二级建造师《建设工程项目管理》试题题库押题卷（答案）28

二级建造师建设工程项目管理试题题库押题卷（答案）答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.目标成本是分部分项工程成本分析的关键，下列成本费用中，属于目标成本来源的是()。A.实际消耗成本B.工程概算C.投标报价成本D.施工预算【正确答案】D2.项目部对施工进度滞后问题，提出了落实管理人员责任、优化工作流程、改进施工方法、强化奖惩机制等措施，其中属于技术措施的是()。A.落实管理人员责任?B.优化工作流程?C.改进施工方法?D.强化奖惩机制【正确答案】C3.具有防治污染设施的建设工程项目可投入生产或者使用的条件是，防治污染的设施必须经（）验收合格。A.项目所在地的建设主管部门B.项目投资人所在地的环境保护行政主管部门C.审批设计文件的建设主管部门D.原审批环境影响报告书的环境保护行政主管部门【正确答案】D4.【真题】关于施工总承包方项目管理任务的说法，正确的是()。A.施工总承包方一般不承担施工任务，只承担施工的总体管理和协调工作?B.施工总承包方只负责所施工部门的施工安全，对业主指定分包商的施工安全不承担责任?C.施工总承包方不与分包商直接签订施工合同，均有业主方签订?D.施工总承包方应负责施工资源的供应组织?【正确答案】D5.施工期间，需要进行价格调整的材料，承包人在采购前应将材料单价和采购数量报发包人核对，发包人应在（）天内予以答复，否则视为已经认可。A.1B.5C.7D.14【正确答案】B6.下列选项中属于风险响应工作内容的是()。A.分析各种风险因素发生的概率B.分析各种风险的损失量C.确定各种风险的风险量和风险等级D.确定应对各种风险的风险对策【正确答案】D7.根据有关规定，当组织内部员工离岗()以上重新上岗的情况，企业必须进行相应的安全技术培训和教育，以使其掌握现岗位安全生产特点和要求。A.3个月B.6个月C.1年D.2年【正确答案】C8.某施工工程人工费为80万元，材料费为140万元，施工机具使用费为40万元，企业管理费以人工费和机械费合计为计算基础，费率为18%，利润率以人工费为计算基础，费率为30%，规费30万元，综合计税系数为4%，则该工程的含税造价为（）万元。A.316B.349C.360D.450【正确答案】B9.【真题】施工企业安全检查制度中，安全检查的重点是检查“三违”和（）的落实。A.安全责任制B.施工起重机械的使用登记制度C.现场人员的安全教育制度D.专项施工方案专家论证制度【正确答案】A10.比较法是施工成本分析的基本方法之一，其常用的比较形式是()。A.本期实际指标与上期目标指标对比B.上期实际指标与本期目标指标对比C.本期实际指标与上期实际指标对比D.上期目标指标与本期目标指标对比【正确答案】C11.【真题】施工企业执业健康安全管理体系的纲领性文件是（）。A.作业文件B.管理手册C.程序文件D.监测活动准则【正确答案】B12.关于安全生产事故应急预案管理的说法，正确的是（）。A.非参建单位的安全生产及应急管理方面的专家，均可受邀参加应急方案评审B.应急预案应报同级人民政府和上一级安全生产监督管理部门备案C.生产经营单位应每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练D.生产经营单位应每年至少组织一次现场处置方案演练【正确答案】C13.每一个建设工程项目有不同类型和不同用途的信息，需要对这些信息进行编码。其中，对项目结构各层中的每一项任务进行编码的依据是()。A.合同结构图B.组织结构图C.项目结构图D.任务分工表【正确答案】C14.在工程实施过程中发生索赔事件以后，承包人首先应（）。A.向建设主管部门报告B.向工程师发出书面索赔意向通知C.收集索赔证据并计算相应的经济和工期损失D.向工程师递交正式索赔报告【正确答案】B15.某工程浇筑混凝土时随意加水，造成混凝土质量事故，该事故属于()。A.指导责任事故B.操作责任事故C.技术原因引发的质量事故D.管理原因引发的质量事故【正确答案】B16.【真题】关于职业健康安全与环境管理体系中管理评审的说法，正确的是()A.管理评审是施工企业接受政府监管的一种机制B.管理评审是施工企业最高管理者对管理体系的系统评价C.管理评审是管理体系自我保证和自我监督的一种机制D.管理评审是管理体系运行中执行相关法律情况进行的评价【正确答案】B17.暂列金额是指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项，已签约合同价中的暂列金额由()掌握使用。A.发包人B.承包人C.监理工程师D.承发包双方【正确答案】A18.项目施工过程中，可能发现在地质资料中未发现的软土层，而应进行软土地基处理等工作，使施工进度延误，这种风险属于风险类型中的（）风险。A.技术B.组织C.工程环境D.经济与管理【正确答案】C19.根据标准施工招标文件，发包人应在收到承包人提交竣工结算款支付申请后()天内予以核实，向承包人签发竣工结算支付证书；发包人签发竣工结算支付证书后的()天内，按照竣工结算支付证书列明的金额向承包人支付结算款。A.7，14B.14，14C.28，28D.56，28【正确答案】A20.【真题】下列施工现场文明施工措施中，正确的是（）。A.现场施工人员均佩戴胸卡，按工程统一编号管理B.市区主要路段设置围档的高度不低于2mC.项目经理任命专人为现场文明施工第一责任人D.建筑垃圾和生活垃圾集中一起堆放，并及时清运【正确答案】A21.【真题】根据建设工程施工合同（示范文本）（GF-2013-0201），项目经理确需离开施工现场时，应取得（）书面同意。A.承包人B.监理人C.建设主管部门D.发包人【正确答案】D22.建设项目施工成本考核的主要指标包括()。A.责任成本降低额和责任成本降低率?B.预算成本降低额和预算成本降低率?C.施工成本降低额和施工成本降低率?D.施工成本动态变化额和施工成本动态变化率【正确答案】C23.运用动态控制原理控制施工质量，要在施工活动开展前，对质量目标进行分解。质量目标不仅包括各分部分项工程的施工，还包括（）。A.设计文件的质量B.项目回访保修的质量C.建设单位的决策质量D.建筑材料和有关设备的质量【正确答案】D24.某施工企业结合自身情况确定砌筑“1砖混水砖墙”。已知砌筑小组由3名工人组成，在正常施工条件下，经测算完成10立方米砖墙砌筑耗时40小时。则在正常施工条件下，砌筑10立方米“1砖混水砖墙”的劳动定额为（）工日。A.5B.15C.40D.120【正确答案】B25.某土方工程，施工合同约定：工程无预付款，进度款按月结算，工程保留金从第一个月起按工程进度款5%的比例逐月扣留，监理工程师签发月度付款凭证的最低金额为25万元。经监理工程师计量确认，施工单位第一个月完成工程款23万元，第二个月完成工程款42万元，则第二个月监理工程师签发的实际付款凭证金额为()万元。A.25.00B.39.90C.42.00D.61.75【正确答案】D26.工程招标代理机构资格分为甲、乙两级。其中乙级工程招标代理机构只能承担工程投资额（不含征地费、大市政配套费与拆迁补偿费）（）元以下的工程招标代理业务。A.5000万B.3000万C.1亿D.8000万【正确答案】C27.某新建办公楼工程，地上28层，地下2层，并设有大型设备层，地下室标高-17.5m，地下情况复杂，施工困难，则针对该情况施工单位应当编制()。A.施工规划B.单位工程施工组织设计C.施工组织总设计D.分部分项工程施工组织设计【正确答案】D28.分部工程可以按照（）进行划分。A.施工工艺、设备类别B.工种、材料C.楼层、施工段、变形缝D.专业性质、建筑部位【正确答案】D29.【真题】根据标准施工招标文件，下列不属于工程变更范围的是（）。A.取消合同中任何一项工作，被取消的工作转由其他人实施B.改变合同中任何一项工作的质量或其他特性C.改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸D.为完成工程需要追加的额外工作【正确答案】A30.下列建筑安装工程的费用中，属于可以直接计入工程对象是（）。A.施工机具使用费B.差旅交通费C.支付给管理人员的工资D.办公费【正确答案】A31.下列关于建设工程项目管理工作任务分工表的说法，正确的是（）。A.工作任务分工表中的工作任务确定后不再改变B.一个工程项目只需编制一张工作任务分工表即可C.工作任务分工表能够反映组织系统的动态关系D.工作任务分工表属于项目的组织设计文件之一【正确答案】D32.【真题】46.建设工程项目总进度目标的控制是（）项目管理的任务。A.业主方B.设计方C.施工方D.供货方【正确答案】A33.环境管理体系要求及使用指南GB/T24001-2016中的环境是指（）。A.组织运行活动的外部存在B.各种天然和经过人工改造的自然因素的总体C.植物、动物和自然资源的总称D.周边水分、空气和废渣的存在和分布的情况【正确答案】A34.【真题】按验收方式划分，建设工程采购方在所购物资制造时就派人在供应厂家进行材料检验的验收方式，属于()。A.驻厂验收B.提运验收C.接运验收D.入库验收【正确答案】A35.关于工程合同风险分配的说法，正确的是（）。A.业主、承包商谁能更有效地降低风险，损失则应由谁承担相应的风险责任B.承包商在工程合同风险分配中起主导作用C.业主、承包商谁承担管理风险的成本最高则应由谁来承担相应的风险责任D.合同定义的风险没有发生，业主不用支付承包商投标中的不可预见风险费【正确答案】A36.审查施工组织设计属于（）建设监理工作的主要任务。A.设计阶段B.施工招标阶段C.施工准备阶段D.工程施工阶段【正确答案】C37.施工过程中质量政府监督的内容包括（）。A.监督机构按照监督方案对工程项目全过程施工的情况下进行不定期的检查B.编制单位工程质量监督报告，在开工后之日起5d内提交竣工验收备案部门C.审查参与建设各方的工程经营资质证书和相关人员的资格证书D.审查施工组织设计、监理规划等文件及审批手续【正确答案】A38.某工程网络计划中，工作M的总时差为6天，自由时差为4天;在计划执行情况的检查中，发现只有工作M的实际进度拖后了7天。则关于工作M实际进度的说法，正确的是（）。A.使总工期拖后1天，使后续工作最早开始时间拖后3天B.不影响总工期，但使后续工作最早开始时间拖后3天C.使总工期拖后1天，但不影响后续工作的正常进行D.不影响总工期，也不影响后续工作的正常进行【正确答案】A39.建筑安装工程造价内增值税销项税额的计算方法是税前造价乘以增值税销项税率，其中税前造价为人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、规费之和，那对于一般纳税人而言，增值税销项税率为（）。A.6%B.9%C.11%D.17%【正确答案】B40.在工程项目开工前，监督机构接受建设单位有关建设工程质量监督的申报手续，并对建设单位提供的有关文件进行审查，审查合格签发有关质量监督文件，建设单位凭工程质量监督文件，向（）申领施工许可证。A.质量监督机构B.建设行政主管部门C.政府主管部门D.监督机构负责人【正确答案】B41.施工成本控制过程中，材料费主要从材料用量和材料价格两方面实施控制，控制材料用量的方法之一是()。A.储存控制B.定额控制C.询价控制D.分包控制【正确答案】B42.下列施工质量控制的依据中，不属于专门技术法规性依据的是（）。A.工程建设合同B.有关新材料、新设备的质量规定和鉴定意见C.施工工艺质量方面的技术法规性文件D.工程建设项目质量检验评定标准【正确答案】A43.增加投入，采取经济激励措施等属于合同实施偏差处理中的(?)措施。A.经济措施B.技术措施C.合同措施D.组织措施【正确答案】A44.【真题】下列施工现场文明施工的措施中，符合现场卫生管理要求的是(?)。A.集体宿舍与作业区隔离B.工地四周设置连续，密闭的砖X围堤?C.食堂禁止使用使用塑料制品作熟食容器D.施工现场不允许有计税存在?【正确答案】C45.【真题】落实施工生产安全事故报告和调查处理四不放过原则的核心环节是()。A.事故报告B.事故调查C.事故处理D.事故问责【正确答案】C46.下列工程项目风险管理工作中，属于风险识别阶段的工作是（）。A.分析各种风险的损失量B.分析各种风险因素发生的概率C.确定风险因素D.对风险进行监控【正确答案】C47.【真题】为确保建设工程项目进度目标的实现，编制与施工季度计划相适应的资源需求计划，以反应工程实施各阶段所需要的资源。这属于进度控制的()措施。A.组织B.管理C.经济D.技术【正确答案】C48.根据标准施工招标文件中通用合同条款的规定，如监理人未能在14天内核查承包人提交的竣工付款申请单，又未提出具体意见，则()。A.监理人可要求延长核查时间B.监理人应向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书C.视为承包人提交的竣工付款申请已经监理人核查同意D.视为承包人提交的竣工付款申请已经发包人核查同意【正确答案】C49.下列关于履约担保的说法，正确的是（）。A.建筑业通常倾向于采用无条件银行保函作为履约担保B.履约担保是担保金额最大的工程担保C.履约担保书通常是由商业银行开具D.采用担保书的金额要求比银行保函的金额要求低【正确答案】B50.工程招标代理机构资格分为甲、乙级，其中乙级工程招标代理机构只能承担()。A.工程投资额3000万元以下的工程招标代理业务，且不得跨省承担代理业务B.工程投资额5000万元以下的工程招标代理业务，且不得跨省承担代理业务C.工程投资额1亿元以下的工程招标代理业务，可以跨省承担代理业务D.工程投资额5000万元以下的工程招标代理业务，可以跨省承担代理业务【正确答案】C51.施工质量事故处理的一般程序包括：1事故调查2制订事故处理的方案3提交处理报告4事故的原因分析5事故处理的鉴定验收6事故处理。下列排序正确的是（）。A.1-4-2-6-5-3B.1-2-4-6-5-3C.1-4-2-6-3-5D.1-2-4-5-6-3【正确答案】A52.某建设工程施工合同约定：“工程预付款从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣”。已知合同总价200万元，工程预付款24万元，主材费的比重60%，则该工程预付款起扣点为（）万元。A.24?B.120?C.160?D.176?【正确答案】C53.从风险角度而言，以下合同中承包商承担风险程度最小的合同是（）。A.固定单价合同B.变动单价合同C.总价合同D.成本加酬金合同【正确答案】D54.【真题】根据建设工程工程量清单计价规范，发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的()A.50%B.90%C.60%D.100%【正确答案】A55.竣工报告是指工程项目具备竣工条件后，施工单位提请()组织竣工验收的文件。A.工程总承包单位B.建设单位C.监理单位D.建设主管部门【正确答案】B56.某土方工程项目，按施工进度计划安排，工程进展到3个月底时计划完成土方工程量1000立方米，挖土方的合同单价50元立方米；当工程实际进展到3月底时，完成土方工程量1200立方米，挖土方的实际单价60元立方米，则该土方工程到3月底的成本偏差与进度偏差分别为（）万元。A.-1.2,-1.2B.-1.2,1.0C.1.2，-1.0D.1.2，1.2【正确答案】B57.风险控制措施计划在实施前宜进行评审，评审的内容不包括（）。A.预防性测定指标是否符合监视控制措施计划的要求B.更改的控制措施是否使风险降至可允许的水平C.是否产生了新的危险源D.是否已选定了成本效益最佳的解决方案【正确答案】A58.根据建筑安装工程费用项目组成（建标201344号），不可以作为安全文明施工费计算基数的是（）。A.定额分部分项工程费+定额中可以计量的措施项目费B.定额人工费C.定额人工费+定额机械费D.定额分部分项工程费+定额中可以计量的措施项目费+企业管理费【正确答案】D59.如承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，对于监理人提出的重新检验要求，重新检验的费用（）。A.应由承包人承担B.应由发包人承担C.应视重新检验结果，确定由哪方承担D.由承包人和发包人各承担50%【正确答案】A60.对施工质量管理应负全责的是（）。A.施工企业经理B.质保部经理C.施工项目经理D.施工班组长【正确答案】C61.企业进行生产活动时，必须编制安全措施计划，其编写步骤为（）。A.危险源识别一工作活动分类一风险确定一风险评价一制定安全技术措施计划一评价安全技术措施计划的充分性B.工作活动分类一危险源识别一风险确定一风险评价一评价安全技术措施计划的充分性一制定安全技术措施计划C.危险源识别一工作活动分类一风险确定一风险评价一评价安全技术措施计划的充分性一制定安全技术措施计划D.工作活动分类一危险源识别一风险确定一风险评价一制定安全技术措施计划评价一安全技术措施计划的充分性【正确答案】D62.业主方在招标文件中规定了300万元的暂列金额。则每一个承包商在投标报价时对该项暂列金额的正确处理方式是（）。A.计入投标总报价，但承包商无权自主使用，余额归发包人所有B.计入投标总报价，且承包商有权自主使用，余额归承包人所有C.不计入投标总价，在实际发生时由业主支付D.计入投标总价，由工程师决定是否使用，余额归承包人所有【正确答案】A63.()是评标的核心，是对标书进行实质性审查，包括技术评审和商务评审A.初步评审B.详细评审C.资格预审D.资格后审【正确答案】B64.【真题】当双代号网络计划的计划工期等于计算工期时，关于关键工作的说法，错误的是()。A.关键工作的自由时差为零B.关键工作的最早完成时间与最迟完成时间相等C.关键工作的最早开始时间与最迟开始时间相等D.关键工作的持续时间最长【正确答案】D65.单代号网络计划时间参数计算中，相邻两项工作之间的时间间隔（LAGi-j）（）。A.紧后工作最早开始时间和本工作最早开始时间之差B.紧后工作最早完成时间和本工作最早开始时间之差C.紧后工作最早开始时间和本工作最早完成时间之差D.紧后工作最迟完成时间和本工作最早完成时间之差【正确答案】C66.（）作为索赔文件的组成部分，在很大程度上关系到索赔的成功与否。A.索赔信息B.索赔内容C.索赔证据D.索赔记录【正确答案】C67.建设项目工程总承包的主要意义是（）。A.总价包干B.交钥匙C.为项目建设增值D.设计与施工的责任明确【正确答案】C68.施工阶段质量控制的重点是（）。A.工序的质量控制B.施工方法C.材料工序的质量控制D.机械设备工序的质量控制【正确答案】A69.某建筑公司承包了一栋商业会馆工程的施工任务，该工程工期紧，施工技术难度大，设计施工方案时，针对不可控风险的选择对策是()。A.规避风险B.转移风险C.减轻风险D.自留风险【正确答案】B70.某施工企业签订了工程施工承包合同，在项目管理目标责任书中确定了成本目标，项目经理运用动态控制原理控制施工成本的步骤中，第一步应做的工作是（）。A.按照成本控制的要求收集施工成本的实际值B.找出偏差，采取纠偏措施C.施工成本目标的逐层分解D.定期对施工成本的计划值和实际值进行比较【正确答案】C71.【真题】根据生产安全事故报告和调查处理条例，符合施工生产安全事故报告要求的做法是（）。A.任何情况下，事故现场有关人员必须逐级上报事故情况B.重大事故和特别重大事故，需逐级上报至国务院建设主管部门C.一般事故最高上报至省辖市人民政府建设主管部门D.实行施工总承包的建设工程，由监理单位负责上报事故【正确答案】B72.从易于确定投标人而言，以下合同中招标人能迅速确定投标人的合同是（）。A.单价合同B.总价合同C.变动单价合同D.成本加酬金合同【正确答案】B73.某项目编制施工成本计划时，先将成本按分部分项工程进行了划分，又将各分部分项工程成本按人工费、材料费和施工机械使用费等分开编制，这种编制方法属于()。A.按施工成本组成编制施工成本计划B.按项目组成编制施工成本计划C.按工程进度编制施工成本计划D.上述A、B两种方法的综合运用【正确答案】D74.【真题】下列施工现场环境污染的处理措施中，正确的是（）。A.固体废弃物必须单独储存B.电气焊必须在工作面设置光屏障C.存放油料库的地面和高250mm墙面必须进行防渗处理D.在人口密集区进行较强噪声施工时，一般避开晚12：00至次日早6：00时段【正确答案】C75.在工程量清单计价模式下，下列项目投标人可以竞争的是（）A.暂列金额?B.分部分项工程费?C.规费?D.安全文明施工费【正确答案】B76.【真题】根据建设工程施工劳务分包合同（示范文本）（GF-2003-0214），由劳务分包负责办理并支付保险费的是()。A.工程承包人租赁提供劳务分包人使用的施工机械设备保险B.运至施工现场用于劳务施工的材料和待安装设备保险C.第三方人员生命财产保险D.施工现场内劳务分包人自有人员生命财产和施工机械设备保险【正确答案】D77.分部工程完成并自检合格后，由（）组织有关设计单位及施工单位项目负责人和技术、质量负责人等到场共同验收并确认。A.项目经理B.专业监理工程师C.总监理工程师D.项目技术负责人【正确答案】C78.计量控制作为施工项目质量管理的基础工作，其主要任务在于()。A.统一计量工具制度，组织量值传递，保证量值统一B.统一计量工具制度，组织量值传递，保证量值分离C.统一计量单位制度，组织量值传递，保证量值分离D.统一计量单位制度，组织量值传递，保证量值统一【正确答案】D79.项目管理班子中各单位、各工作部门和各工作人员之间的组织关系，可以通过组织工具（）反映。A.管理职能分工表B.组织结构图C.工作任务分工表D.工作流程图【正确答案】B80.以项目实施方案为依据，落实项目经理责任目标为出发点，采用企业的施工定额，通过编制施工预算而形成的施工成本计划是一种（）成本计划。A.竞争性B.参考性C.实施性D.战略性【正确答案】C81.在工程网络计划中，工作M的最迟完成时间为25天，其持续时间为7天。如果工作M最早开始时间为13天，则工作M的总时差为()天。A.5B.6C.7D.12【正确答案】A82.由于承包人责任导致的暂停施工，如果承包人在收到监理人暂停施工指示后（）天内不认真采取有效的复工措施，造成工期延误，可视为承包人违约。A.28B.35C.42D.56【正确答案】D83.某工程发生一般事故，施工单位及时向建设主管部门进行了事故报告，根据生产安全事故报告和调查处理条例的相关规定，建设主管部门应逐级上报至（）。A.国务院建设主管部门B.国务院C.设区的市级人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门D.国家安全生产监督管理总局【正确答案】C84.对业主方项目管理的目标而言，进度目标是指项目的（）。A.立项时间目标B.竣工时间目标C.项目动用的时间目标D.运营时间目标【正确答案】C85.【真题】施工方项目经理在承担工程项目施工管理过程中，以()身份处理与所承担的工程项目有关的外部关系。A.施工企业决策者B.施工企业法定代表人C.施工企业法定代表人的代表D.建设单位项目管理者【正确答案】C86.在合同价款调整的过程中，出现合同价款调减事项后的（）天内，发包人应向承包人提交合同价款调减报告。A.7B.14C.28D.30【正确答案】B87.施工组织总设计编制中包括的内容有：施工总进度计划，施工方案，施工总平面图设计，资源需求量计划。其正确编制次序为()。A.B.C.D.【正确答案】B88.建筑施工企业项目经理，是受企业()委托对工程项目施工过程全面负责的项目管理者。A.董事会B.股东代表大会C.总工程师D.法定代表人【正确答案】D89.在措施项目费的计算方法中，（）适用于室内空气污染测试。A.综合单价法B.分包法计价C.参数法计价D.混合单价法【正确答案】B90.下列成本计划的编制方法中，属于绘制S形曲线这种编制方法的是（）。A.按施工成本组成编制B.按子项目组成和按工程进度相结合编制C.按工程进度编制D.按施工成本组成和工程进度相结合编制【正确答案】D91.质量事故的处理是否达到预期的目的，是否依然存在隐患，应当通过检查鉴定和验收做出确认。事故处理的质量检查鉴定，应严格按施工验收规范和相关的质量标准的规定进行，必要时还应通过实际量测、试验和仪器检测等方法获取必要的数据，以便准确地对事故处理的结果做出鉴定，最终形成结论，属于（）。A.事故处理B.事故处理的鉴定验收C.制订事故处理的方案D.提交处理报告【正确答案】B92.以下索赔事件中承包方不可以提出工期索赔的是（）。A.发包人原因引起造成暂停施工后无法按时复工B.异常恶劣的气候条件C.发包人要求承包人提前竣工D.不可抗力【正确答案】C93.管理是由多个环节组成的过程，为了说明组成管理的这些环节可以使用（）。A.项目组织设计文件B.项目任务分期表C.工作任务分工表D.管理职能分工描述书【正确答案】D94.（）是建设工程施工全过程中的真实记录，是施工各阶段客观产生的施工技术文件。A.工程施工技术文件B.工程施工技术管理资料C.工程施工技术控制文件D.工程施工技术控制资料【正确答案】B95.质量手册是规定建筑业企业建立质量体系的文件，其内容不包括（）A.企业的质量方针和目标?B.质量手册的发行数量?C.组织机构和质量职责?D.质量手册的评审、修改和控制的管理办法【正确答案】B96.根据现行建筑安装工程费用项目组成（建标201344号），单位工程量材料费的计算公式为（）。A.材料费=（材料消耗量材料单价）B.材料费=（材料消耗量材料单价）+检验试验费C.材料费=（材料消耗量材料单价）+采购保管费D.材料费=（材料消耗量材料基价）+运杂费【正确答案】A97.施工企业质量管理体系文件一般不包括（）。A.质量规划B.质量手册C.质量计划D.程序文件【正确答案】A98.按标准施工招标文件中“通用合同条款”规定，下列工作中属于发包人的责任和义务的是（）A.负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作?B.为他人提供方便?C.负责为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件?D.负责办理出入施工场地的专用和临时道路的通行权【正确答案】D99.某施工企业项目经理在组织项目施工中，为了赶工期，施工质量控制不严，造成某分项工程返工，使其施工项目受到一定的经济损失。施工企业对项目经理的处理主要是()。A.追究法律责任B.追究经济责任C.追究社会责任D.吊销建造师资格【正确答案】B100.对于标前会议的会议纪要和答复函件，下列说法中正确的有()。A.对问题的答复应说明问题来源B.会议纪要和答复函件形成招标文件的补充文件C.招标文件的法律效力高于会议纪要和答复函件D.当补充文件与招标文件内容不一致时，以招标文件为准【正确答案】B二.多选题(共70题)1.职业健康安全管理体系要求实施和运行的内容包括（）。A.能力、培训和意识?B.文件控制?C.记录控制?D.目标和方案?E.沟通、参与和协商?【正确答案】ABE2.根据建设工程施工劳务分包合同（示范文本）GF2003-0214，劳务分包人的主要义务有（）。A.提供生产、生活临时设施B.投入足够的人力、物力，保证工期C.编制物资需用量计划表D.实现文明施工E.负责工程测量定位、技术交底、组织图纸会审【正确答案】BD3.【真题】与施工总承包模式相比，施工总承包管理模式的主要优点有（）A.业主只需进行一次招标，招标及合同管理工作量大大减少B.多数情况下，由业主方直接与分包人签约，减少了业主方的风险C.合同总价不是一次确定，整个项目的合同总额确定较有依据D.分包合同都通过招标获得有竞争力的投标报价，对业主方节约投资有利E.施工总承包管理单位只收取总包管理费，不赚取总包与分包之间的差价【正确答案】CDE4.关于质量监督机构在工程竣工阶段质量监督工作的说法，正确的有（）。A.对所提出的质量问题的整改情况进行复查B.主持竣工验收会议C.编制分部工程质量监督报告D.对存在的问题进行处理，并向备案部门提出书面报告E.检查参与工程项目建设各方的质量保证体系【正确答案】AD5.下列施工成本管理的措施中，属于经济措施的有()。A.加强调度，避免因计划不周和盲目调度造成窝工损失使施工成本增加B.管理人员应编制资金使用计划，确定、分解施工成本管理目标C.对各种变更，及时做好增减账，及时落实业主签证D.认真做好资金的使用计划，并在施工中严格控制各项开支E.结合施工组织设计及自然地理条件，降低材料的库存成本和运输成本【正确答案】BCD6.【真题】根据建设工程项目管理规范(GB/T50326-2006)，关于项目经理权限的说法正确的有（）。A.参与制订内部计酬办法B.参与项目招标、投票和合同签订C.参与组建项目经理部D.参与选择工程分包人E.参与选择物资供应单位【正确答案】BCDE7.建筑安装工程费用的规费中，社会保险费包括（）。A.养老保险费B.失业保险费C.财产保险费D.工伤保险费E.生育保险费【正确答案】ABDE8.直接影响建设工程项目质量的环境因素，一般包括（）。A.施工现场综合环境因素B.施工现场自然环境因素C.施工作业环境因素D.施工质量管理环境因素E.社会环境因素【正确答案】BCD9.下列属于工程环境风险的包括（）。A.自然灾害B.水文地质条件C.现场与公用防火设施的可用性及其数量D.引起火灾和爆炸的因素E.岩土地质条件【正确答案】ABDE10.建设工程项目总进度纲要的内容包括（）。A.项目实施的总体部署B.总进度规划C.施工组织设计D.施工方案E.确定里程碑事件的计划进度目标【正确答案】ABE11.建设工程预算定额是（）的基础和依据。A.初步设计概算B.成本管理C.确定工程造价D.控制建设工程投资E.编制单位估价表【正确答案】CDE12.工程项目施工质量保证体系的主要内容有（）。A.项目施工质量目标B.项目施工质量计划C.项目施工质量实施D.项目施工质量记录E.思想、组织、工作保证体系【正确答案】ABE13.（）是企业通过职工健康安全健康体系的运行，实行事故控制的开端。A.危险源识别B.风险评价C.生命周期评价D.风险控制策划E.协调与沟通【正确答案】ABD14.在成本计划编制过程中，不同阶段形成作用不同的成本计划，包括()。A.竞争性成本计划B.指导性成本计划C.实施性成本计划D.按子项目组成编制的施工成本计划E.按工程进度编制的施工成本计划【正确答案】ABC15.采用和解的方式解决纠纷，既有利于维持和发展双方的合作关系，又使当事人之间的争议得以较为经济和及时地解决，以下关于和解的理解错误的有()。A.和解应该发生在仲裁、诉讼程序之外B.当事人申请仲裁后，达成和解协议的，应撤回仲裁申请C.当事人达成和解协议，撤回仲裁申请后反悔的，可以根据仲裁协议申请仲裁D.发生争议后，当事人可以自行和解。如果达成一致意见，就无需仲裁或诉讼E.当事人在诉讼中和解的，应由原告申请撤诉，经法院裁定撤诉后结束诉讼【正确答案】AB16.下列关于施工定额的说法中正确的有（）。A.施工定额属于企业定额的性质B.施工定额是建设工程定额中的基础性定额C.施工定额以分部分项工程为研究对象D.施工定额以工序为研究对象E.施工定额是编制施工图预算的重要基础【正确答案】ABD17.下列施工现场文明施工的措施中，符合临设布置要求的是（）。A.集体宿舍与作业区隔离B.工地四周设置连续、密闭的砖砌围墙C.人均床铺面积不小于2m2D.食堂禁止使用食用塑料制品作熟食容器E.施工现场内有完善的排水措施，不允许有积水存在【正确答案】AC18.施工文件档案管理的内容主要包括（）。A.工程设计阶段文档资料B.工程施工技术管理资料C.工程质量控制资料D.工程施工质量验收资料E.竣工图【正确答案】BCDE19.根据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013，工程量清单计价主要有三种形式，其中的工程量清单综合单价不包括()。A.利润B.规费和税金C.措施项目费D.企业管理费E.一定范围内的风险费用【正确答案】BC20.关于线性组织结构模式的描述中，正确的有()。A.指令路径较短B.指令源是唯一的C.不能跨部门下达指令D.只适用于大型工程项目E.允许越级指挥【正确答案】BC21.施工项目一旦发生安全事故，必须实施“四不放过”的原则，包括（）。A.事故原因没有查清不放过B.事故损失未挽回不放过C.责任人员没有受到处理不放过D.职工群众没有受到教育不放过E.防范措施没有落实不放过【正确答案】ACDE22.下列费用中属于夜间施工增加费的有（）。A.夜间施工照明用电B.加班加点工资C.夜间施工降效D.夜间施工照明设备摊销E.夜间安全施工费【正确答案】ACD23.施工风险的类型包括（）。A.组织风险B.经济与管理风险C.工程环境风险D.技术风险E.合同风险【正确答案】ABCD24.下列选项中，属于施工准备阶段监理工作的主要任务的有()。A.监督施工单位严格执行合同B.参与设计单位向施工单位的交底C.审查施工单位选择的分包单位的资质D.检查和评价施工单位的工程自检工作E.在单位工程开工前检查施工单位的复测资料【正确答案】BCE25.施工质量事故发生的原因，属于勘察设计失误的是（）。A.勘察报告不准确B.结构设计方案不正确C.使用不合格的工程材料D.施工人员不具备上岗的技术素质E.施工管理混乱【正确答案】AB26.【真题】下列工程质量问题中，一般可不作专门处理的情况有()。A.混凝土结构出现宽度不大于0.3mm的裂缝B.混凝土现浇楼面的平整度偏差达到8mmC.某一结构件截面尺寸不足，但进行复核验算后能满足设计要求D.混凝土结构表面出现蜂窝、麻面E.某基础的混凝土28d强度不到规定强度的30%【正确答案】BC27.在合同工程履行期间，下列（）事项可以归入现场签证的范围。A.施工现场所有的零星工程B.在工程施工过程中发生变更后需要现场确认的工程量C.非施工单位原因导致的人员窝工D.确认修改施工方案引起的工程量增减E.工程变更导致的工程施工措施费增减【正确答案】BCDE28.【真题】根据九部委标准施工招标文件中“通用合同条款”，变更指示应说明变更的（）A.目的B.范围C.变更内容D.变更程序E.变更的工程量及其进度和技术要求【正确答案】ABCE29.【真题】关于施工成本计划的说法，正确的有()。A.当编制的成本计划达不到目标成本的要求时应重新编制B.编制施工成本计划的过程也是挖掘降低成本潜力的过程C.项目经理的责任成本目标属于竞争性成本计划D.编制施工成本计划的过程是检验施工技术质量管理、物资消耗是否落实的过程E.确定了目标总成本后，还应将总目标分解落实到机构、班组【正确答案】ABDE30.施工现场环境保护的技术措施有（）。A.妥善处理泥浆水，未经处理不得直接排入城市排水设施和河流B.可以将有毒有害废弃物用作土方回填C.采取有效措施控制施工过程中的扬尘D.使用密闭式的圆筒或者采取其他措施处理高空废弃物E.除设有符合规定的装置外，不得在现场熔融沥青或者焚烧油毡、油漆以及其他会产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质【正确答案】ACDE31.关于招标信息的修正，下列说法中正确的有()。A.所有澄清文件必须以书面形式进行B.招标信息的修正可采用口头通知的方式C.所有澄清文件必须直接通知所有招标文件收受人D.澄清文件不作为招标文件的有效组成部分E.澄清或修改的内容应为招标文件的有效组成部分【正确答案】ACE32.质量事故的处理依据应当包括()。A.有关质量事故的观测记录、照片等B.有关合同及合同文件C.施工记录、施工日志等D.事故造成的经济损失大小E.相关的法律法规【正确答案】ABCE33.下列关于工伤和意外伤害保险制度的说法中，正确的有（）。A.建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费B.建筑施工企业应当为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费C.工伤保险是属于法定的强制性保险D.建筑施工企业可以不为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费E.工伤保险不属于法定的强制性保险【正确答案】ACD34.施工质量事故处理的基本方法有（）。A.修补处理B.加固处理C.表面处理D.限制使用E.不作处理【正确答案】ABDE35.与施工总承包模式相比较，平行承发包模式的优点有()。A.平行承发包的工作程序比施工总承包模式更为简单B.以施工图设计为基础招标，投标人进行投标报价较有依据C.可以实现边设计边施工，缩短建设周期D.符合质量控制上的他人控制原则，对业主的质量控制有利E.业主在合同管理与组织协调方面的工作量较小【正确答案】CD36.【真题】关于实施性施工进度计划作用的说法，正确的有（）。A.确定一个月度的资源需求B.作为编制单体工程施工进度计划的依据C.论证施工总进度目标D.确定里程碑事件的进度目标E.确定施工作业的具体安排【正确答案】AE37.某工厂建设项目的总承包商在项目组织设计中运用了项目结构图、项目结构模式、任务分工表、管理职能分工表和工作流程组织等组织工具，则其中反映相对静态的组织关系的组织工具有()。A.工作流程组织B.组织结构模式C.管理职能分工表D.工作任务分工表E.物资流程组织【正确答案】BCD38.施工成本考核以（）作为主要指标。A.总成本B.单位工程成本C.成本降低额D.成本降低率E.投资降低额【正确答案】CD39.建设工程生产安全事故应急预案的管理包括应急预案的评审、（）。A.公布B.备案C.实施D.监督管理E.编制【正确答案】ABCD40.工序施工质量控制主要包括（）。A.工序作业质量控制B.工序施工条件质量控制C.工序交接质量控制D.工序施工效果质量控制E.工作流程质量控制【正确答案】BD41.施工生产安全事故应急预案体系包括（）。A.综合应急预案B.应急处理方案C.专项应急预案D.现场处置方案E.现场调查方案【正确答案】ACD42.对于业主而言，采用单价合同的不足之处是()。A.承担工程量变化的风险B.不利于工程质量控制C.不利于投资控制D.不利于进度控制E.协调工作量大【正确答案】CE43.【真题】关于双代号网络计划的说法，正确的有()。A.可能没有关键线路B.至少有一条关键线路C.在计划工期等于计算工期时，关键工作为总时差为零的工作D.在网络计划执行过程中，关键线路不能转移E.由关键节点组成的线路是关键线路【正确答案】BC44.单位工程施工组织设计的内容包括()。A.工程概况及施工特点B.作业区施工平面布置设计C.施工方案D.单位工程施工准备工作计划E.施工总进度计划【正确答案】ACD45.编制人工定额时，属于工人工作必须消耗的时间有（）A.违背劳动纪律损失时间?B.基本工作时间?C.辅助工作时间?D.准备与结束工作时间?E.不可避免的中断时间【正确答案】BCDE46.下列建设工程项目施工方进度控制的措施中，属于经济措施的有（）。A.编制施工进度控制的工作流程B.编制资金需求计划C.落实经济激励措施D.使用进度控制软件E.改变施工方法【正确答案】BC47.根据标准施工招标文件，在履行合同过程中，由于发包人(?)造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润。A.因合同中某项工作质量未达标准，要求暂停施工B.增加合同工作内容C.改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性D.迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的E.提供图纸延误【正确答案】BCDE48.环境管理体系标准的主要特点有（）。A.可增强劳动者身心健康，提高劳动效率B.以人为本，组织的管理以强制行为为主C.适用于各行各业、任何类型和规模的组织D.着重强调与法律法规的符合性E.与其他管理体系的兼容性【正确答案】CDE49.工程网络计划按工作持续时间的特点划分为（）。A.肯定型问题的网络计