二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题题库强化卷（答案）（第65套）

二级建造师建设工程法规及相关知识试题题库强化卷（答案）答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.承包商与建设单位的合同纠纷不可以通过（）方式解决。A.和解B.行政裁决C.仲裁D.诉讼【正确答案】B2.承包人在工期可以顺延的情况发生后（）内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。A.7天B.14天C.15天D.28天【正确答案】B3.某建设工程施工合同约定价款为1亿元。施工成本0.9亿元，按发包人核算造价为0.95亿元，按建设主管部门发布的造价信息计算为1.1亿元。后该施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，则该施工企业能获得人民法院支持的最高结算价款为（）亿元。A.091B.095C.1D.11?【正确答案】C4.某施工企业按时缴纳工伤保险费，工程施工中2名工人受到事故伤害。但该施工企业未在规定时限内提交工伤认定申请，在此期间发生的工伤待遇等有关费用的负担者是()。A.工伤职工个人B.用人单位C.工伤职工和用人单位D.社会保险部门【正确答案】B5.【真题】依法应当招标的项目，在下列情形中，可以不进行施工招标的情形是（）。A.技术复杂，有特殊要求的B.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供的C.采购人自行建设、生产或者提供更为节省成本的D.需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则所需费用将大幅增加【正确答案】B6.【真题】某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定，擅自降低工程质量标准，因而造成重大安全事故。该事故责任主体应该承担的刑事责任是（）A.重大责任事故罪B.重大劳动安全事故C.串通投票罪D.工程重大安全事故罪【正确答案】D7.【真题】违约责任承担的方式包括()。A.提供担保B.解除合同C.继续履行D.代位追偿【正确答案】C8.某施工企业为了索要工程款，聘请律师代为诉讼属于（）。A.委托代理B.法定代理C.无权代理D.表见代理【正确答案】A9.自事故发生之日起（）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。道路交通事故、火灾事故自发生之日起（）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。A.30；7B.30；14C.15；7D.15；14【正确答案】A10.【真题】专业工程分包单位可以将()分包给符合资质条件的分包单位。A.全部专业工程B.部分专业工程C.专业工程施工管理D.劳务作业【正确答案】D11.【真题】根据建设工程安全生产管理条例，施工企业为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，意外伤害保险期限()。A.与合同计划工期一致B.自建设工程开工之日起至竣工验收合格之日止C.自施工企业进场之日起至竣工验收合格之日止D.自施工企业进场之日起至施工企业退场之日止【正确答案】B12.为了保证勘察作业的安全，其勘察人员必须严格按照()执行。A.施工组织设计B.安全技术措施C.施工方案D.操作规程【正确答案】D13.关于监理单位相关质量责任和义务的说法中，错误的是（）。A.监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理B.工程监理单位不得转让工程监理业务C.未经监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收D.监理单位对施工质量承担监理责任，包括违约责任和违法责任【正确答案】C14.招标人以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人的，可以处()万元罚款。A.1万元以上5万元以下B.1万元以上10万元以下C.3万元以上5万元以下D.5万元以上10万元以下【正确答案】A15.下面关于实行开工报告制度的说法，错误的是()。A.开工报告制度是国务院规定的政府主管部门的一种行政许可制度B.由建设单位向政府主管部门申报C.主要是审查建设单位应具备的开工条件D.主要是审查施工单位应具备的开工条件【正确答案】D16.关于建设工程分包，下列表述错误的是()。A.建设工程施工分包可分为专业工程分包与劳务作业分包B.专业工程分包是指施工总承包企业将其所承包工程中的专业工程发包给具有相应资质的其他建筑业企业完成的活动C.劳务作业分包是指施工总承包企业或专业承包企业将其承包工程中的劳务作业分包给劳务分包企业完成的活动D.劳务分包企业可以将承包的部分劳务作业任务分包给同类企业【正确答案】D17.【真题】建设工程招标的基本程序主要包括：发售招标文件;编制招标文件;委托招标代理机构;履行项目审批手续;开标、评标;签订合同;发布招标公告或投标邀请书;发出中标通知书。上述程序正确的是()。P75-79A.B.C.D.【正确答案】D18.下列关于建设单位和相关单位的建设工程安全责任的表述中，错误的是()。A.建设单位要保证建设工程安全生产，依法承担建设工程安全生产责任B.勘察单位要提供真实准确的勘察文件，不能弄虚作假C.设计单位要全部按照建设单位的要求设计，防止因设计不合理发生生产安全事故D.监理单位有权要求施工单位对存在的安全隐患进行整改【正确答案】C19.某勘察、设计、施工单位欲组成联合体共同承包工程，但三家单位资质等级不同，其承包工程范围依据的资质等级是()。A.勘察单位B.设计单位C.施工单位D.三者中资质等级低的单位【正确答案】D20.承包商赵某施工的楼盘的下水道与城市主管道对接，施工中开挖的管道沟未设置保护措施和警示标志。当天黄昏，李某骑车回家途中经过该地段时掉入坑中，造成胳膊骨折。该楼盘承包商赵某应对李某承担的责任属于()。A.违约责任B.侵权责任C.行政责任D.刑事责任【正确答案】B21.甲工程监理公司是某药厂厂房工程的监理单位，项目实施过程中监理工程师发现了安全事故隐患却未及时要求施工单位暂时停止施工，以致酿成安全事故。安全生产监督管理部门查明事实后对甲公司作出了罚款20万元的处罚决定，甲公司不服提起行政诉讼，经二审法院判决甲公司败诉。甲公司拒缴罚款，则由()强制执行。A.第一审法院B.第二审法院C.被告住所地法院D.甲公司住所地法院【正确答案】A22.2013年6月1日王某经面试合格与某开发公司签订了为期5年的劳动合同，并约定了试用期，该试用期最迟至()。A.2013年6月30日B.2013年8月1日C.2013年12月1日D.2014年6月1日【正确答案】C23.以下不适用专属管辖的案件是()。A.房屋买卖纠纷B.土地使用权转让纠纷C.建设工程施工合同纠纷D.农民土地经营纠纷【正确答案】D24.某材料供应商不按材料采购合同的约定交付材料，材料供应商应承担的责任是（）。A.侵权责任B.违约责任C.刑事责任D.行政责任【正确答案】B25.根据建筑法的规定，建设单位申请领取施工许可证应具备的法定条件，不包括（）。A.需要拆迁的，已取得房屋拆迁许可证B.有保证工程质量和安全的具体措施C.已经办理该建筑工程用地批准手续D.已经确定建筑施工企业【正确答案】A26.某工程进行公开招标，在投标截止时，招标人发现投标人少于三个，此情况下()。A.应正常开标B.应重新招标C.可以进行议标D.可改为邀请招标【正确答案】B27.以下关于法院开庭审理程序的表述中，不正确的是（）。A.原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，可以按撤诉处理B.原告未经法庭许可中途退庭的，可以按撤诉处理C.被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，可以延期开庭D.被告未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决【正确答案】C28.在工程建设领域，环境噪声污染的防治主要包括施工现场和（）环境噪声污染防治两个方面。A.交通运输B.建设项目C.社会生活D.制品加工【正确答案】B29.某工程项目建设过程中，发包人与机械厂签订了加工非标准的大型管道叉管合同，并提供了制作叉管的钢板。依据民法典该合同属于（）合同。A.承揽B.委托C.信托D.施工承包【正确答案】A30.工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患，且情况严重的，应当()。A.要求施工单位整改B.要求施工单位采取有效措施保证生产安全C.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位D.直接向有关主管部门报告【正确答案】C31.某工程项目，发、承包施工合同中约定防水工程保修期为3年，工程竣工移交使用后第4年发生防水渗漏，则施工单位（）。A.无须承担保修责任B.须承担保修责任C.发包人支付费用后予以维修D.维修事宜另行协商【正确答案】B32.根据建设工程安全生产管理条例，整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，安装单位应当编制（）、制定安全施工措施，并由专业技术人员现场监督。A.技术规程B.设备运至现场的运输方案C.拆装方案D.进度控制横道图【正确答案】C33.下列行为中，构成无因管理的有()。A.甲接受委托帮助他人保养施工机具B.材料供应商丙将施工现场因中暑昏倒的农民工送往医院救治C.戊见门前马路污水井盖被盗，恐致路人跌伤，遂插树枝以警示D.总承包单位结算时超付分包单位丁，丁明知该情况但未告知总承包单位【正确答案】B34.【真题】某施工企业采购在供应商处购买的水泥标号明显低于包装上的标注标号，使施工企业遭受了损失，关于施工企业提出的索赔要求()。A.只能由生产厂家承担B.只能由供应商承担C.只能施工企业自行承担D.可向生产厂商要求赔偿【正确答案】D35.王某与张某签订了二手房屋买卖合同，王某按约定支付了购房款。张某的妹妹知道后对王某购置的房屋主张部分权利，并得到了张某的认可。对此，王某向张某提出了索赔要求，张某应()。A.承担权利瑕疵担保责任B.与王某签订补充合同C.承担物的瑕疵担保责任D.不承担任何责任【正确答案】A36.关于仲裁协议的效力，下述说法错误的是()。A.发生纠纷后，当事人只能向仲裁协议约定的仲裁机构申请仲裁B.法院对有效的仲裁协议约定的争议事项不具有司法管辖权C.仲裁委员会只能对当事人在仲裁协议中约定的争议事项进行仲裁D.当事人对仲裁协议效力有异议的，只能请求仲裁委员会作出决定【正确答案】D37.发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的（）。A.2%B.3%C.5%D.10%【正确答案】B38.根据建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法的要求，建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的()。A.15%B.20%C.25%D.30%【正确答案】C39.某建设单位不按合同约定，要求施工单位压缩工期。为此，该建设单位应承担的法律责任是：限期改正，并处一定额度的罚款。该罚款额度是()。A.10万元以下B.10万元以上20万元以下C.50万元以上D.20万元以上50万元以下【正确答案】D40.以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册证书的，由注册机关()。A.给予警告，一年内不准再申请注册B.撤销注册，处以罚款，三年内不准再次申请注册C.撤销注册，没收非法所得D.责令改正，处以违法所得3倍以下且不超过3万元的罚款【正确答案】B41.某施工企业的下列工作安排，违反劳动法中关于女职工特殊保护规定的是（）。A.安排正在哺乳未满1周岁婴儿的女工李某从事资料整理工作B.安排怀孕6个月的女工钱某从事夜班工作C.安排怀孕期间女工赵某从事第3级体力劳动强度的劳动D.批准女工王某只能休产假120天【正确答案】C42.甲乙两家建筑公司联合投标某一工程。在提交投标文件截止之日前，甲公司拟承担另一项目而退出该联合体，并推荐具有相同能力和资格条件的丙公司与乙公司重新组成联合体。该联合体被招标人拒绝，拒绝的理由应是()。A.变化后的联合体削弱了竞争B.丙公司是资格预审后增加的成员，投标无效C.新联合体组成的时间过晚D.新联合体的资质低于规定的最低标准【正确答案】B43.按照建筑施工场界噪声排放标准(GB12523-2011)的规定，建筑施工场界噪声排放限制是昼间（），夜间（）。A.85分贝，禁止B.75分贝，55分贝C.70分贝，55分贝D.65分贝，55分贝【正确答案】C44.【真题】甲装饰公司拖欠某劳务公司10万元工程款，劳务公司多次索要无果，当决定起诉时发现，甲装饰公司已经分立为乙装饰公司和丙运输公司，而乙、丙两个公司对10万元工程欠款的偿还事宜未做明确约定，劳务公司便以乙装饰公司为被告诉至法院，法院受理后通知丙公司应诉。此时，丙公司作为当事人属于（）。A.共同诉讼人B.原告C.有独立请求权的第三人D.无独立请求权的第三人【正确答案】A45.【真题】关于投标报价的说法，正确的是（）。A.报价可以低于成本，但不可以高于最高投标限价B.低于成本报价是指低于社会平均成本报价C.报价低于成本的，评标委员会应当否决其投标D.报价不可以低于成本，但可以高于最高投标限价【正确答案】C46.建设工程债产生的根据有合同、侵权、无因管理和不当得利。其中最主要、最普遍的依据是()。A.合同B.侵权C.不当得利D.无因管理【正确答案】A47.如果仲裁委员会裁决建设单位在规定期限内支付承包商工程款而建设单位不予支付，则承包商()。A.可以自己强制执行B.可以申请行政主管部门强制执行C.可以申请仲裁委员会强制执行D.可以申请人民法院强制执行【正确答案】D48.某施工现场发生模板支撑系统坍塌事故，导致5名作业人员被埋，施工单位负责人接到项目经理事故报告后，应当（）内向事故发生地政府安全监管部门报告事故。A.1小时B.24小时C.作业人员救出后1小时D.作业人员救出后24小时【正确答案】A49.建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当首先（）。A.委托有相应资质的勘察设计单位进行鉴定B.采取维修加固措施C.委托原施工单位重新确定使用期D.续缴土地出让金【正确答案】A50.由一个国家现行的各个部门法构成的，有机联系的统一整体通常称为()。A.法律形式B.法律体系C.法律规范D.法律部门【正确答案】B51.下列关于中标通知书的表述，正确的是（）。A.中标通知书对招标人具有法律效力，而对中标人无法律效力B.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起15日内订立书面合同C.招标人不得向中标人提出任何不合理要求作为订立合同的条件，双方也不得私下订立背离合同实质性内容的协议D.依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起30日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告【正确答案】C52.根据我国法律法规的规定，下列标准中不可定义为强制性标准的是（）。A.工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装）及验收等通用的综合标准和重要的行业专用的质量标准B.工程建设重要行业专用的术语、符号、代号、计量与单位、建筑模数和制图方法标准C.工程建设通用的一般性试验方法D.工程建设重要的行业专用的信息技术标准【正确答案】C53.【真题】下列争议中，属于劳动争议的是()。A.企业职工沈某与某地方劳动保障行政部门工伤认定的争议B.公司股东李某因股息分配产生的争议C.退休职工王某与社会保险机构因退休费用产生的争议D.进城务工的黄某与劳务分包企业因支付工资报酬发生的争议【正确答案】D54.甲某与某建筑施工企业签订了劳动合同，其劳动合同期限为3年，则甲的试用期应在（）内。A.1个月B.2个月C.3个月D.6个月【正确答案】D55.下列选项中，除()以外都视为投标人串通投标。A.不同投标人的投标文件由同一个单位或个人编制B.不同投标人的报价逞规律性差异C.不同投标人的投标保证金从同一个账户转出D.投标人以他人名义投标【正确答案】D56.行政机关未提出书面答复、提交当初作出具体行政行为的证据，行政复议机关可以作出()的决定。A.责令其提交B.维持该具体行政行为C.撤销该具体行政行为D.驳回复议申请【正确答案】C57.关于工程质量检测的说法，正确的是（）。A.检测机构应建立档案管理制度，并单独建立检测不合格项目台账B.由施工企业委托具有相应资质的检测机构进行检测C.检测机构有义务监制材料、构配件和设备D.质量检测报告经建设单位或工程监理单位确认后，由建设单位负责归档【正确答案】A58.生产安全事故应急预案管理办法规定，生产经营单位制定的应急预案应当至少每（）年修订一次。A.1B.2C.4D.3【正确答案】D59.某施工工地脚手架垮塌，造成10人重伤，根据生产安全事故报告和调查处理条例规定，该事故的等级属于()。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故【正确答案】C60.建筑工地使用的下列材料，不必实施见证取样和送检的是()。A.用于承重墙的砖B.用于非承重结构的混凝土小型砌块C.用于拌制混凝土的水泥D.地下、屋面、厕浴间使用的防水材料【正确答案】B61.融资租赁合同的法律特征不包括（）。A.出租人身份的二重性B.出卖人权利与义务相对人的差异性C.融资租赁合同是双务合同D.融资租赁合同是要式合同【正确答案】C62.必须经总监理工程师签字确认后方可实施的工作是（）A.工程控制网测量复核?B.分项工程质量验收?C.下一道工序施工?D.建设工程竣工验收【正确答案】D63.招标人与中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同的，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议的，责令改正；可以处中标项目金额()罚款。A.35B.510C.515D.1015【正确答案】B64.分期付款的买受人未支付到期价款的数额达到全部价款的（），经催告后在合期限内仍未支付到期价款的，出卖人可以请求买受人支付全部价款或者解除合同。A.二分之一B.三分之一C.四分之一D.五分之一【正确答案】D65.某工程项目的投标截止时间为6月12日，某投标人于6月8日提交了投标文件。6月10日，该投标人又提交了一份修改投标报价的函件。关于这份修改投标报价的函件，下列说法正确的是（）。A.该投标文件不能修改，该函件有效B.该投投标文件可以修改，修改后的投标报价有效C.该投标文件的其他内容可以修改，但投标报价不能修改D.该投标文件不能修改，但在招标人同意接受的情况下有效【正确答案】B66.招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响资格投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少()日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。A.3B.5C.7D.15【正确答案】D67.对于可撤销合同，下列情况不可能出现的是()。A.当事人要求继续履行B.双方协商一致变更合同后，法院却要求撤销该合同C.当事人请求撤销合同后，法院要求变更合同D.当事人向法院或仲裁机构申请撤销合同【正确答案】B68.【真题】某施工企业在混凝土搅拌场所私设排污口，将废水直接排入水沟，致使村里的十几亩水稻受损严重。有权作出行政罚款的主管部门是（）。A.该村的村民委员会B.建设行政主管部门C.环保行政主管部门D.规划行政主管部门【正确答案】C69.不属于随时解除劳动合同情形的是()。A.某单位司机李某因交通肇事罪被判处有期徒刑3年B.某单位发现王某在试用期间不符合录用条件C.史某在工作期间严重失职，给单位造成重大损失D.职工姚某无法胜任本岗位工作，经过培训仍然无法胜任工作的【正确答案】D70.仲裁庭调解达成协议的，调解书自（）即发生法律效益。A.仲裁庭制作完成后B.当事人签字后C.人民法院确认后D.当事人签收后【正确答案】D71.在财产保险合同有效期内，保险标的的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同约定及时通知()。A.保险经纪人B.保险人C.受益人D.投保人【正确答案】B72.特级企业的企业经理应具有（）年以上从事工程技术管理工作经历。A.5B.8C.10D.15【正确答案】C73.【真题】根据注册建造师继续教育管理暂行办法，注册建造师继续教育不合格的，应给予的处理是（）。A.撤销注册B.处1万元以上罚款C.三年内不得再次申请注册D.不予注册【正确答案】D74.关于买卖合同法律特征的表述中，不正确的是（）。A.买卖合同是实践合同B.买卖合同是双务合同C.买卖合同是有偿合同D.买卖合同是一种转移财产所有权的合同【正确答案】A75.建筑市场诚信行为记录信息的公布期限一般为6个月到3年，但针对具体情况有不同的规定。对此，下列表述中正确的是()。A.良好行为记录信息的公布期限为5年B.企业整改经审核确有实效的，可以缩短公布期限，但最短不得少于3个月C.招标投标违法行为记录的公告期限为1年，但行政处罚限定当事人投标资格的期限少于1年的例外D.需要同时在地方和全国公布的不良行为记录，公布期限可以不同【正确答案】B76.【真题】根据建筑法及相关法规，建设单位应当办理施工许可证是工程是（）。A.国务院批准开工报告的工程B.城镇市政基础设施工程C.建筑面积200m?以上的工程D.工程投资额在20万元以上的工程【正确答案】B77.建设工程质量管理条例规定，未经()签字，建设单位不拨付工程款，不得进行竣工验收。A.业主现场代表B.总监理工程师C.项目经理D.专业监理工程师【正确答案】B78.订立合同时，当事人在合同内对价款没有做出明确约定。合同生效后，双方通过协商也未达成一致意见，则应按照（）的市场价格履行。A.订立合同时的订立地B.订立合同时的履行地C.履行合同时的订立地D.履行合同时的履行地【正确答案】B79.根据建设工程安全生产管理条例规定，意外伤害保险期限是（）。A.自受保危险作业开始之日起至此作业完成止B.自建设工程开工之日起至竣工验收合格止C.自工程中标之日起至竣工验收合格止D.自工程开工之日起至工程交付投入使用止【正确答案】B80.根据担保法规定，必须由第三人为当事人提供担保的方式是（）。A.保证B.抵押C.留置D.定金【正确答案】A81.建设工程施工许可证应当向工程所在地的()建设行政主管部门申请领取。A.乡政府B.镇政府C.县级以上人民政府D.有国务院授权的各级政府【正确答案】C82.甲建筑公司与在其公司工作了十五年的海外部副总王经理解除了劳动合同，之前十二个月王经理的平均工资为8000元，当地的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资为2500元。甲建筑公司向王经理支付经济补偿的月工资标准应按()支付。A.2500元B.7500元C.8000元D.9000元【正确答案】B83.某建设工程项目，甲公司中标后将其转包给不具有相应资质等级的乙公司，乙公司施工工程不符合规定质量标准，给建设单位造成损失，下列说法中，正确的是（）。A.建设单位与甲公司有直接合同关系，应由甲公司承担赔偿责任B.甲乙承担连带赔偿责任C.实际施工造成损失的是乙公司，应由乙公司承担赔偿责任D.因建设单位管理不到位，应由建设单位承担部分损失【正确答案】B84.根据特种设备安全监察条例，经核准的特种设备检查检测机构对特种设备进行的检测包括()A.旁站检验B.型式试验C.平行检验D.破损检验【正确答案】B85.甲建设单位与乙施工单位经平等协商，就甲发包给乙承建的工程签订了保修合同。该合同约定的下列保修期限具有法律效力的是()。A.屋面防水工程的防渗漏为3年B.电气管线工程为2年C.有防水要求的卫生间的防渗漏为2年D.设备安装工程为1年【正确答案】B86.二级注册建造师不能()。A.从事工程项目总承包管理B.从事工程项目管理服务C.从事工程技术经济咨询D.担任大中型以上项目施工负责人【正确答案】D87.【真题】根据招标投标法，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标提交投标文件截止之日止，最短为（）。A.5B.20C.10D.15【正确答案】B88.招标人对已发出的资格预审文件进行必要的澄清或修改的，应在提交资格预审文件截止时间至少()日前书面通知所有投标文件收受人。A.3B.5C.10D.15【正确答案】A89.【真题】根据绿色施工导则，建筑垃极的再利用和回收率力争达到()。A.20%B.40%C.50%D.30%【正确答案】D90.关于加强建筑垃圾的回收再利用，下列说法错误的是()。A.力争建筑垃圾的再利用和回收率达到30%B.建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率大于40%C.对于碎石类、土石方类建筑垃圾，力争再利用率大于60%D.对于碎石类、土石方类建筑垃圾，可采用地基填埋、铺路等方式提高再利用率【正确答案】C91.符合办理施工许可证条件的建设工程，建设行政主管部门对符合条件的申请颁发施工许可证，应在收到建设单位申请之日起不超过()天。A.7B.15C.20D.30【正确答案】B92.某开发公司聘请王某做销售员，双方签订劳动合同，约定劳动试用期6个月，6个月后再根据王某工作表现确定劳动合同期限。对此下列选项表述正确的是()。A.开发公司与王某订立的劳动合同属于无固定期限合同B.王某的工作不满1年，试用期不得超过1个月C.劳动合同的试用期不得超过9个月，所以王某的试用期是成立的D.试用期是不成立的，6个月应为劳动合同期限【正确答案】D93.【真题】当事人为自己利益阻止合同条件成就的，法律后果是（）。A.视为条件已成就B.合同失效C.条件不成就D.合同生效【正确答案】A94.施工单位试验员王某在混凝土浇筑现场，欲对正在浇筑的二层框架柱混凝土取样、制备试块，监督此过程的应当是（）。A.施工单位项目经理B.质监站质监人员C.监理工程师D.施工单位施工员【正确答案】C95.担保形式中由债务人自己提供的担保不包括（）。A.抵押B.质押C.定金D.保证【正确答案】D96.施工企业不服建设行政主管部门对其作出的责令停产整顿的决定，欲提起行政复议。该行政复议申请应从企业知道该具体行政行为之日起的一定期限内提出。该期限的天数是()。A.15B.30C.45D.60【正确答案】D97.下列不属于对提高用水效率的规定是()。A.施工中采用先进的节水施工工艺B.应制定有效的水质检测与卫生保障措施C.现场机具、设备、车辆冲洗用水必须设立循环用水装置D.对混凝土搅拌站点等用水集中的区域和工艺点进行专项计量考核【正确答案】B98.国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定中指出，建筑企业职工每年至少进行()的再培训。A.10学时B.20学时C.30学时D.40学时【正确答案】B99.国务院生产安全事故报告和调查处理条例将事故分为四个等级。在事故分级中考虑的第一要素是()。A.造成的直接经济损失B.造成的间接经济损失C.造成的人员伤亡数量D.造成的社会影响【正确答案】C100.【真题】工程项目质量安全第一责任人是()A.总经理B.部门经理C.安全经理D.项目经理【正确答案】D二.多选题(共70题)1.根据建筑法建筑工程施工许可管理办法的规定，下列选项中符合施工许可证法定批准条件的有()。A.在城市、镇规划区的建筑工程，已取得规划许可证B.需要征收用地范围内的房屋的，其征收进度满足施工要求C.有满足开工需要的施工图纸和技术资料D.依法确定了施工企业E.建设工期超过一年的，到位资金不少于该工程合同价的30%【正确答案】ABCD2.根据劳动法，有下列情形，用人单位不得解除劳动合同的是()。A.劳动者患病，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排的工作B.劳动者非因工负伤，在规定的医疗期内的C.劳动者因工负伤，并被确认部分丧失劳动能力的D.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的E.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议【正确答案】BC3.下列合同中，属于可撤销合同的有()。A.因重大误解订立的合同B.订立合同时显失公平的合同C.一方以欺诈、胁迫手段订立的合同D.违反法律强制性规定的合同E.以合法行为掩盖非法目的的合同【正确答案】ABC4.根据工伤保险条例的规定，下列情形造成的伤害应当认定为工伤的有（）A.在办公场所因劳资纠纷自杀B.因故意犯罪导致本人在工作中伤亡C.在工作时间和工作岗位突发疾病死亡D.上下班途中受到本人负主要责任的交通事故伤害E.工作时间前从事与工作有关的预备性工作受到事故伤害【正确答案】CE5.【真题】下列国家机关中，有权制定地方性法规的有（）。A.省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常委会B.省、自治区、直辖市的人民政府C.省级人民政府所在地的市级人民代表大会及其常委会D.省级人民政府所在地的市级人民政府E.国务院各部委【正确答案】AC6.下列关于施工总承包资质的单位承担工程项目全过程管理业务的说法，正确的是()。A.在同一个工程项目中同时承担工程总承包和工程项目管理业务B.既从事工程总承包业务，又从事工程项目管理服务业务C.与承担该工程总承包业务的另一方企业有隶属关系或利害关系D.不应与承担该工程总承包业务的另一方企业有隶属关系或利害关系E.同时承担该工程项目的设计和施工业务【正确答案】BDE7.建设工程民事责任的承担方式主要包括（）。A.返还财产B.修理C.赔偿损失D.行政处罚E.支付违约金【正确答案】ABCE8.关于租赁合同说法正确的是（）。A.租赁物指法律允许流通的动产B.租赁期限不得超过十五年C.不定期租赁，任何一方当事人有权随时解除合同，可不通知对方D.租赁期限为5个月的，当事人可以自由选择合同形式【正确答案】D9.根据建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法的要求，建筑施工企业负责人带队实施对工程项目质量安全生产状况进行检查。这里的建筑施工企业负责人可以是()。A.企业的法定代表人B.企业的总经理C.企业的副总经理D.企业的总工程师E.企业的副总工程师【正确答案】ABDE10.关于共同投标协议，下列说法错误的有()。A.共同投标协议要明确约定各方在中标后要承担的工作范围和责任，就中标项目向招标人承担连带责任B.没有附联合体各方共同投标协议的联合体投标确定为废标C.共同投标协议应当在提交投标文件前十天提交招标人D.资格预审后联合体增减、更换成员的与原成员具有同样的资质和能力，其投标有效E.所有的项目，只要达成共同投标协议，都可以组成联合体投标【正确答案】CDE11.下列属于部门规章的是()。A.房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法B.招标公告发布暂行办法C.工程建设项目招标范围和规模标准规定D.重庆市建设工程造价管理规定E.城市房地产开发经营管理条例【正确答案】ABC12.建设工程安全生产管理条例规定，达到一定规模的危险性较大的起重吊装工程的专项施工方案，须经()签字后方可实施。A.施工单位总经理B.施工单位技术负责人C.总监理工程师D.设计单位总设计师E.政府安监部门负责人【正确答案】BC13.【真题】下列原因产生的违约中，可以免除违约责任的是（）。A.施工中遭遇强烈地震B.施工方因组织不当使得工期延长C.承包方违约后，没有采取适当措施防止损失的扩大D.因文物管理部门的保护介入而使工期延缓E.承包方后来被发现没有相应的施工资质【正确答案】AD14.关于劳动合同的变更，下列表述正确的是()。A.用人单位与劳动者协商一致，可变更劳动合同的内容B.变更劳动合同只能在合同订立并履行之后进行C.变更后的劳动合同文本由建筑公司和劳动者各执一份D.变更劳动合同，应采用书面形式E.建筑公司可以单方变更劳动合同，变更后劳动合同有效【正确答案】ACD15.【真题】在建设工程施工合同中，承担违约责任的种类有（）。A.滞纳金B.罚款C.赔偿精神损失D.继续履行E.采取补救措施【正确答案】DE16.以下建设工程中，不需要申请施工许可证的有()。A.投资额30万元以上的建筑工程B.建筑面积300平方米以上的建筑工程C.实行开工报告审批制度的建筑工程D.农民自建低层住宅工工程E.抢险救灾工程【正确答案】CDE17.根据劳动合同法，下列合同中，属于无效劳动合同的有（）。A.违反法律、行政法规强制性规定的劳动合同B.由用人单位提供的格式劳动合同C.用人单位免除自己法定责任、排除劳动者权利的劳动合同D.与用人单位代理人签订的劳动合同E.未明确规定合同期限的劳动合同【正确答案】AC18.【真题】发生下列情形，施工企业解除劳动合同必须采取预告解除方式的有()。A.员工不能胜任工作，经培训或调整工作岗位后仍不能胜任B.员工非因公负伤在规定医疗期满后不能从事原工作，也不能从事施工企业其他工作安排C.员工违反施工企业规章造成其患职业病D.员工严重失职，给施工企业造成重大损害E.员工被依法追究刑事责任【正确答案】AB19.【真题】下列各项权利中，属于施工作业人员安全生产权利的是（）。A.检举权B.控告权C.批评权D.接受安全教育培训的权利E.危险报告全【正确答案】ABC20.某工地塔吊未按安全生产规定进行按时检查加固。为了赶进度，管理者明知存在安全隐患，仍继续要求施工，结果在施工过程中倒塌，造成重大伤亡。对此应负刑事责任的有()。A.该工地的负责人B.负责塔吊安全的管理人C.塔吊的销售人员D.该建筑公司的负责人E.工地上的施工人员【正确答案】ABD21.工程建设遇到下列情况时，应当由建设单位依法申办审批手续的有()。A.可能损坏道路、管线、电力、邮电通信等公共设施的B.施工现场要拆除的构筑物的C.需要临时停水、停电、中断道路交通的D.需要进行爆破作业的E.施工需要临时占用规划批准范围以外场地的【正确答案】ACDE22.下列关于当事人约定违约金的正确表述有（）。A.合同中必须要约定违约金B.约定的违约金低于实际损失，当事人可以请求法院或仲裁机构予以增加C.约定的违约金过分高于实际损失，当事人可按约定的违约金执行D.当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应履行债务E.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择二者之一的条款【正确答案】BCDE23.某房地产开发公司委托某代理机构实施建设项目设计招标，并签订了委托合同。该房地产开发公司的义务主要体现在()。A.预付处理委托事务的费用B.受托人完成委托事务的，应向其支付报酬C.及时提交完成委托事务报告D.按指示处理委托事务E.受托人处理事务时，因不可归责于自己的事由受到损失的，委托人可赔偿损失【正确答案】ABE24.生产安全事故的分类包括()。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故E.特别严重事故【正确答案】ABCD25.下列关于仲裁裁决书说法不正确的有()。A.裁决书中当事人协议不愿写明争议事实和裁决理由的，可以不写B.裁决书由仲裁员签名后，须加盖仲裁庭印章C.对仲裁裁决持不同意见的仲裁员，也必须在裁决书上签名，此点和民事诉讼中是相同的D.当事人收到裁决书后，因业务繁忙一直没有时间申请执行，2个月后申请执行时才发现仲裁裁决书将赔偿金额300万元少写了一个零，则当事人可以先申请仲裁庭补正，再申请执行E.仲裁裁决的作出，标志着当事人之间纠纷的最终解决【正确答案】CDE26.在建设项目施工中，施工单位与其他主体产生债的情形说法正确的有（）等A.施工单位与混凝土供应商订立合同，属于合同之债?B.施工现场的钢筋坠落砸伤现场外的行人，属于侵权之债?C.施工单位将本应汇给甲单位的材料款汇入了乙单位帐号，属于合同之债?D.材料供应商向施工单位交付材料，属于合同之债?E.施工现场发生大火，过路人因抢救物资而受伤产生的医药费，属于侵权之债【正确答案】ABD27.某建设工程竣工时发现了一些质量缺陷，其中一些缺陷是因发包人的行为造成的，应当由发包人承担过错责任。这些行为包括()。A.提供的设计有缺陷B.同意总包人依法选择的某分包人分包专业工程C.直接指定某分包人分包专业工程D.提供的建筑构配件不符合强制性标准E.指定购买的设备不符合强制性标准【正确答案】ACDE28.某工程设备安装阶段，需要使用起吊能力为10t的吊车进行大型永久设备的吊装。承包商与设备租赁公司签订施工机械租赁合同时，应要求该设备租赁公司提供()。A.生产厂家的吊车制造许可证B.吊车出厂的产品合格证明C.机械燃油消耗定额证明D.租赁公司自行测试的安全性能检测记录E.具有资质检验检测机构出具的安全性能检测合格证明【正确答案】ABE29.【真题】根据建设工程质量监督条例，质量保修书应有的内容有（）。A.保修范围B.保修期限C.质量保证金的退还方式D.质量保证金预留比例E.保修责任【正确答案】ABE30.下列选项中，属于建设工程安全生产管理条例规定的工程监理单位安全责任的是（）。A.依法对施工安全事故隐患进行处理B.依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理C.不得明示或暗示施工单位使用不符合安全施工要求的物资D.对安全技术措施或专项施工方案进行审查E.及时、如实报告生产安全事故【正确答案】ABD31.【真题】根据国家发展和改革委会等9部门联合颁布的标准施工招标文件，投标文件应到包括（）。A.招标管理机构B.已标价工程量清单C.拟转包项目情况表D.资格审查资料E.施工组织设计【正确答案】BDE32.按照建筑工程质量管理条例的规定，未取得资质证书承揽工程承担的法律责任包括()。A.予以取缔B.对施工单位处以工程合同价款2%以上4%以下的罚款C.一年内不得申请建筑业企业资质D.有违法所得的予以没收E.3年内不得申请建筑业企业资质【正确答案】ABD33.县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时，有权采取的措施有()。A.要求被检查的单位提供有关工程质量的文件B.要求施工单位购买其指定品牌的建筑设备C.进入被检查单位的施工现场进行检查D.发现有影响工程质量的问题时，责令停工E.要求被检查的单位提供有关工程的资料【正确答案】AC34.下列关于保险索赔的说法中，正确的是()。A.投保人进行保险索赔必须提供必要有效的证明B.投保人知道保险事故发生后，应当及时通知保险人C.保险单上载明的保险财产全部损失，应当按照全损进行保险索赔D.保险单上载明的保险财产部分损坏，但已无法修理，只能按照部分损坏进行索赔E.如果工程项目同时由多家保险公司承保，则应当平均分配索赔比例【正确答案】ABC35.下列案件纠纷中，受仲裁法调整的是()。A.婚姻、继承纠纷B.建设工程施工合同纠纷C.农业承包合同纠纷D.加工承揽合同纠纷E.劳动争议纠纷【正确答案】BD36.文物保护法实施细则关于文物修缮保护工程的设计施工管理规定，下列说法正确的是()。A.工程设计方案应当根据文物保护单位的级别，报城乡建设规划部门批准B.省级文物保护单位的修缮计划和设计施工方案，由省文物行政管理部门审查批准C.勘察设计单位、施工单位应当执行国家有关规定，保证工程质量D.文物修缮保护工程应当接受审批机关的监督和指导E.工程竣工时，应当报审批机关验收【正确答案】BCDE37.关于施工现场从事危险作业人员的意外伤害保险，下列选项正确的是()。A.保险费由施工单位支付B.意外伤害保险实行实名制C.按工资总额计提保险费D.是一种法定的商业保险E.保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止【正确答案】ADE38.融资租赁合同涉及的主体是()。A.出租人B.公证人C.出卖人D.所有人E.承租人【正确答案】ACE39.【真题】某交通施工穿越噪声敏感区域，可能造成环境噪声污染，下列说法正确的是（）。A.禁止一切夜间施工作业活动B.因特殊需要进行夜间施工的，须获批准C.建设工程施工前必须公告附近居民D.应当设置声屏障或采取其他有效的控制噪声污染的措施E.在开工15日前，向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门报告【正确答案】CDE40.无处分权人处分他人的财产，在()的情况下，该合同有效。A.经过权利人追认B.与其年龄相适应C.与其智力相适应D.与其精神健康状态相适应E.无处分权人在订立合同后取得处分权【正确答案】AE41.某乙劳务公司向某丙电力公司派遣了3名工人。则关于该劳务派遣行为，说法错误的是（）。A.公司与该3名工人自用工之日建立劳动关系B.乙公司应当与该3名工人签订2年以上固定期限劳动合同C.乙公司和丙公司的应当签署劳务派遣协议D.该3名工人在丙公司工作期间，有权主张与丙公司工人同工同酬，如劳务派遣协议期满终止，该3名工人在无工作期间，乙公司应当按月支付最低标准工资E.该3名工人因工作遭受事故伤害的，丙公司应当依法申请工伤认定【正确答案】AE42.发、承包双方需要在质量保修书中明确的是（）。A.保修范围B.保