监理工程师《建设工程合同管理》考试试题模拟训练含答案（第21套）

监理工程师建设工程合同管理考试试题模拟训练含答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 姓名：_ 成绩：_一.单选题(共100题)1.施工项目的投标担保应当在投标时提供，担保方式可以是由投标人提供一定数额的保证金，也可以提供第三人的信用担保(保证)，一般是由（）向招标人出具投标保函或者投标保证书。A.银行或者担保公司B.银行或者投标人C.担保公司或者投标人D.银行或者监理单位【正确答案】A2.由于客观条件的限制，法定代表人不能亲自签订合同，可采取（）的方式订立合同。A.转让代理B.指定代理C.委托代理D.法定代理【正确答案】C3.在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货双方共同清点检验接收后交承包人的仓库保管员保管，当施工需要使用时发现部分玻璃丢失，则应由()。A.保管员负责赔偿损失B.发包人承担损失责任C.承包人负责赔偿损失D.发包人与承包人共同承担损失责任【正确答案】C4.监理合同的有效期即监理人的责任期，是以（）来判定的。A.约定的日历天数B.完成正常监理工作预定的时间C.建设工程委托监理合同中注明的完成日D.监理人是否完成了包括附加和额外工作的义务【正确答案】D5.【真题】关于定标的说法，正确的是（）。A.确定中标人的权利归评标委员会B.招标人在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人C.招标人可以根据自己的意愿确定中标人D.中标通知书发出后，招标人有权拒绝订立合同【正确答案】B6.甲建设单位确定乙施工单位为中标单位，于2013年5月1日发出中标通知书，双方最迟应该在（）签订书面合同。A.2013年5月15日B.2013年5月16日C.2013年5月30日D.2013年5月31日【正确答案】C7.FIDIC施工合同条件规定，预付款又称动员预付款，是业主为了帮助（）解决施工前期开展工作时的资金短缺，从未来的工程款中提前支付的一笔款项。A.承包商B.分包商C.工程师D.指定分包商【正确答案】A8.下列关于工程承发包模式优点的说法中，属于项目总承包模式优点的是()。A.有利于投资控制B.有利于质量控制C.有利于业主选择承包商D.有利于合同管理【正确答案】A9.关于建筑工程一切险的保险期限的表述中，不正确的是（）。A.建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始B.在任何情况下，保险人承担损害赔偿义务的期限不超过保险单明细表中列明的建筑期保险终止日C.建筑工程一切险的保险责任自保险项目被卸至施工地点时开始生效到工程预计竣工验收交付使用之日止D.建筑工程一切险的保险责任至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准【正确答案】C10.下列关于当事人在施工合同中约定的仲裁条款的说法中，正确的是（）。A.仲裁条款是独立存在的B.合同若发生变更，则仲裁条款无效C.合同出现争议时，当事人可向人民法院起诉D.合同解除后，仲裁条款也随之失去效力【正确答案】A11.【真题】甲是某材料供应公司的法定代表人，董事会授权其可立l000万元以下的合同。甲与某施工企业订立了2000万元的合同，施工企业不知其超越权限。该合同的效力状态为（）。A.不成立B.无效C.可撤销D.效力待定【正确答案】D12.工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为()A.停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期B.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期C.停工责任在承包人，因为工程师不及时做出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任D.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延【正确答案】B13.某单位为了解决职工住房问题，与某房地产开发商签订了一份购买一栋宿舍楼的合同，该合同法律关系客体是指()。A.物B.行为C.智力成果D.货币【正确答案】A14.建设监理招标的最大特点是()。A.非常注重监理单位的报价B.邀请招标人较多C.很注重监理单位能力的选择D.很注重监理单位的资金状况【正确答案】C15.依照监理合同(示范文本)规定，下列监理工作中，属于附加监理工作的是（）。A.合同专用条款内约定的监理人工作B.因业主原因造成工程终止，合同终止后监理人参与善后处理的工作C.因施工单位原因导致工程暂停施工，其后恢复施工时监理人的准备工作D.因施工单位原因导致工程拖期，由此引起的监理人额外增加了工作时间所做的工作【正确答案】D16.【真题】某国外设备投标的到岸价为300万美元，评审供货范围偏差增加评标价4万美元，商务偏差调整值为+2.5%，技术偏差调整值为+3%，则该设备投标价格的调整额为()万美元。A.7.5B.11.5C.13.0D.20.5【正确答案】D17.FIDIC土木工程施工分包合同条件规定，由于承包商在分包合同履行过程中负有（），应收取相应的分包管理费。A.对分包工作内容的审查责任B.对分包工程的批准责任C.对分包商使用的材料、工程质量监督管理的责任D.对分包商的施工进行监督、管理、协调的责任【正确答案】D18.施工合同履行过程中，承包人在工程变更确定后（）d内，可提出变更涉及的追加合同价款要求的报告，经工程师确认后相应调整合同价款。A.7B.14C.28D.34【正确答案】B19.在设计合同履行过程中，设计人已完成设计工作的20%，发包人要求终止或解除合同，则()。A.设计人应退还发包人已付的定金B.设计人不退还发包人已付的定金C.发包人支付该阶段设计费的一半D.发包人支付该阶段的全部设计费【正确答案】C20.下列关于申请人资格的说法正确的是（）。A.招标人对申请人的资格要求应当限于招标人审查申请人是否具有独立订立合同的能力，是否具有相应的履约能力等B.主要包括申请人的资质、业绩、和标段三个方面C.资质要求由招标人根据项目特点和实际需要，明确提出申请人应具有的最高资质D.对于联合体的要求主要是明确联合体成员在资质、财务、业绩、信誉等方面应满足的最高要求【正确答案】A21.下列选项中属于对招标人的招标能力要求的是()。A.有组织开标、评标、定标的能力B.有从事招标代理业务的经营场所和相应资金C.有能够编制招标文件和组织评标的相应专业能力D.有可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库【正确答案】A22.【真题】根据FIDIC施工合同条件，关于指定分包商的说法，正确的是（）。A.指定分包商可以与雇主直接订立合同B.指定分包商的施工任务可以是承包商的任何工作C.承包商不能收取指定分包商的管理费D.承包商对指定分包商的违约不承担责任【正确答案】D23.材料采购合同履行过程中，由供货方代运的货物，采购方在站场提货地点与运输部门共同验货。如果交货数量少于订购数量，则（）。A.由供货方承担全部责任B.由运输部门承担全部责任C.属于交运前的问题由供货方承担责任，运输过程中的问题由运输部门承担责任D.先由运输部门承担全部责任，然后由运输部门再与供货方协商处理责任【正确答案】C24.【真题】关于要约撤销的说法，正确的是（）。A.撤销要约的通知应在要约到达受要约人之前到达受要约人B.要约撤销的目的是让要约丧失法律效力C.要约人确定承诺期限的要约可以撤销D.撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之后到达受要约人【正确答案】B25.某工程施工合同的发包人拖欠工程进度款，承包人按照合同的约定及时调整了施进度，放慢施工速度。依照合同法的规定，承包人行使的是()。A.不安抗辩权B.先履行抗辩权C.同时履行抗辩权D.后履行抗辩权【正确答案】C26.建设施工合同（示范文本）的通用条件规定，()，承包人不得将承包工程的任何部分分包。A.未经招标B.未经发包人同意C.未提交分包人资质D.分包人未与发包人签订合同【正确答案】B27.如果代理人是以自己的名义为法律行为，那么这种行为所设定的权利与义务（）。A.只能由代理人自己承担B.只能由被代理人自己承担C.由代理人和被代理人承担按份责任D.由代理人和被代理人承担连带责任【正确答案】A28.合同发生纠纷时，当事人应首先考虑通过（）解决纠纷。A.和解B.调解C.仲裁D.诉讼【正确答案】A29.无权代理是指行为人没有代理权而以他人名义进行的民事、经济活动。无权代理不包括以下（）。A.没有代理权而为的代理行为B.超越代理权而为的代理行为C.在代理人授权范围内的代理D.代理权终止后的代理行为【正确答案】C30.由于发包人或工程师指令承包人加快施工速度，缩短工期，引起承包人人、财、物的额外开支而提出的索赔叫做（）。A.工程变更索赔B.工程加速索赔C.工期索赔D.工程延误索赔【正确答案】B31.FIDIC施工合同条件规定，如果工程或某区段未能通过竣工检验，承包商对缺陷进行修复和改正后，()。A.在相同条件下重复进行此类未通过的试验和对任何相关工作的竣工检验B.在降低条件下重复进行此类未通过的试验和对任何相关工作的竣工检验C.在增加条件下重复进行此类未通过的试验和对任何相关工作的竣工检验D.直接通过竣工检验【正确答案】A32.【真题】根据标准施工合同，监理人在施工准备阶段的职责是（）。A.按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知B.在开工日期15日前向承包人发出开工通知C.批准或要求修改承包人报送的施工进度计划D.组织编制施工“合同进度计划”【正确答案】C33.【真题】关于必须招标项目的说法，正确的是（）。A.必须招标的项目仅指施工项目B.项目总投资达到限额标准的，招标代理机构也必须通过招标来确定C.全部使用国有资金投资的，单项合同估算价为100万元的施工项目必须招标D.同时满足法规要求的范围和规模的项目必须招标【正确答案】C34.设计合同正常履行情况下,应在()时终止合同。A.提交设计文件B.设计文件通过审批C.设计人向施工单位完成设计交底D.工程施工完成竣工验收【正确答案】D35.以货币价格作为评价指标的评标价法，依据标的性质不同划分的比较方法不包括（）。A.最低投标价法B.最高投标价法C.综合评标法D.以设备寿命周期成本为基础的评标价法【正确答案】B36.某工程项目在施工阶段投保了建筑工程一切险，保险人承担保险责任的开始时间是()。A.中标通知书发出日B.施工合同协议书签字日C.保险合同签字日D.保险工程在工地上动工【正确答案】D37.下列关于建设工程材料设备采购合同的当事人的说法，不正确的是（）。A.永久工程的大型设备一般情况下由承包人采购B.建设工程材料设备采购合同的买受人即采购人，可以同时是发包人和承包人C.建设工程材料设备采购合同的买受人即采购人，可以是发包人，也可能是承包人D.采购合同的出卖人即供货人，可以是生产厂家，也可以是从事物资流转业务的供应商【正确答案】A38.建设工程施工合同(示范文本)规定，承包商递交索赔报告28天后，工程师未对此索赔要求作出任何表示，则应视为（）。A.工程师已拒绝索赔要求B.承包人需提交现场记录和补充证据资料C.承包人的索赔要求已经被认可D.需等待发包人批准【正确答案】C39.【真题】由发包人采购承包人安装的设备，试车检验发现设备制造质量较差需更换，则该事件的处理方式应为（）。A.发包人拆除不合格设备B.发包人负责更换C.发包人重新安装D.合同工期不予顺延【正确答案】B40.【真题】根据招标投标法实施条例招标人可以采用两阶段招标的项目是（）。A.建设规模100万m2以上，建设周期3年以上的项目B.项目初步设计已完成且施工图设计尚未完成的项目C.技术复杂或者无法精确拟定技术规范的项目D.构成内容多且专业性强的大型项目【正确答案】C41.发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批，发包人应按合同规定()。A.结清全部设计费B.支付一半设计费C.停止支付设计费D.预留一定保证金后全部支付设计费【正确答案】A42.监理合同中的“额外工作”是指正常工作和附加工作以外的工作，即非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务前不超过（）d的准工作时间。A.14B.21C.42D.84【正确答案】C43.施工单位采购5吨水泥，现场过秤时发现，实际交货数量为4.998吨。施工单位应支付的货款应为()。A.订购数量的货款无须扣除按订购数量计算的违约金B.订购数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金C.实际交付数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金D.实际交付数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金【正确答案】A44.根据招标投标法的规定，招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，（）。A.必须自行办理招标事宜，无须备案B.必须自行办理招标事宜，并向有关行政监督部门备案C.可以自行办理招标事宜，但需要向有关行政监督部门备案D.可以自行办理招标事宜，无须备案【正确答案】C45.主要为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式是（）。A.委托代理B.表见代理C.法定代理D.指定代理【正确答案】C46.如甲施工企业知悉自己的竞争对手在协商与乙企业联合投标，为了与对手竞争，遂与乙企业谈判联合投标事宜，在谈判中故意拖延时间，使竞争对手失去与乙企业联合的机会，之后宣布谈判终止，致使乙企业遭受重大损失。此时甲施工企业的行为应承担的责任为（）。A.违约责任B.缔约过失责任C.甲施工企业与乙企业承担按份责任D.甲施工企业与乙企业承担连带责任【正确答案】B47.以下不属于综合评估法初步评审内容的是（）。A.形式评审B.资格评审C.响应性评审D.项目管理机构评审【正确答案】D48.委托代理人与第三人签订合同的法律特征表现为（）。A.以代理人的名义与对方谈判B.商签的合同内应有代理人权利和义务的条款C.代理人在合同谈判过程中自主地提出自己的要求D.所形成的合同由委托人和代理人共同履行【正确答案】C49.施工合同的组成文件中，结合项目特点针对通用条款内容进行补充或修正，使之与通用条款共同构成对某一方面问题内容完备约定的文件是()。A.协议书B.专用条款C.标准条款D.质量保修书【正确答案】B50.某工程项目的承包人具有设计资质。承包人将完成的设计文件按规定的审查程序获得批准后提交监理工程师审核，经监理工程师签认后承包人按图纸施工。施工中发现由于设计计算错误，已经施工的部分工程需要拆除，设计文件必须修改。则该事件的损失应由()。A.审查单位与监理单位共同承担B.承包人与审查单位连带承担C.承包人全部承担D.承包人承担设计损失，发包人承担施工损失【正确答案】C51.【真题】关于法人应当具备的条件的说法，正确的是（）A.法人应在政府主管部门备案B.法人应具有规定数额的经费C.法人应有自己的组织机构D.法人应抵押与经营规模相适应的财产【正确答案】C52.与邀请招标相比，公开招标的特点是()。A.竞争程度低B.评标量小C.招标时间短D.费用高【正确答案】D53.在评标委员会成员中，不能包括()。A.招标人代表B.招标人上级主管代表C.技术专家D.经济专家【正确答案】B54.关于招标阶段解答投标人质疑的说法中，不正确的是（）。A.投标人研究招标文件和现场考察后会以书面形式提出某些质疑问题，招标人应及时给予书面解答B.如果书面解答的问题与招标文件中的规定不一致，以函件的解答为准C.招标人对任何一位投标人所提问题的回答，必须发送给每一位投标人保证招标的公开和公平，且必须说明问题的来源D.招标人对任何一位投标人所提问题的回答，必须发送给每一位投标人保证招标的公开和公平，但不必说明问题的来源【正确答案】C55.按合同法的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按（）的顺序进行。A.订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议B.合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格C.补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格D.补充协议、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款【正确答案】C56.发包人未能按时完成后续施工的现场或通道的移交工作，属于工程师发出暂停施工的情况中的（）。A.内外部条件的变化B.发包人应承担责任的原因C.协调管理的原因D.承包人的原因【正确答案】B57.在设计合同的履行过程中，由于设计人自身原因，延误了按合同规定交付的设计资料及设计文件的时间，每延误1d，应减收该项目应收设计费的（）。A.1B.2C.3D.5o【正确答案】B58.设备安装工程中,具备联动无负荷试车条件时,应由()组织试车。A.发包人B.承包人C.监理人D.设备供应人【正确答案】B59.【真题】按照招标投标法实施条例，开标时宣布流标的情形是指投标人的数量少于()家。A.3B.4C.5D.7【正确答案】A60.关于自行招标，下列说法错误的是（）。A.工程建设项目自行招标的，应当依法取得招标代理资格B.政府采购项目采购人符合自行招标条件的，也可采用委托招标C.工程建设项目招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜D.政府采购项目自行招标的，采购人员应经过省级以上人民政府财政部门组织的政府采购培训【正确答案】A61.某工程招标中，投标文件的内容未完全响应招标文件，但仍属于有效投标文件的情况是()。A.联合体投标没有提交联合体协议书B.投标工期长于招标文件中要求的工期C.投标保函金额少于招标文件的要求D.未详细说明使用专利施工的技术细节【正确答案】D62.施工单位在工程完工后对工程质量进行了检查，确认工程质量符合有关工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求，并提出工程竣工报告。该工程竣工报告应经（）审核签字。A.项目经理和总监理工程师B.项目经理和施工单位有关负责人C.总监理工程师和施工单位有关负责人D.项目经理和专业监理工程师【正确答案】B63.欠缺生效条件，但一方当事人可依照自己的意思使合同的内容变更或者使合同的效力归于消灭的合同是()。A.有效合同B.无效合同C.效力待定合同D.可变更或可撤销的合同【正确答案】D64.发包人逾期支付设计人设计费6天，设计人提交设计文件的时间（）。A.不可顺延B.可顺延2天C.可顺延3天D.可顺延6天【正确答案】D65.【真题】根据标准施工合同，关于监理人指示的说法，错误的是()。A.发布指示前与当事人双方协商，尽量达成一致B.监理人的指示无权免除合同约定的承包人义务C.监理人的指示无权变更合同约定的承包人权力D.监理人的指示有权变更合同约定的发包人义务【正确答案】D66.合同法律关系内容包括()。A.行为B.权利C.当事人D.智力成果【正确答案】B67.材料采购合同在履行过程中，供货方提前1个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差，下列说法正确的是()。A.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担B.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担C.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担D.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担【正确答案】D68.下列有关施工招投标管理的叙述中，错误的是（）。A.以标底作为报价评定标准时，有可能因编制的标底没有反映出较为先进的施工技术水平和管理水平，导致报价分的评定不合理B.评标价法评标的标准是投标报价最低的标书为最优C.综合评分法可以较全面地反映投标人的素质D.对于大型复杂工程或有特殊专业技术要求的施工招标，通常在资格预审阶段需考察申请投标人是否具有同类工程的施工经验和能力【正确答案】B69.根据建设工程施工合同(示范文本)通用条款的规定，因不可抗力事件导致的承包人机设备损坏及停工损失，由（）承担。A.发包人B.承包人C.工程师D.承包人和发包人共同【正确答案】B70.下列对于重薪招标和不再招标的情形描述错误的是（）。A.投标截止时间止，投标人少于3家应该直接发包B.经评标委员会评审后否决所有投标应当重新招标C.重新投标后，所有投标人又全部被否决的项目可以直接发包D.重新投标后，投标人仍少于3家的项目可以直接发包【正确答案】A71.物资设备采购中划分合同包装的主要考虑因素不包括（）。A.有利于投标竞争B.要根据市场供应情况C.考虑资金计划D.尽量提前工程进度【正确答案】D72.保证期间债权人与债务人协议变更主合同或者债权人许可债务人转让债务的，应当取得()的书面同意。A.被保证人B.第三人C.保证人D.公证机关【正确答案】C73.甲公司为乙公司向丙公司借款作担保，在保证合同中没有明确约定保证的方式时，根据我国担保法的规定，此保证属于（）。A.一般保证B.连带保证C.书面保证D.反担保保证【正确答案】B74.FIDIC(施工合同条件适用于（）工程采用单价合同的承包方式。A.小型复杂B.小型简单C.大型简单D.大型复杂【正确答案】D75.招标投标法规定，中标人的投标应当符合的条件之一是()。A.投标报价最低B.经评审的价格最低C.可垫付全部建设投资D.投标价格可以低于成本【正确答案】B76.【真题】关于保证人资格的说法.正确的是（）。A.公民个人不得作为保证人B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人D.学校在一定条件下可以作为保证人【正确答案】B77.【真题】关于监理人的合同管理地位和职责的说法，正确的是（）。A.在合同规定的权限范围内，监理人可独立处理变更估价、索赔等事项B.监理人向承包人发出的指示，承包人征得发包人批准后执行C.发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令D.监理人的指示错误给承包人造成损失，由发包人和监理人承担连带责任【正确答案】A78.FIDIC(施工合同条件规定，在合同文件的组成内容中通常被称为技术条款的是（）。A.合同协议书B.规范C.合同专用条件D.合同通用条件【正确答案】B79.根据建设工程施工合同(示范文本)，下列关于承包人提交索赔意向通知的说法中，正确的是()。A.承包人应向业主提交索赔意向通知B.承包人应向工程师提交索赔意向通知C.承包人提交索赔意向通知没有期限限制D.承包人不提交索赔意向通知不会导致索赔权利的丧失【正确答案】B80.如果由于委托人或第三方的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了工程量或持续时间，监理人应将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。此时合理的处理方法是（）。A.增加的工作量应视为正常的工作，完成监理业务的时间不予延长B.增加的工作量应视为附加的工作，完成监理业务的时间不予延长，但应得到附加工作酬金C.增加的工作量应视为额外的工作，完成监理业务的时间应相应延长，并得到附加工作酬金D.增加的工作量应视为附加的工作，完成监理业务的时间应相应延长，并得到附加工作酬金【正确答案】D81.工程师直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人确认后实施，但该错误指令导致分包工程返工，为此分包人向承包人提出费用索赔，承包人()。A.以不属于自己的原因拒绝索赔要求B.认为要求合理，先行支付后再向业主索赔C.不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D.不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告【正确答案】C82.FIDIC土木工程施工分包合同条件规定，没有征得()同意，分包商不得将分包工程任何部分转让或分包出去。A.承包商B.其他分包商C.工程师D.业主【正确答案】A83.【真题】下列解决建设工程合同纠纷的方式中，具有强制执行法律效力的是()。A.和解B.民间调解C.行政调解D.诉讼【正确答案】D84.根据建设工程设计合同(示范文本)的规定，下列情形中，（）不属于发包人的违约责任。A.设计错误B.因发包人原因要求解除合同C.发包人延误支付D.审批工作的延误【正确答案】A85.评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中招标人以外的专家不得少于成员总数的（）。A.13B.12C.23D.34【正确答案】C86.能够作为保证人的是()。A.法人的职能部门B.公司C.学校D.幼儿园【正确答案】B87.工程师有权处理的索赔是()。A.承包商依据合同条款提出的索赔B.承包商依据其他法律文书提出的索赔C.承包商提出的道义索赔D.承包商无合法理由延误竣工对业主的违约赔偿【正确答案】A88.采用FIDIC施工合同条件的建设工程合同，用以衡量承包商是否按合同要求的期限履行其施工义务的标准是（）。A.竣工日期B.施工期C.合同工期D.合同有效期【正确答案】C89.【真题】某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元，从B银行贷款2000万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为()。A.A银行1000万元，B银行2000万元B.A银行1800万元，B银行1200万元C.A、B银行各1500万元D.A银行2000万元，B银行1000万元【正确答案】A90.【真题】在借款合同中，货币表现为合同法律关系的()。A.主体B.客体C.权利D.义务【正确答案】B91.某工程监理酬金总额为40万元，监理单位已经缴纳的税金为3万元。在合同履行过程中，因监理单位的过失给业主造成经济损失50万元。依据委托监理合同(示范文本)，监理单位应承担的赔偿金额为（）万元。A.40B.47C.37D.50【正确答案】C92.根据建设工程施工合同(示范文本)的规定，一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过（）h的可以对合同价款进行相应的调整。A.2B.4C.8D.10【正确答案】C93.【真题】标准设计施工总承包合同中的价格清单是指（）。A.发包人依据设计图纸概算量提出的工程量清单B.承包人依据发包人工程量清单计算出的报价清单C.承包人按完成投标方案计算的从设计到缺陷责任期各阶段的计划费用D.设计总承包与施工总承包的签约合同价及其构成【正确答案】C94.下列关于投标人须知的说法，错误的是（）。A.投标人须知包括文字说明和投标人须知前附表两个文件B.投标人须知是对所有招标项目的通用性规定C.招标人应结合招标项目具体特点和实际需要编制和填写D.附表中的内容可以与正文内容相抵触【正确答案】D95.取得工程设计（）资质的企业，可以承接本专业相应等级的专业工程设计业务及同级别的相应专项工程设计业务。A.综合B.行业C.专业D.专项【正确答案】C96.经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施工分包给分包人完成。该条款所依据的法律基础是合同法中有关（）的规定。A.债权转让B.债务承担C.债务人向第三人履行债务D.由第三人向债权人履行债务【正确答案】D97.【真题】根据标准施工合同，履约担保和预付款担保采用的担保形式是()。A.均采用无条件担保B.分别采用无条件担保和有条件担保C.均采用有条件担保D.分别采用有条件担保和无条件担保【正确答案】A98.委托监理合同变更或解除合同的通知或协议（），协议未达成之前，原合同仍然有效。A.必须经公证机关公证B.必须采取书面形式C.可采取口头形式D.由仲裁机构裁定【正确答案】B99.【真题】在设计文件中要求采用新技术、新工艺施工的工程项目，为了合理分担风险，施工合同中约定的计价方式应为（）。A.固定价格B.可调价格C.综合单价D.成本加酬金【正确答案】D100.【真题】根据标准设计施工总承包合同，变更管理正确程序是()。A.发包人发出变更指示承包人提交实施方案监理人审批方案监理人签发变更指令B.监理人发出变更意向书承包人提交实施方案监理人审批方案监理人签发变更指令C.监理人发出变更意向书承包人提交实施方案发包人同意实施方案监理人签发变更指令D.发包人发出变更意向书承包人提交实施方案发包人同意实施方案监理人签发变更指令【正确答案】C二.多选题(共70题)1.合同的形式中，除口头和书面形式以外的其他形式包括（）。A.电报、电传B.公证C.登记D.审批E.数据电文【正确答案】BCD2.属于业主的风险包括A.战争、敌对行动、入侵、外敌行动B.工程所在国内发生的叛乱、革命、暴动或军事政变、篡夺政权或内战C.承包商管理不善引起的物品爆炸D.业主提供的设计不当造成的损失E.一个有经验承包商通常能够预测和防范的任何自然力作用【正确答案】ABD3.根据建设工程设计合同示范文本的规定，发包人的义务包括（）。A.为设计人派驻现场的工作人员提供方便条件B.负责组织设计成果鉴定C.负责审查各阶段设计文件D.对外商的设计资料的审查E.保护设计人的知识产权【正确答案】ABE4.【真题】能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的法律事实有()。A.合同当事人违约B.代理发生变化C.法院判决D.仲裁机构裁定E.物价正常波动【正确答案】ACD5.下列关于FIDIC发布的标准合同文本的说法正确的是（）。A.施工合同条件（1999年版），适用于各类小型或较复杂的工程项目B.生产设备和设计-施工合同条件（1999年版），适用于由承包商按照雇主要求进行设计、生产设备制造和安装的电力、机械、房屋建筑等工程的合同C.设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件（1999年版），适用于承包商以交钥匙方式进行设计、采购和施工，完成一个配备完善的工程，雇主“转动钥匙”时即可运行的总承包项目建设合同D.简明合同格式（1999年版），适用于投资金额相对较小、工期短、不需进行专业分包，相对简单或重复性的工程项目施工E.客户/咨询工程师（单位）服务协议书（1998年版），适用于雇主委托工程咨询单位进行项目的前期投资研究、可行性研究、工程设计、招标评标、合同管理和投产准备等的咨询服务合同【正确答案】BCDE6.根据工程特点和现场条件划分合同包的工作范围时，主要应考虑的影响因素有（）。A.是否有毁约被驱逐的历史B.对工程总投资的影响C.施工内容的专业要求D.施工现场条件E.允许承接的施工工作范围是否符合招标工程要求【正确答案】BCD7.承诺期限的确定，有()几种方法。A.要约中规定承诺期限B.要约中未规定、由仲裁人确定C.要约中未规定、以对话方式承诺的、即时承诺D.要约中未规定、以对话方式承诺的、在合理期限内作出E.要约中未规定，以非对话方式作出的承诺应在合理期限内到达【正确答案】ACE8.在委托监理合同中，属委托人应履行的义务有()。A.开展监理业务前向监理人支付预付款B.负责建设工程所有外部关系的协调，为监理工作创造外部条件C.免费向监理人提供开展监理工作所需的工程资料D.与监理人协商一致，选定项目的勘察设计单位E.将授予监理人的监理权利在与第三方签订的合同中予以明确【正确答案】ABCE9.材料设备采购招标中，下列关于划分合同包时应主要考虑的因素的说法中，正确的是（）。A.有利于投标竞争B.工程进度与供货时间关系C.资金计划D.人员配备E.市场供应情况【正确答案】ABCE10.当债务人履行合同的行为可能对债权人造成损害时，债权人可以依法行使撤销权，债务人的这类行为包括()。A.怠于行使其到期债权B.未按合同提供担保C.未按约定投保工程险D.无偿转让财产E.放弃对其他人的到期债权【正确答案】DE11.在监理招标中，体现监理单位能力的评标内容包括（）。A.投标人资质B.监理规划C.总监理工程师业绩D.监理单位业绩E.监理费报价【正确答案】ADE12.设计施工总承包模式下，材料和工程设备费，一般按（）阶段和专用条款约定的比例进行分解。A.订立采购合同B.设备制造完成C.进场验收合格D.安装就位E.工程竣工【正确答案】ACDE13.在美国AIA合同文本中，关于风险型CM承包商的说法，正确的有（）。A.了解施工成本的组成B.要有很高的施工管理C.工作内容一般只包括施工前阶段的咨询服务D.应非常熟悉施工工艺和方法E.要有基本的组织协调能力【正确答案】ABD14.建筑工程施工合同履行过程中，应由发包人完成的工作有()。A.保护竣工未交付工程B.向工程师提供工程进度计划C.办理环境保护手续D.组织图纸会审E.办理施工许可手续【正确答案】DE15.【真题】材料采购合同履行z中，可用于现场交货数量验收的方法有（）。A.磅差分析法B.查点法C.经验鉴别法D.衡量法E.理论换算法【正确答案】BDE16.担保活动应当遵循（）的原则。A.公平B.全面履行C.自愿D.平等E.诚实信用【正确答案】ACDE17.事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起（）的客观现象。A.合同法律关系产生B.合同法律关系变更C.合同法律关系消灭D.合同法律关系转移E.合同法律关系冻结【正确答案】ABC18.【真题】建设工程设计合同（示范文本）规定，下列工作中，属于设计单位义务的有()。A.组织设计成果鉴定B.参加隐蔽工程验收C.审查外商提供的设备设计图样D.组织并主持设计交底会E.向有关主管部门办理竣工图样的审查备案【正确答案】BC19.【真题】某采用标准设计施工总承包合同的工程项目，合同履行中出现合同进度计划工作的延误，应由发包人承担延长工期和增加费用并支付合理利润的是（）。A.发包人要求的设计变更B.发包人未按期审查承包人文件C.承包人未按已确认修改的设计文件实施D.发包人提供的材料延误E.异常不利的气候条件【正确答案】ABD20.下列关于设计施工总承包合同的说法正确的是（）。A.设计方案最优B.削弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查C.可以减少设计变更D.减少承包人的索赔E.建设周期长【正确答案】BCD21.工程师对分包合同的管理包括（）。A.对分包商索赔的批准B.检查确认分包工程质量C.对分包商资质进行审查D.对分包商发布变更指令E.计量、确认分包商完成的工程量【正确答案】BC22.关于设备采购的质量控制，以下说法正确的有()。A.成套设备及生产线设备采购，宜采用市场采购的方式B.总包单位采购，采购方案由监理工程师编写报总监理工程师批准C.市场采购设备，一般用于标准设备的采购D.建设单位采购，监理工程师要协助编制设备采购方案E.向厂家订购设备，质量控制工作的首要环节是选择一个合格的供货厂商【正确答案】CDE23.某施工机械厂因经营需要分立为挖掘机制造厂及推土机制造厂两个法人企业。分立前由于3台挖掘机未能及时供货，买方欲追究违约责任，以下关于本案中违约责任承担的说法中，正确的有()。A.买方可要求推土机生产厂承担违约责任B.买方可要求推土机与挖掘机生产厂共同承担违约责任C.买方可要求挖掘机生产厂承担违约责任D.如果推土机与挖掘机生产厂对于该债务没有约定，则各自承担一半E.如果推土机与挖掘机生产厂对于该债务有约定，应按规定处理【正确答案】ABCE24.在设备采购招标中，划分合同包主要考虑的因素包括（）。A.资金计划B.市场供应情况C.有利于投标竞争D.有利于招标资源配置E.工程进度与供货时间的关系【正确答案】ABCE25.关于代理，以下各项表述中正确的是()。A.代理人和第三人串通，损害被代理人利益的，由代理人和第三人负连带责任B.无代理权、超越代理权或者代理权终止后的行为，在任何情况下，被代理人都不承担民事责任C.书面委托代理的委托书授权不明的，应由被代理人承担责任，代理人可不承担责任D.第三人知道行为人没有代理权，还与行为人实施民事行为给他人造成损害的，由第三人和行为人负连带责任E.被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的，由被代理人和代理人负连带责任【正确答案】ADE26.工程师在工程施工进度管理中的说法，错误的是()A.按进度计划组织施工B.实地检查C.有权通知承包人修改进度计划D.有权发布暂停施工指令E.当事人协商一致【正确答案】AE27.建设工程项目设备材料采购招标，下列选项中，综合评标法需要考虑的因素有()。A.零配件B.交货期C.付款条件D.寿命残值E.运输费用【正确答案】ABCE28.依法必须进行施工招标的工程建设项目有下列（）情况之一的，可以不进行招标。A.需要采用不可替代的专利B.需要采用可替代的专有技术C.采购人依法能够自行建设、生产或者提供D.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供E.需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求【正确答案】ACDE29.依据建设工程设计合同(示范文本)，订立民用建筑设计合同时，双方通过协商，应根据工程项目的特点，在相应条款内明确委托任务的工作范围，具体内容有（）。A.设计人配合勘察工作的要求B.建筑物的合理使用年限设计要求C.委托的设计内容D.设计深度要求E.设计人配合施工工作的要求【正确答案】BCDE30.要约应当具备的条件有（）。A.内容具体确定B.只能向不特定的多数人发出C.必须在合理期限内发出D.必须附期限E.表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束【正确答案】AE31.施工合同的履约保证一般是由（）向招标人出具履约保函或者保证书。A.法人B.银行C.担保公司D.公证机关E.政府机关【正确答案】BC32.【真题】根据FIDIC土木工程施工分包合同条件，工程师对分包工程的管理职责有（）。A.批准分包工程部位B.审查分包商资质C.协商分包工程的施工D.检查分包工程使用的材料E.参与计量分包人完成的永久工程【正确答案】BD33.综合评估法初步评审标准包含（）三部分。A.形式评审标准B.实质评审标准C.资格评审标准D.响应性评审标准E.详细评审标准【正确答案】ACD34.【真题】根据标准施工招标文件，应当进行重新招标的情形有()。A.投标截止时间后招标人不同意开标的B.投标截止时间止，投标人少于3家的C.投标人投诉中标人的D.经评标委员会评审后否决所有投标的E.招标人不接受评标评审结果的【正确答案】BD35.买方或其代表可以对货物进行检验和测试的地点有（）。A.卖方驻地B.买方驻地C.交货地点D.卖方分包人驻地E.货物的最终目的地【正确答案】ACDE36.FIDIC土木工程施工分包合同条件规定，承包商代表在应付款日之前及时将扣发或缓发分包工程款的理由通知分包商后便不承担逾期付款责任的情况包括（）。A.工程师不认可分包商报表中的某些款项B.业主拖延支付给承包商经过工程师签证后的应付款C.分包商与承包商或与业主之间因涉及工程量或报表中某些支付要求发生争议D.由于承包商原因导致的逾期支付的分包款E.工程师认可分包商报表中的某些款项【正确答案】ABC37.根据FIDIC施工合同条件可知，（）的关系不是合同法律关系。A.业主和指定分包商B.业主和工程师C.业主和分包商D.承包商和指定分包商E.业主和承包商【正确答案】AC38.按索赔事件的性质分类，索赔可分为（）。A.工程变更索赔B.合同中明示的索赔C.工程延误索赔D.意外风险和不可预见因素索赔E.工程加速索赔【正确答案】ACDE39.FIDIC施工合同条件规定，工程师在质量管理方面的权力有()。A.对现场的材料和设备有检查和控制的权力B.有权监督承包商的施工，对已完工程有确认或拒收权C.有权对工程采取紧急补救措施D.有权要求承包商解雇他的雇员E.有权以法定或约定以外的更高的质量规范规定要求承包商，而承包商必须遵照执行【正确答案】ABCD40.依照施工合同示范文本通用条款规定，施工合同履行中，如果发包人出于某种考虑要求提前竣工，则发包人应()。A.负责修改施工进度计划B.向承包人直接发出提前竣工的指令C.与承包人协商并签订提前竣工协议D.为承包人提供赶工的便利条件E.追加合同价款【正确答案】CDE41.【真题】建设工程施工合同（示范文本）规定，对发包人和承包人都有约束力的合同文件有()。A.中标意向书B.合同专用条款C.有关技术文件D.投标书附件E.施工过程中双方洽商达成的书面协议【正确答案】BCDE42.指定代理和法定代理可以因为（）原因终止。A.被代理人取得或者恢复民事行为能力B.被代理人或代理人死亡C.指定代理的人民法院或指定单位撤销指定D.作为被代理人或者代理人的法人死亡E.监护关系消灭【正确答案】ABCE43.设计施工总承包合同模式下，承包人只可以索赔费用的是（）。A.发包人原因造成质量不合格