江西财经大学试题：国际经济合作

江西财经大学上学期期末考试试卷（A）考试科目：国际经济合伙 课程代码：11042 任课教师：吴朝阳、何昌一、单选题（从下列各题三个备选答案中选出一种对的答案，并将其代号写在答题纸的相应位置。答案选错或未选者，该题不得分。每题1分，共10分。） 1、与补偿贸易相结合的国际租赁方式属于（ ）。A. 融资租赁B. 经营租赁C. 综合租赁2、国际直接投资的核心是要控制境外公司的 （ ）。A. 控股权B. 经营管理权C. 财权3、上世纪70年代英国出名跨国公司专家邓宁（J. H. Dunning）提出的国际直接投资理论是 （ ）。A. 垄断优势理论B. 内部化理论C. 国际生产折衷理论4、债券和股票均属于（ ）。A. 资本证券B. 商品证券C. 货币证券 5、通过多次租赁才干收回成本和利润的租赁方式是 （ ）。A. 融资租赁B. 经营租赁C. 转租赁6、联合国发展系统向发展中国家提供的援助一般是 （ ）。A. 免费的技术援助B. 物资援助C. 项目援助7、在工程项目投产后，承包商在一定的时间内不仅要继续负责指引生产、培训人员和设备的维修，还要保证生产出一定数量的合格产品，并达到规定的原材料和燃料消耗指标之后才算完毕任务的国际工程承包合同叫 （ ）。A. 工程服务合同B. 交产品合同C. 交钥匙合同8、由几种承包商共同承揽某一工程项目，各承包商分别负责工程项目的某一部分，她们共同对业主负责的承包方式叫（ ）。A. 联合承包B. 合伙承包C. 总承包9、国际经济合伙的基本原则是 （ ）。A. 主权至上B. 平等互利C. 诚信、和睦10、BOT投资在合同期满后，项目公司将该项目（ ）。A. 免费移送给东道国政府B. 按照合同规定的内容移送给东道国政府C. 根据计算的残值卖给东道国政府二、多选题（从下列各题备选答案中选出所有对的答案。答案选错或未选全者，该题不得分。每题1分，共10分。）1、导致生产要素国际直接移动的因素重要是（ ）。A. 各国（地区）间生产要素禀赋的差别性B. 各国（地区）间生产要素素质的差别性C. 各国（地区）间经济发展水平的不平衡性D. 各国（地区）间经济发展水平的不平等性E. 各国（地区）政府的干预2、现代国际经济合伙从类型上看重要涉及（ ）。A. 广义的国际经济合伙和狭义的国际经济合伙B. 生产国际经济合伙和流通国际经济合伙C. 宏观国际经济合伙和微观国际经济合伙D. 多边国际经济合伙和双边国际经济合伙E. 垂直国际经济合伙和水平国际经济合伙3、中外合资经营公司的“有限责任”体目前 （ ）。A. 公司以各自的投资对外承当债务责任B. 公司以其固定资产对外承当债务责任C. 公司以其所有资产为限对外承当债务责任D. 公司合营各方以其资产对公司承当责任E. 公司合营各方以其出资额为限对公司承当责任4、目前中国公司海外直接投资的出资方式涉及（ ）。A. 现汇出资B. 从国外贷款出资C. 以国内机械设备实物出资D. 以国内技术专利或专有技术出资E. 以国内劳动力输出方式出资5、国际债券的类型涉及 （ ）。A. 金融债券B. 外国债券C. 欧洲债券D. 全球债券E. 世界债券6、公司型投资基金与契约型投资基金的区别表目前（ ）。A. 法律地位和存在时间不同B. 购买渠道和承兑方式不同C. 融资渠道和投资运作根据不同D. 投资者在基金中所处地位不同E. 投资者成为股东或受益人所需通过的手续不同7、在国际工程承包中，引起施工索赔的因素涉及（ ）。A. 自然条件发生变化B. 工程师规定变化工程而发生工程变更C. 发生了不可抗力的风险D. 工程师下令暂停工程施工E. 非承包商因素引起的工期延误8、国际竞争性招标涉及 （ ）。A. 公开招标B. 公平招标C. 限制性招标D. 谈判招标E. 两段招标9、在国际租赁中，租赁期满后承租人对租赁物可以有哪些选择权？（ ）A. 发售B. 退租C. 清产D. 续租E. 留购10、目前世界各国对税收管辖权的概念涉及如下哪些理解？ （ ）。A. 公司概念的理解B. 地区概念的理解C. 所得概念的理解D. 人员概念的理解E. 商品概念的理解三、名词解释（每题4分，共20分。）1、Financing Lease 2、International Development Assistance 3、子公司4、履约保函5、封闭型投资基金四、简答题（回答要点，并简要扼要作解释。每题5分，共20分。）1、 简述产品生命周期理论的重要内容。2、 国际直接投资的动机有哪些？3、 请简要描述现代国际租赁的特点。4、 简述国际税收、外国税收和涉外税收的区别。五、计算题（规定写出重要计算环节及成果。每题5分，共10分。） 1、某人以115元购买了一张面值为100元，利率为12%，期限为5年的债券，由于该投资者买入这张债券的时候，该债券已发行了3年，那么该投资者在2年后来债券到期时的收益应为多少？ 2、某公司欲从某租赁公司租赁一套设备，设备的概算成本为100万元，期限为8年，每年末支付租金，折现率为6%，附加率为4%，请计算每期租金。六、论述题（15分）党的十六大报告指出，实行“走出去”战略是国内经济发展到一定阶段的必然产物，是提高国内公司国际竞争力的必由之路，也是深化国内与世界各国经济合伙的重要途径，并鼓励有条件的中国公司到境外开展工程承包、投资办厂和共同开发资源。就此，请你谈谈中国公司走出去，或者说中国对外直接投资对国内的重要意义。七、案例分析题（该案例涉及5道选择题，每题3分，共15分。每道选择题有四个选项，涉及单选和多选。） 国内的一家建筑公司在D国参与了一项建筑工程的投标。标书规定的直接费为980万美元，间接费为190万美元。公司计算投标价格时将估计毛利率定为成本的5%。该公司投标后顺利中标并在D国准时动工。但在施工过程中，由于业主的因素导致工程延期，致使国内建筑公司共损失各项费用110万美元。同步，业主还拖欠支付工程款800万美元，时间为一年，当时国际综合年利率为7%。请根据以上资料回答问题： （1）国际竞争性招标除选择性招标外，还涉及（ ）。 A. 谈判招标 B. 两阶段招标 C. 议标 D. 公开招标 （2）该项工程的总成本是 （ ）。 A. 1160万美元B. 1170万美元C. 1180万美元D.1190万美元（3）该项工程的投标报价是 （ ）。 A. 1228.5万美元 B. 1228.6万美元 C. 1228.7万美元 D. 1228.8万美元（4）在国际工程承包中，施工索赔是下列哪类人员的合法规定？ （ ） A. 业主 B. 供货商 C. 承包商 D. 工程师（5）该项工程的施工索赔费用是 （ ） A. 156万美元 B. 166万美元C. 176万美元D. 186万美元江西财经大学上学期期末考试试卷（B）考试科目：国际经济合伙 课程代码：11042 任课教师：吴朝阳、何昌一、单选题（从下列各题三个备选答案中选出一种对的答案，并将其代号写在答题纸的相应位置。答案选错或未选者，该题不得分。每题1分，共10分。） 1、国际经济合伙是不同国家在如下哪种领域内所进行的经济协作和配合？ （ ） D. 流通领域E. 生产领域F. 分派领域2、国际直接投资的突出特性是投资者对所投资的公司拥有有效的 （ ）。D. 控股权E. 控制权F. 销售权3、拥有自己独立的公司名称、章程和行政管理机构，有能独立支配的财产和自己的财务报表，可以以自己的名义开展业务，进行多种民事法律活动的跨国公司组织属于（ ）。D. 子公司E. 分公司F. 母公司4、证券发行市场也可以称为 （ ）。D. 初级市场E. 次级市场F. 交易市场 5、融资租赁的租期长短重要取决于 （ ）。D. 设备的使用寿命E. 贷款期限F. 租赁物的保险期限6、联合国发展系统是 （ ）。D. 联合国的全球发展机构体系E. 联合国向发展中国家提供发展援助的机构体系F. 联合国经济与社会发展机构体系7、国际税收的实质体现的是 （ ）。D. 国家与国家之间的税收分派关系E. 国家与国家之间的国民收入再分派关系F. 国家与国家之间的国际收支分派关系8、业重规定承包商按照规定完毕所有工程而付给其拟定价款的合同叫 （ ）。D. 总价合同E. 单价合同F. 成本加酬金合同 9、业主把一种工程项目提成若干各子项目或几种部分，分别发包给几种承包商的国际工程承包方式叫 （ ）。D. 总包E. 分包F. 二包10、联合国发展系统向发展中国家提供的援助一般是 （ ）。D. 免费的技术援助E. 物资援助F. 项目援助二、多选题（从下列各题备选答案中选出所有对的答案。答案选错或未选全者，该题不得分。每题1分，共10分。）1、国际经济合伙是主权国家间的经济协作，它所反映出来的是一种新型的国家间关系，现代国际经济合伙的必要前提和基本原则是（ ）。F. 尊重国家主权G. 遵守国际惯例H. 坚持共同发展I. 坚持平等互利J. 坚持依法办事2、股权式合资经营公司的特点是由投资各方（ ）。F. 共同经营、共同管理G. 共同投资、共同经营H. 共担风险、共享利润I. 共同采购、共享利润3、A公司为扩大经营范畴和占领市场，与自己的原料供应公司B公司通过磋商，双方在共同利益的基本上拟定了所有权转让的条件和形式，并签订合同完毕A公司对B公司的购并，这种购并属于 （ ）。F. 合同购并G. 直接购并H. 横向购并I. 和谐购并J. 纵向购并4、中外合伙经营公司的基本特性涉及 （ ）。F. 是一种契约式公司，各方的投资物一般不折价计算投资比例；G. 应当注册成为独立的法人公司；H. 管理方式比较灵活多样；I. 必须按照注册资本比例分派利润和承当风险；J. 合伙期满后的剩余净资产按照合同规定解决。5、狭义的有价证券涉及 （ ）。F. 股票G. 商品证券H. 债券I. 基金证券J. 货币证券6、目前国际上经营租赁业务的机构有 （ ）。F. 租赁公司G. 金融机构H. 证券公司I. 制造商和经销商J. 国际性联合机构7、目前世界各国采用的避免国际双重征税的方式涉及（ ）。F. 单边方式G. 复合方式H. 双边方式I. 数边方式J. 多边方式8、国际工程承包招标方式涉及 （ ）。F. 公开招标G. 限制性招标H. 两段招标I. 谈判招标J. 秘密招标9、国际工程承包中的银行保函涉及哪些种类？（ ）F. 投标保函G. 履约保函H. 预付款保函I. 工程维修保函J. 进口物资税收保函10、联合国发展系统的重要筹资机构涉及 （ ）。F. 联合国开发筹划署G. 联合国粮农组织H. 国际开发协会I. 联合国人口基金会J. 联合国小朋友基金会三、名词解释（每题4分，共20分。）1、Operating Lease 2、BOT 3、国际直接投资环境4、施工索赔5、双边援助四、简答题（回答要点，并简要扼要作解释。每题5分，共20分。）5、 上世纪60年代以来，有哪些比较典型的国际直接投资理论？6、 请简要描述开放型投资基金与封闭型投资基金的区别。7、 请简要描述国际工程承包中投标的程序。8、 国际租赁的作用有哪些？五、计算题（规定写出重要计算环节及成果。每题5分，共10分。） 1、某承包商在A国承包一项工程，由于业重规定增长额外的实验，使工期延长，业主迟延支付土建工程款800万美元一年。现已知，以上因素导致该承包商增长人工费10万美元、保险费80万美元、管理费5万美元、设备费15万美元，当时国际综合年利率为7%。据此，该承包商向业主提出索赔，请计算其可以向业主索赔的费用总额为多少？ 2、国内某公司与韩国一家公司通过协商，决定举办合资经营公司。现已知：这家韩国公司投资钞票300万美元，技术折合钞票400万美元，提供重要设备折合钞票500万美元。国内公司投资钞票100万美元，既有厂房设备折合钞票800万美元；土地折合钞票400万美元。双方通过谈判，认定注册资本按各自投资的40%出资。请计算并回答：（1）该合资公司的总投资额；（2）该合资公司的注册资本额；（3）韩国公司的注册资本与否符合国内外商投资公司法中有关外商注册资本比例的规定。六、论述题（15分）请你根据自身的结识，谈谈运用外资对国内的利弊，以及此后国内在运用外资方面应注意哪些问题。七、案例分析题（该案例涉及5道选择题，每题3分，共15分。每道选择题有四个选项，涉及单选和多选。） 国内某建筑公司在W国参与了一项世界银行贷款项目的投标。标书规定单项直接费为1200万美元，单项间接费为800万美元，所有工程为6栋规格完全相似的民用住宅楼房；业重规定的投标保函费率为1.5%。根据市场行情，国内建筑公司将估计毛利率定为成本的7%，考虑到该项工程量较大，公司决定将其中的土建部分发包给国内的另一家建筑公司完毕。请根据以上资料回答问题。 （1）国际投标时投标人根据下列哪项条件的规定，投报其承包工程所需费用，争取中标达到交易的过程？ （ ） A. 合同文献 B. 招标文献 C. 招标告示 D. 价格条件 （2）世界银行根据下列哪项原则，规定凡使用世界银行贷款项目，一律采用国际竞争性招标方式进行土建工程和采购业务？ （ ） A. 三E原则 B. 三A原则 C. 三D原则 D. 三C原则 （3）该项工程的投标报价是 （ ）。 A. 万美元 B. 2140万美元 C. 12840万美元 D. 12900万美元 （4）该项工程的投标保函金额是 （ ）。 A. 32.1万美元 B. 200.8万美元 C. 38.2万美元 D. 192.6万美元 （5）在国际工程承包中，承包商未经业主批准，不能转包工程的任何部分，对她所选择的二包商，（ ）。 A. 由承包商自己决定 B. 必须由业主决定 C. 还要征得业主批准 D. 与二包商自行商定江西财经大学上学期期末考试试卷（C）考试科目：国际经济合伙 课程代码：11042 任课教师：吴朝阳 何 昌一、单选题（从下列各题三个备选答案中选出一种对的答案，并将其代号写在答题纸的相应位置。答案选错或未选者，该题不得分。每题1分，共10分。）1、经济发展水平差距较大的国家间开展的经济合伙活动属于下列哪种类型的国际经济合伙？（ ）A. 多边型B. 垂直型C. 水平型2、债券所标明的是一种 （ ）。A. 代理关系B. 债权债务关系C. 投资关系3、按照世界银行的观点，只有公开招标才干体现如下哪项原则？（ ）A. 公正、公开和透明B. 效率、经济和公平C. 经济、节省和高效4、在国际工程承包市场上，目前最广泛使用的合同格式是由国际顾问工程师联合会拟定的（ ）。A. FOB合同条款B. FIDIC合同条款C. BOT合同条款5、下列哪项是现代国际租赁的重要特性之一（ ）。A. 所有权与使用权相结合B. 融资的同步提供维修、保养等服务C. 融资与融物相结合6、外商独资公司相称于外国跨国公司在东道国设立的拥有所有股权的 （ ）。A. 分公司B. 子公司C. 避税地公司7、在国际工程承包中，承包商选择的二包商（ ）。A. 由承包商自己决定B. 必须由业主指定C. 必须征得业主的批准8、在国际工程承包中，承包商与业主签订工程承包合同步应提交（ ）。A. 投标保函B. 履约保函C. 工程维修保函9、国际双重征税是由于（ ）导致的？ A. 各国税法不同B. 各国税法执法力度不同C. 各国税收管辖权的重叠行使10、国际合资公司是（ ）。A. 股权式合营公司B. 契约式合营公司C. 债券式合营公司二、多选题（从下列各题备选答案中选出所有对的答案。答案选错或未选全者，该题不得分。每题1分，共10分。）1、 国际直接投资的基本形式涉及（ ）。A. 国际合资公司B. 国际合伙公司C. 国际独资公司D. 跨国公司E. 设立境外分公司2、 国际经济合伙的方式诸多，例如（ ）。A. 国际直接投资合伙B. 国际间接投资合伙C. 国际经济政策的协调与合伙D. 国际军事情报合伙E. 国际土地合伙3、 国际直接投资的动机重要有（ ）。A. 市场导向型动机B. 减少成本导向型动机C. 技术与管理导向型动机D. 分散投资风险导向型动机E. 优惠政策导向型动机4、 按受益凭证能否赎回来分，投资基金可分为（ ）。A. 公司型投资基金B. 契约型投资基金C. 开放型投资基金D. 封闭型投资基金E. 半契约型投资基金5、 下列国际债权属于外国债券的有（ ）。A. 杨基债券B. 武士债券C. 哈巴狗债券D. 将军债券E. 欧洲债券6、 国际工程承包保险的险别涉及但不限于（ ）。A. 工程一切险B. 第三方责任险C. 汽车险D. 人身意外险E. 货品运送险7、 国际工程承包中招标的方式有（ ）。A. 公开招标B. 国际限制性招标C. 试探性招标D. 两阶段招标E. 谈判招标8、 国际租赁的种类涉及但不限于（ ）。A. 融资租赁B. 经营租赁C. 半赠与式租赁D. 赠与式租赁E. 杠杆租赁9、 财政援助的资金来源可以是（ ）。A. 官方发展援助资金B. 其她官方资金C. 民间资金D. 援助国从世界银行获得的优惠性贷款E. 援助国从IMF获得的优惠性贷款10、根据属人原则确立的税收管辖权涉及（ ）。A. 居民税收管辖权B. 公民税收管辖权C. 法人税收管辖权D. 自然人税收管辖权E. 流动人口税收管辖权三、名词解释（每题4分，共20分。）1、Internalization2、Credit Information3、ADR4、公司制证券交易所5、国际避税四、简答题（回答要点，并简要扼要作解释。每题5分，共20分。）1、简述BOT投资方式的重要特点。2、简述国际租赁业务中租金的构成。3、请列举国际劳务合同的基本条款。4、简述获得世界银行贷款所需的条件。五、计算题（规定写出重要计算环节及成果。每题5分，共10分。）1、投资者以120元购买了一张面值为100元、利率为15%、期限为5年的债券。投资者买入债券时债券已发行了3年零9个月。计算债券的到期收益率（不计复利）。2、某公司与租赁公司达到一笔设备融资租赁业务，设备的概算成本为400万，租期为8年，每年年末支付一次租金，利息和手续费合计年利率为10%，租期结束时设备残值为0。请用递减式计算法计算每年应付的租金及8年应付的总租金。六、论述题（151=15） 请论述国际经济合伙与国际贸易的异同以及中国开展国际经济合伙的意义。七、案例分析（请根据下列案例回答问题。第1小题8分，第2小题7分，共15分。）【案情简介】业主与施工单位对某工程建设项目签订了施工合同，合同中规定，在施工过程中，如因业主因素导致窝工，则人工窝工费和机械的停工费可按工日费和台班费的50%结算支付。业主还与监理单位签订了施工阶段的监理合同，合同中规定监理工程师可直接签证、批准5天以内的工期延期和5000元人民币以内的单项费用索赔。工程按下列网络筹划进行。其核心线路为A-E-H-I-J。在筹划招待过程中，浮现了下列某些状况，影响某些工作临时停工。(同一工作由不同因素引起的停工时间都不在同一时间)1.因业主不能及时供应材料，使E延误3天，G延误2天，H延误3天。2.因机械发生故障检修，使E延误2天，G延误2天。3.因业重规定设计变更，使F延误3天。4.因公网停电，使F延误1天，I延误1天。施工单位及时向监理工程师提交了一份索赔申请报告，并附有有关资料、证据和下列规定：1.工期顺延E停工5天，F停工4天，G停工4天，H停工3天，I停工1天，总计规定工期顺延17天。2.经济损失索赔施工单位及时向监理工程师提交了一份索赔申请报告，并附有有关资料、证据和下列规定：1. 工期顺延E停工5天，F停工4天，G停工4天，H停工3天，I停工1天，总计规定工期顺延17天。2.经济损失索赔(1)机械设备窝工费E工序吊车(3+2)台班240元/台班1200元F工序搅拌机(3+1)台班70元/台班280元G工序小型机械(2+2)台班55元/台班220元H工序搅拌机3台班70元/台班210元合计机械设备窝工费1910元(2)人工窝工费E工序5天30人28元/工日4200元F工序4天35人28元/工日3920元G工序4天15人28元/工日1680元H工序3天35人28元/工日2940元I工序1天20人28元/工日560元合计人工窝工费13300元(3)间接费增长(191013300)16%2433.6元(4)利润损失(1910133002433.6)5%882.18元总计经济索赔额1910133002433.6882.18=18525.78元【问题】1.施工单位索赔申请书提出的工序顺延时间、停工人数、机械台班数和单价的数据等，经审查后均真实。监理工程师对所附各项工期顺延、经济索赔规定，如何拟定承认？为什么？ 2.监理工程师对承认的工期顺延和经济索赔金如何解决？为什么？江西财经大学上学期期末考试试卷（A）考试科目：国际经济合伙 课程代码：11042 任课教师：吴朝阳一、名词解释(65=30)1、Leveraged Buyout2、Bid Bond3、Financing Lease4、施工索赔5、契约式合营6、杨基债券二、简答题（56=30）1、现代国际经济合伙的重要方式有哪些？2、国际直接投资有哪几种具体实现形式？3、请列举国际工程承包中的重要当事人与有关参与者。4、按基金可否追加和赎回，投资基金可分为哪两种？并分别进行简要简介。5、简述现代国际租赁的特点。三、论述题（210=20）1、试述20世纪60年代后来有关国际直接投资的重要理论。2、请具体论述国际工程管理中BOT模式的具体运作。四、案例分析（120=20）案情简介：国内某公司(甲方)与初次来华的某外国公司(乙方)在某市拟共同投资设立一家合营公司，合营公司将从乙方以许可证方式引进技术，生产某化工产品。双方签订的合营合同中波及案情的重要内容如下：1.项目投资总额为2980万美元，注册资本为1000万美元。其中，甲方出资500万美元，涉及等值的人民币钞票100万美元、建筑物作价200万美元、机器设备作价200万美元；乙方出资500万美元，涉及前后合计出资100万美元钞票、100万美元等值的人民币钞票以及300万美元机器设备。双方出资期限见下表：单位:万美元 投入日期(合营公司成立之日起)项目甲方乙方1个月建筑物2002个月机器设备2003个月钞票1005012个月机器设备30024个月钞票1502.注册资本以外的1980万美元，由合营公司担当债务人，乙方负责为合营公司向境外银行借款，由中国银行作为担保人，出具借款担保函，同步由该市政府对中国银行进行反担保。3合营公司经营范畴涉及但不限于： (1)生产和销售某化工产品； (2)在国内销售乙方产品； (3)经营中国法律容许的，经董事会通过的其她业务； (4)在国内外设立分支机构。4合营公司享有中国法律、法令、条例规定的及中国有关部门批准予以中外合资经营公司的所有优惠待遇，并享有所在地区有关税收的最优惠待遇。 5任何因合营合同引起的争议应通过和谐协商解决如发生争议后60天内未能解决争议，经双方书面批准，该争议应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会的仲裁程序规则进行仲裁如双方15天内尚未批准把争议提交上述仲裁机构，则应提交瑞典斯德哥尔摩仲裁院，按该院的仲裁程序规则进行仲裁对仲裁成果不服者可向法院上诉。 6合同及其所有的有关附件用中文和英文写成，两种文字具有同等效力，如两种文本不符，应以英文本为准。 7合同在获得外方所在国政府有关部门批准和中国对外贸易经济合伙部的批准后生效。 8该合同于19XX年月日由甲、乙双方的授权代表签字，并由市政府代表作为见证人签字。 问题：此合同在上报审批机关审批时被否决，试分析其因素。江西财经大学上学期期末考试试卷（B）考试科目：国际经济合伙 课程代码：11042 任课教师：吴朝阳一、名词解释(65=30)Reverse Take-overPerformance BondLeveraged Lease股权式合营公司公司兼并武士债券二、简答题（56=30）1、简述国际经济合伙与国际贸易的区别与联系。2、简述国际直接投资理论中的内部化理论。3、国际直接投资环境重要涉及哪些内容？4、国际承包工程报价的根据有哪些？5、相比直接商品买卖而言国际租赁对出租人与承租人的好处有哪些？三、论述题（210=20）1、请具体论述国际工程招标的一般程序。2、党的十六大报告指出，实行“走出去”战略是国内经济发展到一定阶段的必然产物，是提高国内公司国际竞争力的必由之路，也是深化国内与世界各国经济合伙的重要途径，并鼓励有条件的中国公司到境外开展工程承包、投资办厂和共同开发资源。就此，请你谈谈中国公司走出去，或者说中国对外直接投资对国内的重要意义。四、案例分析（120=20）案情简介： 国内某公司(甲方)与初次来华的某外国公司(乙方)在某市拟共同投资设立一家合营公司，合营公司将从乙方以许可证方式引进技术，生产某化工产品。双方签订的合营合同中波及案情的重要内容如下：1.项目投资总额为2980万美元，注册资本为1000万美元。其中，甲方出资500万美元，涉及等值的人民币钞票100万美元、建筑物作价200万美元、机器设备作价200万美元；乙方出资500万美元，涉及前后合计出资100万美元钞票、100万美元等值的人民币钞票以及300万美元机器设备。双方出资期限见下表： 单位:万美元 投入日期(合营公司成立之日起)项目甲方乙方1个月建筑物2002个月机器设备2003个月钞票1005012个月机器设备30024个月钞票1502.注册资本以外确1980万美元，由合营公司担当债务人，乙方负责为合营公司向境外银行借款，由中国银行作为担保人，出具借款担保函，同步由该市政府对中国银行进行反担保。3合营公司经营范畴涉及但不限于： (1)生产和销售某化工产品； (2)在国内销售乙方产品； (3)经营中国法律容许的，经董事会通过的其她业务； (4)在国内外设立分支机构。4合营公司享有中国法律、法令、条例规定的及中国有关部门批准予以中外合资经营公司的所有优惠待遇，并享有所在地区有关税收的最优惠待遇。 5任何因合营合同引起的争议应通过和谐协商解决如发生争议后60天内未能解决争议，经双方书面批准，该争议应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会的仲裁程序规则进行仲裁如双方15天内尚未批准把争议提交上述仲裁机构，则应提交瑞典斯德哥尔摩仲裁院，按该院的仲裁程序规则进行仲裁对仲裁成果不服者可向法院上诉。 6合同及其所有的有关附件用中文和英文写成，两种文字具有同等效力，如两种文本不符，应以英文本为准。 7合同在获得外方所在国政府有关部门批准和中国对外贸易经济合伙部的批准后生效。 8该合同于19XX年月日由甲、乙双方的授权代表签字，并由市政府代表作为见证人签字。 问题：此合同在上报审批机关审批时被否决，试分析其因素。江西财经大学上学期期末考试试卷（C）考试科目：国际经济合伙 课程代码：11042 任课教师：吴朝阳一、名词解释(65=30)Leveraged Buyout BOT两阶段招标开放式基金国际工程征询股票收购二、简答题（56=30）1、试述公司兼并与公司合并的区别。2、一般而言，国际直接投资的动机重要有哪几种？3、国际合资公司重要有哪三种管理模式？4、试列举国际工程承包中的常用险别。5、简述融资租赁的概念及其特性。 三、计算题（28）1、某债券的面额为100元，利率为10%（单利），1998年1月1日发行，期限为5年。假设你在1月1日以120元的价格买进，在12月1日以130元卖出，试计算你持有该债券的实际收益率。若你买进后来始终持有该债券，直到到期获得所有利息和本金，实际收益率又是多少？2、某公司欲从某租赁公司租赁一套设备，设备的概算成本为80万元，期限为8年，每年末支付租金，折现率为6%，附加率为4%，试按附加率法计算每期租金。四、论述题（212）1、党的十六大报告指出，实行“走出去”战略是国内经济发展到一定阶段的必然产物，是提高国内公司国际竞争力的必由之路，也是深化国内与世界各国经济合伙的重要途径，并鼓励有条件的中国公司到境外开展工程承包、投资办厂和共同开发资源。就此，请你谈谈中国公司走出去，或者说中国对外直接投资对国内的重要意义。2、外商直接投资对一国经济与社会的影响是深刻和多方面、多层次的，对其我们要客观看待，辩证分析。就此，谈谈你的见解。江西财经大学上学期期末考试试卷（A）考试科目：国际经济合伙 课程代码：11042 任课教师：吴朝阳 何 昌一、名词解释(65=30)1、Internalization2、Credit Information3、Financing Lease4、施工索赔5、契约式合营公司6、杨基债券二、简答题（56=30）1、现代国际经济合伙的重要方式有哪些？2、国际直接投资有哪几种具体实现形式？3、请列举国际劳务合同的基本条款。4、按基金可否追加和赎回，投资基金可分为哪两种？并分别进行简要简介。5、简述现代国际租赁的特点。三、论述题（210=20）1、试述20世纪60年代后来有关国际直接投资的重要理论。2、请具体论述国际工程管理中招标和投标的运作程序。四、案例分析（120=20）案情简介：国内某公司(甲方)与初次来华的某外国公司(乙方)在某市拟共同投资设立一家合营公司，合营公司将从乙方以许可证方式引进技术，生产某化工产品。双方签订的合营合同中波及案情的重要内容如下：1.项目投资总额为2980万美元，注册资本为1000万美元。其中，甲方出资500万美元，涉及等值的人民币钞票100万美元、建筑物作价200万美元、机器设备作价200万美元；乙方出资500万美元，涉及前后合计出资100万美元钞票、100万美元等值的人民币钞票以及300万美元机器设备。双方出资期限见下表：单位:万美元 投入日期(合营公司成立之日起)项目甲方乙方1个月建筑物2002个月机器设备2003个月钞票1005012个月机器设备30024个月钞票1502.注册资本以外的1980万美元，由合营公司担当债务人，乙方负责为合营公司向境外银行借款，由中国银行作为担保人，出具借款担保函，同步由该市政府对中国银行进行反担保。3合营公司经营范畴涉及但不限于： (1)生产和销售某化工产品； (2)在国内销售乙方产品； (3)经营中国法律容许的，经董事会通过的其她业务； (4)在国内外设立分支机构。4合营公司享有中国法律、法令、条例规定的及中国有关部门批准予以中外合资经营公司的所有优惠待遇，并享有所在地区有关税收的最优惠待遇。 5任何因合营合同引起的争议应通过和谐协商解决如发生争议后60天内未能解决争议，经双方书面批准，该争议应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会的仲裁程序规则进行仲裁如双方15天内尚未批准把争议提交上述仲裁机构，则应提交瑞典斯德哥尔摩仲裁院，按该院的仲裁程序规则进行仲裁对仲裁成果不服者可向法院上诉。 6合同及其所有的有关附件用中文和英文写成，两种文字具有同等效力，如两种文本不符，应以英文本为准。 7合同在获得外方所在国政府有关部门批准和中国对外贸易经济合伙部的批准后生效。 8该合同于19XX年月日由甲、乙双方的授权代表签字，并由市政府代表作为见证人签字。 问题：此合同在上报审批机关审批时被否决，试分析其因素。江西财经大学上学期期末考试试卷（B）考试科目：国际经济合伙 课程代码：11042 任课教师：吴朝阳一、名词解释(65=30)International Tax AvoidanceInvestment FundLeveraged Lease股权式合营公司分包武士债券二、简答题（56=30）1、简述国际经济合伙与国际贸易的区别与联系。2、简述国际直接投资理论中的内部化理论。3、国际直接投资环境重要涉及哪些内容？4、国际承包工程报价的根据有哪些？5、国际租赁的作用有哪些？三、论述题（210=20）1、请具体论述国际工程招标的一般程序。2、党的十六大报告指出，实行“走出去”战略是国内经济发展到一定阶段的必然产物，是提高国内公司国际竞争力的必由之路，也是深化国内与世界各国经济合伙的重要途径，并鼓励有条件的中国公司到境外开展工程承包、投资办厂和共同开发资源。就此，请你谈谈中国公司走出去，或者说中国对外直接投资对国内的重要意义。四、案例分析（120=20）案情简介： 国内某公司(甲方)与初次来华的某外国公司(乙方)在某市拟共同投资设立一家合营公司，合营公司将从乙方以许可证方式引进技术，生产某化工产品。双方签订的合营合同中波及案情的重要内容如下：1.项目投资总额为2980万美元，注册资本为1000万美元。其中，甲方出资500万美元，涉及等值的人民币钞票100万美元、建筑物作价200万美元、机器设备作价200万美元；乙方出资500万美元，涉及前后合计出资100万美元钞票、100万美元等值的人民币钞票以及300万美元机器设备。双方出资期限见下表： 单位:万美元 投入日期(合营公司成立之日起)项目甲方乙方1个月建筑物2002个月机器设备2003个月钞票1005012个月机器设备30024个月钞票1502.注册资本以外确1980万美元，由合营公司担当债务人，乙方负责为合营公司向境外银行借款，由中国银行作为担保人，出具借款担保函，同步由该市政府对中国银行进行反担保。3合营公司经营范畴涉及但不限于： (1)生产和销售某化工产品； (2)在国内销售乙方产品； (3)经营中国法律容许的，经董事会通过的其她业务； (4)在国内外设立分支机构。4合营公司享有中国法律、法令、条例规定的及中国有关部门批准予以中外合资经营公司的所有优惠待遇，并享有所在地区有关税收的最优惠待遇。 5任何因合营合同引起的争议应通过和谐协商解决如发生争议后60天内未能解决争议，经双方书面批准，该争议应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会的仲裁程序规则进行仲裁如双方15天内尚未批准把争议提交上述仲裁机构，则应提交瑞典斯德哥尔摩仲裁院，按该院的仲裁程序规则进行仲裁对仲裁成果不服者可向法院上诉。 6合同及其所有的有关附件用中文和英文写成，两种文字具有同等效力，如两种文本不符，应以英文本为准。 7合同在获得外方所在国政府有关部门批准和中国对外贸易经济合伙部的批准后生效。 8该合同于19XX年月日由甲、乙双方的授权代表签字，并由市政府代表作为见证人签字。 问题：此合同在上报审批机关审批时被否决，试分析其因素。江西财经大学上学期期末考试试卷（C）考试科目：国际经济合伙 课程代码：11042 任课教师：吴朝阳一、名词解释(65=30)Credit Information BOT两阶段招标开放式基金国际工程征询银行保函二、简答题（56=30）1、试述国际经济合伙的发展趋势。2、一般而言，国际直接投资的动机重要有哪几种？3、国际合资公司重要有哪三种管理模式？4、试列举国际工程承包中的常用险别。5、简述融资租赁的概念及其特性。 三、计算题（28）1、某债券的面额为100元，利率为10%（单利），1998年1月1日发行，期限为5年。假设你在1月1日以120元的价格买进，在12月1日以130元卖出，试计算你持有该债券的收益率。若你买进后来始终持有该债券，直到到期获得所有利息和本金，收益率又是多少？2、某公司欲从某租赁公司租赁一套设备，设备的概算成本为80万元，期限为8年，每年末支付租金，折现率为6%，附加率为4%，试按附加率法计算每期租金。四、论述题（212）1、党的十六大报告指出，实行“走出去”战略是国内经济发展到一定阶段的必然产物，是提高国内公司国际竞争力的必由之路，也是深化国内与世界各国经济合伙的重要途径，并鼓励有条件的中国公司到境外开展工程承包、投资办厂和共同开发资源。就此，请你谈谈中国公司走出去，或者说中国对外直接投资对国内的重要意义。2、外商直接投资对一国经济与社会的影响是深刻和多方面、多层次的，对其我们要客观看待，辩证分析。就此，谈谈你的见解。