2022装饰设计合同范本5篇施工合同范本2022

2022装饰设计合同范本5篇 施工合同范本2022假如一个建立工程由几个设计单位共同设计，建立单位应与主体设计单位签订设计总合同，与配合设计单位签订设计分合同。以下是WTT整理的20_装饰设计合同范本5篇，参考!20_装饰设计合同范本(1)根据中华人民共和国经济合同法、工程勘察设计收费标准和有关法律、法规规定，结合本公司所具有技术水准及本工程详细情况，本着精益求精、精诚合作的原那么，甲乙双方就该工程室内装饰设计事宜达成如下协议：一、工程概况：1。工程地点：2。建筑面积：3。使用性质：4。房屋构造：二、设计程序：1。甲乙双方经协商设计费按套内建筑面积m2元/m2计取。阁楼设计费按套内建筑面积(如要求特别创意的按套内建筑面积计算，非特别创意的按一半的套内建筑面积计算。)m2元/m2计取，设计费总计元。2。设计协议签订后，即由甲方付与乙方方案设计定金为总设计费的%，即元。3。乙方在收到甲方提供的有关图纸，对工程进展实地勘测后在天内，提出设计设想，形成设计方案平面图，创意_草图，由甲方审阅。4。在甲方确认平面方案图并支付施工图设计费即总设计费的%元后，乙方在天内完成施工图设计，包括平面布置图，天花平面图，效果图(共公区域效果图一张)，立、剖面图等。5。施工图由甲方负责确认，确认后甲方在索取图纸时，须支付尾款，即设计费的%元。6。甲方如需乙方提供2个区域以上的效果图应事先说明，并应于方案设计前付清效果图本钱费(效果图元/张)。现甲方要求绘制部位效果图张，总计元。7。施工图由甲方签字确认后，并由乙方盖好公司公章后，施工图才算正式有效。否那么应为无效，乙方不对所有施工图负责。8。其它约定：。三、双方责任：一、甲方责任：1。甲方保证提交的资料真实有效，假设提交的资料错误或变更，引起设计修改，须另付修改费。2。在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，甲方应书面通知乙方，乙方未开场设计工作的，不退还甲方已付的定金;已开场设计的，甲方应根据乙方已进展的实际工作量，缺乏一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。3。事先经甲乙双方确认的方案，在施工中途甲方提出2次以上的修改，乙方工作量相应增加设计费。4。对未经甲方确认的，或未付清设计费的图纸均不能外带。5。施工中，甲方要求更改设计图纸必须经乙方同意。如甲方提出的修改图纸影响房屋构造或装修内部构造，乙方不同意修改，而甲方执意要改的，其一切后果均由甲方自负。6。甲方有责任保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得向第三方转让或用于本合同外的工程，如发生以上情况，乙方有权按设计费双倍收取违约金。7。负责承当要求设计师外出考察或选料时所需的出差费用。8。凡甲方在设计图纸上签字或付清全部设计费后三天内未提出异议者均作为甲方对设计图纸的签收和确认。二、乙方责任：1。乙方按本合同约定向甲方交付设计文件。2。乙方对设计文件出现的错误负责修改。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费。3。合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还设计定金。4。乙方负责向甲方施工时解释图纸和协助解决技术上的疑难问题。四、其它：1。本合同中所称室内装修设计系解决功能，艺术性的形的设计，而不含原有建筑构造的平安鉴定，及其构造变更后的加固和技术措施。假设业主需要应另行委托设计。2。凡本设计在施行前甲方或施工企业均应按规定办理有关审批手续，并应遵循相关标准与要求。假设有差异均应以标准或审批结论为准，否那么乙方不承当责任。甲方或施工企业在施行前均应与设计师进展图纸交底，凡未会审交底而进入施工所产生的一切问题均与乙方无关。3。如本设计工程非本公司施工的，由于甲方所请施工公司或施工队不理解图纸而需乙方屡次到施工现场的，市区内甲方应支付乙方元/次的外出费，市区外甲方应支付乙方元/次的外出费，甲方承当交通费及旅差费。4。对甲方提出的有违背设计标准的建意及要求，乙方有权不予采纳，如甲方要求乙方强迫采纳设计的，乙方不承当由此引起的一切后果。5。本合同在履行过程中发生纠纷，委托方与设计方应及时协商解决。协商不成的，可诉请舟山市定海区人民法院解决。6。本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。7。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，本协议履行完后自行终止。甲方名称(签字盖章)：乙方名称(盖章)：甲方代表：法定人： ：代表人：现地址： ：签订日期：20_装饰设计合同范本(2)乙方：_按照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、室内装饰装修管理方法及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，结合本装饰装修工程施工详细情况，双方协商达成如下协议。第一条;工程概况1工程地点：_。2工程内容：总建筑面积_平方米。3承包范围;装饰装修人工费用;4开工日期：_年_月_日;开工日期：_年_月_日;总工期(包括法定节假日)：_个工作日。第二条;合同价款1装饰装修人工费用总金额(人民币大写)：壹拾叁万贰仟元;￥：_。签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用的30%;￥：_装修装饰工程完成80%，甲方第二次支付费用40%，￥：_工程开工验收合格甲方支付装修装饰费用25%，￥：_剩余的5%作为工程质量保证金，保证金在工程开工验收后的一年内支付，￥：_第三条;甲方责任1指派_为发包人驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度、材料进场进展监视检查，和其他事宜。2装饰装修工程开工前，负责到有关部门办理审批手续。3向承包人提供施工所需的水、电，并说明使用考前须知。负责协调与周围的邻里关系。4开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进展现场交底。5负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，第四条;乙方责任1指派_为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。2严格按照图纸进展施工，做好各项质量检查记录，严格执行施工标准、平安操作规程、防火平安规定、环境保护规定。3严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。4工程开工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进展保护。5保证装饰装修现场的整洁，开工前做好卫生清扫和处理工作。第五条;材料供给1装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、消费厂厂名、厂址等。制止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。2由发包人供给的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承当。3凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、标准和样品要求采购工程需要的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应制止使用。假设已使用，对工程造成的损失由承包人负责。第六条;平安责任1发包人提供确认的图纸施工说明，违背有关平安操作规程、消防规定和防火设计标准，导致发生平安或火灾事故，发包人应承当由此产生的一切经济损失。2承包人进展装饰装修活动，要严格遵守施工平安操作规程，按照规定采取必要的平安防护和消防措施，不得擅自动用明火和进展焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的平安。3由于承包人在施工过程中违背有关平安操作规程，导致发生平安事故(包括人身事故)，应承当由此引发的一切责任。第七条;质量验收1本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准。2发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予成认。3工程开工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。第八条;工程变更1发包人对工程工程及施工方式如需变更，双方均应及时沟通签证，方能进展该工程施工并以此为根据相应变更价款及工期。2承包人提出合理化建议变更设计方案和材料的换用，必须经设计师、发包人同意方可变更方案。第九条;工程保修1验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程(保修一年)。第十条;违约责任1由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承当违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人1000元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的5%支付滞纳金。2由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人1000元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的_%。3承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。4未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物构造或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负责并承当损失。5承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法承当赔偿责任。6未办理验收手续，发包人提早使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。7因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第十一条;争议解决1本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。2在履行过程中发生的争议，由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，可提交大连仲裁委员会仲裁;或依法向工程所在地人民法院起诉。发包方(盖章)：_承包方(盖章)：_发包方 承包方 _年_月_日签订地点：_20_装饰设计合同范本(3)委托方(甲方)：承接方(乙方)：工程工程：甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进展居室装潢。为保证工程顺利进展，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。第一条：工程概况1。工程地址：_2。居室规格：房型_层(式)_室_厅_厨_卫，总计施工面积_平方米。3。施工内容：详见本合同附件(一)家庭装潢施工内容单和施工图。4。委托方式：_5。工程开工日期：_年_月_日6。工程开工日期：_年_月_日工程总天数：_天第二条：工程价款工程价款(金额大写)_元，详见本合同附件(二)家庭装潢工程材料预算表。1、材料款_元;2、人工费_元;3、设计费_元;4、施工清运费_元;5、搬卸费_元;6、管理费_元;7、其他费用(注明内容)_元。第三条：质量要求1。工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。2。工程验收标准，双方同意参照国家的相关规定执行。3。施工中，甲方如有特殊施工工程或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。4。凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。5。甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作衔接。第四条：材料供给1。乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。2。乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应制止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。3。甲方负责采购供给的材料、设备，应该是符合设计要求的合格产品，并应按时供给到现场。如延期到达，施工期顺延，并按延误工期处分。按甲方提供的材料合计金额的10%作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。第五条：付款方式1。合同一经签订，甲方即应付100%工程材料款和施工工费的50%;当工期进度过半(年月日)，甲方即第二次付施工工费的40%。剩余10%尾款待甲方对工程开工验收后结算。(注：施工工费包括人工费)。甲方在应付款日期不付款是违约约行为，乙方有权停顿施工。验收合格未结清工程价款时，不得交付使用。2。工程施工中如有工程增减或需要变动，双方应签订补充合同，并由乙方负责开具施工变更令，通知施工工地负责人。增减工程的价款，当场结清。3。甲方未按本合同规定期限预付工程价款的，每逾期一天按未付工程价款额的1%支付给乙方。4。甲方在居室装潢中，如向银行按揭，须将按揭的凭证及相关文件(复印件)交给乙方。第六条：工程工期1。假如因乙方原因此延迟完工，每日按工费的1%作为违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止。假如因甲方原因此延迟完工，每延迟一日，以装潢工程价款中人工费的1%作为误工费支付给乙方元。2。由甲方自行挑选的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方承当，由于乙方施工原因造成质量事故，其返工费用由乙方承当，工期不变。3。在施工中，因工程质量问题、双方意见不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解决纠纷，以继续施工。4。施工中假如因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需签证，甲方须承当全部施工费用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承当责任，工期不变。5。施工中，甲方未经乙方同意，私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期，甲方自负责任。第七条：工程验收1。工程质量验收，除隐蔽工程需分段验收外，待工程全部完毕后，乙方组织甲方进展开工验收。双方办理工程结算和移交手续。2。乙方通知甲方进展工序验收及开工验收后，甲方应在三天内前来验收，逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格，如有问题，甲方自负责任。甲方自行搬进入住，视为验收合格。3。甲方如不能在乙方指定时限内前来验收，应及时通知乙方，另定日期。但甲方应成认工序或工程的开工日期，并承当乙方的看管费和相关费用。第八条：其他事项1。甲方责任1)必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图，或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图，并向乙方进展现场交底。2)二次装饰工程，应全部腾空或部分腾空房屋，去除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等，须采取必要的保护措施，均需与乙方办理手续和承当费用。3)如确实需要拆、改原建筑物构造或设备、管线，应向所在地房管部门办理手续，并承当有关费用。施工中如需临时使用公用部位，应向邻里打好招呼。2。乙方责任1)应主动出示企业营业执照、会员证书或施工资质;经办业务员必需有法人代表的委托证书。2)指派一名工作人员为乙方工地代表，负责合同履行，并按合同要求组织施工，保质保量地按期完成施工任务。3)负责施工现场的平安，严防火灾、佩证上岗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响别人。万一发生，必需尽快负责修复或赔偿。4)严格履行合同，实行信誉工期，假如因延迟完工，如脱料、窝工或借故诱使甲方垫资，举查后均按违约论处。5)在装潢施工范围内承当保修责任，保修期自工程开工甲方验收入合格之日算起，为12个月。第九条：违约责任合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进展补偿。第十条：争议解决本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。当事人不愿通过协商解决，或协商解决不成时，可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼。第十一条：合同的变更和终止1。合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的10%交付违约金，并办理终止合同手续。2。施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。第十二条：合同生效1。本合同和合同附件向双方盖章，签字后生效。2。补充合同与本合同具有同等的法律效力。3。本合同(包括合同附件、补充合同)一式份，甲乙双方各执份。甲方(业主)：(签章)乙方：(签章)住所地址：企业地址：邮政编码：邮政编码：工作单位：法人代表：委托代理人：委托代理人： ： ：签约地址：签约日期20_装饰设计合同范本(4)甲方：_乙方：_兹有甲方委托乙方担任室内装饰设计工作，本着精益求精、精诚合作的原那么，经双方协商签订本合同条款，以兹双方共同遵守：第一条本合同根据以下文件签订1、中华人民共和国合同法;2、国家及地方有关建筑装饰工程、工程勘察设计管理规章、条例;3、建立工程批准文件。第二条本合同设计工程名称、设计要求、设计内容1、工程名称：_2、工程地点：_3、装饰设计范围建筑面积_。4、设计要求：到达国家相关标准要求同时做到功能合理、经济、造型新颖、堂皇、满足业主要求的同时提供创意及专业建议。5、设计成果及效劳范围：(1)初步设计方案;(2)彩色效果图3-4张，超出的按￥2，000元/张计算;(3)施工图一式肆套，电子文件壹套;(4)协助甲方制定施工招标文件;(5)提交施工图时，提供现场施工交底工作;(6)提供现场监理效劳，每月1-2次(异地工程参考第(10)条执行);(7)假如甲方需乙方每周提供3天或以上的设计监理工作，那么按￥80元/平米进展收费(需另行签订补充协议);(8)施工图纸包括：设计施工说明、材料表、门表、灯具表、家具表、平面布置图、立面图、地面拼花图、天花布置图、剖面图、主要节点施工大样图、照明点位布置图、插座点位布置图及1份主材料样板(本合同未含的专业有：构造、消防、空调、强弱电系统图、给排水系统图、电梯设备、景观施工图、广告位设计、灯光舞美设计);(9)提供设计进度表;(10)假设工程不在_市范围内且合同总金额超过￥20_，000元以上(包含￥20_，000元)，假如需要乙方人员出差，乙方共提供2次现场监理效劳，超出部分按第条执行;(11)假设工程不在_市范围内且合同总金额未超过￥20_，000元以上(包含￥20_，000元)，假如需要乙方人员出差，按第(12)条执行;(12)甲方需提供乙方设计人员出差的相关差旅费，详细标准如下：A.路费：飞机经济舱;B.住宿费：四星级以上酒店;C.膳食补助：20_元/天。以上提及的路费与膳食补助款需在乙方设计人员到达甲方现场后，即刻以现金形式付给设计人员并即时为设计人员预定好住宿房间，反之，路费与膳食补助、住宿费将增加到阶段性设计费里。第三条设计收费、付款方式1、单价_进展计算。2、_(大写)3、付款方式3.1、签约后三个工作日内，付设计费的定金30%，_元整。(大写)3.2、效果图方案确定后三个工作日内，付设计费的30%，_(大写)3.3、交施工设计图后三个工作日内，付设计费的35%元整。_(大写)3.4、余5%部设计费。_(大写)3.5、以上每项款项都应一次性付清。3.6、本合同所产生的一切税费由甲方承当，税率为7%。4、除设计费外，以下内容由甲方另行支付，但设计方必须提供书面证明：4.1获取第三方专业效劳的费用，比方测绘、测试或消防布局图制作等。4.2本合同中没有规定但甲方另行提出要求的特殊效劳所产生的费用。4.3除约定提供的设计成果外，甲方另外提出的增印文件费用或增加材料样板将按照打印或制作本钱由甲方向乙方支付。4.4本合同所附设计范围之外的设计内容双方另行协商计算。第四条设计交付时间1、第一阶段：自双方所签订合同生效及收到甲方提交的本工程有关资料及文件之日算起开场进入方案设计，2、第二阶段：在第一阶段设计方案经甲方签署确认后的之相关彩色效果图。3、第三阶段：在第二阶段设计方案经甲方签署确认后的工程所有施工图。4、第四阶段：经双方完成第三阶段工作确认后即开场与甲方及施工单位进展施工图交底、施工监管以及开工验收后协助甲方布置室内气氛。第五条双方责任1、甲方责任(1)按照各设计阶段协议的规定，按时向乙方提交本工程有关资料及文件，并对其完好性、正确性负责，假设提交的资料错误或变更，引起设计修改，须另付修改费，修改费另行商议。(2)及时办理各设计阶段的设计文件的审批工作并出示书面确认函。(3)甲方有特殊情况，必须终止设计的进展，应书面通知乙方，甲方应付乙方接到通知时已完成部分设计的费用。(4)甲方有责任保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得向第三方转让或用于本合同外的工程，如发生以上情况，乙方有权按总设计费双倍收取违约金。乙方为本合同所设计的图纸保有版权，只供甲方作为本合同指定地点施工专用，甲方不得转让出版或其他用处。(5)甲方应按本合同第三条规定的金额和时间向乙方支付设计费，每逾期支付一天应承当应付金额千分之十逾期违约金，在甲方付清前一阶段的费用前，乙方有权回绝提交下一阶段的设计成果，相应的工期延误责任由甲方承当;如甲方延迟付设计款超过十个工作日，乙方有权解除合同并追究甲方违约责任，有权要求甲方支付延迟进度款的双倍设计费。(6)在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，甲方应书面通知乙方，乙方未开场设计工作的，不退还甲方已付的定金;已开场设计的，甲方应根据乙方已进展的实际工作量支付设计费：缺乏一半时，按总设计费的一半支付;超过一半时，那么应付清全部设计费。假设施工设计图已完成，而工程非因设计原因未能进展时，甲方那么应按本合同“第三条第3条”将“第(1)、(2)、(3)、(4)”项设计费应一次付清给乙方。(7)事先经甲乙双方确认的方案，在施工中途甲方提出2次以上(含2次)的设计修改，甲方应根据乙方的工作量增加设计费，设计费另行商议。(8)对未经甲方确认的，或未付清设计费的图纸均不能外带。(9)施工中，甲方要求更改设计图纸必须经乙方同意。如甲方提出的修改图纸影响房屋构造或装修内部构造，乙方不同意修改而甲方执意要改的，其一切后果均由甲方自负。(10)凡甲方在设计图纸上签字或付清全部设计费后三天内未提出书面异议者均作为甲方对设计图纸的签收和确认。2、乙方责任(1)合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还设计定金，即设计首期款(不可抗力因素除外)。(2)按照甲方提供的建立文件和设计根底资料编制设计文件，按照设计阶段协议书的规定，按期交付甲方各设计阶段的设计文件，并保证质量。由于乙方自身原因延误了设计文件交付时间，每延误一天应减收设计费的千分之十。(3)乙方对设计文件出现的遗漏或错误及甲方提出的变更意见负责修改补充。(4)乙方负责向施工方做设计技术交底，指导工人施工及解释图纸，协助解决施工中提出的技术难题。(5)协助甲方选择材料，并帮助甲方监控材料质量。(6)乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的技术经济资料，如有此种情况甲方有权索赔。第六条其他1、施工图由甲方签字确认后，并由乙方盖好公司公章后，施工图才算正式有效。否那么应为无效，乙方不对所有施工图负责。2、乙方提出的设计方案必须经甲方审核，参照甲方意见进展修改，以不违背合同规定为原那么，在协商根底上到达双方满意。3、本合同中所称室内装修设计系解决功能，艺术性的“形”的设计，而不含原有建筑构造的平安鉴定，及其构造变更后的加固和技术措施。假设甲方需要应另行委托设计。4、凡本设计在施行前甲方或施工企业均应按规定办理有关审批手续，并应遵循相关标准与要求。假设有差异均应以标准或审批结论为准，否那么乙方不承当责任。甲方或施工企业在施行前均应与设计师进展图纸交底，凡未会审交底而进入施工所产生的一切问题均与乙方无关。5、对甲方提出的有违背设计标准的建议及要求，乙方有权不予采纳，如甲方要求乙方强迫采纳设计的，乙方不承当由此引起的一切后果。6、甲方不得另行委托别人设计，否那么乙方凭证明文件，通知甲方解除委托合同，没收已收的设计费用，甲方向乙方赔偿合同总金额双倍的毁约费用，乙方并保存诉讼的权利。7、本合同书系指委托设计，如需施工另行签订施工委托合同书。8、甲方订立工程施工合同时，应约束承包方(施工方)服从乙方监视指导工程的进展，假设承包方与乙方有争议，甲方应出面协调，假设责任在承包方而导致工程停顿时与乙方无关。假设因施工发生困难，要求更改设计时，甲方应征得乙方书面同意后，修改设计图纸。9、甲方在初步设计批准后，不能以设计内容不满意为由回绝支付设计费，双方应以合作的态度协商解决。10、本合同书为双方同意签订，双方不得以其他文件提出对本合同书作其他解释。本委托合同书如某一项经双方协商同意无效时，需加盖委托方与设计方的公章，并不影响其他条款的施行。11、本合同在履行过程中发生纠纷，委托方与设计方应及时协商解决。协商不成的，可诉请_市人民法院解决。12、如需乙方提供发票或收据，甲方在收到乙方所提供的发票或收据时，需即时以现金或支票的形式交付给乙方设计款及与所提供发票等额税率的税金(税金需以现金方式支付)。13、甲、乙双方任何通知文件应按以下通讯地址为准。甲方：_乙方：_14、假设通讯地址有变，应以书面通知对方。15、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。所有关于本工程的协议及甲方和乙方认可的来往 、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。16、本合同一式肆份，由甲、乙双方各执贰份，均具同等法律效力。17、本委托合同书双方自签字盖章之日起生效，双方履行完合同条款后本合同自行终止。20_装饰设计合同范本(5)根据中华人民共和国经济合同法，以及装饰行业的有关规定，经双方协商，签订本合同，并共同履行。第一条工程工程甲方委托乙方承当以下家装设计任务：工程地址：_第二条设计收费及支付方法(一)本工程设计收费按照国家和现行市场收费标准执行。经甲乙双方商定设计收费为_元/平方米(套内使用面积，不含电脑效果图)，估算总收费_元，金额大写_元。(二)付款方式甲乙双方采用以下付款方式1、量房前付预付款_元(其中_元上门测量费和_元方案费);2、方案通过后，出全套施工图，客户付清余款并可带走全套图纸;3、出电脑效果图，价格：_元/张(a4);第三条设计内容及完成日期的约定(一)乙方提供的设计图中应有详细的设计说明。(二)平立面图1、原房型图2、墙体改造图3、平面家具布置图4、地面图5、天花图6、现场制作的家具立面图(根据实际情况出或者不出)7、门立面图(根据实际情况出或者不出)6、厨房、卫生间部分立面图(定做的厨房除外)7、电视背景墙立面图8、其它现场需施工墙面的立面图(三)剖面图1、应标明材质、用料、颜色等2、门窗套剖面图3、玄关剖面图4、天花剖面图5、电视背景墙剖面图6、其它需施工处剖面图(四)水电施工图(五)甲乙双方约定，从合同生效之日起，7天内完成平面方案图;平面方案甲方通过后，乙方在7天内完成全套施工图。第四条双方责任(一)甲方责任1、如期向乙方提交设计所需的资料(物业认可的房型图、构造平面图)，并保证所提交资料质量到达工程设计要求;2、按约定的日期和数量付给乙方预付款和工程设计费;3、本工程建筑材料、设备的加工定货如需乙方设计人员配合时，所需费用由甲方承当;4、在甲乙双方确定方案后，进展施工图设计阶段过程中，由于甲方原因需要变更原设计方案的(如整体风格的变动、整体方案的推翻等，不包括个别房间布置和摆设的部分修改)，甲方须一次性付给乙方30%设计返工费，再进展第二次方案设计;(二)乙方责任1、如期向甲方将付本合同规定的设计文件，并保证设计文件的质量符合国家的有关规定、标准的要求，符合甲方的建立使用要求;2、负责本合同所列工程设计工程开工前的设计交底工作(限一次);第五条违约责任(一)由于乙方原因此没有按本合同规定的时间提交设计文件时，乙方从应提交日期的次日起计算，向甲方赔偿延误设计损失_元违约金/天;(二)乙方不履行合同时，应双倍返还甲方预付款，同时返还已收取预付款外的全部设计费;(三)甲方未通过乙方所做的方案，乙方退还甲方预付款中的方案费，但测量费不退，同时方案图纸归乙方所有;(四)甲方通过方案，但不认可施工图，那么甲方不退还所有预付款，同时不得带走施工图纸。第六条合同生效、中止与完毕(一)本合同需经甲方签字、乙方加盖单位法人公章(非法人公司需负责人章)后有效，本合同生效日期以甲乙双方中最后一方签字(或盖章)的日期为准。(二)本合同以乙方向甲方提供本合同中规定的全部家装设计文件，甲方按本合同规定付清全部设计费之日起，完毕本合同关系，本合同另有条款约定的除外。第七条合同纠纷解决方式本合同在执行过程中发生纠纷，双方协商不成时，采取以下第_种方式解决：一、向消费者委员会申请调解;二、向有管辖权的人民法院起诉;三、其它解决方式：_。第八条未尽事宜与附加条款(一)本合同未尽事宜由甲乙双方协商确定，并形成书面协议作为本合同附件执行。(二)本合同附加条款如下：1、设计师负责本合同所列工程设计工程开工前的设计交底工作(限一次);2、设计师免费提供该工程施工期间及时解决与设计有关的技术问题(上门效劳二次);3、设计师免费参加工程开工的验收(工地现场图纸验收)(一次);4、设计师提供陪同挑选家具和软装饰的效劳(一次);第九条合同文本一、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。二、本合同签订后乙方不得转包设计工程。三、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。四、合同履行完后自动终止。甲方：_乙方：_签章：_签章：_签约地址：_签约地址：_签约日期：_年_月_日，签约日期：_年_月_日第 35 页 共 35 页