2022年二级建造师考试题库500题（附带答案解析）套卷265

书山有路勤为径，学海无涯苦作舟！ 住在富人区的她 2022年二级建造师考试题库500题（附带答案解析）一.全能测试题(共500题)1. 高大模板扣件式钢管支撑脚手架中， 必须采用对接扣件连接的是（ ） 。 A 立杆B 水平杆C 竖向剪刀撑D 水平剪刀撑答案：A解析：参见教材 P141。 本题考查内容： 模板工程施工质量控制。 立杆接长严禁搭接， 必须采用对接扣件连接。2.根据标准施工招标文件的通用条款，承包人应在收到监理人的变更指示后14天内，向监理人提交( )。A.变更建议书B.变更报价书C.变更实施方案D.变更工作计划答案：B解析：本题考核的是变更估价。除专用合同条款对期限另有约定外，承包人应在收到变更指示或变更意向书后的14天内，向监理人提交变更报价书，报价内容应根据合同约定的估价原则，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。因此，正确答案选B。3.水利水电工程施工质量评定表（试行）中关于合格率的填写，正确的是( )。A.0.51B.92.21%C.95%D.42.0%答案：D解析：2020版教材P244 (5)合格率。用百分数表示，小数点后保留一位。如果恰为整数，则小数点后以0表,示。例：95.0%。4.下列后张法预应力筋质量检验的实测项目中，属于关键项目的是（ ）。A.管道坐标B.管道间距C.张拉伸长率D.断丝滑丝数答案：C解析：2020版教材P 228后张法实测项目包括管道坐标、管道间距（包含同排和上下层）、张拉应力值（）、张拉伸长率（）、断丝滑丝数。5.施工作业进度计划编制的根据是（）。A.单项工程施工进度计划B.单位工程施工进度计划C.分部工程施工进度计划D.分项工程施工进度计划答案：B解析：本题考查的是机电工程进度计划编制的要点。单位工程进度计划是编制该工程施工作业进度计划的依据。6.招标人与中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同的，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议的，责令改正；可以处()的罚款。A.中标项目金额10以上10以下B.中标项目金额10%以上20%以下C.中标项目金额5以上10以下D.中标项目金额5%以上30%以下答案：C解析：2020版教材P89页招标人与中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同的，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议的，责令改正；可以处中标项目金额5以上10以下的罚款。#7.(2019年)根据标准施工招标文件，在合同履行中可以进行工程变更的情形有（ ）。A.改变合同工程的标高B.改变合同中某项工作的施工时间C.为完成工程需要追加的额外工作D.改变合同中某项工作的质量标准E.取消合同中某项工作，转由发包人实施答案：A,B,C,D解析：本题考查的是昰施工合同变更管理。根据标准施工招标文件中的通用合同定,除专用合同条 款另有约定外，在履行合同中发生以下情形之一，应按照本条规定进行变更：（1）取消合同中任何一项 工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施。（2）改变合同中任何一项工作的质量或其他特性 （3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸（4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的 施工工艺或顺序（5)为完成工程需要追加的额外工作。 8.根据标准施工招标条件，发包人应在收到承包人提交竣工结算款支付申请后()天内予以核实，向承包人签发竣工结算支付证书；发包人签发竣工结算支付证书后的()天内，按照竣工结算支付证书列明的金额向承包人支付结算款。 A.7, 14B.14，14C.28, 28D.56，28答案：A解析：发包人应在收到承包人提交竣工结算款支付申请后7d内予以核实，向承包人签发竣工结算支付证书。发包人签发竣工结算支付证书后的14d内，按照竣工结算支付证书列明的金额向承包人支付结算款。9.管道三通部位金属保护层的安装，正确的做法是（）。A.垂直管与水平直通管在水平管下部相交、应先包垂直管，后包水平管B.垂直管与水平直通管在水平管上部相交、应先包垂直管，后包水平管C.垂直管与水平直通管在水平管下部相交、应先包水平管，后包垂直管D.根据相交管道的口径决定先后顺序，先包大口径管道，后包小口径管道答案：A解析：管道三通部位金属保护层的安装，支管与主管相交部位宜翻边固足，顺水搭接。垂直管与水半直通管在水半管下部相变、应先包垂直管，后包水平管；垂直管与水平直通管在水平管上部相交，应先包水平管，后包垂直管。严格遵循由下到上进行，是为了防止接口处进雨水等杂质。10.在冬季长，施工期短的北方高纬度地区，采用预制混凝土技术可充分利用混凝土构件非施工期的工厂制作和施工期的快速现场安装，而现场浇捣混凝土则养护时间较长，因此，在施工进度控制技术措施中，涉及对实现施工进度目标有利的（）A.控制技术B.合同结构C.组织结构形式D.设计技术和施工技术答案：D解析：2020新版教材P151页施工进度控制的技术措施涉及对实现施工进度目标有利的设计技术和施工技术的选用。11.（2017年真题）关于热力站工程施工的说法，错误的有（ ）。A、城镇供热管网工程施工及验收规范CJJ28-2014不适用于热力站工程施工B、站内管道应有一定的坡度C、安全阀的排汽管应接到室内安全地点D、设备基础非胀锚地脚螺栓可使用预留孔E、泵的吸入管道可采用公用支架答案：A,C,E解析：考查供热管网附件及换热站设施安装要求。选项A，当设计无要求的时候，在设计无要求时，应按城镇供热管网工程施工及验收规范CJJ28-2014中有关焊接质量检验的规定执行。选项C，蒸汽管道和设备上的安全阀应有通向室外的排汽管。选项E，泵的吸入管道和输出管道应有各自独立、牢固的支架。12.用人单位不得解除劳动合同的情形包括()。A.劳动者患病，医疗期满后.不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排的工作B.劳动者非因工负伤，在规定的医疗期内的C.劳动者因工负伤，并被确认部分丧失劳动能力的D.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的E.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议答案：B,C解析：劳动合同法第42条规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位不得依照该法第40条、第41条的规定解除劳动合同：(1)从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的;(2)在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的;(3)患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的;(4)女职工在孕期、产期、哺乳期的;(5)在本单位连续工作满15年，且距法定退休年龄不足5 年的;(6)法律、行政法规规定的其他情形。故选项B、C正确。参见考试用书2Z204022。13.崩塌分为（）。A.土崩B.岩崩C.瓦崩D.滑崩E.断崩答案：A,B解析：2019版教材P31页 崩塌是指高陡的边坡岩（上）体在重力作用下突然脱离母岩发生倾倒崩落。在坚硬岩体中发生的崩塌也称岩崩，而在土体中发生的则称为土崩。14.下列钢筋牌号，属于光圆钢筋的有()。A、HPB235B、HPB300C、HRB335D、HRB400E、HRB500答案：A,B解析：常用热轧钢筋的品种及强度特征值见表2A31103115.某工程主体结构的钢筋分项已通过质量验收，共20个检验批。验收过程曾出现1个检验批的一般项目抽检不合格、2个检验批的质量记录不完整的情况，该分项工程所含的检验批合格率为()。A.85%B.90%C.95%D.100%答案：D解析：2020新版教材P171页 分项工程质量验收合格的规定：(1)分项工程所含检验批的质量均应验收合格；(2)分项工程所含检验批的质量验收记录应完整。检验批的合格质量主要取决于对主控项目和一般项目的检验结果。主控项目是对检验批的基本质量起决定性影响的检验项目，因此，必须全部符合有关专业工程验收规范的规定。因为该钢筋分项工程已通过验收，所以该分项工程所含的检验批合格率为100%。 16.正、反循环钻孔施工，钻孔达到设计深度，灌注混凝土之前，摩擦型桩的沉渣厚度不应大于（）mm。A.100B.200C.300D.500答案：C解析：本题考查的是钻孔灌注桩基础。钻孔达到设计深度，灌注混凝土之前，孔底沉渣厚度应符合设计要求。设计未要求时端承型桩的沉渣厚度不应大于100mm，摩擦型桩的沉渣厚度不应大于300mm。17.施工信息内容包括施工记录信息和施工技术资料信息。以下不属于施工技术资料信息的是()。A.隐蔽工程验收记录B.设备安装工程记录C.材料设备进场记录D.施工试验记录答案：C解析：2020新版教材P277页 施工技术资料信息包括：主要原材料、成品、半成品构配件、设备出厂质量证明和试验报告、施工试验记录、预检记录、隐蔽工程验收记录、基础、主体结构验收记录，设备安装工程记录，施工组织设计，技术交底资料，工程质量检验评定资料，竣工验收资料，设计变更洽商记录，竣工图等。18.下列生产安全事故情形中，属于安全生产事故报告和调查处理条例规定的较大事故的有()。A.重伤40人B.直接经济损失4900万元C.死亡8人D.直接经济损失5000万元E.死亡10人答案：A,B,C解析：2019新版教材P239页（3）较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；#19.公路建设市场信用信息包括公路建设从业单位的（）。A、 不良行为信息B、 表彰奖励类良好行为信息C、 自由及租凭设备基本情况D、 资质、资格情况E、 信用评价信息答案：A,B,E解析：主要考察的是公路建设市场信用信息，公路建设市场信用信息包括公路建设从业单位基本信息、表彰奖励类良好行为信息、不良行为信息和信用评价信息。20.公路建设市场信用包括公路建设从业单位的()A、不良行为信息B、表彰奖励类良好行为信息C、自有及租赁设备基本情况D、资质、资格情况E、信用评价信息答案：A,B,E解析：2020版教材P331页该题主要考察的是公路建设市场信用信息，原文是公路建设市场信用信息包括公路建设从业单位基本信息、表彰奖励类良好行为信息、不良行为信息和信用评价信息。资质、资格情况属于从业单位基本信息。21.（2018年真题）城市地下雨污水管疏浚检查时，常会从井内冒出一种非常活跃并能置人于死地的高浓度气体是（ ）。A.硫化氢B.二氧化碳C.氮气D.沼气答案：A解析：本题考查的是给排水管网维护与修复技术。22.为加快矿业工程施工进度，可采取的技术措施有（ ）。A.明确进度控制的责任和具体分工B.优化施工方案，采用先进的施工技术C.改进施工工艺，缩短工艺的技术间歇时间D.科学规划，实现资源优化配置E.选择更先进、自动化程度更高的施工设备答案：B,C,E解析：为加快矿业工程施工进度，可采取组织措施、技术措施、管理措施，本题所问为采取哪些技术措施。通常组织措施有：增加工作面、组织更多的施工队伍、增加施工作业时间、增加劳动力及施工机械设备等；技术措施有：优化施工方案，采用先进的施工技术；改进施工工艺，缩短工艺的技术间隙时间、采用更先进的施工机械设备加快施工速度等；管理措施有：建立和健全矿业工程施工进度的管理、科学规划、认真部署、施科学的管理。选项A、D为管理措施，选项B、C、E为技术措施。 23.电力电缆按绝缘材料可分为（ ）。A.纸绝缘电缆B.塑料绝缘电缆C.涂料绝缘电缆D.橡胶绝缘电缆E.气体绝缘电缆答案：A,B,D解析：2020版教材P12电力电缆按绝缘材料可分为纸绝缘电缆、橡胶绝缘电缆、塑料绝缘电缆等。24.锅炉在运行前利用化学药剂进行煮炉的目的，是（）。A.防止蒸汽品质恶化B.避免受热面结垢影响传热C.避免受热面被烧坏D.减轻受热面的自重E.检查蒸汽管路是否泄漏答案：A,B,C解析：2019版教材P88页 煮炉的目的是利用化学药剂在运行前清除锅内的铁锈、油脂和污垢、水垢等，以防止蒸汽品质恶化，并避免受热面因结垢而影响传热和烧坏。25.水泥混凝土（ ）等与建筑物连接处应设缝处理。A.明沟B.暗沟C.散水D.窗台E.台阶答案：A,C,E解析：2020版教材P108（4） 水泥混凝土散水、明沟，应设置伸缩缝，其间距不得大于10m；房屋转角处应做45缝。水泥混凝土散水、明沟和台阶等与建筑物连接处应设缝处理。26.发生器、混合储存装置属于（）的组成。A.干粉灭火系统B.气体灭火系统C.泡沫灭火系统D.火灾自动报警系统答案：C解析：本题考查的是消防工程的组成。泡沫灭火系统包括：管道安装、阀门安装、法兰安装及泡沫发生器、混合储存装置安装等工程。27.施工机械设备质量控制通常是从()方面进行。A.机械设备的选型B.主要性能参数指标的确定C.机械设备制造要求D.使用操作要求E.机械设备运输方式答案：A,B,D解析：2020新版教材P165页施工机械的质量设备的质量控制主要从机械设备的选型、主要性能参数指标的确定和使用操作要求等方面进行。28.依法应当招标的项目，在下列情形中，可以不进行施工招标的情形是（）。A.技术复杂，有特殊要求的B.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供的C.采购人自行建设、生产或者提供更为节省成本的D.需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则所需要费用将大幅增加答案：B29.发包人发生以下情形，且在催A告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合 同，人民法院应予支持的是（）。A.未按约定支付工程价款致使承包人无法施工B.拖欠垫资利息C.施工现场安装摄像设备全程监控D.迟延交付施工场地发生停窝工损失拒绝赔付答案：A解析：参见教材P122。发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履 行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：（1)未按约定支付工程价款的；（2)提 供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的；（3)不履行合同约定的协助义务的。30.关于民用建筑构造要求的说法，错误的是()。A、阳台、外廊、室内回廊等应设置防护B、儿童专用活动场的栏杆，其垂直杆件间的净距不应大于0.11mC、室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不应大于0.80mD、有人员正常活动的架空层的净高不应低于2m答案：C解析：室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不宜小于0.90m。正确答案：C31.【背景资料】某机电工程施工单位承包了一项设备总装配厂房钢结构安装工程，合同约定，钢结构主体材料H型钢由建设单位供货。根据住建部关于危险性较大的分部分项工程安全管理办法的规定，本钢结构工程为危险性较大的分部分项工程。施工单位按照该规定的要求，对钢结构安装工程编制了专项方案，并按规定程序进行了审批。在施工过程中发生了如下事件：事件一：监理工程师审查钢结构屋架吊装方案时，认为若不计吊索吊具重量，吊装方案亦不可行。事件二：监理工程师在工程前期质量检查中，发现钢结构用H型钢没有出厂合格证和材质证明，也无其他检查检验记录。建设单位现场负责人表示，材料质量由建设单位负责，并要求尽快进行施工。施工单位认为H型钢是建设单位供料，又有其对质量的承诺，因此仅进行数量清点和外观质量检查后就用于施工。事件三：监理工程师在施工过程中发现项目部在材料管理上有失控现象：钢结构安装作业队存在材料错用的情况。追查原因是作业队领料时，钢结构工程的部分材料被承担外围工程的作业队领走，所需材料存在较大缺口。为赶工程进度，领用了项目部材料库无标识的材料，经检查，项目部无材料需用计划，为此监理工程师要求整改。问题：1除厂房钢结构安装外，至少有哪项工程属于危险性较大的分部分项工程?专项方案实施前应由哪些人审核签字?2事件二中，施工单位对建设单位供应H型钢放宽验收要求的做法是否正确?说明理由。施工单位对这批H型钢还用做哪些检验工作?3针对事件三所述的材料管理失控现象，项目部材料管理上还应做哪些改进?答案：解析：1(1）除厂房钢结构安装外，至少还有钢结构屋架起重吊装工程属于危险性较大的分部分项工程。(2）专项施工方案应当由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章，并由总监理工程师审查签字、加盖执业印章后方可实施。2(1）不正确。这批H型钢不能直接使用。(2）理由：因为进场材料均要按照材料检验程序和内容进行检查，业主所采购材料也不能例外或放宽要求直接进行使用，必须按规定进行管理。(3）进场材料要求：在材料进场时必须根据进料计划、送料凭证、质量保证书或产品合格证，进行材料的数量和质量验收，验收工作按质量验收规范和计量检测规定进行；验收内容包括品种、规格、型号、质量、数量、证件等；验收要作好记录、办理验收手续；要求复检的材料应有取样送检证明报告；对不符合计划要求或质量不合格的材料应拒绝接收。3项目部在材料管理上应做的改进要求有：(1）领发要求。凡有定额的工程用料，凭限额领料单领发材料；施工设施用料也实行定额发料制度，以设施用料计划进行总控制；超限额的用料，在用料前应办理手续，填制限额领料单，注明超耗原因，经签发批准后实施；建立领发料台账，记录领发和节超状况。(2）使用监督要求。现场材料管理责任者应对现场材料的使用进行分工监督。包括：是否按规定进行用料交底和工序交接，是否按材料规格合理用料，是否认真执行领发料手续等内容。(3）回收要求。班组余料必须回收，及时办理退料手续，并在限额领料单中登记扣除。32.工程中填土的质量标准常用压实度来控制，它是( )的比值，一般以百分率表示。A.实测干密度与最大干密度B.实测土容重与最大干密度C.最大干密度与实测干密度D.最大干密度与实测土容重答案：A解析：2019版教材P270页 3）计算压实度：实测干（质量）密度与最大干（质量）密度的比值，一般以百分率表示。33.下面属于造成现浇梁桥预拱度偏差的原因是(）。A.支架弹性变形混凝土梁挠度的计算误差B.施加预应力时间差异C.实际预应力超过设计预应力D.波纹管竖向偏位过大答案：A解析：由于支架的形式多样，对地基在荷载作用下的沉陷、支架弹性变形、混凝土梁挠度等计算所依据的一些参数均建立在经验值上，因此计算得到的预拱度往往与实际发生的有一定差距。34.关于建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013的相关规定，说法正确的是()。A.投标人可以核定清单中的工程量，并按照投标人核定的最终结果填报工程量清单B.投标人应按招标工程量清单填报项目编码、项目名称、项目特征必须与招标工程量清单一致C.投标人不得对招标人所列的措施项目进行增补D.投标人按照经建设单位批准的施工技术方案填报措施项目清单中的安全文明施工费答案：B解析：2018版教材P212页(10)投标人可根据工程实际情况结合施工组织设计，对招标人所列的措施项目进行增补。35.电站锅炉炉墙上型钢制作的刚性梁通常采用（）制成。 A.工字钢B.T型钢C.角钢D.槽钢答案：A解析：本题考核的是钢材的应用。在炉墙上设计有足够强度的刚性梁。一般每隔3m左右装设一层，其大部分采用强度足够的工字钢制成。36.将工程转包或违法分包给不具备用工主体资格的组织和个人而拖欠农民工工资的，下列说法正确的是( ）。A.建设单位或施工总承包企业依法承担清偿责任B.不具备用工主体资格的组织和个人承担清偿责任，建设单位或施工总承包单位不承担清偿责任C.建设单位或施工总承包企业只以未结清的工程款为限先行垫付农民工工资D.因拖欠工资发生大型群体事件，只将不具备用工主体资格的组织和个人列入黑名单答案：A解析：建设单位或施工总承包企业将工程违法发包、转包或违法分包致使拖欠农民工工资的，由建设单位或施工总承包企业依法承担清偿责任，选项B、C错误。将劳务违法分包、转包给不具备用工主体资格的组织和个人，造成拖欠农民工工资，且符合前款规定情形的，应将转包(违法分包）单位及不具备用工主体资格的组织和个人一并列入黑名单，选项D错误。37.编制人工定额时，应计入工人有效时间的有（）。A、 准备于结束工作时间B、 基本工作时间C、 辅助工作时间D、 不可避免的中断时间E、 休息时间答案：A,B,C解析：有效工作时间：基本工作时间、准备与结束工作时间、辅助工作时间。#38.某分部工程单代号网络计划如下图所示，其对应的双代号网络计划应是（ ）。答案：A39. (真题)根据建筑工程冬期施工规程JGJ/T104-2011，可作为进入冬期施工期限判定标准的是（）。 A.室外日最低温度连续5d低于5B.室外日平均温度连续5d低于5C.黄河以南地区11月底至次年2月底D.黄河以北地区11月中至次年3月中答案：B解析：冬期施工期限划分原则是:根据当地多年气象资料统计，当室外日平均气温连续5d稳定低于5即进入冬期施工，当室外日平均气温连续5d高于5即解除冬期施工。40.建筑施工企业从事建筑施工活动前，应当依照相关规定向()建设主管部门申请领取安全生产许可证。A.国务院B.省级以上C.市级以上D.县级以上答案：B解析：2020版教材P202页建筑施工企业从事建筑施工活动前，应当依照建筑施工企业安全生产许可证规定向企业注册所在地省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门申请领取安全生产许可证41.下列关于不动产登记的效力表述中，正确的是（ ）。A.没有进行转移登记，房屋买卖合同不生效B.导致不能进行房屋转移登记的房屋买卖合同一方当事人，应当承担违约责任C.未办理预告登记就不能办理房屋转移登记D.预告登记不影响处分房屋的权利答案：B解析：2020版教材P17页物权变动的基础往往是合同关系，如买卖合同导致物权的转让。当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，自合同成立时生效；未办理物权登记的，不影响合同效力。 不动产物权的设立、变更、转让和消灭，应当依照法律规定登记，自记载于不动产登记簿时发生效力。经依法登记，发生法律效力；未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外。所以，合同效力与物权效力不能画等号。 故A选项不符合题干要求；而B项符合题干要求，是正确选项。关于预告登记的效力：物权法第20条规定：“当事人签订买卖房屋或者其他不动产物权的协议，为保障将来实现物权，按照约定可以向登记机构申请预告登记。预告登记后，未经预告登记的权利人同意，处分该不动产的，不发生物权的效力”。故C、D选项都不符合题干要求。考点:本题考查合同与物权登记的关系、预告登记的效力42.浅基坑开挖中，基坑边缘堆置土方和建筑材料，堆置高度不应超过( )m。A.1.2B.1.5C.1.8D.2答案：B解析：2020版教材P50(8)基坑边缘堆置土方和建筑材料，或沿挖方边缘移动运输工具和机械，一般应距基坑上部边缘不少于2m，堆置髙度不应超过1.5m。43.建设单位申请消防验收时应当提供的资料不包括（）。A.工程竣工图纸B.产品质量合格证明C.检测合格证明D.建设单位资质等级证明答案：D解析：本题考查的是消防工程验收条件和应提交的资料。建设单位申请消防验收应当提供下列资料：（1）建筑工程消防验收申报表；（2）工程竣工验收报告和有关消防设施的竣工图纸以及相关隐蔽工程施工和验收资料；（3）符合要求的检测机构出具的消防设施及系统检测合格文件；（4）具有防火性能要求的装修材料符合国家标准或者行业标准的证明文件。（5）消防设施检测合格证明文件；（6）施工、工程监理、消防技术服务机构的合法身份证明和资质等级证明文件；（7）建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件；（8）法律、行政法规规定的其他材料。44.项目经理在承担工程项目施工的管理过程中，其管理权力不包括（ ）。A.组织项目管理班子B.指挥项目建设生产经营活动C.签署项目参与人员聘用合同D.选择施工作业队伍答案：C解析：2020版教材P33页项目经理的权力包括：组织项目管理班子；以企业法定代表人的代表身份处理与所承担的工程项目有关的外部关系，受托签署有关合同；指挥工程项目建设的生产经营活动，调配并管理进入工程项目的人力、资金、物资、机械设备等生产要素；选择施工作业队伍；进行合理的经济分配；企业法定代表人授予的其他管理权力。45.下列责任形式中，属于违约责任承担方式的有（ ）。A.继续履行B.冻结财产C.赔偿损失D.定金罚则E.支付违约金答案：A,C,D,E解析：2020版教材P126页本题考查的是承担违约责任的种类。合同当事人违反合同义务，承担违约责任的种类主要有：继续履行、采取补救措施、停止违约行为、赔偿损失、支付违约金或定金等。故选项ACDE正确。46.砖基础施工时，砖基础的转角处和交接处应同时砌筑，当不能同时砌筑时，应留置()A、直槎B、凸槎C、凹槎D、斜槎答案：D解析：2020版教材P 55砖基础的转角处和交接处应同时砌筑，当不能同时砌筑时，应留置斜槎。砖基础的水平灰缝厚度和垂直灰缝厚宽宜为10mm。水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80%。砖基础底标高不同时，应从低处砌起，并应从高处向低处搭砌。47.【2013 案例一】【背景资料】A施工单位于2009年5月承接某科研单位办公楼机电安装项目，合同约定保修期为一年。工程内容包括：给排水、电气、消防、通风空调、建筑智能系统。其中：办公楼实验中心采用一组（5台）模块式水冷机组作为冷热源，计算机中心采用10%余热回收水冷机组作为冷热源；空调供回水采用同程式系统。在各层回水管的水平干管上设置由建设单位推荐、A施工单位采购的新型压力及流量自控式平衡调节阀；试验中心的纯水系统由建设单位指定B单位分包施工；大楼采用楼宇自控系统对通风空调、电气、消防等建筑设备进行控制。A施工单位作为总承包方对B分包单位的进场施工、竣工验收以及技术、质量、进度等进行了管理。2011年4月，由建设单位组织对建筑智能化系统进行了验收；项目于2011年5月整体通过验收。2012年7月，计算机中心空调水管上的平衡调节阀出现故障，35层计算机中心机房不制冷，建设单位通知A施工单位进行维修，A施工单位承担了维修任务，更换了平衡调节阀，但以保修期满为由，要求建设单位承担维修费用。二、问题1.A施工单位对B分包单位的管理还应包括哪些内容?2.简述建筑智能化系统竣工验收顺序。3.A施工单位要求建设单位承担维修费用是否合理?说明理由。4.平衡调节阀更换前应做什么试验?维修完成后应进行什么性质的回访?答案：解析：1.工程分包的履行与管理中，总承包方对分包方及分包工程施工，应进行全过程的管理。内容应包括施工准备、进场施工、工序交验、竣工验收、工程保修以及技术、质量、安全、进度、工程款支付等。本题背景中，A施工单位作为总承包方只对B分包单位在进场施工、竣工验收以及技术、质量、进度等进行了管理是不全面的，A施工单位对B分包单位的管理内容还应进行补充。还应包括施工准备、工序交验、工程保修、施工安全、工程款支付等方面。2.根据智能化系统竣工验收要求，设备及系统测试是非常关键的。系统验收的方式是分项验收、分部验收、交工验收、交付验收。因此，建筑智能化系统竣工验收应按先产品，后系统；先各系统，后系统集成的顺序进行。3.按建设工程质量管理条例规定，不合理。理由是:A施工单位与建设单位虽然有合同约定，但该约定显然违背了建设工程质量管理条例的规定，与供热和供冷系统保修期规定为两个供暖期或两个供冷期不符，是无效的约定。所以，A施工单位虽然承担了维修任务，更换了平衡调节阀，以保修期满为由，要求建设单位承担维修费用是不合理的。4.阀门安装前，应做强度和严密性试验。试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%，且不少于1个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门，应逐个做强度和严密性试验。例如，给水、排水、供热及供暖管道阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍；严密性试验压力为公称压力的1.1倍；试验压力在试验持续时间内应保持不变，且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏。本工程采用了新材料、新技术、新工艺、新设备，所以维修完成后应进行技术回访。48.对C60及其以上的高强度混凝土，当混凝土方量较少时，宜( )评定混凝土强度。A.留取不少于10组的试件，采用方差未知统计方法B.留取不少于10组的试件，采用方差已知统计方法C.留取不少于20组的试件，采用方差未知统计方法D.留取不少于20组的试件，采用非统计方法答案：A解析：2019版教材P40页 对C60及以上的高强度混凝土，当混凝土方量较少时，宜留取不少于10组的试件，采用方差未知的统计方法评定混凝土强度。49.水闸连接建筑物中铺盖的主要作用是()。A.防冲B.消能C.排水D.防渗答案：D解析：2020版教材P11页1.铺盖作用主要是延长渗径长度以达到防渗目的，应该具有不透水性，同时兼有防冲功能。50.关于沥青路面试验检测的说法错误的是（ ），A.沥青混凝土配合比设计采用马歇尔稳定度法B.马歇尔稳定度试验不能用于沥青路面施工质量检验C.空隙率是评价沥青混合料压实程度的指标D.流值是评价沥青混合料抗塑性变形能力的指标答案：B解析：2020版教材P96马歇尔试验检测一、目的与适用范围 （1）：（1）马歇尔稳定度试验是对标准击实的试件在规定的温度和速度等条件下受压，测定沥青混合料的稳定度和流值等指标所进行的试验。其中：空隙率是评价沥青混合料压实程度的指标（C正确）。空隙率的大小，直接影响沥青混合料的技术性质，空隙率大的沥青混合料，其抗滑性和高温稳定性都比较好，但其抗渗性和耐久性明显降低，而且对强度也有影响。沥青混合料的空隙率是指空隙的体积占沥青混合料总体积的百分率，它是由理论密度和实测密度求得。沥青饱和度是指压实沥青混合料试件中沥青实体体积占矿料骨架实体以外的空间体积的百分率，又称为沥青填隙率。稳定度是指沥青混合料在外力作用下抵抗变形的能力，在规定试验条件下，采用马歇尔仪测定的沥青混合料试件达到最大破坏的极限荷载。流值是评价沥青混合料抗塑性变形能力的指标（D正确）。在马歇尔稳定度试验时，当试件达到最大荷载时，其压缩变形值，也就是此时流值表上的读数，即为流值（FL），以0.1mm计。残留稳定度是反映沥青混合料受水损害时抵抗剥落的能力。浸水马歇尔稳定度试验方法与马歇尔试验基本相同，只是将试件在601恒温水槽中保温48h，然后，再测定其稳定度，浸水后的稳定度与标准马歇尔稳定度的百分比即为残留稳定度。（2）本方法适用于马歇尔稳定度试验和浸水马歇尔稳定度试验。马歇尔稳定度试验主要用于沥青混合料的配合比设计（A正确）及沥青路面施工质量检验（D错误）。浸水马歇尔稳定度试验（根据需要，也可进行真空饱水马歇尔试验）主要是检验沥青混合料受水损害时抵抗剥落的能力，通过测试其水稳定性检验配合比设计的可行性。51.关于货运中的多式联运的说法，正确的是（ ）。A.多式联运经营人对全程运输承担义务B.指两个以上承运人以同一运输方式联运C.多式联运单据不可以转让D.区段承运人与订立合同的承运人对区段运输负连带责任答案：A解析：B 选项说法错误，所谓多式联运，是指由两种及其以上的交通工具相互衔接、转运而共同完成的 运输过程。C 选项说法错误，多式联运经营人收到托运人交付的货物时，应当签发多式联运单据。按照托 运人的要求，多式联运单据可以是可转让单据，也可以是不可转让单据。 D 错误，多式联运经营人可以 与参加多式联运的各区段承运人就多式联运合同的各区段运输约定相互之间的责任。 52.根据标准施工招标文件，关于施工合同索赔程序的规定，正确的是（ ）。A.设计变更发生后，承包人应在14 天内向发包人提交索赔通知B.索赔事件持续进行，承包人应在事件终了后立即提交索赔报告C.承包人在发出索赔意向通知书后28 天内，向监理人正式递交索赔通知书D.索赔意向通知发出后42 天内，承包人应向监理人提交正式索赔报告答案：C解析：根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28 天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28 天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；（4）在索赔事件影响结束后的28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。53.建设项目过程评价包括()。A.综合评价B.运行管理C.对工程建设的经济效益进行评价D.建设实施E.前期工作提交选项答案：B,D,E解析：2020版教材P134过程评价包括前期工作，建设实施，运行管理等54.柔性管道回填时间宜在一昼夜中（）气温时段。A.平均B.最高C.最低D.管材要求的答案：C解析：P296-298柔性管道回填时间宜在一昼夜中气温最低时段,从管道两侧同时回填,同时夯实。55.根据建设工程安全生产管理条例，建设单位不得压缩（）约定的工期。A.定额B.标准C.法定D.合同答案：D解析：根据建设工程安全生产管理条例，建设单位不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期。56.自动化测量仪表等精密设备宜存放在（ ）的保温库内。A.温度为535B.温度为540C.相对湿度不大于80%D.温度为1040E.相对湿度不大于85%答案：B,C解析：2020版教材P107该题主要考察的是：仪表等设备存放温度和湿度要求，教材P87页原文是仪表设备及材料的保管要求（1）测量仪表、控制仪表、计算机及其外部设备等精密设备，宜存放在温度为540、相对湿度不大于80%的保温库内，A选项：温度范围不正确,D选项：温度范围不正确,E选项：湿度要求不正确。57.钻孔灌注桩施工中施工现场附近有电力架空线路时，当电压为1-10kV钻机的安全距离为（ ）m。A.2B.4C.6D.8答案：C解析：P316-31958.根据合同法，违约方承担赔偿损失的构成要件包括（ ）。A.具有违约行为B.造成损失后果C.违约方有过错，或虽无过错，但法律规定应当赔偿D.具有惩罚目的E.违约行为与损失后果之间具有因果关系答案：A,B,C,E解析：2020版教材P117页承担赔偿损失责任的构成要件（1）具有违约行为；（2）造成损失后果；（3）违约行为与财产等损失之间有因果关系；（4）违约人有过错，或者虽无过错，但法律规定应当赔偿。正确答案：ABCE59.井筒验收对漏水的要求有（）。A.建成井筒总漏水量不得大于5m3/hB.建成井筒总漏水量不得大于6m3/hC.建成井筒总漏水量不得大于m3/hD.建成井壁不得有0.5m3/h以上的集中漏水孔E.建成井壁不得有1. 0m3/h以上的集中漏水孔答案：B,D60.按照建筑层数分类，属于多层住宅的是（ ）。A.三层B.五层C.七层D.九层答案：B解析：P1。住宅建筑按层数和高度分类：13 层为低层住宅，46 层为多层住宅，79 层（高度不大于 27m）为中高层住宅，10 层及 10 层以上或高度大于 27m 为高层住宅。61.根据建筑法，建筑工程分包企业应当接受（ ）的质量管理。A、咨询单位B、总承包单位C、监理单位D、建设单位答案：B62.内径小于1000mm的现浇钢筋混凝土管渠、预（自）应力混凝土管、预应力钢筒混凝土管浸泡时间超过( )h，才进行水压试验。A.12B.24C.36D.48答案：D解析：2019版教材P145页 3)内径小于1000mm的现浇钢筋混凝土管渠、预（自）应力混凝土管、预应力钢筒混凝土管不少于48h63.通过招标投标订立的建设工程施工合同，合同价应为（）A.评标价 B.投标报价 C.招标控制价 D.标底价答案：B解析：参见教材P79。招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人 的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。第57条规定：“招标人和中标人应当依照招标投标法和本条例的规定签订书面合同，合同的标的、 价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。招标人和中标人不得 再行订立背离合同实质性内容的其他协议。”通过招标投标订立的建设工程施工合同，合同价应与投标报价一致，B项当选。64.某建筑公司以欺骗手段超越资质等级承揽某工程施工项目，因技术水平低，工程出现多次返修，给建设单位造成较大经济损失。建设单位得知真相，遂主张合同无效，并可自行追究建筑公司的（ ）。A.违约责任B.侵权责任C.缔约过失责任D.赔偿责任答案：D解析：2020版教材P120页合同法第52条规定：“无效的合同或者被撤销的合同自始没有法律约束力”。A选项为追究违约责任。但由于合同无效，合同中的违约条款也当然无效，当事人不能再依据合同追究对方违约责任。因此A选项不符合题干要求。B选项为追究侵权责任。根据民法通则第134条的规定，承担侵权民事责任的方式包括：停止侵害；排除妨碍；消除危险；返还财产；恢复原状；修理、重作、更换；赔偿损失；消除影响、恢复名誉；赔礼道歉等。由于侵权责任的内容太过宽泛，并非都针对无效合同，因此B选项不符合题干要求。C选项为追究缔约过失责任。虽然根据合同法第42条的规定，因缔约过失给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任。但是因一方缔约过失行为而订立的合同，并非都属于无效合同，可能属于可撤销、可变更合同。因此C选项不符合题干要求。D选项为追究赔偿责任。合同法第58条规定：“合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任”。因此D选项最符合题干要求，是正确选项。考点:合同无效后的法律后果65.根据国家有关消防安全的规定，下列行为属于违法的是（）。A.李某将一车间的消火栓拿到二车间B.王某利用消火栓周围的空地堆放物品掩埋了消火栓C.车间内生产原材料堆放在车间的通道上D.公用和城建等单位通知当地公安消防机构在修建道路时要停电、停水E.特殊情况下经批准电焊作业人员在有爆炸危险的场所使用明火关键是有批准程序答案：A,B解析：2020版教材P238页单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处5000元以上5万元以下罚款：（1）消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好有效的；（2）损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的；（3）占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的；(4)埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的；（5）占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的(6)人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的；（7)对火灾隐患经公安机关消防机构通知后不及时采取措施消除的。66.关于一些特殊土的工程地质特性，说法正确的是( )。A.淤泥类土具有压缩性高、较显著的蠕变性B.湿陷性黄土均属于自重性湿陷C.蒙脱石含量越多，土的膨胀性越大，收缩性越小D.红黏土的强度一般随深度增加而大幅增加答案：A67.混凝土的水平运输设备主要有( )。A.有轨运输B.门机C.无轨运输D.缆机E.履带式起重机答案：A,C解析：2020版教材P101页通常混凝土的水平运输设备主要有有轨和无轨运输两种。68.工程施工阶段设置道路、组织排水、搭建临时设施、堆放物料和停放机械设备，应当按照( )布置。A.业主指定B.现场需要C.监理指定D.施工总平面图答案：D解析：2019版教材P241页 工程施工阶段按照施工总平面图的要求，设置道路、组织排水、搭设临时设施、堆放物料和停放机械设备。69.根据仲裁法，仲裁裁决可能被撤销的情形有（ ）。A、 裁决的事项超出仲裁协议约定的范围B、 依据伪造的证据作出的裁决C、 双方当事人均对裁决不服D、 重大案件适用了独任庭审理E、 没有仲裁协议答案：A,B,E解析：仲裁案件采用普通程序或者简易程序来审理。采用普通程序审理仲裁案件，由3名仲裁员组成合议仲裁庭，采用简易程序审理仲裁，由1名仲裁员组成独任仲裁庭。（详见）根据仲裁法、民事诉讼法的规定，被申请人提出证据证明裁决由下列情形之一的，经人民法院组成合议庭审查核实，裁定不予执行：(1)当事人在合同中没有仲裁条款或者事后没有达成书面仲裁协议的；(2)裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的；A选项正确；(3)仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的；(4)裁决所根据的证据是伪造的；B选项正确；(5)对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的；(6)仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿，徇私舞弊，枉法裁决行为的。70.在公共场所、道旁或通道上挖坑、修缮、安装地下设施等，没有设置明显标志和采取安全措施造成人员损害的，施工单位应承担赔偿损失责任，这种责任属于（）。A.违约责任B.侵权责任C.刑事责任D.行政责任答案：B解析：2019版教材P39页民事责任可以分为违约责任和侵权责任两类。 违约责任是指合同当事人违反法律规定或合同约定的义务而应承担的责任。 侵权责任是指行为人因过错侵害他人财产、人身而依法应当承担的责任，以及虽然没有过错，但在造成损害以后，依法应当承担的责任。71.硅钙板吊顶工程中，可用于固定的吊扇的是（）。（2016年）A.主龙骨B.次龙骨C.面板D.附加吊杆答案：D解析：本题考查内容：吊顶工程施工技术。吊顶灯具、风口及检修口等应设附加吊杆。重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上，必须增设附加吊杆。72.施工单位在建设工程开工前编制的测量控制方案，需经（?）批准后方可实施A.施工项目经理B.总监理工程师C.甲方工程师D.项目技术负责人答案：D解析：项目开工前应编制测量控制方案，经项目技术负责人批准后实施。73.调整设计、改进施工方法和改变施工机具等措施属于项目动态控制纠偏措施的( )措施。A.经济B.管理C.技术D.组织答案：C解析：2020新版教材P28页 项目目标动态控制的纠偏措施4. 技术措施分析由于技术的原因而影响项目目标实现的问题，并采取相应的措施，如调整设计、改进施工方法和改变施工机具等，74.下列工程项目中，不属于城镇道路路基工程的项目是（ ）。A、涵洞B、挡土墙C、路肩D、水泥稳定土基层答案：D解析：城市道路路基工程包括路基（路床）本身及有关土（石）方、沿线的涵洞、挡土墙、路肩、边坡、排水管线等项