由甲方出面解决。本工程施工方式为包工包料,面积价格一次性包死。工程必须严格按图纸设计施工,乙方不得随意改变图纸设计,未经甲方同意不得随便增加面积,不得偷工减料,使用劣质材料。因施工过程中,发现设计问题,确实需要变更的,需双方协商一致,重新签定变更合同书后方能生效。否则方概不承认,不承担经济责任。乙方在施工中必须做到安全生产,安全施工,要有足够的安全保障机制和措施,因乙方不注意安全,出现安事故,甲方不承担一切责任。乙方在施工中必须接受甲方监理工程人员的监工,并接受合理化建议并采纳。本工程预定工期为120天。本工程的附属工程:大门,围墙,化粪池,贮藏室,院内硬化等项目不包括在本合同内,附属工程价格另议,价格商定后签定建造附属工程合同书。工程付款方式工程付款方式为现金支付。(你们可以商定付款方式。)工程其它事项工程在建设过程中,双方都要严格遵守合同,不得随意终止合同。如遇不可抗力的自然灾害,可终止合同进行清算。工程在建设过程中,因市场发生变化,原材料上涨或下降,必须严格遵守合同约定价格,不得随意涨价或价。违约责任(你们可以协商一致后填写)工程未尽事宜,双方随时协商解决,并签定工程辅助合同书。本合同确需修改必须经过甲乙双方协商,一致同意。本合同一式两份,甲乙双方各执一份。本合同自甲乙双方签字后生效,生效后甲乙双方必须共同遵守。甲方:总负责人:_(签字盖章)乙方:总承包人:_(签字盖章)_年_月_日建筑工程施工合同11(2572字)发包方:_承包方:_根据中华人民共和国民法典和中华人民共和国建筑法及其它有关法律、法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程合作事宜协商一致,订立本合同。一、工程概况1、工程名称:_2、工程项目及范围:_3、工程_二、承包工程范围、形式及合同价款承包工程范围:_承包形式:包工不包料分项工程单价:_合同价款约:_三、分包管理1、合同协议签订后,承包方全部人员服从项目领导和管理,执行发包方公司的规章制度,不准出现违纪违法现象。2、发包方按公司_族贯标程序组织施工队伍承包方按工程施工计划组织队伍完成施工任务。四、双方职责发包方:1、负责工程的总体安排和全面管理工作。2、负责预算及现场签证的处理。3、依据项目工程师的书面技术交底及要求进行监督检查。4、负责工程的技术问题和技术变更。5、负责提供吊车,保证施工需要。6、负责提供施工所须的材料、周围工具及安全防护设施(安全帽费用由承包方自负)。7、提供承包方人员的临时设施炊事用具承包方自备。生活用水、用电包干使用,现场另立协议。8、负责对承包方工程质量进行检查,并有权对不合格进行处罚。9、做好施工前安全交底和防护设施的完备,达到安全施工要求。10、按协议支付承包方的工程款。11、发包方工程项目部有权对承包方文明工地的施工情况进行检查,如达不到文明施工的标准,应当场给予经济处罚。承包方:1、组织素质好、工种齐全的施工队伍,并向发包方劳资部门报送在该项目作业人员花名册一式两份(其中一份交发所方保卫部门),随时提供增减变化情况表,并负责代发工人工资。2、按国家质量验评标准及发包方的有关工程管理规定,做好各分部分项工程的施工,并提供有关质量自检记录资料,每道工序质量有专人负责,其负责人报发包方。3、保管好发包方提供的临建设施、机具设备等,如有人为损坏和丢失照价赔偿。4、严格按照发包方的安全施工交底,规范施工,并签订安全协议书,施工过程中发生的人身伤亡事故及医疗费用均按国家规定条文执行,发包方可提供方便条件。5、承包方做好发包方和业主的半成品和成品的保护工作。6、做好现场文明施工,严格按照“三清六好”的标准进行施工,做到“下工活底清,工完场地清”,并接受发包方每月一次的文明工地检查,所用清理用工均由乙方负责。7、小型手持工具,承包方自备(技工常用的专业工具)。8、执行材料限额领料,超实际预(结)算部分从承包价款中扣除。9、承包方自立的食堂必须服从发包方的行政部门的管理,符合有关食品卫生管理规定,生活用煤自行解决,不得随意烧现场木材。五、工期1、该工程从_年_月_日至_年_月_日止。2、以合同工期为准,因承包方原因拖延一天按人工费结算总额的5%进行处罚。3、工期顺延、经发包方按规定的程序和有关负责人、项目经理签字,并加盖单位公章的签证可顺延工期。、现场停工一天,经发包方签证工期顺延。、如遇人力不可抗拒的自然灾害,工期顺延。六、质量1、承包方所承包的本
展开阅读全文