监理工程师《建设工程合同管理》考试试题押题卷含答案（第100版）

监理工程师建设工程合同管理考试试题押题卷含答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.FIDIC土木工程施工分包合同条件规定，承包商可以采用（）的方式与分包商签订分包合同。A.邀请招标或议标B.邀请招标或直接指定C.公开招标或邀请招标D.公开招标或议标【正确答案】A2.FIDIC施工合同条件中，对有经验的承包商在()前不能合理预见到的风险，归业主承担。A.合同签字日B.基准日C.下达开工令D.风险事件发生日【正确答案】C3.价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定，以（）的价格为准，因此应在合同调价条款中予以明确。A.投标截止日B.签订合同日C.基准日D.竣工日【正确答案】C4.采用FIDIC施工合同条件的建设工程合同，用以衡量承包商是否按合同要求的期限履行其施工义务的标准是（）。A.竣工日期B.施工期C.合同工期D.合同有效期【正确答案】C5.执行政府指导价的合同，合同当事人一方未在交付期限内交付合同标的时，依据合同法的规定，遇价格下降时，应执行()。A.原价格B.新价格C.原价格和新价格的平均价D.市场价格【正确答案】B6.担保是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人专利的法律制度。担保活动应当遵循（）的原则。A.平等、自愿、公平、公正B.平等、公开、公平、公正C.平等、公开、公平、诚实信用D.平等、自愿、公平、诚实信用【正确答案】D7.依据招标投标法，可不进行招标的项目是（）。A.救灾工程项目B.外国政府贷款项目C.国家融资项目D.大型基础设施项目【正确答案】A8.【真题】关于设计招标内容的说法，正确的是（）A.设计招标无法提出具体的工作量B.设计招标无法要求完成的时间C.设计招标无法限定工作范围D.设计招标无法提出技术指标【正确答案】A9.招标人在填写预审文件发售时间时应不少于()的要求，售价应当合理，不得以盈利为目的。A.5日B.5个工作日C.7日D.7个工作日【正确答案】B10.勘察过程中发生变更，办理变更手续后，发包人应按（）支付勘察费。A.约定的工作量B.实际发生的工作量C.估量的工作量D.全部工作量【正确答案】B11.FIDIC编制的合同文本调整的条款更偏重于（）对施工过程中的控制。A.雇主B.承包商C.监理人D.工程师【正确答案】A12.对潜在投标人进行（）的目的是考察企业的总体能力是否具备完成招标工作所要求的条件。A.现场考察B.资格预审C.发布招标公告D.解答投标人的质疑【正确答案】B13.【真题】关于合同鉴证的说法，正确的是()。A.经过鉴证的合同，在诉讼中不需要进行质证B.法律规定强制实施合同鉴证C.合同鉴证的效力不限于我国国内D.合同鉴证由工商行政管理机关作出【正确答案】D14.合同法律关系的主体是指A.合同法律关系中当事人的权利和义务B.合同法律关系的当事人C.合同权利义务所共同指向的“事”或“物”D.国家颁布的法律、法规【正确答案】B15.合同当事人对合同所约定的权利、义务发生争议，不能达成和解协议时，在经济合同管理机关或有关机关、团体等的主持下，通过对当事人进行说服教育，促使双方互相做出适当的让步，平息争端，自愿达成协议，以求解决经济合同纠纷的方法是（）。A.调解B.和解C.诉讼D.仲裁【正确答案】A16.建设工程中涉及的代理主要是（）。A.法定代理B.指定代理C.转代理D.委托代理【正确答案】D17.【真题】标准资格预审文件组成文件中，适合于公开招标，具有代替招标公告功能的文件是（）。A.资格预审公告B.申请人须知C.资格审查方法和办法D.资格预审申请文件【正确答案】A18.某招标人2011年4月1日向中标人发出了中标通知书。根据相关法律规定，招标人和投标人应在（）前按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。A.2011年4月15日B.2011年5月1日C.2011年5月15日D.2011年6月1日【正确答案】B19.施工合同履行过程中，竣工后的试车组织和试车工作由（）负责。A.承包人B.发包人C.工程师D.承包人和发包人共同【正确答案】B20.工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人强行使用的，由此发生的质量问题由（）承担责任。A.发包人B.承包人C.监理工程师D.监理单位负责人【正确答案】A21.【真题】根据设计施工总承包合同，关于工程分包的说法，正确的是（）。A.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人B.承包人经发包人批准，可将设计任务主体工作分包给有资质的合格主体C.发包人同意分包的工作，由发包人和系包人共同承担责任D.分包人的资格能力应由发包人审核【正确答案】A22.FIDIC施工合同条件规定，通用条件内针对预付款金额不少于合同价（）的情况，规定了管理程序。A.8B.15C.17D.22【正确答案】D23.关于不要式合同的成立的说法中，不正确的是（）。A.在一般情况下，要约生效的地点为合同成立的地点B.采用数据电文形式订立合同的，收件人的任意营业地均可为合同成立的地点C.当事人对合同成立的地点可以另行约定D.如果法律法规、当事人对合同的形式、程序没有特殊的要求，则承诺生效时合同成立【正确答案】B24.如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由()承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由()承担。A.承包人，承包人B.发包人，发包人C.承包人，发包人D.发包人，承包人【正确答案】D25.下列关于设汁阶段特点的说法中，厂确的是()。A.发计劳动投入量与设计产品质量呈正相关关系B.设计劳动投入量与设计产品质量呈负相关关系C.设计阶段是决定建设工程价值和使用价值的主要阶段D.设计阶段的协调都是不同专业之间的横向协调【正确答案】C26.合同生效应当具备的条件不包括()。A.当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力B.意思表示真实C.不违反法律或者社会公共利益D.必须采用一定的合同形式【正确答案】D27.FIDIC施工合同条件规定，所签合同内注明的完成全部工程的时间，加上合同履行过程中因非承包商应负责原因导致变更和索赔事件发生后，经工程师批准顺延工期之和称为（）。A.缺陷通知期B.合同工期C.合同有效期D.施工期【正确答案】B28.风险型CM合同采用()的计价方式。A.固定总价B.可调总价C.单价合同D.成本加酬金【正确答案】D29.按照建设工程监理合同规定，执行监理业务过程中()不违反监理人员应遵守的职业道德。A.向其他人泄露委托人申明的秘密B.从承包方获取提前工期奖金C.帮助承包人完善施工组织设计D.鼓动承包人就发包人的违约行为索赔【正确答案】C30.以下不属于综合评估法初步评审内容的是（）。A.形式评审B.资格评审C.响应性评审D.项目管理机构评审【正确答案】D31.缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因是()。A.当事人有损失B.当事人有过错C.合同尚未成立D.过错与损失之间的因果关系【正确答案】C32.债权人按照合同约定占有对方的财产，当债务人不能按照合同约定期限履行债务时，债权人有权依照法律规定享有处置该财产并得到优先受偿的权利称为（）。A.抵押B.留置C.质押D.保证【正确答案】B33.下列不属于承包人为分包工程施工需提供协助条件的是（）。A.施工图纸B.施工场地C.施工进度计划D.分包人使用的临时设施和施工机械【正确答案】C34.【真题】关于合同效力的说法，正确的是（）。A.合同无效但仲裁条款可以有效B.当事人不能通过约定让合同生效C.当事人的意思表示是否真实不影响合同效力D.当事人的民事权利能力对合同效力无影响【正确答案】A35.总临理上程帅是工程临理的()主体。A.决策B.权力C.利益D.行为【正确答案】B36.下列解决建设工程合同争议方式，具有强制执行法律效力的是（）。A.和解B.调解C.行政复议D.仲裁【正确答案】D37.根据招标投标法实施条例，关于工程建设项目招标标底的设置和作用，下列说法正确的是（）。A.标底只能作为评标的参考B.标底应当在招标文件中明确规定并事先公布C.应当把投标报价是否接近标底作为中标条件D.评标基准价的设置应当以标底上下浮动一定幅度为依据【正确答案】A38.2013年2月18日，发包人与设计人签订合同价为100万元的工程设计合同，定金为合同价的20%。发包人于2013年2月25日支付20万元定金，设计人于2013年2月26日收到20万元定金。合同约定交付日期为2013年4月13日，设计人于2013年4月15日交付设计资料，则设计单位实际应该收取的设计费为（）万元。A.100B.99.9C.99.8D.99.6【正确答案】A39.下列各项中，符合代理特征的是（）。A.代理人在特定情形下可以超越代理权限范围实施代理行为B.代理人以自己的名义实施代理行为C.代理行为的民事责任由代理人承担D.代理人在授权范围内独立地表现自己的意愿【正确答案】D40.施工图设计完成后，（）应将施工图报送建设行政主管部门，由建设行政主管部门委托的审查机构进行结构安全和强制性标准、规范执行情况等内容的审查。A.发包人B.承包人C.设计单位D.工程师【正确答案】A41.施工项目的投标担保应当在投标时提供，担保方式可以是由投标人提供一定数额的保证金，也可以提供第三人的信用担保(保证)，一般是由（）向招标人出具投标保函或者投标保证书。A.银行或者担保公司B.银行或者投标人C.担保公司或者投标人D.银行或者监理单位【正确答案】A42.【真题】监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行签订抵押合同，该抵押合同的生效日期为（）之日。A.当事人签字B.抵押物登记C.转移产权证D.转移房屋占有【正确答案】A43.下列关于代理的叙述中，不正确的是（）。A.代理的民事责任由被代理人承担B.代理人以自己的名义实施代理行为C.被代理人应承担代理人不当代理行为的民事责任D.代理人有权自行解决他如何向第三人做出意思表示【正确答案】B44.监理人需要调换监理机构的总监理工程师人选时()。A.通知委托人后即可调换B.无需通知委托人即可调换C.取得委托人同意后才能调换D.合同签订后不允许再调换总监人选【正确答案】C45.【真题】根据标准施工合同，监理人征得发包人同意后，应在开工日期()天前向承包人发出开工通知。A.7B.14C.21D.28【正确答案】A46.工程师直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人确认后实施，但该错误指令导致分包工程返工，为此分包人向承包人提出费用索赔，承包人()。A.以不属于自己的原因拒绝索赔要求B.认为要求合理，先行支付后再向业主索赔C.不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D.不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告【正确答案】C47.施工过程中，因承包人的原因施工进度滞后于计划进度，承包人按照工程师的要求修改了进度计划并提出了相应措施，经工程师确认后执行。但执行中由于措施有问题导致损失，此损失应由()负责。A.承包人B.发包人C.工程师D.设计人【正确答案】A48.【真题】根据标准施工合同，承包人向监理人递索赔意向通知书的时效是（）天。A.7B.14C.28D.30【正确答案】C49.公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为（）。A.是否进行资格预审B.是否组织现场考察C.是否解答投标单位的质疑D.是否公开开标【正确答案】A50.FIDIC施工合同条件规定，工程通过竣工检验达到了合同规定的“基本竣工”要求后，承包商在他认为可以完成移交工作前14d以书面形式向工程师申请颁发接收证书。其基本竣工是指（）。A.能够按照预定目的交给业主占用或使用B.完成了扫尾、清理施工现场的工作C.完成了不影响工程使用的某些次要部位的缺陷修复工作D.主体工程完成【正确答案】A51.【真题】根据标准施工合同，关于预付款担保方式及生效的说法，正确的是（）。A.采用无条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效B.采用有条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效C.采用无条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效D.采用有条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效【正确答案】A52.关于招标阶段解答投标人质疑的说法中，不正确的是（）。A.投标人研究招标文件和现场考察后会以书面形式提出某些质疑问题，招标人应及时给予书面解答B.如果书面解答的问题与招标文件中的规定不一致，以函件的解答为准C.招标人对任何一位投标人所提问题的回答，必须发送给每一位投标人保证招标的公开和公平，且必须说明问题的来源D.招标人对任何一位投标人所提问题的回答，必须发送给每一位投标人保证招标的公开和公平，但不必说明问题的来源【正确答案】C53.如果合同当事人对合同的可变更或可撤销发生争议，只有（）有权变更或者撤销合同。A.当地公安机关B.本级人民检察院C.县级以上人民政府D.人民法院或者仲裁机构【正确答案】D54.开标时，若投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金或者投标保函，则应（）。A.在详评阶段予以淘汰B.在初评阶段予以淘汰C.返回投标人要求其修改后再进入评标D.作为无效投标，不再进入评标【正确答案】D55.下列关于资格预审和资格后审的说法，正确的是（）。A.资格预审与资格后审可以同时使用B.公开招标的项目，实行资格后审C.邀请招标的项目，实行资格后审D.资格预审与资格后审的审查内容略有差别【正确答案】C56.设计合同明确约定解决合同争议的最终方式是（）。A.和解B.调解C.和解或诉讼D.仲裁或诉讼【正确答案】D57.【真题】工程师审查承包人的施工组织设计和进度计划时，未能指出单项工程的施工方案中存在的缺陷，承包人按计划进行该部分工程的施工，工程师因施工方案中存在重大安全隐患，发出暂停施工的指示。承包人因暂停施工受到损失提出索赔。认为工程师应承担连带责任。该事件索赔的处理方式应为（）。A.承包人承担工期和费用的损失B.延长合同工期，费用不予补偿C.工期不予顺延，给予相应的费用补偿D.延长合同工期并给予相应的费用补偿【正确答案】A58.【真题】根据FIDIC施工合同条件，同时在现场施工的两个承包商出现施工干扰时，工程师有权发布调整其中某一承包商原定施工作业顺序的指令，工程师发布该指令的依据是（）的规定。A.施工合同中关于进度控制条款B.施工合同中关于变更条款C.工程师与业主订立的服务合同中工程师权力条款D.工程师与业主订立的服务合同中工程师责任条款【正确答案】B59.设计合同中，判定设计人是否延误完成设计任务的期限是指（）。A.从订立合同之日起，至交付全部设计文件之日止B.从订立合同之日起，至完成全部变更设计文件之日止C.从设计人接到发包人支付定金之日起，至交付全部设计文件之日止D.从设计人接到发包人支付定金之日起，至完成全部变更设计文件之日止【正确答案】C60.在施工过程中，如果承包人提出要求使用专利技术及特殊工艺，经工程师批准后，应由（）。A.承包人办理申报手续，发包人承担费用B.承包人办理申报手续，承包人承担费用C.发包人办理申报手续，承包人承担费用D.发包人办理申报手续，发包人承担费用【正确答案】B61.【真题】根据FIDIC施工合同条件，履约保函担保承包商按合同约定履行义务的期限为()。A.从签订合同日起，至颁发工程接收证书日止B.从签订合同日起，至颁发履约证书日止C.从工程开工日起，至颁发工程接收证书日止D.从工程开工日起，至颁发履约证书日止【正确答案】B62.在设计施工总承包合同模式下，关于合同当事人的说法错误的是（）。A.发包人对工程项目的实施负责投资支付和项目建设有关重大事项的决定B.承包人按合同约定承担完成工程项目的设计、招标、采购、施工、试运行和缺陷责任期的质量缺陷修复责任C.承包人可以是独立的承包人，也可以是联合体D.承包人为联合体的，在履行过程中，承包人可以改变联合体的组成修改联合体协议【正确答案】D63.招标人最迟应当在书面合同签订后（）日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。A.3B.4C.5D.6【正确答案】C64.按照建设工程设计合同(示范文本)的规定，订立设计合同时，发包人委托任务的工作范围不包括（）。A.设计深度要求B.建筑物的合理使用年限设计要求C.施工组织要求D.设计人配合施工工作的要求【正确答案】C65.施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照()处理。A.增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延B.增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延C.增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延D.增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延【正确答案】C66.法律关系主体有意识的、能够引起法律关系发生变更和消灭的活动称为（）。A.行为B.物C.事件D.智力成果【正确答案】A67.无权代理是指行为人没有代理权而以他人名义进行的民事、经济活动。无权代理不包括以下（）。A.没有代理权而为的代理行为B.超越代理权而为的代理行为C.在代理人授权范围内的代理D.代理权终止后的代理行为【正确答案】C68.设计合同中约定的费用为估算设计费，需按批准的（）核算设计费。A.初步设计概算B.投资估算C.施工图预算D.扩大的初步设计概算【正确答案】A69.通过资格预审详细审查的申请人数量不足（）个的，招标人应分析具体原因，根据实际情况重新组织资格预审或不再组织资格预审而直接招标。A.2B.3C.4D.5【正确答案】B70.施工合同示范文本通用条款规定，因不可抗力发生的费用由()承担。A.发包人B.承包商C.发包人和承包商共同D.发包人和承包商分别【正确答案】D71.【真题】关于定标的说法，正确的是（）。A.确定中标人的权利归评标委员会B.招标人在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人C.招标人可以根据自己的意愿确定中标人D.中标通知书发出后，招标人有权拒绝订立合同【正确答案】B72.施工预付款担保都是采用由（）的方式提供。A.银行出具保函B.担保公司出具保函C.银行以现金D.担保公司以现金【正确答案】A73.下列关于代理的表述，错误的是（）。A.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效B.无权代理在被代理人追认前，相对人可以撒销C.无权代理的法律后果由被代理人承担D.代理人只能在代理权限内实施代理行为【正确答案】C74.在调价公式中，各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周期最后一天的前（）天的各可调因子的价格指数。A.14B.28C.42D.56【正确答案】C75.某建设工程物资采购合同，采购方向供货方交付定金4万元。由于供货方违约不能全部交货，按合同约定计算的违约金为10万元，则采购方有权要求供货方支付()承担违约责任。A.4万元B.8万元C.10万元D.14万元【正确答案】C76.依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向监理人递交（）。A.现场同期记录B.索赔意向通知C.索赔报告D.索赔证据【正确答案】B77.某施工合同约定钢材由发包商供应，当钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收，供应商就把钢材卸货于施工现场，在使用前发现钢材数量不足，则损失由（）承担。A.承包人B.发包人C.监理单位D.钢材供应商【正确答案】B78.FIDIC施工合同条件规定，预付款的数额由承包商在（）内确认。A.合同协议书B.规范C.投标书D.中标书【正确答案】C79.施工合同履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中，应由承包人承担的是（）。A.工程本身的损害B.工程所需清理费用C.承包人的施工机械损坏D.因工程损害导致的第三方财产损失【正确答案】C80.下列不能作为保证人的团体是()。A.私营公司B.国有公司C.法人D.学校【正确答案】D81.施工合同履行过程中，中间竣工工程的范围和竣工时间，由（）在专用条款内约定。A.监理人B.发包人C.承包人D.发包人和承包人共同【正确答案】D82.合同法律关系的主体不包括()。A.自然人B.法人C.智力成果D.其他组织【正确答案】C83.根据违约责任的规定，材料采购合同供货方的违约责任不包括（）。A.未能按合同约定交付货物B.产品的质量缺陷C.货物交接地点错误的责任D.供货方的运输责任【正确答案】C84.我国在建设领域推行项目法人负责制、工程监理制、招标投标制和合同管理制，在这些改革制度中，核心内容是()。A.招标投标制B.合同管理制C.工程监理制D.项目法人负责制【正确答案】B85.某工程招标工期20个月，投标工期每提前一个月，可以给招标人带来10万元的收益。其中某一投标人的投标报价1000万元，工期18个月，如果只考虑工期因素，则采用经评审的最低投标价法评标时，其评标价为（）万元。A.1020B.980C.1000D.1010【正确答案】B86.【真题】关于法律事实的说法，正确的是（）。A.法律事实不包括事件B.罢工属于法律事实中的行为C.法院判决不属于法律事实中的行为D.合同当事人违约属于法律事实中的行为【正确答案】D87.人民法院应当在受理撤销裁决申请之日起（）个月内做出撤销裁决或者驳回申请的裁定。A.2B.3C.4D.6【正确答案】A88.交货质量检验中，质量验收的方法不包括（）。A.经验鉴别法B.化学试验法C.物理试验法D.生物试验法【正确答案】D89.依据合同法，下列关于后履行抗辩权应满足的条件，说法错误的是（）。A.应当先履行的合同当事人以履行债务B.合同中约定了履行顺序C.应当先履行的对价给付是可能履行的义务D.由同一双务合同产生互负的对价给付债务【正确答案】A90.当事人履行合同时发现部分货物的价款没有约定，而且双方又未能达成补充协议，依据合同法，应按（）的市场价格履行。A.订立合同时订立地B.履行合同时履行地C.履行合同时订立地D.订立合同时履行地【正确答案】D91.招标代理行为属于（）。A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.复代理【正确答案】A92.FIDIC施工合同条件规定，成为争端裁决委员会成员应具有的条件不包括（）。A.在合同的解释方面有经验B.对承包合同的履行有经验C.能流利地使用合同中规定的交流语言D.在仲裁方面有高的声望【正确答案】D93.关于格式条款理解争议的表述中，不正确的是（）。A.对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常的理解予以解释B.在格式条款与非格式条款不一致时，应当采用非格式条款C.对格式条款有两种以上解释的，应当做出有利于提供格式条款的一方的解释D.对格式条款有两种以上解释的，应当做出不利于提供格式条款的一方的解释【正确答案】C94.资格预审和资格后审不同时使用，资格后审适用于（）。A.技术难度较大B.投标人数量多C.标准化项目D.公开招标【正确答案】C95.根据FIDIC施工合同条件，施工合同的有效期为自合同订立之日起至（）之日止。A.竣工移交B.工程师签发工程接收证书C.工程师颁发履约证书D.结清单生效【正确答案】D96.【真题】在设计文件中要求采用新技术、新工艺施工的工程项目，为了合理分担风险，施工合同中约定的计价方式应为（）。A.固定价格B.可调价格C.综合单价D.成本加酬金【正确答案】D97.FIDIC施工合同条件规定，如果工程或某区段未能通过竣工检验，承包商对缺陷进行修复和改正后，()。A.在相同条件下重复进行此类未通过的试验和对任何相关工作的竣工检验B.在降低条件下重复进行此类未通过的试验和对任何相关工作的竣工检验C.在增加条件下重复进行此类未通过的试验和对任何相关工作的竣工检验D.直接通过竣工检验【正确答案】A98.在建设工程项目设备材料采购招标中，采用最低投标价法需要考虑的因素是（）。A.售后服务B.运输费用C.付款条件D.设备性能【正确答案】B99.【真题】根据项目NEC工程施工合同，关于合同履行管理的说法，正确的是（）。A.合同争议首先提交给当事人共同选定的“评判人”B.施工过程中发生的有关事项由工程师和承包商协商确定C.工程师应对合同争议作出决定D.工程师的职责不仅仅限于工程实施的质量管理【正确答案】A100.由于设计错误导致工程质量事故，在发包人不解除合同的情况下，设计人应承担的违约责任除了负责提出补救措施外，（）。A.不再承担其他赔偿责任B.还应返还设计合同规定的定金C.还应免收直接损失部分的设计费D.还应双倍返还设计合同规定的定金【正确答案】C二.多选题(共70题)1.依据建设工程设计合同(示范文本)，订立民用建筑设计合同时，双方通过协商，应根据工程项目的特点，在相应条款内明确委托任务的工作范围，具体内容有（）。A.设计人配合勘察工作的要求B.建筑物的合理使用年限设计要求C.委托的设计内容D.设计深度要求E.设计人配合施工工作的要求【正确答案】BCDE2.【真题】根据标准设计施工总承包招标文件中的合同条款及格式，关于竣工验收及竣工后试验的说法，正确的有（）。A.承包人应在竣工试验通过后按合同约定进行工程设备试运行B.承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人C.工程验收合格后，发包人直接向承包人签发工程接收证书D.竣工后试验通常在缺陷责任期内工程安全稳定运行一段时间后进行E.工程接收证书中注明的实际竣工日期以验收合格的日期为准【正确答案】ABD3.承诺期限的确定，有()几种方法。A.要约中规定承诺期限B.要约中未规定、由仲裁人确定C.要约中未规定、以对话方式承诺的、即时承诺D.要约中未规定、以对话方式承诺的、在合理期限内作出E.要约中未规定，以非对话方式作出的承诺应在合理期限内到达【正确答案】ACE4.【真题】关于建设工程材料设备采购合同特点的说法，正确的是（）。A.采购人可以是发包人，也可以是承包人B.可以不转移材料设备的所有权C.供货人只能是生产厂家D.不同合同内容繁简程度差异较大E.合同履行与施工进度密切相关【正确答案】ADE5.根据建设工程施工合同(示范文本)通用条款的规定，因不可抗力事件导致的费用及延误的工期，处理方法有()。A.延误的工期相应顺延B.承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担C.工程所需清理、修复费用，由承包人承担D.承发包双方人员的伤亡损失，分别由各自负责E.停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担【正确答案】ABDE6.“建筑工程一切险”承担保险责任的范围包括（）。A.水泥存在质量问题引起更换的费用B.由于风暴造成工程所有人使用的部分工程C.由于地面下沉引起基础部分的损失D.发生火灾后的修复费用E.发生地震后的修复费用【正确答案】CDE7.根据合同法的规定，采用合同形式的不要式原则的理由有（）。A.合同本质对合同形式不作要求B.电子技术对合同形式的影响C.当事人对合同的形式不予重视D.国际公约要求不应对合同形式进行限制E.市场经济要求不应对合同形式进行限制【正确答案】ABDE8.下列关于施工合同中明确保险责任的说法正确的有（）。A.当施工采用平行发包的方式，一般由承包人投保B.保险单必须与专用合同条款约定的条件一致C.承包人在通知监理人的前提下就可以变动保险合同条款D.承包人负责投保时要承担办理保险的费用E.施工合同各方要以各自的名义投保【正确答案】BD9.工程设计合同签订后，设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动，应遵循的原则包括（）。A.在原定设计范围内的内容，经发包人同意，设计人可以进行必要的修改和调整补充B.设计人进行设计交底时，监理人提出的设计变更要求，经过设计人进行修改后即可交付施工C.经过批准的设计文件需要修改，发包人先报经原审批机关批准，再委托原设计人修改D.经过修改的设计文件，发包人应重新向设计管理部门报批E.施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计【正确答案】ACD10.根据招标投标法的规定，招标组织形式包括（）。A.议标B.邀请招标C.公开招标D.自行招标E.委托招标【正确答案】DE11.合同法律关系客体，是指参加合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象。合同法律关系的客体主要包括（）。A.物B.行为C.权利D.义务E.智力成果【正确答案】ABE12.【真题】建设单位以无资金为由拖欠施工单位工程款，而建设单位在其他单位有已到期的债权却不积极行使，施工单位（）。A.可以行使代位权B.可以行使撤销权C.可以建设单位名义行使权利D.可以自己的名义行使权利E.只能对建设单位行使权利【正确答案】AD13.虽然投标书的设计方案各异需要评审的内容很多，但大致可以归纳为（）。A.设计方案的优劣B.投入、产出经济效益比较C.设计进度快慢D.设计资历和社会信誉E.设计质量【正确答案】ABCD14.【真题】关于合同生效的说法，正确的有（）。A.口头合同自受要约人承诺时生效B.书面合同自当事人双方签字时生效C.书面合同自当事人双方盖章时生效D.书面合同不能通过合同的履行生效E.办理批准手续不会对合同生效产生影响.【正确答案】ABC15.建筑工程一切险加保了第三者责任险，下列事件中保险公司应承担赔偿责任的有（）。A.工地内第三者对工程造成的损害B.与工程直接相关的意外事故引起工地内第三者伤亡C.与工程直接相关的意外事故引起工地邻近区域的第三者人身伤亡D.工地外第三者对工程造成的损害E.承包商基础土方开挖破坏了图纸上未标明的市政供水管道造成的损害【正确答案】BC16.工程师核查后初步确定应予以补偿的额度往往与承包人的索赔报告中要求的额度不一致，甚至差额较大，主要原因大多为（），因此双方应就索赔的处理进行协商。A.索赔计算的依据分歧较大B.索赔证据不充分C.对承担事件损害责任的界限划分不一致D.补偿的额度随时间的增长而增长E.索赔计算的方法分歧较大【正确答案】ABCE17.某项目施工过程中，由于空中飞行物坠落给施工造成损失，（）应当由发包方承担。A.发包方人员伤亡损失B.承包方人员损失C.承包方施工设备损坏的损失D.工程修复损失E.运至施工场地安装工程设备损失【正确答案】ADE18.合同的书面形式包括（）等，这些可以有形地表现所载内容。A.合同书B.信件C.数据电文D.审批E.公证【正确答案】ABC19.根据建设工程设计合同(示范文本)的规定，初步设计阶段设计人编制的初步设计文件包括（）。A.编制说明与概算B.工艺流程试验研究C.参加初步设计审查会议D.特殊设备的研制E.修正初步设计【正确答案】ACE20.【真题】关于代理的说法，正确的有（）。A.项目经理是施工企业的代理人B.项目总监理工程师是监理单位的代理人C.项目总监理工程师是建设单位的代理人D.如果授权范围不明确，应由代理人向第三人承担民事责任E.如果授权范围不明确，应由被代理人与代理人承担连带责任【正确答案】ABE21.关于要约撤销的叙述中，正确的有（）。A.要约可以撤销，撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人B.要约人确定承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销的，则该要约不得撤销C.受要约人有理由认为要约是不可撤销，并已经为履行合同做了准备工作的，该要约不可撤销D.要约的撤销是一种特殊的情况，但可以在受要约人发出承诺通知之后到达受要约人E.要约撤销，是要约在发生法律效力之后，要约人欲使其丧失法律效力而取消该项要约的意思表示【正确答案】ABCE22.非企业法人包括（）。A.行政法人B.附属性医院C.社会团体法人D.事业单位法人E.地方各级人民政府的职能部门【正确答案】ACD23.属于委托监理合同正常监理酬金中直接成本的有（）。A.经营业务费B.交通费、差旅费、办公设施费C.监理人员和监理辅助人员的王资，包括津贴、附加工资、奖金等D.用于该项工程监理人员的其他专项开支，包括差旅费、补助费等E.监理期间使用与监理工作相关的计算机和其他检测仪器、设备的摊销费用【正确答案】CDE24.资格审查委员会向招标人提交的书面资格审查报告的内容包括（）。A.基本情况和数据表B.标底C.资格审查委员会名单D.澄清、说明、补正事项纪要E.评分比较一览表的排序【正确答案】ACDE25.大批量采购钢筋的供货合同，在交货质量检验的条款内应当约定（）等内容。A.质量应达到的标准B.抽样检查的抽样方法C.制造方法D.检测单位E.提出质量异议的时间【正确答案】ABDE26.施工合同履行过程中，工程竣工报告应经（）审核签字。A.项目经理B.施工单位有关负责人C.总监理工程师D.监理单位有关负责人E.勘察设计单位有关设计人【正确答案】AB27.下列属于投标人须知中正文部分的有（）。A.总则B.附表格式C.投标文件D.投标E.开标【正确答案】ACDE28.要约应当具备的条件有（）。A.内容具体确定B.只能向不特定的多数人发出C.必须在合理期限内发出D.必须附期限E.表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束【正确答案】AE29.依据招标投标法，招标方式包括（）。A.公开招标B.议标C.自行招标D.邀请招标E.委托招标【正确答案】AD30.下列属于标准施工招标文件中应不加修改引用的是()。A.标准施工招标文件投标人须知B.标准施工招标文件投标人须知前附表C.标准施工招标文件评标办法D.标准施工招标文件评标办法前附表E.标准施工招标文件通用合同条款【正确答案】ACE31.FIDIC施工合同条件规定，施工质量管理中，承包商对施工中涉及的（）的资料应有充分的了解。A.现场的现状和性质B.水文和气候条件C.为实施和完成工程及修复工程缺陷约定的工作范围和性质D.工程所在地的法律、法规和雇佣劳务的习惯做法E.资料提供的岩土条件【正确答案】ABCD32.建设工程项目设备材料采购招标，下列选项中，综合评标法需要考虑的因素有()。A.零配件B.交货期C.付款条件D.寿命残值E.运输费用【正确答案】ABCE33.合同的形式中，除口头和书面形式以外的其他形式包括（）。A.电报、电传B.公证C.登记D.审批E.数据电文【正确答案】BCD34.依据FIDIC施工合同条件，下列有关争端裁决委员会的说法中，正确的有()。A.业主与承包商各提名1位专家作为争端裁决委员会成员B.争端裁决委员会成员的报酬由双方平均分担C.业主和承包商可单方面向争端裁决委员会征求建议D.业主或承包商提名的争端裁决委员会成员应各自从本单位获得报酬E.争端裁决委员会成员可在业主或承包商的项目部担任技术顾问【正确答案】AB35.建设工程委托监理合同中，正常的监理酬金的构成，是监理单位在工程项目监理中所需的全部成本，再加上合理的利润和税金。具体应包括（）。A.直接成本B.间接成本C.增加监理工作时间的补偿酬金D.额外监理工作的酬金E.增加监理工作内容的补偿酬金【正确答案】AB36.【真题】根据FIDIC施工合同条件，承包人可以提出费用补偿的有（）。A.延误发放图样B.不可预见的外界条件C.其他承包商的干扰D.公共当局引起的延误E.异常不利的气候条件【正确答案】AB37.合同履行的原则包括（）。A.保守秘密原则B.全面履行的原则C.诚实信用原则D.禁止反悔原则E.等价有偿原则【正确答案】BC38.【真题】根据标准设计施工总承包合同，承包人建议书应包括的内容有()。A.工程设计方案B.工程施工方案C.工程分包方案D.工程报价清单E.工程质量标准【正确答案】AC39.下列对可更正的错误表述正确的有（）。A.若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价B.若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准C.如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝D.对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以授受E.对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会不可以授受【正确答案】ABCD40.下列关于设计施工总承包合同的说法正确的是（）。A.设计方案最优B.削弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查C.可以减少设计变更D.减少承包人的索赔E.建设周期长【正确答案】BCD41.FIDIC施工合同条件规定，工程变更管理可以调整合同工作单价的原则中，当（）时，允许对此项工作规定的费率或价格加以调整。A.由此工程量的变更直接造成的该项工作每单位工程量费用的变动超过1B.此项工作实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于1C.工程量的变更与对该项工作规定的具体费率的乘积超过了接受的合同款额的0.01D.此项工作实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于10E.工程量的变更与对该项工作规定的具体费率的乘积超过了接受的合同款额的0.1【正确答案】ACD42.建筑工程一切险的保险人对（）造成的损失和费用负责赔偿。A.地震、海啸、雷电B.飓风、台风、龙卷风C.风暴、暴雨、洪水D.火灾和爆炸E.可预料的以及被保险人可以法控制的物质损失或人身伤亡【正确答案】ABCD43.按合同是否要求在当事人意思表示一致的基础上，交付标的物或者其他给付义务为标准，可将合同划分为（）。A.诺成合同B.实践合同C.要式合同D.不要式合同E.计划合同【正确答案】AB44.材料设备采购招标中，下列关于划分合同包时应主要考虑的因素的说法中，正确的是（）。A.有利于投标竞争B.工程进度与供货时间关系C.资金计划D.人员配备E.市场供应情况【正确答案】ABCE45.【真题】建设工程施工招标初步评审过程中，应判定为废标的情形有()。A.投标文件中大写金额与小写金额不一致的B.投标文件中总价金额与单价金额不一致的C.不同投标人的投标文件异常一致的D.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出的E.不按评标委员会要求澄清，说明或补正投标文件偏差的【正确答案】CDE46.对于施工中发生的不可抗力，施工合同示范文本规定发包人应承担的损失包括（）。A.工程所需清理费B.由承包人负责采购，运至施工场地用于施工材料的损失C.工程本身的损害D.承包方造成的人员伤亡损失E.承包人施工机械的停工损失【正确答案】ABC47.对于工程分包，叙述正确的有()。A.发包人向分包人支付各种工程款项B.工程分包可解除承包人的责任和义务C.主体工程的施工任务不允许分包D.主要工程量必须由承包人完成E.承包人选择的分包人不需要提请工程师同意【正确答案】CD48.评标报告应包括（）等内容。A.评标情况说明B.招标单位名称C.建设项目资金来源D.对各个合格投标书的评价E.推荐的合格中标候选人【正确答案】ADE49.要约人发出要约之后，欲使要约不生效，可以()。A.受要约人作出承诺之前，发出撤销通知B.发出撤回通知，并在要约到达之前到达受要约人C.受要约人作出承诺之前，送达撤销通知D.发出撤回通知，并与要约同时到达受要约人E.撤销通知与承诺同时作出【正确答案】BD50.现场交货的到货检验中，数量验收的方法主要包括（）。A.定量计算法B.最低投标价法C.衡量法D.理论换算法E.查点法【正确答案】CDE51.下列文件中，属于施工合同组成部分的有（）。A.合同协议书B.工程报价单或预算书C.投标文件中的施工组织设计D.工程量清单E.规范及有关技术文件【正确答案】ABDE52.在担保法规定的担保方式中，（）能作为保证人。A.公民B.国家机关C.企业法人的分支机构D.企业法人的职能部门E.经国务院批准为使用外国政府贷款进行转贷的国家机关【正确答案】AE53.【真题】保证合同的担