一级建造师法规知识考试试题押题训练卷含答案_7_

一级建造师法规知识考试试题押题训练卷含答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.施工单位为获取不当的利益，未对污水进行无害化处理，超标排污，影响周围居民正常生活，施工单位的行为构成()A.违约B.侵权C.不当得利D.无因管理【正确答案】B2.【真题】经定作人同意，承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成。关于责任承担的说法，正确的是()。A.第三人就完成的工作成果向定作人负责B.承揽人不再承担责任C.承揽人与第三人按完成工作成果的比例向定作人承担责任D.承揽人就该第三人完成的工作成果向定作人负责【正确答案】D3.甲是乙的债务人，乙是丙的债务人，由于乙怠于行使自己到期的债权导致无法偿还对丙的债务，则下列说法正确的是()A.丙可以行使代位权，代替乙向甲行使债权B.丙必须以乙名义行使乙的债权C.丙可以行使不安抗辩权D.甲可以行使代位权，直接向丙偿还债务【正确答案】A4.下列关于格式条款的说法中，正确的是()A.格式条款和非格式条款不一致的，应以格式条款为准B.只要合同中写明，提供格式条款的一方无须提请对方注意限制其责任的条款C.对格式条款的理解发生争议的，应当按通常理解予以解释D.对格式条款有两种以上解释的，应作出有利于条款起草方的解释【正确答案】C5.合同中具有相对独立性，效力不受合同无效、变更或者终止影响的条款是()条款。A.违约责任B.解决争议C.价款或酬金D.数量和质量【正确答案】B6.关于建设工程节能分部工程的验收的组织及参加人员，表述正确的是()。A.应由监理工程师主持，施工单位相关专业的质量检查员与施工员参加B.应由监理工程师主持，必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加C.应由总监理工程师主持，必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加D.应由总监理工程师主持，设计单位节能设计人员应当参加【正确答案】D7.甲公司投标承包了一栋高档写字楼工程的施工总承包业务，经业主方认可将其中的专业工程分包给了具有相应资质等级的乙公司，工程施工中因乙分包的工程发生了质量事故给业主造成了10万元的损失，对此，正确的处理方式应当是（）A.业主方只能要求乙赔偿?B.如果业主方要求甲赔偿，甲可以乙是业主认可的分包商为由而拒绝?C.甲不能拒绝业主方的10万元赔偿要求，但赔偿后可按分包合同的约定向乙追赔?D.乙可以拒绝甲的追赔要求【正确答案】C8.某项目施工过程中，监理工程师发现设计图纸保温层厚度不符合工程质量标准，则其正确做法是()。A.直接修改设计B.要求设计单位修改C.报告建设单位提出修改建议D.报告工程建设行政主管部门要求修改【正确答案】C9.【真题】关于民事诉讼管辖权异议的说法，正确的是（）。A.当事人未提出管辖异议，并应诉答辩的，视为受诉人民法院有管辖权，但违反级别管辖和专属管辖规定的除外B.人民法院受理案件后，当事人对管辖权有异议的，可以在诉讼进行的任何阶段提出C.人民法院审查后，认为异议成立的，判决将案件移送有管辖权的人民法院D.对人民法院就级别管辖异议作出的裁定，当事人不得上诉【正确答案】A10.职工因工伤而享有的停工留薪期一般不超过()。A.6个月B.12个月C.24个月D.36个月【正确答案】B11.根据民法通则，当事人向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼时效是()年。A.1B.2C.4D.20【正确答案】B12.【真题】人民法院审理行政案件，不适用（）。A.调解B.开庭审理C.公开审理D.两审终审制【正确答案】A13.【真题】根据建设工程质量管理条例，建设单位在申领许可证之前，应当按照有关规定办理()A.开工报告手续B.监理单位的委托手续C.保证安全施工措施的审批手续D.工程质量监督手续【正确答案】D14.下列关于招标代理机构的说法中，正确的是()。A.招标代理机构与行政机关不得存在隶属关系或者其他利益关系B.建设行政主管机构可以为招标人推荐招标代理机构C.招标人自行办理招标事宜的，应当经有关行政监督部门批准D.招标代理机构可以在所代理的招标项目中投标或者代理投标【正确答案】A15.如果以近5年承担过的单项建筑面积来衡量已完成工程的业绩，符合特级企业资质等级法定条件的、质量合格的房屋建筑工程单体建筑面积为()万平方米以上。A.5B.4C.3D.2【正确答案】A16.某工程施工合同总包人将主体工程分包，合同中约定解除权行使期限为1个月，发包人得知该情况后，()。A.可以撤销合同B.有权随时解除合同C.该合同不具备解除条件D.超过1个月没有行使解除权的，解除权消灭【正确答案】D17.评标委员会成员在评标的过程中应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担（）A.连带责任B.共同责任C.集体责任D.个人责任【正确答案】D18.【真题】下列合同中，债务人不履行债务，债权人由留置权的是（）。A.买卖合同B.运输合同C.借款合同D.租赁合同【正确答案】B19.?根据劳动合同法律制度的规定，下列各项中，劳动者不需要事先告知即可解除劳动合同的是（）。A.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件B.用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全C.用人单位未及时足额支付劳动报酬D.用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费?【正确答案】B20.唐某刚满16周岁即被聘于甲施工单位，下列说法中，正确的是()。A.唐某属于未成年人，与甲施工单位签订的劳动合同属无效劳动合同B.因为唐某从事的是临时工作，甲施工单位可以不签劳动合同C.甲施工单位不得安排唐某从事有毒、有害的劳动D.甲施工单位可以安排唐某从事有毒、有害的劳动，但必须保证安全【正确答案】C21.王某与母亲生活在不同的城市。在母亲生日之际，王某通过一家购物网站订送了鲜花，以示祝福。这类买卖合同的交付方式属于()。A.现实交付B.指示交付C.占有改定D.简易交付【正确答案】B22.某施工单位在一起工程质量诉讼中，委托其法务部负责人李某为诉讼代理人，其向人民法院出具的授权委托书中仅注明李某为全权代理，未列举具体权限，则李某有权()A.进行辩论B.进行和解C.提起反诉D.提起上诉【正确答案】A23.某办公大楼在保修期间出现外墙裂缝，经查，该质量缺陷是由建设单位错误管理而造成的，则下列说法正确的是()。A.施工单位维修，建设单位直接承担费用B.建设单位维修并承担费用C.施工单位维修并承担费用D.施工单位维修，监理单位直接承担费用【正确答案】A24.履约保证金不得超过中标合同金额的()。A.5%B.10%C.15%D.20%【正确答案】B25.生产安全事故报告和调查处理条例规定，安全事故调查组应当自事故发生之日起60日内提交事故调查报告；特殊情况，经批准可以适当延长，但延长的期限最长不超过()。A.15日B.30日C.60日D.120日【正确答案】C26.根据建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)，下列属于转包的情形的是()A.麓工总承包单位将工程分包后，未在施工现场设立项目管理机构和派驻相应管理人员，并未对该工程的施工活动进行组织管理的B.施工总承包单位将承包工程再分包的C.总承包单位将主体结构工程分包给其他单位的D.专业分包的发包单位不是该工程的施工总承包、专业承包单位的【正确答案】A27.【真题】下列人员中，不属于建筑施工企业特种作业人员的是()。A.电工B.架子工C.钢筋工D.起重信号工【正确答案】C28.承包人如未在规定时间内提供完整的工程竣工结算资料，经发包人催促后()天内仍未提供或没有明确答复，发包人有权根据已有资料进行审查，责任由承包人自负。A.7B.10C.14D.15【正确答案】C29.在建设工程施工合同中，解除权可以针对()行使。A.无效合同B.有效合同C.效力待定合同D.可撤销合同【正确答案】B30.【真题】负责全国实施工程建设强制性标准监督管理工作的国家机关是()。A.国务院质量监督行政主管部门B.国务院安全监督行政主管部门C.国务院建设行政主管部门D.公务员工商行政主管部门【正确答案】C31.某工程保修合同中约定防水工程保修期为3年，工程竣工交付使用后第4年发现屋面防水出现渗漏，则（）A.施工单位不再承担保修责任B.建设单位自己负责维修C.施工单位仍须承担保修责任D.防水材料厂家承担维修责任【正确答案】C32.?担保活动应遵循的原则不包括（）。A.诚信?B.平等?C.自愿?D.公开?【正确答案】D33.某民营企业对开发的住宅类房地产项目进行施工招标。根据招标投标法实施条例，下列关于招标人权利的说法中，正确的是（）A.一般招标项目可以采取指定或者推荐专家方式组建评标委员会B.中标候选人公示期间，招标人对投标人提出的异议作出答复前，应当暂停招标投标活动C.招标人有权要求投标人对投标文件作出必要的澄清或者说明D.招标人必须确定排名第一的中标候选人为中标人【正确答案】B34.甲公司与乙运输公司签订了多式联运合同，应甲要求，乙开具了可转让多式联运单据。甲隐瞒了所运物品为危险物等相关信息，也未履行妥善包装的义务，且不久就将这份合同转让给了丙公司。运输期间该物品发生自燃，导致运输工具损毁。对此，下列说法中正确的是()。A.丙应对此承担损害赔偿责任B.乙应赔偿甲的损失C.甲应对此承担损害赔偿责任D.乙应赔偿丙的损失【正确答案】C35.王某参加国家一级建造师考试合格后，准备在某单位注册，应当向（）申请注册。A.聘用单位工商注册所在地的县级以上人民政府行政主管部门B.王某户籍所在地的省级人民政府行政主管部门C.通过考试取得资格证书所在地的省级人民政府行政主管部门D.聘用单位工商注册所在地的省级人民政府行政主管部门?【正确答案】D36.关于建设工程招标投标交易场所的表述中，不正确的是()。A.招标投标交易场所以营利为目的B.国家鼓励利用信息网络进行电子招标投标C.招标投标交易场所不得与行政监督部门存在隶属关系D.设区的市级以上地方人民政府可以根据实际需要，建立统一规范的招标投标交易场所【正确答案】A37.按照劳动合同法的规定，下列关于劳务派遣的表述中，正确的是()。A.被派遣劳动者应与用人单位签订劳动合同B.派遣单位应与被派遣劳动者订立3年以上的固定期限劳动合同C.劳务派遣一般在临时性、辅助性、替代性的工作岗位上实施D.被派遣劳动者在无工作期间，劳务派遣单位应当按照所在地人民政府规定的最低生活保障标准按月支付生活费【正确答案】C38.甲建筑公司与乙房地产开发公司签订了一份建设工程承包合同，合同规定由甲公司预先垫付20的工程款，但没有约定利息的计算方法，若甲、乙公司就工程款支付发生争议，甲公司起诉至人民法院，要求乙公司支付工程款并偿还垫付工程款的利息，人民法院应()。A.对该诉讼请求予以支持B.对该诉讼请求不予支持C.对工程款诉讼请求予以支持，对利息诉讼请求不予支持D.对工程款诉讼请求不予支持，对利息诉讼请求予以支持【正确答案】C39.建设单位与施工单位的合同中约定：双方在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成立的，可以向有关仲裁委员会申请仲裁。后双方发生纠纷，建设单位要求向甲仲裁委员会申请仲裁，施工单位要求向乙仲裁委员会申请仲裁，双方争执不下。关于纠纷解决方式选择的说法，正确的是A.只能向不动产所在地的仲裁委员会申请仲裁B.应由甲仲裁委员会进行仲裁C.只能向有管辖权的人民法院起诉D.建设单位与施工单位选择的仲裁委员会准先收到仲裁申请，就由谁进行仲裁【正确答案】C40.北京施工企业与深圳销售公司于2011年7月在长沙市签订了建筑材料买卖合同。合同约定将材料运送到上海市的工程所在地，并约定合同争议由原告所在地或者合同签订地人民法院管辖。后因北京施工企业拖欠货款，深圳销售公司在深圳市的法院起诉北京施工企业。下列关于管辖权的说法中，正确的是()。A.深圳市的人民法院或长沙市的人民法院均有管辖权B.北京市的人民法院有管辖权C.上海市的人民法院有管辖权D.合同约定的管辖法院条款无效【正确答案】A41.【真题】关于发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的说法，正确的是()。A.必须在合同中有此约定，才可作为结算依据B.这是法定的视为认可竣工结算文件的情形C.即使合同通用条款中由此约定，也不能作为结算依据D.此约定即使写入合同中，也属无效条款【正确答案】B42.按照建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法规定的企业负责人带班检查制度，建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的()，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的()。A.10%，70%B.15%，70%C.20%，80%D.25%，80%【正确答案】D43.某建设工程发包人经过招标确定了中标人，双方依法签订了施工合同，则该施工合同成立的时间为()之日。A.合同备案B.中标通知发出C.评标委员提交评标报告D.发包人确定中标人【正确答案】B44.下列关于建设单位申请领取施工许可证应具备的法定条件的表述中，正确的是()。A.需要拆迁的，已取得房屋拆迁许可证B.施工企业编制的施工组织设计中，有保证工程质量和安全的具体措施C.工程所需的消防设计满足施工要求D.建设工期超过1年的，到位资金不得少于工程合同价的20%【正确答案】B45.当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定时，应该按照中国人民银行的()计息。A.国债利率B.活期存款利率C.同期同类存款利率D.同期同类贷款利率【正确答案】D46.施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理()。A.第三者责任险B.财产人身保险C.社会工伤保险D.意外伤害保险【正确答案】D47.下列关于人民调解的说法中，错误的是（）A.人民调解委员会调解民间纠纷可收取必要办公费用B.人民调解委员会是依法设立的调解民间纠纷的群众性组织C.人民调解委员会经调解达成的调解协议具有法律约束力D.当事人对调解协议的内容发生争议的，可以向人民法院提起诉讼【正确答案】A48.仲裁的基本特点不包括（）A.独立性B.公权性C.保密性D.自愿性【正确答案】B49.【真题】施工人员对设计结构安全的试块，试件以及有关材料，应当在（）监督下现场取样，并送县真相应资质等级的质量检测单位进行检测.A.施工企业质量管理部门B.设计单位或监理单位C.工程质量监督机构D.建设单位或监理单位【正确答案】D50.安全生产监督部门对某大型施工单位进行应急救援工作情况检查时，提出了以下要求，其中符合安全生产法有关规定的是()A.应建立应急救援资金专款专用制度B.可以不建立应急救援组织，但应指定兼职应急救援人员C.应对应急救援器材进行经常性维护保养D.各级负责人应兼任应急救援人员【正确答案】C51.【真题】根据建设工程质量管理条例，关于工程监理职责和权限的说法，错误的是()。A.未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用B.未经监理工程师签字，建设单位不得拨付工程款C.隐蔽工程验收未经监理工程师签字，不得进入下一道工序D.未经总监理工程师签字，建设单位不进行竣工验收【正确答案】B52.【真题】关于注册商标有效期的说法，正确的是（）。A.10年，自申请之日起计算B.10年，自核准注册之日起计算C.20年，自申请之日起计算D.20年，自核准注册之日起计算【正确答案】B53.评标委员会成员在评标的过程中应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担()A.连带责任B.按份责任C.集体责任D.个人责任【正确答案】D54.下列关于工程档案资料移交的说法中，错误的是()。A.移交工程档案资料是建设单位的义务B.专业分包单位整理好各项资料后移交总承包单位汇总C.监理单位整理好各项资料后移交总承包单位汇总D.对改建扩建和重要部位维修的工程，亦须据实修改补充和完善原档案【正确答案】C55.关于工程建设的标准，说法错误的是（）A.行业标准在相应的国家标准实施后，自行废止B.工程建设行业标准实施后也需要复审C.工程建设地方标准中没有强制性条文D.工程建设地方标准应报国务院建设行政主管部门备案【正确答案】C56.根据下列材料，回答以下3道题:某单位投资2100万元新建办公楼，建设单位与甲施工单位签订了工程承包合同，并约定电梯由建设单位供应，经建设单位同意，甲将消防工程分包给乙施工单位；施工阶段由丙监理公司实施监理。工程于2011年7月1日开工建设，消防工程于2011年4月26日通过了当地消防机构验收，整个丁程于2012年5月12日验收合格，2012年5月24日投入使用。2012年8月20日夜，位于3楼的一处给排水管道由于质量缺陷，造成漏水，致使丁公司存放予该处的两台电子设备损坏，估计损失3万元。（）应当向公安机关申请消防设计竣工验收。A.建设单位?B.乙?C.甲?D.丁【正确答案】A57.根据房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法，下列关于分包的说法正确的是()。A.个人可以承揽分包工程业务B.建设单位可以直接指定分包工程承包人C.分包工程承包人应具备相应的资质条件D.建设单位推荐的分包单位，总承包单位无权拒绝【正确答案】C58.【真题】施工企业承建的办公大楼没有经过验收，建设单位就提前使用，2年后该办公大楼主体结构出现质量问题。关于该大楼质量问题的说法，正确的是()A.主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工企业应当承担保修责任B.由于建设单位提前使用，施工企业不需要承担保修责任C.施工企业是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经全额支付工程款D.超过2年保修期后，施工企业不承担保修责任【正确答案】A59.下列关于分两阶段进行招标的说法正确的是()。A.第二阶段，投标人按照招标公告的要求提交带报价的技术建议B.第一阶段，投标人按照招标文件的要求提交包括最终技术方案的投标文件C.招标人在第一阶段可以提出要求投标人提交投标保证金D.对技术复杂或无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标【正确答案】D60.民事诉讼是指（）在当事人和其他诉讼参与人的参加下，以审理裁判执行方式解决纠纷的活动。A.仲裁委员会B.人民调解委员会C.人民检察院D.人民法院【正确答案】D61.下列关于保证担保合同的表述中，错误的是()A.订立保证合同应采用书面形式B.保证人与债权人可以协议在最高债权额限度内就一定期间连续发生的借款合同订立一个保证合同C.保证人与债权人可以就单个主合同分别订立保证合同D.保证担保的范围仅限于主债权【正确答案】D62.下列关于保证金的说法正确的是()。A.履约保证金不得超过中标合同金额的2%B.招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的10%C.投标保证金有效期应当与投标有效期一致D.中标人不履行与招标人订立的合同的，投标保证金不予退还【正确答案】C63.某工程施工合同履行过程中，经建设单位同意，总承包单位将部分工程的施工交由分包单位完成。就分包工程的施工而言，下列说法正确的是()A.应由分包单位与总承包单位对建设单位承担连带责任B.应由总承包单位对建设单位承担责任C.应由分包单位对建设单位承担责任D.由建设单位自行承担责任【正确答案】A64.关于执行申请期间的说法，正确的是（）。A.申请执行的期间为6个月B.规定分期履行的，自最后一次履行期间的最后一日算起C.法律文书未规定的，从法律文书作出之日算起D.自法律文书规定的履行期间最后一日算起【正确答案】D65.某施工单位为避免破坏施工现场区域内原有地下管线，欲查明相关情况，应由()负责向其提供施工现场区域内地下管线资料。A.相关管线安装单位B.市政管理部门C.城建档案管理部门D.建设单位【正确答案】D66.某建筑施工企业与应聘者刘某建立劳动关系，刘某2016年4月5日到达施工现场工作，但未订立书面劳动合同，该企业最晚应于()与其订立书面劳动合同。A.2016年5月15日B.2016年5月5日C.2016年4月15日D.2016年4月25日【正确答案】B67.某施工企业为了支付农民工工资，擅自将租赁的脚手架钢管卖与王某，则下列关于该转让合同效力的表述中，正确的是()。A.合同有效B.合同无效C.出租方追认则合同生效D.钢管实际交付后，合同生效【正确答案】C68.以下关于审判监督程序的表述中，不正确的是()。A.当事人对生效的判决、裁定，认为有错误的，向原审法院申请再审B.申请再审不停止判决、裁定的执行C.申请再审应当提交再审申请书等材料D.申请再审，一般应当在判决、裁定生效后2年内提出【正确答案】A69.【真题】根据最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定，人民法院采取的证据保全措施不包括()。A.先予执行B.查封C.拍照D.制作笔录【正确答案】A70.按照担保法的规定，债权人依法将主债权转让给第三人，在通知债务人和保证人后，保证人（）A.可以在减少保证范围的前提下再承担保证责任?B.必须在原担保范围内继续承担保证责任?C.可以拒绝承担保证责任?D.同意后，才继续承担保证责任【正确答案】B71.甲向乙发出了一份投标邀请函，在邀请函中写明，投标书应通过电子邮件的形式提交给甲，依据合同法，要约生效的时间应为()。A.乙发出电子邮件时的时间B.乙发出电子邮件得到甲确认的时间C.乙发出的邮件进入甲邮箱的时间D.甲知道收到邮件时的时间【正确答案】C72.某建筑公司对某市辖区建筑工程质量监督站以该区建委名义作出的通报批评结果不服而申请复议，该复议应向()提出。A.市质量监督站B.区质量监督站C.市建委D.区建委【正确答案】C73.【真题】根据招标投标法，开标的主持者（）。A.建设行政主管部门B.招标代理机构C.招标人D.投标人推选的代表【正确答案】C74.承包人在施工中遇到暴雨袭击，导致工程停工，同时发生各项费用损失，按照不可抗力索赔处理原则，下列()费用，发包人不予赔偿。A.被冲坏已施工的基础工程B.停工期间设备闲置C.清理现场，恢复施工D.被冲坏的现场临时道路恢复【正确答案】B75.职工或者其近亲属认为是工伤，用人单位不认为是工伤的，工伤认定的举证责任由()承担。A.受害职工B.用人单位C.鉴定机构D.劳动部门【正确答案】B76.【真题】关于建设工程见证取样的说法，正确的是()。A.施工人员对工程涉及机构安全的试块、试件和材料，应当在建设单位或工程监理单位监督下现场取样B.设计结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检比例不得低于有关技术标准中规定应取样的50%C.墙体保温材料必须实施见证取样和送检D.见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担当【正确答案】A77.李某日工资100元，按规定向公司提出休带薪年假5天。因工作需要未获批准。如李某同意不跨年度带薪年假，则公司应支付李某()元年假工资。A.500B.1000C.1500D.2000【正确答案】B78.甲市的王先生购买了位于乙市的商品房一套，该住房的开发商为丙市的某房地产开发公司，工程由丁市的某建筑企业施工建设。王先生入住不到一年，发现该房屋的承重墙出现严重开裂。王先生欲对此提起诉讼，则本案应由()人民法院管辖。A.甲市B.乙市C.丙市D.丁市【正确答案】B79.下列关于规范性法律文件效力的表述，表述正确的是()。A.部门规章的效力肯定高于地方政府规章B.地方性法规的法律效力肯定高于地方政府规章C.地方性法规的法律效力肯定高于部门规章D.地方性法规的法律效力肯定高于行政法规【正确答案】B80.【真题】根据建设工程质量管理条例，注册建造师因过错造成重大质量事故，情节特别恶劣的，其将受到的行政法为（）A.终身不予注册B.吊销执业资格证书，5年内不子注册C.责令停止执业3年D.责令停止执业1年【正确答案】A81.下列关于工程分包的表述中，正确的是()。A.工程施工分包是指承包人将中标工程项目分解后分别发包给具有相应资质的企业完成B.专业工程分包是指专业工程承包人将所承包的部分专业工程施工任务发包给具有相应资质的企业完成C.劳务作业分包是指施工总承包人或专业分包人将其承包工程中的劳务作业分包给劳务分包企业D.劳务分包企业可以将承包的部分劳务作业任务分包给同类企业【正确答案】C82.关于仲裁审理案件的方式，表述正确的是()。A.不公开也不开庭B.不公开但开庭C.公开但不开庭D.公开且开庭【正确答案】B83.下列关于建筑业企业资质申请的说法中，正确的是()A.只可申请一项建筑业企业资质B.必须申请两项以上的建筑业企业资质C.首次申请资质，应当申请最低等级资质D.增项申请资质，应当申请最高等级资质【正确答案】C84.杨先生报名参加了某公司M产品的试用活动，试用期为3个月。试用期内，使用者可以根据试用情况决定购买或者拒绝购买M产品。杨先生试用M产品3个月，始终未表示是否购买。对此，下列说法中正确的是()。A.该公司不能视其为购买B.杨先生有权继续试用C.该公司可以视其为购买D.被视为购买的杨先生应拒绝付费【正确答案】C85.生产经营单位的主要负责人因违反安全生产管理职责受到刑事处罚的，自刑罚执行完毕之日起最长()年内不得担任任何生产经营单位的项目负责人。A.1B.3C.5D.7【正确答案】C86.根据物权法，建设用地使用权属于()A.所有权B.用益物权C.担保物权D.留置权【正确答案】B87.某工程项目工期计划为18个月，其中合同价款中安全防护、文明施工措施费用为86万元，在合同没有约定或约定不明情况下，建设单位预付该部分费用至少应为()。A.25.8万B.34.4万C.43万D.51.6万【正确答案】C88.【真题】下列已经颁布的规范性法律文件中，不属于宪法部门法范畴的是()。A.全国人民代表大会组织法B.中华人民共和国国籍法C.中华人民共和国反垄断法D.全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法【正确答案】C89.【真题】关于建设工程共同承包的说法，正确的是（）。A.中小型工程但技术复杂的，可以采取联合共同承包B.两个不同资质等级的单位实行联合承包的，应当按资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程C.共同承包的各方就承包合同的履行对建设单位承担连带责任D.联合体各方应当与建设单位分别签订合同，就承包工程中各自负责的部分承担责任【正确答案】C90.【真题】下列情形中，用人单位可以解除劳动合同的是()。A.职工患病，在规定的医疗期内B.女职工在孕期内C.女职工在哺乳期内D.在试用期间被证明不符合录用条件【正确答案】D91.承、发包人以建设工程施工合同（示范文本）（GF-2013-0201版）签订合同，工程竣工后承包人提请竣工验收，但发包人长达一个半月之久拒不组织验收，此情况下正确处理方式是()。A.承包人应提请建设行政主管部门组织验收B.以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期C.视为通过验收，以提请竣工验收报告之日后第29天为验收合格日D.继续等待验收【正确答案】B92.某住宅楼工程的发包人甲公司拖欠承包人乙公司的工程款总计680万元，经双方签署还款协议约定：甲公司应2013年5月1日前清偿300万元；同年6月1日前清偿200万元；同年7月1日前清偿100万元；余款80万元应在同年7月31日前付清。但甲公司却没有支付任何一笔款项。乙公司诉讼时效起算日期应是()。A.2013年5月1日B.2013年6月1日C.2013年7月1日D.2013年7月31日【正确答案】D93.甲某与某建筑施工企业签订了劳动合同，其劳动合同期限为6年，则甲的试用期应在（）个月内确定。A.1B.2C.3D.6【正确答案】D94.王某发现吊装预制构件欲脱落，拒绝继续作业并迅速躲避。王某的行为是行使法律赋予的()A.正当防卫权B.紧急避险权C.拒绝权D.知情权【正确答案】B95.【真题】关于建设工程监理的说法，正确的是（）。A.我国的工程监理主要是对工程的施工结果进行监督B.监理单位与承包该工程的施工单位应为行政隶属关系C.建设单位有权决定是否委托工程监理单位进行监理D.建设单位须将工程委托给具有相应资质等级的监理单位【正确答案】D96.【真题】某施工项目在施工过程中，施工单位与甲材料供应商签订了建材买卖合同，但施工单位误将货款支付给乙供应商，针对该笔款项说法正确的是()。A.乙供应商因无过错，无需返还B.乙供应商有权拒绝甲供应商的给付请求C.施工单位因乙供应商拒绝返还，故可暂不向甲供应商支付货款D.甲供应商有权直接要求乙供应商给付该笔款项【正确答案】B97.下列关于招标投标人的说法正确的是()。A.投标人应当具备承担招标项目的能力B.招标人已经落实进行招标项目的资金来源，可以不在招标文件中载明C.投标人参加依法必须进行招标的项目的投标，不受任何地区或部门的限制D.投标人是响应招标、参加投标竞争的自然人、法人或者其他组织【正确答案】A98.某项目地下管线施工中，施工单位未经监理工程师验收就将管道予以覆盖，后监理责令其重新剥露检查，检查结果符合设计图纸和施工规范要求，则剥露修复和重新隐蔽的费用应由（）承担。A.施工单位B.监理单位C.建设单位D.建设单位和监理单位共同【正确答案】A99.【真题】借用其他施工单位()的行为，属于以其他企业名义承揽工程。A.营业执照B.技术人员C.资金D.高层管理人员【正确答案】A100.关于法的形式和效力层级，下列说法中正确的是()A.行政法规是由全国人大常委会制定和颁布的规范性法律文件B.部门规章是由地方人民政府各行政部门制定的法律规范性文件C.地方政府规章的效力低于法律、行政法规，高于地方性法规D.地方性法规的效力低于法律和行政法规【正确答案】D二.多选题(共70题)1.买卖合同中出卖人的主要义务包括()。A.交付标的物B.将标的物的使用权转移给买受人C.标的物质量应符合约定D.保证第三人不得向买受人主张任何权利E.交付有关单证和资料【正确答案】ACDE2.安全生产法规定，生产经营单位的从业人员对其作业场所和工作岗位有权了解所存在的()。A.防范措施B.危险因素C.防御性装备D.事故应急措施E.安全警示标志【正确答案】ABD3.?水污染防治法规定，不得新建排污口的地域包括（）。A.生活饮用水源地?B.风景名胜区水体C.渔业水体?D.城市敏感建筑集中区水体E.有特殊经济文化价值的水体?【正确答案】ABE4.?工程准备阶段文件包括（）。A.立项文件?B.建设用地、征地、拆迁文件C.招投标文件D.财务文件E.地基处理记录?【正确答案】ABCD5.关于招标文件，下列说法正确的是（）A.潜在投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间5日前提出?B.招标人对潜在投标人提出的异议作出答复前，可以继续招标投标活动?C.招标人对招标文件的澄清或者修改应当在开标时间至少15日之前进行?D.招标人不得通知投标人顺延招标文件中规定的提交投标文件的截止时间?E.招标文件应包括拟签合同的主要条款【正确答案】CE6.如第上题所述，下列是一些关于王某从业资格的表述，正确的是（）。A.王某必须在3年内不改变执业范围B.王某申请延续注册使应提交原注册证书C.2012年1月王某变更到另一家施工企业，则变更后的注册期到2015年1月D.王某初始注册有效期至2014年5月31日E.因增加执业专业，王某申请专业增项注册?【正确答案】CE7.施工单位下列用水做法符合绿色施工导则的是()。A.自然养护混凝土B.现场机具、车辆冲洗用循环水C.生活、工程用水分别计量管理D.现场设置雨水收集利用系统E.现场供水管网就近设置多个用户点【正确答案】BCD8.依据劳动法的规定，用人单位与劳动者发生劳动争议，一般可以通过下列()方式解决。A.申请调解B.双方协商C.投诉上访D.申请仲裁E.提起诉讼【正确答案】ABDE9.下列合同中，属于可撤销合同的有()。A.因误解订立的合同B.违反法律的强制性规定的合同C.一方以欺诈、胁迫手段订立的合同D.订立合同时显失公平的合同E.以合法行为掩盖非法目的的合同【正确答案】CD10.建设用地使用权人将建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押，应当符合的规定有（）。A.应当向登记机构申请变更登记B.当事人应当采取书面形式订立相应的合同C.当事人可以采取书面或口头形式订立相应的合同D.附着于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施分开处分E.使用期限由当事人约定，但不得超过建设用地使用权的剩余期限【正确答案】ABE11.某市一基础设施项目进行招标，现拟组建招标评标委员会，按评标委员会和评标方法暂行规定，下列人员中不得担任评标委员会成员的有()。A.投标人的亲属B.行政监督管理部门人员C.与投标人有经济利益关系的人员D.招标代理机构的工作人员E.与招标人有利害关系的人员【正确答案】ABCD12.某工程实行总承包，则关于其工程文件的移交，下列做法中符合国家有关规定的有()A.总承包单位、各分包单位将其工程文件整理、立卷后分别移交建设单位B.各分包单位将其工程文件整理、立卷后移交总承包单位C.总承包单位负责将各分包单位的工程文件整理、立卷后移交建设单位D.总承包单位负责收集、汇总各分包单位的工程档案并移交建设单位E.监理单位负责收集、汇总所有的工程档案并移交建设单位【正确答案】BD13.根据合同法，要约失效的情形有()A.受要约的人拒绝要约的通知到达要约人B.受要约人的承诺对要约内容作了实质性变更C.要约中规定的承诺期限届满，要约人未收到承诺通知D.受要约人承诺到达要约人后，要约人发出撤销要约的通知E.发出承诺通知前，撤销要约的通知到达受要约人【正确答案】ABCE14.下列可以进行抵押的财产包括()。A.抵押人所有的房屋B.抵押人所有的机器C.土地所有权D.集体所有土地使用权E.抵押人依法有权处理的土地使用权【正确答案】ABE15.我国目前对建设工程开工条件的审批的形式有()。A.颁发用地规划证B.颁发工程规划证C.颁发施工许可证D.批准开工报告E.批准施工合同备案【正确答案】CD16.【真题】当事人对法院管辖权有异议的，应当在（）提出。A.第一次开庭时B.提交答辩状期时C.被告收到起诉状副本之日起15日内D.法庭辩论终结前E.第一审判决作出前【正确答案】BC17.甲承包商与乙供应商签订了材料买卖合同。乙按时将材料送到甲指定的地点。甲发现这些材料不符合合同约定的质量要求，拒收。当晚下了一场大暴雨，导致部分材料被毁。按照买卖合同的法律规定，下列选项中正确的有()。A.甲有权拒绝接收这批材料B.甲可以解除合同C.被毁材料的损失应由甲和乙共同分担D.被毁材料的损失由乙负担E.被毁材料的损失由甲负担【正确答案】ABD18.【真题】根据民事诉讼法，起诉必须符合的条件有()。A.原告是与本案有直接利害关系的公民，法人和其他组织B.有明确的被告C.有具体的诉讼请求和理由D.事实清楚，证据确实充分E.属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖【正确答案】ABCE19.按照相关规定，建设工程项目的竣工结算主要包括（）A.单位工程竣工结算B.单项工程竣工结算C.群体工程竣工结算D.年度工程竣工结算E.建设项目竣工总结算【正确答案】ABE20.物权的保护包括()。A.请求确认物权B.请求排除妨碍C.请求恢复原状D.支付违约金E.请求返还原物【正确答案】ABCE21.甲公司和乙租赁公司签订了融资租赁合同，约定乙公司从甲指定的丙公司购买一台K06型彩印机，并以融资租赁方式供甲公司使用。丙公司履行的义务应包括()。A.向乙公司交付彩印机B.向甲公司交付彩印机C.向乙公司履行瑕疵担保义务D.向甲公司履行瑕疵担保义务E.履行维修义务【正确答案】BD22.下列关于仓储合同的表述中，正确的有()A.仓储合同生效不以仓储物是否交付为要件B.仓储合同保管的对象是动产C.不动产能作为仓储合同的保管对象D.仓储合同是双务合同E.仓储合同是有偿合同【正确答案】ABDE23.【真题】关于劳动工资保障制度的说法，正确的有()A.乡镇企业不适用最低工资标准制度B.延长工作时间工资不包括在最低工资内C.有毒有害等特殊工作条件下的津贴包括在最低工资D.劳动者依法参加社会活动期间，用人单位应当依法支付工资E.最低工资的具体标准由省级人民政府规定，报国务院备案【正确答案】BDE24.某工程项目工程主体结构已基本完工，由于建设单位未依约支付相应工程款，施工单位提出解除合同并通知了建设单位。双方在协商时各自提出了自己的观点，这些观点中正确的是()。A.合同解除后，对于主体未完成部分的工程，施工单位有义务完成B.合同解除后，已完的工程部分应予拆除恢复原状C.合同的解除须经法院或仲裁确认后才生效D.合同解除后，对于未完部分的工程终止履行E.施工单位要求解除合同，同时可以要求赔偿损失【正确答案】DE25.关于工程竣工验收的说法，正确的有()A.工程竣工验收合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期B.承包人送交竣工验收报告，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工之日C.工程按发包人要求修改后经竣工验收合格的，以承包人首次送交竣工验收报告之日为竣工日期D.承包人送交竣工验收报告后，发包人拖延验收的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期E.建设工程未经验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工验收日期【正确答案】ABDE26.关于建设工程保证担保，下列说法中正确的有()A.保证分为一般保证和连带责任保证B.保证期间，债权人许可债务人转让债务的，不必取得保证人的同意C.保证人对未经其同意转让的债务，承担连带责任D.保证期间，债权人依法将主债权转让给第三人的，保证人不再承担保证责任E.债权人与债务人变更主合同，未经保证人书面同意的，保证人不再承担保证责任【正确答案】AE27.?根据我国法律规定，采取下列方式解决纠纷可以获得具有强制执行效力的法律文书的是（）。?A.和解?B.调解?C.仲裁D.诉讼E.投诉?【正确答案】BCD28.【真题】根据建设工程安全生产管理条例，在施工合同中，不属于建设单位安全责任的有()。A.编制施工安全生产规章制度和操作资料B.向施工单位提供准确的地下管线资料C.对拆除工程进行备案D.保证设计文件符合工程建设强制性标准E.为从事特种作业的施工人员办理意外伤害保险【正确答案】ADE29.行政复议期间具体行政行为不停止执行，但是有下列()情形之一的，可以停止执行。A.行政复议机关认为需要停止执行B.法律规定停止执行C.申请人认为需要停止执行D.申请人申请停止执行，行政复议机关认为要求合理，决定停止执行E.被申请人认为需要停止执行【正确答案】ABDE30.【真题】根据建设工程质量管理条例，关于施工单位质量责任和义务的说法，正确的有()。A.对施工质量负责B.按照工程设计图纸和施工技术标准施工C.对建筑材料、设备等进行检验检测D.建立健全施工质量检验制度E.审查批准高大模板工程的专项施工方案【正确答案】ABCD31.施工合同可撤销、可变更的情形有（）A.订立合同时显失公平B.以欺诈手段订立的损害国家利益的合同C.违反建筑法的强制性规定的合同D.订立合同时对合同内容存在重大误解的E.损害社会公共利益的合同【正确答案】AD32.生产经营单位申请应急预案，应当提交以下材料：()。A.应急预案备案申请表B.应急预案评审意见C.应急预案论证意见D.应急预案的演练计划E.应急预案文本【正确答案】ABCE33.法律规定可以质押的权利是()。A.汇票B.支票C.提单D.所有基金份额、股权E.依法可以转让的专利权【正确答案】ABCE34.【真题】关于申请领取施工许可证的说法，正确的有（）。A.应当委托监理的工程已委托监理后才能申请领取施工许可证B.领取施工许可证是确定建筑施工企业的前提条件C.法律、行政法规和省、自治区、直辖市人民政府规章可以规定申请施工许可证的其他条件D.在申请领取施工许可证之前需要楼市建设资金E.在城市、镇规划区的建筑工程，需要同时取得建设用地规划许可证和建设工程规划许可证后，才能申请办理施工许可【正确答案】ADE35.对于保修义务的承担和维修的经济责任承担，下述说法正确的是()。A.因监理单位错误管理而造成的质量缺陷，由施工单位负责维修后向监理单位索赔B.建设单位供应的建材引起的质量缺陷，经施工单位检验后使用的，由施工单位承担经济责任C.因使用单位使用不当造成的损坏问题，施工单位不负责维修D.施工单位施工所造成的质量缺陷，由施工单位负责返修并承担经济责任E.设计问题造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修【正确答案】DE36.某工程公司由于建设单位一直拖欠工程款，近2年拒绝履行保修工作，则工程公司应承担的法律责任包括()。A.处以罚款B.被扣除保证金C.申请晋升资质等级不予批准D.申请主项资质以外的资质不予批准E.追究刑事责任【正确答案】ABCD37