监理工程师《建设工程合同管理》考试试题押题卷（答案）（第80次）

监理工程师建设工程合同管理考试试题押题卷（答案）答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.招标投标法实施条例明确规定了必须依法进行招标的项目，下列()项目可以不进行招标。A.总投资额2000万元，但是单项施工项目合同估算价为250万元B.关系社会公共利益的基础设施项目合同估算价为100万元C.使用国家融资的项目施工单项合同估算价150万元D.需要采用专有技术的单项合同估算价为500万元【正确答案】D2.在建设工程项目设备材料采购招标中，采用最低投标价法需要考虑的因素是（）。A.售后服务B.运输费用C.付款条件D.设备性能【正确答案】B3.建筑工程一切险合同属于（）。A.财产保险合同B.人身保险合同C.财产及人身保险合同D.国内建筑、安装工程保险合同【正确答案】A4.关于担保的表述中，有误的是（）。A.担保通常由当事人双方订立担保合同B.担保合同是被担保合同的从合同，被担保合同是主合同，主合同无效，从合同也无效C.担保活动应当遵循协商一致的原则D.担保是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人的权利的法律制度【正确答案】C5.设计施工总承包合同模式下，在履行合同过程中发生一系列事件，（）不可以进行工期索赔。A.国家有关部门审批迟延B.承包人采购的材料没有及时到货C.隐蔽工程重新检验证明质量合格D.监理人的指示延误【正确答案】B6.监理人在缺陷责任期满颁发缺陷责任终止证书后，承包人向发包人申请到期应返还承包人质量保证金的金额，发包人应在()天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷修复责任。A.7B.14C.28D.56【正确答案】B7.设计施工总承包合同工程接受证书中注明的实际竣工日期，以()为准。A.合同约定的竣工日期B.实际竣工日期C.提交竣工验收申请报告的日期D.签发工程接收证书的日期【正确答案】C8.法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的()。A.自办理批准手续之日生效B.自办理登记手续之日生效C.依照其规定D.自依法成立时生效【正确答案】C9.当事人履行合同时发现部分货物的价款没有约定，而且双方又未能达成补充协议，依据合同法，应按（）的市场价格履行。A.订立合同时订立地B.履行合同时履行地C.履行合同时订立地D.订立合同时履行地【正确答案】D10.勘察合同履行管理时，如果发包人不履行合同，发包人（）。A.无权要求返还定金B.有权要求返还定金C.只能要求返还定金的一半D.无权要求返还定金且需支付违约金【正确答案】A11.因包装不符合规定而造成货物运输过程中的损坏或灭失，由（）负责赔偿。A.供货方B.采购方C.承运人D.接货人【正确答案】A12.FIDIC施工合同条件规定，承包商签订合同时应提供（），接受预付款前应提供预付款担保。A.留置担保B.保证担保C.抵押担保D.履约担保【正确答案】D13.建设工程项目设备材料采购招标，综合评标法不需要考虑（）因素。A.设备性能B.付款条件C.运输费用D.技术服务和培训【正确答案】D14.发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批，发包人应按合同规定()。A.结清全部设计费B.支付一半设计费C.停止支付设计费D.预留一定保证金后全部支付设计费【正确答案】A15.设计标准()国家规范的强制性规定。A.必须高于B.可以低于C.可以高于D.不得高于【正确答案】C16.施工中如果发包人出于某种考虑要求提前竣工，应与承包人协商。双方达成一致后签订提前竣工协议，作为（）的组成部分。A.施工文件B.合同文件C.监理文件D.竣工检验文件【正确答案】B17.下列情形中，不属于施工中不利物质条件的有（）。A.污染物B.不利于施工的气候条件C.非自然的物质障碍D.不可预见的自然物质条件【正确答案】B18.下列选项中，不属于合同法律关系主体的是（）。A.自然人B.法人C.智力成果D.其他组织【正确答案】C19.根据FIDIC施工合同条件的规定，在引起承包人损失的事件中，承包人仅可索赔工期的是（）。A.业主提前占用工程B.非承包人原因检验导致施工的延误C.施工中遇到文物和古迹D.异常不利的气候条件【正确答案】D20.【真题】根据标准施工合同，合同工期应自（）载明了开工日起计算。A.发包人发出的中标通知书B.监理人发出的开工通知C.合同双方签订的合同协议书D.监理人批准的施工进度计划【正确答案】B21.合同法律关系的主体是指A.合同法律关系中当事人的权利和义务B.合同法律关系的当事人C.合同权利义务所共同指向的“事”或“物”D.国家颁布的法律、法规【正确答案】B22.通过资格预审详细审查的申请人数量不足（）个的，招标人应分析具体原因，根据实际情况重新组织资格预审或不再组织资格预审而直接招标。A.2B.3C.4D.5【正确答案】B23.FIDIC编制的合同文本调整的条款更偏重于（）对施工过程中的控制。A.雇主B.承包商C.监理人D.工程师【正确答案】A24.【真题】关于合同鉴证的说法，正确的是()。A.经过鉴证的合同，在诉讼中不需要进行质证B.法律规定强制实施合同鉴证C.合同鉴证的效力不限于我国国内D.合同鉴证由工商行政管理机关作出【正确答案】D25.【真题】某工程项目施工中，工程师对未经同意隐蔽的工程部位要求剥露重新检验。检验结果表明质量合格。因重新检验影响了正常施工，则工程师对此事项后果处理的方式应为()。A.工期顺延，给予经济补偿B.工期不予顺延，给予经济补偿C.工期顺延，不给经济补偿D.工期不予顺延，不给经济补偿【正确答案】A26.【真题】建设工程采用设计施工总承包模式的优点有（）。A.减少设计变更B.易获得最优设计方案C.加强发包人对承包人的监督D.减少承包人的风险【正确答案】A27.建筑工程一切险保险合同于2015年3月1日签订，建设工程承包合同约定工程开工日期为2015年3月20日。为保证工程如期开工，承包人于2015年3月10日将建筑材料运至工地。一切准备就绪后，承包人提前两天正式开工。建设工程一切险的保险单责任开始时间为()。A.2015年3月1日B.2015年3月20日C.2010年3月10日D.2010年3月18日【正确答案】C28.对潜在投标人进行（）的目的是考察企业的总体能力是否具备完成招标工作所要求的条件。A.现场考察B.资格预审C.发布招标公告D.解答投标人的质疑【正确答案】B29.【真题】在施工合同履行过程中，工程师因承包人的施工方法危及作业人员的安全，发布了暂停施工指示。承包人调整施工方法后向工程师递交了请求复工的通知，但工程师在合同约定的时间内未作出任何答复，承包人应()。A.向工程师再次发出请求复工通知B.向发包人发出请求复工通知C.继续等待工程师的复工指示D.自行复工继续后续工程的施工【正确答案】D30.设计施工总承包合同模式下，承包人只可以索赔费用的是（）。A.发包人原因造成质量不合格B.异常恶劣的气候条件C.发包人要求提前交货D.隐蔽工程的重新检验证明质量合格【正确答案】C31.【真题】下列解决建设工程合同纠纷的方式中，具有强制执行法律效力的是()。A.和解B.民间调解C.行政调解D.诉讼【正确答案】D32.综合评标法中零配件以设备运行（）年内各类易损备件的获取途径和价格作为评标要素。A.1B.2C.3D.5【正确答案】B33.监理人应在收到承包人的变更合同价款报告后（）天内，对承包人的要求予以确认或做出其他答复。A.7B.14C.15D.28【正确答案】B34.【真题】某施工企业与材料供应商订立的钢材供应合同，执行政府指导价，价格为4000元t。合同约定2011年3月1日提货，但施工企业逾期至2011年4月10日才提货，而此时政府指导价已调整为4500元t。该施工企业给供应商的钢材款应按()。A.4500元t计算并追加违约金B.4000元t计算并追加违约金C.4500元t计算D.4000元t计算【正确答案】C35.【真题】建设工程材料采购合同履行中，关于材料交付法律意义的说法，正确的是（）。A.交付导致材料所有权发生转移B.交付完成，采购合同即终止C.材料交付时间即合同生效时间D.交付后材料灭失的风险由供货人承担【正确答案】A36.【真题】风险型CM合同中，关于保证工程最大费用值（GMP)的说法，正确的是（）。A.GMP为合同承包总价B.节约的GMP全部归CM承包商C.节约的GMP全部归业主D.工程实际总费用超过GMP的部分由CM承包商承担【正确答案】D37.某工程招标工期20个月，投标工期每提前一个月，可以给招标人带来10万元的收益。其中某一投标人的投标报价1000万元，工期18个月，如果只考虑工期因素，则采用经评审的最低投标价法评标时，其评标价为（）万元。A.1020B.980C.1000D.1010【正确答案】B38.交货数量发生增减的原因不包括（）。A.供货方的责任B.运输部门的责任C.采购方的责任D.运输过程中的合理损耗【正确答案】C39.无权代理行为属于（）。A.无效行为B.可撒销的行为C.效力待定的行为D.可变更的行为【正确答案】C40.【真题】关于定金罚则的说法，正确的是（）。A.合同中支付的预付款可按定金处理B.债务人履行债务后定金必须收回C.给付定金一方不履行约定债务的，仍可要求返还定金D.收受定金一方不履行约定债务的，应双倍返还定金【正确答案】D41.设计人配合施工工作的要求，一般包括（）。A.向发包人和施工承包人进行设计交底B.处理有关设计问题C.参加所有隐蔽工程部位验收D.参加竣工验收【正确答案】C42.下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法错误的是（）。A.承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人B.发包人已同意投标文件中说明的分包，分包工作仍需要经发包人同意C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D.分包人的资质能力不需要经过监理人审查【正确答案】D43.在建设工程施工合同执行过程中，因设计错误造成的损失由（）承担。A.发包人B.承包人C.设计人D.工程师【正确答案】C44.招标投标法实施条例明确规定了必须依法进行招标的项目，下列()项目可以不进行招标。A.总投资额3000万元，但是单项施工项目合同估算价为150万元B.关系社会公共利益的公用事业项目合同估算价为100万元C.使用国有投资的项目施工单项合同估算价150万元D.具有相应资质，能自行建设的单项合同估算价为500万元【正确答案】D45.【真题】根据标准设计施工总承包合同，关于工程分包的说法，正确的是（）。A.承包人不得将其承包的工程分包给第三人B.投标文件中已说明的分包，合同履行还需再征得发包人同意C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D.委托分包人的工作由发包人和承包人共同完成【正确答案】C46.下列关于合同法律关系的表述，错误的是（）。A.合同法律关系的主体决定了合同法律关系的性质B.合同法律关系的主体可以是自然人、法人、其他组织C.合同法律关系包括合同法律关系主体、客体和内容三个要素D.合同法律关系是由合同法律规范所调整的、在民事流转过程中所产生的权利、义务关系【正确答案】A47.中标的投标人在签订合同时，招标人对施工投标保函应在()后退还。A.业主提交履约担保B.投标有效期C.撤销投标书D.保证书退还【正确答案】B48.某施工合同的合同工期为20个月，专用条款规定，承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。施工至第16个月，因承包人投人的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。承包人提交的修改后的进度计划竣工时间为第22个月，工程师考虑到该计划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划。承包人实际竣工时间为第21个月，则竣工结算时应()。A.按延误1个月竣工赔偿B.按提前1个月竣工奖励C.不追究延误竣工责任，也不给予奖励D.考虑工程师的认可作用，按延误0.5个月赔偿【正确答案】A49.【真题】根据标准施工合同,履约担保的期限自发包人和承包人订立合同之日起至（）之日止。A.工程竣工验收B.工程缺陷责任期满C.签发工程移交证书D.签发最终结清证书【正确答案】C50.【真题】根据机电产品采购国际竞争性招标文件，属于设备采购中伴随服务的是（）。A.对设备进行包装B.提供设备组装所需工具C.交付设备D.通知买方预计到货日期【正确答案】B51.FIDIC施工合同条件规定保留金（滞留金）的退还，分两次在监理工程师颁发有关证书并开给支付证明时，如果颁发的证书涉及整个工程，每次退还整个保留金总额的（）。A.1/2，1/2B.1/3，2/3C.1/4，3/4D.2/5，3/5【正确答案】A52.评标委员会在评标时，除考虑投标人的报价之外，还要按照招标文件的规定考虑量化因素不包括（）。A.在中国境外所发生的内陆运输费、保险费B.投标文件申报的交货期C.在中国境内得到投标设备的备件和售后服务的可能性D.投标设备的性能和生产率【正确答案】A53.承包商甲承建的住宅小区一期工程，业主人住后发现墙体出现大面积裂缝。业主向开发商提出索赔，开发商因无力支付而故意拖延。作为该项目正在建设的二期工程承包商乙，可以（）。A.行使不安抗辩权B.行使同时履行抗辩权C.不通知开发商而暂停施工D.不承担举证责任证明开发商丧失履约能力【正确答案】A54.施工合同示范文本通用条款规定，因不可抗力发生的费用由()承担。A.发包人B.承包商C.发包人和承包商共同D.发包人和承包商分别【正确答案】D55.【真题】某工程的管道焊接完成后，承包人书面通知工程师要求24小时后进行合同规定的检查试验。工程师既未通知承包人变更试验时间，也未在预定时间到达现场。承包人单独进行试验后，将试验记录送交工程师。关于该事件的说法，正确的是()。A.虽然工程师未参加试验，但应视为施工质量合格B.虽然工程师未参加试验，但应承认验收记录的正确性C.由于工程师未在试验现场，本次试验结果无效D.由于工程师未按时参加试验，应重新商定检查试验的时间【正确答案】B56.在评标委员会成员中，不包括（）。A.招标人代表B.技术专家C.投标人代表D.经济专家【正确答案】C57.在设计合同的履行过程中，由于设计人自身原因，延误了按合同规定交付的设计资料及设计文件的时间，每延误1d，应减收该项目应收设计费的（）。A.1B.2C.3D.5o【正确答案】B58.某工程设计合同，双方约定设计费为20万元，定金为5万元。当设计人完成设计工作70时，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步向设计人支付（）。A.15万元B.20万元C.25万元D.10万元【正确答案】A59.建设工程合同要求每一个建筑产品都需要单独设计和施工，决定了()。A.合同主体的严格性B.合同标的的特殊性C.合同履行期限的长期性D.计划和程序的严格性【正确答案】B60.施工合同履行进入施工阶段，工程师进行进度管理的主要任务是()。A.审核施工进度计划B.控制施工工作按进度计划执行C.争取提前工期完成工程D.发布工程暂停令【正确答案】B61.建设工程勘察合同法律关系的客体是指（）。A.物B.行为C.智力成果D.财产【正确答案】B62.【真题】标准施工合同中“暂估价”的含义是（）。A.暂估价是指用于支付必然发生但暂时不能确定价格的计日工费用B.暂估价是指可能发生的劳务分包费用C.暂估价是指用于支付可能发生工程变更需增加的费用D.暂估价属于签约合同价的组成部分【正确答案】D63.施工准备阶段下列属于监理人职责的是()。A.发出开工通知B.办理征地拆迁C.办理施工现场外道路的通行权D.办理施工现场内道路的通行权【正确答案】A64.监理公司具有法人资格的时间为（）日。A.注册资金到位B.工商行政管理机关核准登记C.公司成立D.建设行政主管部门颁发资质证书【正确答案】B65.能够引起合同法律关系.产生.变更和消灭的客观现象是()。A.法律关系主体B.法律事实C.法律关系客体D.法律关系内容【正确答案】B66.物资设备采购中划分合同包装的主要考虑因素不包括（）。A.有利于投标竞争B.要根据市场供应情况C.考虑资金计划D.尽量提前工程进度【正确答案】D67.有义务解决施工中出现的设计问题的是（）。A.发包人B.工程师C.设计人D.承包人【正确答案】C68.卖方应在货物装完启运后以传真形式将全部装运细节（）。A.仅通知买方B.仅通知保险公司C.通知买方和保险公司D.通知承运人【正确答案】C69.FIDIC施工合同条件下，预付款保函()。A.在收到预付款的同时提交B.金额大于预付款金额C.由业主提交工程师D.金额随承包商对预付款的偿还而递减【正确答案】D70.公开招标亦称无限竞争性招标，是指招标人以()的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。A.投标邀请书B.招标公告C.合同谈判D.行政命令【正确答案】B71.指定分包商由（）指定或选定。A.业主B.承包商C.设计单位D.业主和承包商共同【正确答案】A72.设计施工总承包合同模式下，总监理工程师应将被授权监理人员（）通知承包人。A.姓名及其授权范围B.职能分工及监理权限C.监理权限D.职能分工【正确答案】A73.无权代理是指行为人没有代理权而以他人名义进行的民事、经济活动。无权代理不包括以下（）。A.没有代理权而为的代理行为B.超越代理权而为的代理行为C.在代理人授权范围内的代理D.代理权终止后的代理行为【正确答案】C74.设计招标文件的内容不包括（）。A.设计依据B.工程项目应达到的技术指标C.具体的工作量D.项目限定的工作范围【正确答案】C75.2009年2月10日，甲公司将其厂房无偿转让给乙公司，导致甲公司的债权人丙公司无法实现债权，丙于2010年7月10日才得知该情况，则丙公司撤销权的截止日期为（）。A.2010年2月10日B.2011年7月10日C.2011年2月10日D.2012年7月10日【正确答案】B76.下列风险中，既可能导致工期延误又可能产生第三者责任的是()。A.投资风险和进度风险B.进度风险和质量风险C.质量风险和安全风险D.安全风险和投资风险【正确答案】D77.某招标项目的评标采用评标价法，招标文件规定工期提前l个月，评标优惠20万元。某投标人报价为800万元，工期提前1个月，若只考虑工期因素，则其评标价应为（）万元。A.800B.780C.820D.760【正确答案】B78.限制行为能力人订立的合同，相对人可以催告其法定代理人在（）内予以追认，法定代理人未作表示的，视为拒绝追认。A.1个月B.45个月C.2个月D.3个月【正确答案】A79.根据建设工程施工合同(示范文本)的规定，在合同的计价方式中，（）的价款并不是绝对不可调整的，而是约定范围内的风险由承包人承担。A.单项价格合同B.固定价格合同C.可调价格合同D.成本加酬金合同【正确答案】B80.某工程项目，承包人于2013年5月1日提交了工程竣工报告，5月15日通过了工程师组织的工程预验收，5月25日发包人组织工程验收，5月28日监理人向承包人出具有经发包人签认的工程接收证书，承包人的竣工日期应确定为（）。A.5月1日B.5月15日C.5月25日D.5月28日【正确答案】A81.根据建设工程施工合同(示范文本)的规定，合同双方应在（）内约定成本构成和酬金的计算方法。A.协议书B.通用条款C.专用条款D.附件【正确答案】C82.【真题】工程师审查承包人的施工组织设计和进度计划时，未能指出单项工程的施工方案中存在的缺陷，承包人按计划进行该部分工程的施工，工程师因施工方案中存在重大安全隐患，发出暂停施工的指示。承包人因暂停施工受到损失提出索赔。认为工程师应承担连带责任。该事件索赔的处理方式应为（）。A.承包人承担工期和费用的损失B.延长合同工期，费用不予补偿C.工期不予顺延，给予相应的费用补偿D.延长合同工期并给予相应的费用补偿【正确答案】A83.由于发包人或工程师指令承包人加快施工速度，缩短工期，引起承包人人、财、物的额外开支而提出的索赔叫做（）。A.工程变更索赔B.工程加速索赔C.工期索赔D.工程延误索赔【正确答案】B84.【真题】根据标准施工合同，当投标函、合同协议书和通用合同条款出现含义矛盾时，优先结束的顺序是()。A.投标函合同协议书通用合同条款B.投标函通用合同条款合同协议书C.合同协议书投标函通用合同条款D.合同协议书通用合同条款投标函【正确答案】C85.对已经发生法律效力但尚未履行或者尚未完全履行的合同，因当事人一方的意思表示或者双方的协议而使债权、债务关系提前归于消灭的行为称为（）。A.合同解除B.合同转让C.合同变更D.权利和义务同时转移【正确答案】A86.评标委员会以标底衡量报价得分时，首先应（）。A.按评标规则计算各项得分B.确定标底C.确定入围的有效投标D.比较投标书的优劣【正确答案】C87.【真题】某工程，施工合同约定的合同竣工日为10月5日。承包商完成施工任务后于9月5日向工程师书面递交了竣工验收申请书，但由于非承包商原因尚不具备竣工验收的条件，按工程师的指示，承包商在10月20日向业主办理了工程移交手续。竣工试验条件满足后，11月5日通过了工程竣工验收。根据FIDIC施工合同条件，承包商的实际竣工日期应确定为()。A.9月5日B.10月5日C.10月20日D.11月5日【正确答案】A88.执行政府指导价的合同，合同当事人一方未在交付期限内交付合同标的时，依据合同法的规定，遇价格下降时，应执行()。A.原价格B.新价格C.原价格和新价格的平均价D.市场价格【正确答案】B89.【真题】关于抵押的说法，正确的是（）。A.抵押的财产不转移占有B.抵押的财产应当为抵押人所有C.土地所有权可以作为抵押物D.抵押合同应自登记之日起生效【正确答案】A90.FIDIC(施工合同条件规定，在合同文件的组成内容中通常被称为技术条款的是（）。A.合同协议书B.规范C.合同专用条件D.合同通用条件【正确答案】B91.【真题】某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元，从B银行贷款2000万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为()。A.A银行1000万元，B银行2000万元B.A银行1800万元，B银行1200万元C.A、B银行各1500万元D.A银行2000万元，B银行1000万元【正确答案】A92.【真题】关于合同订立过程中要约撤回和撤销特点的说法，正确的是()。A.行使权利的时间要求相同B.行使权利的条件要求相同C.通知到达对方的时间要求相同D.行为生效的条件不同【正确答案】D93.招标人在填写预审文件发售时间时应不少于()的要求，售价应当合理，不得以盈利为目的。A.5日B.5个工作日C.7日D.7个工作日【正确答案】B94.在设计合同履行过程中，设计人已完成设计工作的20%，发包人要求终止或解除合同，则()。A.设计人应退还发包人已付的定金B.设计人不退还发包人已付的定金C.发包人支付该阶段设计费的一半D.发包人支付该阶段的全部设计费【正确答案】C95.施工合同的组成文件中，结合项目特点针对通用条款内容进行补充或修正，使之与通用条款共同构成对某一方面问题内容完备约定的文件是()。A.协议书B.专用条款C.标准条款D.质量保修书【正确答案】B96.根据建设工程施工合同(示范文本)通用条款规定，发包人应完成的工作不包括（）。A.向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表B.组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底C.协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担有关费用D.开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要交通干道，保证施工期间的畅通，满足施工运输的需要【正确答案】A97.在设计施工总承包合同模式下，承包人设计文件提交监理人后，由()组织设计审查，自监理人收到设计文件起的审查期限为()。A.监理人，14天B.监理人，21天C.发包人，14天D.发包人，21天【正确答案】D98.关于债权转让的表述中，不正确的是（）。A.债权人转让权利的，应当通知债务人B.债权人转让权利未通知债务人的，该转让对债务人不发生效力C.转让权利的通知不得撤销，除非经受让人同意D.若从权利与原债权人不可分割，则从权利随之转让【正确答案】D99.【真题】根据标准施工招标文件，下列评审工作中，不属于初步评审阶段工作内容是()。A.形式评审B.资格评审C.响应性评审D.施工方案合理性评审【正确答案】D100.下列关于建设工程材料设备采购合同的当事人的说法，不正确的是（）。A.永久工程的大型设备一般情况下由承包人采购B.建设工程材料设备采购合同的买受人即采购人，可以同时是发包人和承包人C.建设工程材料设备采购合同的买受人即采购人，可以是发包人，也可能是承包人D.采购合同的出卖人即供货人，可以是生产厂家，也可以是从事物资流转业务的供应商【正确答案】A二.多选题(共70题)1.根据合同法的规定，承诺必须具备的条件包括（）。A.必须由受要约人作出B.只能向要约人作出C.内容应当与要约的内容一致D.可以随时发出E.必须采取书面形式【正确答案】ABC2.下列属于材料采购合同条款内容的有（）。A.产品名称、商标、型号B.交（提）货地点、方式C.附随义务D.运输方式及到站、港和费用的负担责任E.结算方式及期限【正确答案】ABDE3.根据FIDIC施工合同条件的规定，关于争端裁决程序的表述中，正确的有（）。A.调解合同争议并做出决定B.召开听证会，充分听取各方的陈述，审阅证明材料C.解决争议的地点只可以在工地进行D.裁决委员会成员审阅各方提交的材料E.接到业主或承包商任何一方的请求后，裁决委员会确定会议的时间和地点【正确答案】ABDE4.下列关于美国建筑师学会（AIA）编制的系列标准合同文本的说法正确的有（）。A.施工合同通用条件（A201）是施工期间所涉及各类合同文件的基础B.A系列：雇主与施工承包商、CM承包商、供应商之间的合同，以及总承包商与分包商之间合同的文本C.B系列：雇主与建筑师之间合同的文本D.B系列：建筑师与专业咨询机构之间合同的文本E.D系列：建筑师行业的有关文件【正确答案】ABCE5.施工合同履行过程中，关于试车双方应履行的责任的表述中，正确的是（）。A.由于设计原因试车达不到验收要求，发包人应要求设计单位修改设计，承包人按修改后的设计重新安装B.由于设备制造原因试车达不到验收要求，由该设备采购一方负责重新购置或修理，承包人负责拆除或重新安装C.由于承包人施工原因试车达不到要求，承包人按工程师要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期给予顺延D.试车费用除已包括在合同价款之内或专用条款另有约定外，均由发包人承担E.工程师在试车合格后不在试车记录上签字，试车结束24h后，视为工程师已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工手续【正确答案】ABDE6.按照建设工程施工合同的规定，下列选项中属于发包人义务的有（）。A.提供施工场地B.现场勘查C.组织设计交底D.编制施工实施计划E.约定开工时间【正确答案】ACE7.某一般项目的评标委员会组成如下：招标人代表2人，建设行政监督部门代表2人，技术、经济方面专家4人。招标人直接指定的技术专家1人。下列关于此评标委员会人员组成的说法正确的有（）。A.不应该包括建设行政监督部门代表B.不应该包括招标人代表C.技术、经济方面的专家所占比例偏低D.招标人代表所占比例偏低E.招标人可以直接指定专家【正确答案】AC8.根据工程特点和现场条件划分合同包的工作范围时，主要应考虑的影响因素有（）。A.是否有毁约被驱逐的历史B.对工程总投资的影响C.施工内容的专业要求D.施工现场条件E.允许承接的施工工作范围是否符合招标工程要求【正确答案】BCD9.关于分包合同管理的说法，正确的有（）。A.签订施工合同后，承包商将某部分工程的施工任务交分包商完成，需经过业主同意B.业主应严格审查分包合同条款，保证分包合同与施工合同的一致性C.工程师直接发给分包商的指令，分包商必须立即执行D.承包商对分包商的施工负有监督、管理责任E.工程师对承包商和分包商施工产生的交叉干扰没有协调责任【正确答案】ADE10.FIDIC施工合同条件规定，由于无条件保函对承包商的风险较大，因此通用条件中明确规定了（）的情况下业主可以凭履约保函索赔，其他情况则按合同约定的违约责任条款对待。A.专用条款内约定的缺陷通知期满后仍未能解除承包商的保修义务时，承包商应延长履约保函有效期而未延长B.缺陷通知期内承包商接到业主修补缺陷通知后48d内未派人修补C.由于承包商的严重违约行为业主终止合同D.按照业主索赔或争议、仲裁等决定，承包商未向业主支付相应款项E.缺陷通知期内承包商接到业主修补缺陷通知后42d内未派人修补【正确答案】ACDE11.公开招标设置资格预审程序的目的是（）。A.选取中标人B.减少评标工作量C.优选最有实力的承包商参加投标D.迫使投标单位降低投标报价E.了解投标人准备实施招标项目的方案【正确答案】BC12.【真题】根据标准施工招标文件，下列文件中，属于投标文件的有（）。A.投标函B.投标函附录C.投标保函D.评标委员会书面要求澄清的问题E.投标人对评标委员会质疑的书面澄清【正确答案】AB13.【真题】施工企业从银行贷款，可作为质押担保的有()。A.汽车B.土地C.土地所有权D.支票E.可以转让的商标专用权【正确答案】ADE14.根据建设工程设计合同示范文本的规定，发包人的义务包括（）。A.为设计人派驻现场的工作人员提供方便条件B.负责组织设计成果鉴定C.负责审查各阶段设计文件D.对外商的设计资料的审查E.保护设计人的知识产权【正确答案】ABE15.在开标时，如果发现投标文件出现()等情况，应按无效投标文件处理。A.投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认B.没有按照招标文件要求提供投标保证金C.联合体投标未附联合体协议书D.明显不符合技术标准要求E.投标函未加盖投标人的企业公章【正确答案】ABCE16.对设计投标书进行评审时，主要考虑的因素有（）。A.设计方案优劣B.环境保护措施是否合理C.投资估算是否超过限额D.投标报价是否最低E.社会信誉是否良好【正确答案】ABCE17.下列关于设计施工总承包合同的说法错误的有（）。A.设计方案最优B.削弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查C.可以增加设计变更D.减少承包人的索赔E.可以缩短建设周期【正确答案】AC18.【真题】下列导致承包人索赔的情况中，工程师应批准补偿费用及利润的有()。A.延误发放施工图样B.延误移交施工现场C.施工中由于异常不利的气候条件造成的暂停施工D.施工中遇到有保护价值古迹的暂停施工E.依据工程师提供的错误数据导致的放线错误【正确答案】ABE19.【真题】根据FIDIC施工合同条件，承包人可以提出费用补偿的有（）。A.延误发放图样B.不可预见的外界条件C.其他承包商的干扰D.公共当局引起的延误E.异常不利的气候条件【正确答案】AB20.FIDIC施工合同条件规定，保证公正处理合同争议是争端裁决委员会成员最基本的义务，虽然当事人双方各提名l位成员，但他不能代表任何一方的单方利益，因此合同规定（）。A.在业主与承包商双方同意的任何时候，他们可以共同将事宜提交给争端裁决委员会，请他们提出意见B.业主与承包商任一方没有对方的同意，不得就任何事宜向争端裁决委员会征求建议C.裁决委员会或其中的任何成员不应从业主、承包商或工程师处单方获得任何经济利益或其他利益D.合同争议提交仲裁时，争端裁决委员会成员可被任命为仲裁人E.裁决委员会成员不得在业主、承包商或工程师处担任咨询顾问或其他职务【正确答案】ABCE21.【真题】根据标准施工合同，合同协议书中需要明确填写的内容有()。A.签约合同价B.合同工期C.双方义务D.质量标准E.项目经理人选【正确答案】ABDE22.要约人发出要约之后，欲使要约不生效，可以()。A.受要约人作出承诺之前，发出撤销通知B.发出撤回通知，并在要约到达之前到达受要约人C.受要约人作出承诺之前，送达撤销通知D.发出撤回通知，并与要约同时到达受要约人E.撤销通知与承诺同时作出【正确答案】BD23.根据施工合同，合同进度计划的主要作用有（）。A.监理人确认承包人逾期违约的依据B.监理人签认索赔付款证书的依据C.施工进度受到干扰后，监理人判定是否应顺延合同工期的依据D.承包人编制资金计划的基础E.监理人控制合同工程进度的依据【正确答案】CE24.根据合同法的规定，采用合同形式的不要式原则的理由有（）。A.合同本质对合同形式不作要求B.电子技术对合同形式的影响C.当事人对合同的形式不予重视D.国际公约要求不应对合同形式进行限制E.市场经济要求不应对合同形式进行限制【正确答案】ABDE25.在材料采购合同的交货检验中，属于物理试验方法的有（）。A.手触B.拉伸试验C.目测D.压缩试验E.金相试验【正确答案】BDE26.【真题】合同法规定，合同被撤销的法律后果有()。A.返还财产B.赔偿损失C.罚款D.记入不良信用名单E.对经办人进行行政处分【正确答案】AB27.材料采购方货款结算的支付方式包括（）。A.现金支付B.转账结算C.托收承付D.验单付款E.验货后付款【正确答案】ABC28.属于委托监理合同中，正常监理酬金的间接成本的是（）。A.业务培训费、图书资料购置费B.经营业务费，包括为招揽业务而支出的广告费等C.交通费、差旅费、办公设施费D.监理人员和监理辅助人员的工资，包括津贴、附加工资、奖金等E.管理人员、行政人员、后勤服务人员的工资【正确答案】ABCE29.按照建设工程质量管理条例规定，最低保修期限为2年的工程有（）。A.设备安装工程B.装修工程C.地基基础工程D.电气管道工程E.屋面防水工程【正确答案】ABD30.合同法律关系的主体是参加合同法律关系，享有相应权利，承担相应义务的当事人。下列主体中，可以作为合同法律关系主体的有()。A.政府机关B.法人的分支机构C.大学所属二级学院D.事业单位E.社会团体【正确答案】ABDE31.下列在施工过程发生的事件中，可以顺延工期的情况包括()。A.不可抗力事件的影响B.承包人采购的施工材料未按时交货C.施工许可证没有及时颁发D.不具备合同约定的开工条件E.工程师未按合同约定提供所需指令【正确答案】ACDE32.下列属于发包人违约或者是应当由发包人承担的风险有（）。A.不可抗力B.设计变更和工程量增加C.建设工程质量不合格D.发包人不能按专用条款的约定提供开工条件E.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8h【正确答案】ABDE33.【真题】某需要招标的施工项目，采用综合评分法评标，经评审，甲、乙两投标人的综合排名为第一、第二，评标报告中确定了甲乙为中标候选人，下列关于优先顺序确定中标人的说法中，正确的是（）。A.招标人应确定甲为中标人B.招标人可以在甲、乙两单位中任选一个中标人C.如果甲拒签合同，招标人可确定乙为中标人D.如果甲拒签合同，招标人应重新招标E.如果甲、乙都拒签合同，招标人可以选择其他投标人为中标人【正确答案】AC34.【真题】根据FIDIC土木工程施工分包合同条件，工程师对分包工程的管理职责有（）。A.批准分包工程部位B.审查分包商资质C.协商分包工程的施工D.检查分包工程使用的材料E.参与计量分包人完成的永久工程【正确答案】BD35.关于代理，以下各项表述中正确的是()。A.代理人和第三人串通，损害被代理人利益的，由代理人和第三人负连带责任B.无代理权、超越代理权或者代理权终止后的行为，在任何情况下，被代理人都不承担民事责任C.书面委托代理的委托书授权不明的，应由被代理人承担责任，代理人可不承担责任D.第三人知道行为人没有代理权，还与行为人实施民事行为给他人造成损害的，由第三人和行为人负连带责任E.被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的，由被代理人和代理人负连带责任【正确答案】ADE36.供货方的运输责任主要涉及()。A.产品质量缺陷B.包装责任C.逾期付款D.发运责任E.数量短缺责任【正确答案】BD37.【真题】根据建设工程委托监理合同(示范文本)，下列工作中属于监理人附加工作的有（）。A.两个承包人出现施工干扰后的协调工作B.因设计变更导致原定的监理期限到期后，需继续完成的监理工作C.委托人因承包人严重违约解除施工合同后，对承包人已完工程的工程量进行支付款项的确认D.应委托人要求，编制采用新工艺部分的质量标准和检验方法E.施工需要穿越公路时，应委托人的要求到交通管理部门办理中断道路交通的许可手续【正确答案】BCD38.为了便于工程师对合同履行进行有效的监督和管理，同时加强合同各方当事人之间的配合，承包商每个月都应向工程师提交进度报告，报告的内容应包括（）。A.若干份质量保证文件、材料的检验结果及证书B.工程所在地的法律、法规和雇佣劳务的惯做法C.表明制造和现场进展状况的照片D.说明承包商在现场的施工人员和各类施工设备数量E.与每项主要永久设备和材料制造有关的制造商名称、制造地点、进度百分比【正确答案】ACDE39.合同的书面形式包括（）等，这些可以有形地表现所载内容。A.合同书B.信件C.数据电文D.审批E.公证【正确答案】ABC40.某施工机械厂因经营需要分立为挖掘机制造厂及推土机制造厂两个法人企业。分立前由于3台挖掘机未能及时供货，买方欲追究违约责任，以下关于本案中违约责任承担的说法中，正确的有()。A.买方可要求推土机生产厂承担违约责任B.买方可要求推土机与挖掘机生产厂共同承担违约责任C.买方可要求挖掘机生产厂承担违约责任D.如果推土机与挖掘机生产厂对于该债务没有约定，则各自承担一半E.如果推土机与挖掘机生产厂对于该债务有约定，应按规定处理【正确答案】ABCE41.在建设工程施工合同履行过程中，应由发包人承担费用的有（）。A.邻近建筑物、构筑物的保护工作B.发包人委托承包人完成工程配套的设计C.承包人向发包人提供的施工现场办公和生活房屋及设施D.承包人按规定办理施工现场交通、环境保护有关手续E.对已竣工而未交付工程的损伤修复【正确答案】ABCD42.施工合同履行过程中，竣工验收分为（）类，视施工合同约定的工作范围而定。A.单项工程竣工验收B.单位工程竣工验收C.分部工程竣工验收D.分项工程竣工验收E.整体工程竣工验收【正确答案】DE43.下列可以作为抵押物的财产有（）。A.房屋B.机器C.耕地D.医院E.学校【正确答案】AB44.下列属于引起合同法律关系变更的事件有（）。A.战争B.业主违约C.洪水D.双方协商延长工期E.政策变化【正确答案】ACE45.甲、乙两公司签订了一份执行国家定价的购销合同，在乙公司逾期交货的情况下，依照合同法对迟延履行的规定，当交货时的价格浮动变化时，则该产品的结算价格（）。A.遇价格上涨时，按原价格执行B.遇价格上涨时，按新价格执行C.遇价格下降时，按新价格执行D.遏价格下降时，按原价格执行E.无论上涨或下降，仍按原定价格执行【正确答案】AC46.FIDIC施工合同条件规定，变更的设计工作应按合同中承包商负责设计的规定执行，主要包括（）。A.承包商应对该部分工程负责，并且该部分工程完工后应适合于合同中规定的工程的预期目的B.承包商应按照合同中说明的程序向工程师提交该部分工程的承包商的文件C.在开始竣工检验之前，承包商应按照相关规范规定向工程师提交竣工文件以及操作和维修手册D.承包商的文件必须符合相关规范和图纸的要求E.承包商的文件必须符合工程师的要求【正确答案】ABCD