一级建造师法规知识考试试题押题卷含答案[35]

一级建造师法规知识考试试题押题卷含答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.下列关于建设单位申请领取施工许可证应具备的法定条件的表述中，正确的是()。A.需要拆迁的，已取得房屋拆迁许可证B.施工企业编制的施工组织设计中，有保证工程质量和安全的具体措施C.工程所需的消防设计满足施工要求D.建设工期超过1年的，到位资金不得少于工程合同价的20%【正确答案】B2.?总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产（）A.不承担责任B.各自承担责任C.承担适量的责任D.承担连带责任?【正确答案】D3.【真题】甲企业向乙银行借款100万元，由丙企业做保证人。合同签订3个月后，甲与乙协商，将贷款金额增加到150万元，甲和乙通知了丙，丙未予答复。后甲到期不能偿还债务。关于该案中的保证责任承担的说法，正确的是()。A.丙应承担150万元的保证责任，因为丙对甲和乙的通知未予答复，视为默认B.丙不再承担担保责任，因为甲与乙变更合同条款未得到丙的同意C.丙不再承担保证责任，保证合同因甲、乙变更了合同的金额条款而致合同无效D.丙对100万应承担保证责任，增加的50万元不承担保证责任【正确答案】D4.债务人将其权利移交给债权人占有，用以担保债权实现的方式是（）A.保证B.质押C.抵押D.留置【正确答案】B5.甲、乙两个同一专业的施工单位分别具有该专业二、三级企业资质，甲、乙两个单位的项目经理数量合计符合一级企业资质要求。甲、乙两单位组成联合体参加投标，则该联合体资质等级应为()A.一级B.二级C.三级D.暂定级【正确答案】C6.对总承包单位与分包单位就分包工程承担连带责任的正确理解是()。A.建设单位只能向分包单位请求赔偿，不能向总承包单位请求赔偿B.在总承包单位或分包单位赔偿前，均有权要求建设单位向另一方请求赔偿C.在总承包单位或分包单位赔偿后，有权依据分包合同对于不属于自己责任的赔偿向另一方进行追偿D.连带责任仅限于连带赔偿责任，不连带承担其他合同义务【正确答案】C7.某宾馆工程，由于业主急于按期开业迎客，于工程完工后在未进行竣工验收情况下就对外营业，使用中发现部分客房出现漏水现象，则该质量责任应由()承担。A.总承包人B.防水分包人C.业主D.物业公司【正确答案】C8.建设项目施工过程中发现地下古墓，立即报告当地文物行政部门，文件行政部门接到报告后，一般应在不超过（）小时赶赴工地现场A.12B.36C.45D.?24【正确答案】D9.【真题】关于施工企业承揽工程的说法，正确的是（）。A.施工企业可以允许其他企业使用自己的资质证书和营业执照B.施工企业应当拒绝其他企业转让资质证书C.施工企业在施工现场所设项目管理机构的项目负责人可以不是本单位人员D.施工企业由于不具备相应资质等级只能以其他企业名义承揽工程【正确答案】B10.【真题】关于租赁合同的说法，正确的是()。A.租赁期限超过20年的，超过部分无效B.租赁期限超过6个月的，可以采用书面形式C.租赁合同应当采用书面形式，当事人未采用的，视为租赁合同未生效D.租赁物在租赁期间发生所有权变动的，租赁合同解除【正确答案】A11.民事诉讼是指（）在当事人和其他诉讼参与人的参加下，以审理裁判执行方式解决纠纷的活动。A.仲裁委员会B.人民调解委员会C.人民检察院D.人民法院【正确答案】D12.关于建设工程领域的民事纠纷，下列表述错误的是()A.某施工企业未经许可使用他人专利而产生的纠纷属于合同纠纷B.发包人和承包人因合同变更产生的纠纷属于民事纠纷C.在建设工程领域，较为普遍和重要的民事纠纷主要是合同纠纷、侵权纠纷D.民事纠纷的法律解决途径主要有和解、调解、仲裁、诉讼【正确答案】A13.【真题】甲公司与乙公司的圆落相邻，甲为方便自己车辆进出，遂与乙约定甲借用乙院内道路通行，期限20年，甲一次性支付给乙50万元补偿费。双方签订合同并办理了地役权登记。2年后，甲拟定了下列方案，其中符合物权法规定的是（）A.甲拟将全部房产所有权及土地使用权转让给丙，自由保留地役权B.甲拟单独将地役权转让给了丁物业公司C.甲拟将房产所有权及土地使用权和地役权一并转让给丙D.甲拟将房产所有权及无敌使用权转让给丙，而将地役权转让给丁【正确答案】C14.工程保险中属于强制保险的是()A.安装工程一切险B.职业责任险C.建筑工程一切险D.意外伤害险【正确答案】D15.下列关于承揽合同中的规定，正确的是（）A.承揽合同属于完成工作成果的合同B.承揽合同的标的物具有普遍性C.定作人可以随时解除承揽合同，且不用赔偿损失D.承揽人接受工作后，可以直接将承揽的主要工作交给第三人完成【正确答案】A16.以下规范性法律文件中，不属于我国民商法律体系的是()。A.合同法B.公司法C.城乡规划法D.侵权责任法【正确答案】C17.建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备的安全生产条件有()。A.制定完备的安全生产规章制度和操作规程B.配备兼职安全生产管理人员C.各分部分项工程有应急预案D.为从业人员办理意外伤害保险【正确答案】A18.李某原是甲建筑公司材料员，辞职后成立一物资经销公司。李某利用手头留有的原盖甲公司公章的空白合同与某木材公司签订木材购销合同，木材公司对李某辞职并不知晓。请问，对该合同承担付款义务的是()。A.甲建筑公司B.物资经销公司C.李某D.李某和甲建筑公司【正确答案】A19.【真题】下列合同中，债务人不履行债务，债权人由留置权的是（）。A.买卖合同B.运输合同C.借款合同D.租赁合同【正确答案】B20.在一般情况下，生产安全事故现场有关人员应当先向()报告事故。A.安全生产监督管理部门B.本级人民政府建设行政主管部门C.本单位负责人D.负有安全生产监督管理职责的有关部门【正确答案】C21.在所有权的权能中，最核心的权利是()权。A.占有B.使用C.收益D.处分【正确答案】D22.对采用虚假证明文件骗取施工许可证尚未构成犯罪的，应由发证机关()。A.责令停止施工，对建设单位和施工单位分别处以罚款B.收回施工许可证法，责令停止施工，对责任单位处以罚款C.宣布该施工许可证无效，责令停止施工，没收非法所得D.责令停止施工，有违法所得的，处以5000元以上10000元以下的罚款【正确答案】B23.【真题】关于建设工程质量保修的说法，正确的是()A.不同类型的建设工程，其保修范围相同B.建设工程保修期内由于使用不当造成的损坏，施工企业不负责维修C.建设工程保修期与缺陷责任期的起始日相同D.建设工程质量保证金应在保修期满后返还【正确答案】C24.某必须招标的建设项目，共有三家单位投标，其中一家未按招标文件要求提交投标保证金，则关于对投标的处理是否重新发包，下列说法中正确的是()A.评标委员会可以否决全部投标，招标人应当重新招标B.评价委员会可以否决全部投标，招标人可以直接发包C.评价委员会必须否决全部投标，招标人应当重新招标D.评价委员会必须否决全部投标，招标人可以直接发包【正确答案】A25.甲公司与乙租赁公司约定，由乙公司购买丙厂家生产的一套机电设备，并以融资租赁方式供甲公司使用。乙公司在租赁合同终止前，将该设备的所有权转让给丁公司。对此，下列说法中正确的是()。A.租赁合同对丁公司继续有效B.乙转让该设备所有权需经甲同意C.租赁合同终止前不得转让该设备的所有权D.丁无义务保证甲继续使用该设备【正确答案】A26.【真题】某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定，擅自降低工程质量标准，因而造成重大安全事故。该事故的直接责任人员应当承担的刑事责任是（）。A.重大责任事故罪B.重大劳动安全事故罪C.危害公共安全罪D.工程重大安全事故罪【正确答案】D27.2001年5月5日，甲拒绝向乙支付到期租金，乙忙于事务一直未向甲主张权利。2001年8月，乙因遇险无法行使请求权的时间为20天。根据民法通则的有关规定，乙请求人民法院保护其权利的诉讼时效期间是（）。A.2001年5月5日至2002年5月5日B.2001年5月5日至2002年5月25日C.2001年5月5日至2003年5月5日D.2001年5月5E1至2003年5月25日【正确答案】A28.?对于（）施工项目，施工企业应当在施工现场设立项目经理部。A.中小型B.小型C.大型D.大中型?【正确答案】D29.李某日工资100元，按规定向公司提出休带薪年假5天。因工作需要未获批准。如李某同意不跨年度带薪年假，则公司应支付李某()元年假工资。A.500B.1000C.1500D.2000【正确答案】B30.根据民事诉讼法的规定，书记员应当将法庭审理的全部活动记人笔录，由书记员和()签名。A.审判人员B.当事人C.陪审员D.院长【正确答案】A31.【真题】关于建设工程分包的说法，正确的是()。A.劳务作业的分包可以不经建设单位认可B.承包单位可将其承包的全部工程进行分包C.建设工程主体结构的施工可以分包D.建设单位有权直接指定分包工程的承包人【正确答案】A32.民事诉讼当事人中，()是指对他人争议的诉讼标的有独立的请求权，或者虽无独立的请求权，但案件的处理结果与其有法律上的利害关系，而参加到原告、被告已经开始的诉讼中进行诉讼的人。A.共同诉讼人B.第三人C.诉讼代理人D.律师【正确答案】B33.【真题】投标有效期应从()之日起计算。A.招标文件规定的提交投标文件截止B.提交投标文件C.提交投标保证金D.确定中标结果【正确答案】A34.施工项目负责人是指施工企业的()。A.总经理B.总工程师C.项目经理D.董事长【正确答案】C35.根据建设工程安全生产管理条例的规定，属于施工单位安全责任的是()A.提供相邻构筑物的有关资料B.编制安全技术措施及专项施工方案C.办理施工许可证时报送安全施工措施D.提供安全施工措施费用【正确答案】B36.【真题】关于民事诉讼中简易程序的说法，正确的是（）。A.第一审民事案件和第二审民事案件的审理均可适用简易程序B.基层人民法院审理的民事案件，当事人双方可以约定适用简易程序C.简易程序应当在立案之日起6个月内审结D.简易程序的审理期限由本院院长批准可以延长【正确答案】B37.法律体系通常指由一个国家()的各个部门法构成的有机联系的统一整体。A.现行的B.颁布的C.强制的D.制定的【正确答案】A38.【真题】根据建设工程安全生产管理条例，关于出租单位出租未经安全性能检测的施工机具及配件的行政责任的说法，正确的是（）。A.责令限期改正，并处合同价款1倍以上3倍以下的罚款B.责令停业整顿，降低资质等级C.责令限期改正，情节严重的，吊销资质证书D.责令停业整顿，并处5万以上10万以下的罚款【正确答案】D39.根据招标投标法实施条例，履约保证金不得超过中标合同金额的()A.2B.5C.10D.20【正确答案】C40.下列不属于建筑工程一切险承保的危险与损害的是()。A.技术人员缺乏经验B.设计错误C.工人疏忽D.一般性盗窃和抢劫【正确答案】B41.甲、乙、丙三家公司组成联合体投标中标了一栋写字楼工程，施工过程中因甲施工的工程质量问题而出现赔偿责任，则建设单位（）A.可向甲、乙、丙任何一方要求赔偿B.只能要求甲负责赔偿C.只能与甲、乙、丙协商由谁赔偿D.如向乙赔偿，乙有权拒绝【正确答案】A42.同一机关制定的地方性法规中，一般规定与特别规定不一致时，应当适用()A.一般规定B.特别规定C.上一级机关制定的法规的规定D.国务院制定的行政规章的规定【正确答案】B43.建筑施工企业的总经理应当由（）对其安全生产知识和管理能力考核合格。A.县级以上人民政府B.主管的负有安全生产监督管理职责的部门C.工商行政管理部门D.建设行政管理部门【正确答案】B44.【真题】某建设工程施工合同约定，合同工期为18个月，合同价款为2000万元。建设单位在申请领取施工许可证时，应当到位的建设资金原则上不得少于()万元。A.100B.200C.1000D.600【正确答案】D45.建设工程安全监督机构是()。A.行政机关B.事业单位C.国有企业D.人民团体【正确答案】B46.关于劳动争议及其解决，说法正确的是（）A.劳动者工资争议适用劳动仲裁?B.劳动争议当事人必须签订仲裁协议，向约定的仲裁机构申请仲裁?C.劳动者对劳动仲裁裁决不服的，不得起诉?D.仲裁时效期间从权利被侵害之日起计算【正确答案】A47.某建筑公司对某市辖区建筑工程质量监督站以该区建委名义作出的通报批评结果不服而申请复议，该复议应向()提出。A.市质量监督站B.区质量监督站C.市建委D.区建委【正确答案】C48.承、发包人以建设工程施工合同（示范文本）（GF-2013-0201版）签订合同，工程竣工后承包人提请竣工验收，但发包人长达一个半月之久拒不组织验收，此情况下正确处理方式是()。A.承包人应提请建设行政主管部门组织验收B.以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期C.视为通过验收，以提请竣工验收报告之日后第29天为验收合格日D.继续等待验收【正确答案】B49.【真题】关于城市、镇规划许可证的说法，正确的是（）A.以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得划拨土地之后，方可向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请B.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证之后，才能取得国有土地使用权C.以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地D.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后，建设单位应当向城市、县人民政府建设行政主管部门领取建设用地规划许可证【正确答案】C50.受建设单位委托，承包企业按照合同约定，对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包的，属于（）A.投资总承包B.施工总承包C.分项总承包D.工程总承包【正确答案】D51.无效合同从()之日起就不具备法律效力。A.确认B.订立C.履行D.谈判【正确答案】B52.住房和城乡建设部发布的危险性较大的分部分项工程安全管理办法中规定，施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案。安全专项施工方案的内容不包括（）A.工程概况B.编制依据C.施工图预算D.施工工艺技术【正确答案】C53.甲将自有的房产同时向乙、丙和丁作了抵押，但乙的抵押没有办理登记。由于甲不能按期偿还债务，其房产被拍卖后所得价款的清偿顺序，正确的是（）A.乙、丙、丁平均受偿?B.乙无权分配，由丙和丁平均受偿?C.乙无权分配，丙和丁按照登记先后顺序受偿?D.丙和丁按照登记先后顺序受偿后，剩余款项乙有权受偿【正确答案】D54.根据合同法规定，执行政府定价或政府指导价，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，()。A.按照交付标的物时的价格计价B.仍然按照合同签定时的价格计价C.价格上涨时按原价格执行D.价格下降时按新价格执行【正确答案】A55.【真题】乙施工单位通过招标程序中标了甲开发公司的一个施工项目。签约前，甲要求让利5%，否则不签施工合同。后双方按中标价签订了备案合同，同时签订了让利5%的补充协议。竣工结算时，甲按让利协议扣减结算总价5%，乙以自己亏损为由不同意让利并向法院提起诉讼，要求按中标价结算。下列说法正确的是()。A.应以备案合同作为结算工程价款依据B.该补充协议属于可撤销合同C.应以补充协议座位结算工程价款依据D.乙方行为构成合同违约【正确答案】A56.注册商标有效期满，需要继续使用的，应当在期满前（）个月内申请续展注册。A.3B.6C.9D.12【正确答案】D57.建设单位以工程质量不合格为由，拒绝支付工程款，施工单位诉至人民法院。向人民法院提交的下列资料中，不属于证据的是()A.工程质量检测机构出具的鉴定报告B.建设单位职工的书面证明材料C.建设单位与施工单位签订的施工合同D.建设单位提交的答辩状【正确答案】D58.按照注册建造师管理规定，下列情形中不予注册的情形是()。A.申请人年近花甲，已达59岁高龄B.因执业活动受到刑事处罚，自处罚执行完毕之日起至申请注册之日止已满3年C.被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止已经满2年D.申请人申请注册之日止4年前担任项目经理期间，所负责的项目发生过重大质量和安全事故【正确答案】B59.以下不属于调解主要方式的是()。A.行业调解B.专业机构调解C.人民调解D.双方调解【正确答案】D60.当事人对是否为工伤有争议的，举证责任由()承担。A.受害职工B.用人单位C.鉴定机构D.劳动部门【正确答案】B61.甲公司新建某商业项目的建设工期为24个月。根据建筑工程施工许可管理办法，甲公司下列条件符合领取施工许可证必备条件的是()。A.已经取得建设工程规划许可证B.拆迁进度已经超过50%C.施工图纸已由设计院完成D.建设资金已达到合同价的25%【正确答案】A62.?建造师执业的基本要求（）A.一师多岗B.取得建造师执业资格证书C.接受继续教育，更新知识，不断提高业务水平D.严格遵守法律、法规和行业管理的各项规定，恪守职业道德?【正确答案】D63.如果以近5年承担过的单项建筑面积来衡量已完成工程的业绩，符合特级企业资质等级法定条件的、质量合格的房屋建筑工程单体建筑面积为()万平方米以上。A.5B.4C.3D.2【正确答案】A64.某住宅小区施工时，承包方发现设计图纸结构尺寸部分存在错误，承包方正确的做法是()。A.仍按图纸施工B.按通常做法施工C.由施工单位技术人员修改图纸D.向相关单位及时提出修改建议【正确答案】D65.某建筑公司承包了某工程，该工程计划于5月15日开工，该建筑公司在5月5日与保险公司签订了建筑职工意外伤害保险合同，5月8日，该建筑公司工作人员在巡视工地现场时发生了意外事故，建筑公司拟向保险公司索赔，此时保险公司承担保险责任的期限起算时间应为()。A.5月5日B.5月8日C.5月15日D.6月15日【正确答案】C66.工程建设项目在开工前应取得项日土地的建设用地使用权，该建设用地使用权只能存在于（）之上。A.国家土地所有权B.集体土地所有权C.农村土地所有权D.城市用地所有权【正确答案】A67.投标人如果对招标文件有异议，依法应当先进行的活动是()A.向有关行政监督部门投诉B.向招标人提出异议C.向法院起诉D.申请仲裁【正确答案】B68.行政复议机关应当自受理申请之日起()内作出行政复议决定；但是法律另有规定的除外。A.30日B.45日C.60日D.3个月【正确答案】C69.甲建筑企业与乙混凝土厂签订混凝土供应合同，总计金额约600万元。甲先行支付定金150万，剩余款项根据供应进度结算；同时约定，若乙方迟延供货，违约金为按日支付5万元。后由于乙混凝土厂设备检修，迟延供货达30日。则甲建筑企业应如何要求乙承担违约责任最为妥当()。A.要求乙双倍返还定金300万元B.要求乙支付违约金150万元，并返还定金150万元C.要求乙双倍返还定金240万元D.要求乙支付违约金150万元，并返还定金120万元【正确答案】B70.根据民法通则，关于代理的说法，正确的是()。A.代理人在授权范围内实施代理行为的法律后果由被代理人承担B.代理人可以超越代理实施代理行为C.被代理人对代理人的一切行为承担民事责任D.代理是代理人以自己的名义实施民事法律行为【正确答案】A71.以下关于审判监督程序的表述中，不正确的是()。A.当事人对生效的判决、裁定，认为有错误的，向原审法院申请再审B.申请再审不停止判决、裁定的执行C.申请再审应当提交再审申请书等材料D.申请再审，一般应当在判决、裁定生效后2年内提出【正确答案】A72.王某位于市区的一套住宅被划入拆迁范围，该房屋已出租给张某。在张某不同意解除房屋租赁合同的情况下，拆迁人应当()A.对王某实行货币补偿B.对张某实行货币补偿C.对张某实行房屋产权调换D.对王某实行房屋产权调换【正确答案】D73.?买卖合同中，不属于出卖人义务的是（）。A.具有将标的物的所有权转移给买受人的能力B.应承担瑕疵担保义务C.应保证第三人不得向买受人主张任何权利D.应具备相应的民事行为能力，还应当具有买卖合同标的物的所有权或者处分权?【正确答案】D74.经人民法院两次合法传唤，原告无正当理由拒不到庭的，法院有权()。A.缺席判决B.视为申请撤诉C.驳回原告诉讼请求D.拘传原告到庭【正确答案】B75.发生生产安全事故造成人员伤亡，生产经营单位负责人逃匿的，由（）强制执行。A.建设单位B.公安部门C.人民法院D.建设主管部门【正确答案】C76.【真题】甲施工企业误将应支付给乙供应商的贷款支付给了丙供应商。关于该笔贷款的返还,丙与甲间债的产生根据属于（）。A.不当得利B.侵权C.合同D.无因管理【正确答案】A77.?根据招标投标法规定，两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标是（）A.共同投标?B.联合投标?C.协作投标?D.合作投标?【正确答案】B78.关于仲裁审理案件的方式，表述正确的是()。A.不公开也不开庭B.不公开但开庭C.公开但不开庭D.公开且开庭【正确答案】B79.组织工程项目的竣工验收是()法定权利和义务。A.建设行政主管部门B.建设单位C.监理单位D.总承包单位【正确答案】B80.甲乙双方签订总价为100万元的设计合同，并设定定金条款，则定金的最高限额应为（）万元。A.10B.30C.50D.20【正确答案】D81.王某与原执业单位解除合同关系时，为了不影响该单位的资质等级和工作，将自己的注册证书复制了一分交给了该单位，则王某的注册证书将()。A.被吊销B.被撤销C.延续有效D.被撤回【正确答案】A82.【真题】根据招标投标法实施条例，国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目，关于如何确定中标人的说法，正确的是（）A.招标人可以确定任何一名中标候选人为中标人B.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人C.排名第一的中标候选人放弃中标，必须重新招标D.排名第一的中标候选人被查实不符合条件的，应当重新评标【正确答案】B83.根据合同法，除法律另有规定或者当事人另有约定外，在买卖合同中，标的物损毁、灭失的风险自()起转移给买受人。A.合同生效时B.合同订立时C.标的物交付时D.合同履行时【正确答案】C84.【真题】施工企业的施工现场消防安全责任人是()。A.施工企业负责人B.专职安全员C.专职消防安全员D.项目负责人【正确答案】D85.甲公司与乙运输公司签订了多式联运合同，应甲要求，乙开具了可转让多式联运单据。甲隐瞒了所运物品为危险物等相关信息，也未履行妥善包装的义务，且不久就将这份合同转让给了丙公司。运输期间该物品发生自燃，导致运输工具损毁。对此，下列说法中正确的是()。A.丙应对此承担损害赔偿责任B.乙应赔偿甲的损失C.甲应对此承担损害赔偿责任D.乙应赔偿丙的损失【正确答案】C86.在项目评标委员会的成员中，无须回避的是()A.投标入主要负责人的近亲属B.项目主管部门的人员C.项目行政监督部门的人员D.招标人代表【正确答案】D87.实行开工报告制度的建设工程，其开工报告是指()。A.施工单位向监理工程师提交的开工报告B.建设单位向政府主管部门提交的开工报告C.限额以下可以不办理施工许可证的工程由施工单位向建设单位提交的开工报告D.施工单位项目部向公司总部提交的报告【正确答案】B88.某工程项目，建设单位未取得施工许可证便擅自开工，经查建设资金未落实。依照建筑法的规定，对此，正确的处理方式是()A.责令改正，并处以罚款B.责令改正，可以处以罚款C.责令停止施工，并处以罚款D.责令停止施工，可以处以罚款【正确答案】D89.【真题】甲公司根据生效判决书向法院申请强制执行。执行中与乙公司达成和解协议。和解协议约定：将乙所欠220万元债务减少为200万元，乙自协议生效之日起2个月内还清。协议生效2个月后，乙并未履行协议的约定。下列说法中，正确的是()。A.甲可向法院申请恢复原判决的执行B.甲应向乙住所地法院提起民事诉讼C.由法院执行和解协议D.由法院依职权恢复原判决的执行【正确答案】A90.【真题】某地建设行政主管部门检查某施工企业的施工工地，发现该施工企业没有按照施工现场管理规定设置围档，依法责令其停止施工。该建设行政主管部门对该施工企业采取的行政行为属于()。A.行政处罚B.行政裁决C.行政处分D.行政强制【正确答案】A91.下列选项中，有关工程竣工日期的表述，错误的是()A.建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定日期为竣工日期B.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期C.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期【正确答案】A92.某工程由甲公司承包，施工现场检查发现，工程项目管理部的项目经理、技术负责人、质量管理员和安全管理员都不是甲公司的职工，而是丙公司的职工。甲公司的行为视同()。A.用其他建筑企业的名义承揽工程B.允许他人以本企业名义承揽工程C.与他人联合承揽工程D.违法分包【正确答案】B93.施工单位与供货商签订的钢材供货合同中未约定交货地点，双方对此也没有达成补充协议，也不能依其他方法确定。则供货商备齐钢材后（）A.应将钢材送到施工现场B.应将钢材送到建设单位的办公所在地C.应将钢材送到建设单位的仓库D.可通知建设单位自提【正确答案】D94.下列不属于建筑施工企业的特种作业人员的是()。A.建筑电工B.架子工C.起重机械司机D.钢筋工【正确答案】D95.?根据劳动合同法律制度的规定，下列各项中，劳动者不需要事先告知即可解除劳动合同的是（）。A.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件B.用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全C.用人单位未及时足额支付劳动报酬D.用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费?【正确答案】B96.甲、乙、丙、丁、戊等单位参与某省卫生厅办公楼新建项目的投标，甲、乙是存在控股关系的两个公司，丙因自身原因，不再具备招标文件规定的资格条件，甲、丁相互串通投标，在招标文件要求提交投标文件的时间截止前，经招标人同意，戊修改了投标文件，以下投标有效的是()。A.甲B.乙C.丙D.戊【正确答案】D97.为了担保债的履行而在债务人或第三人特定的物或权利上所设定的权利，称为()。A.用益物权B.担保物权C.收益权D.不动产物权【正确答案】B98.某承包人与发包人以中标价签订了建设工程施工合同并履行备案手续后，发包人与承包人又签订了要求承包人在中标价格基础上让利10%的补充协议，结算时双方对工程价款发生争议，则应当以()作为结算工程价款的依据。A.备案的建设工程合同B.补充协议C.重新商定合同D.当地建设行政主管部门发布的计价方法【正确答案】A99.根据我国法律规定，居住用地和工业用地的土地使用权出让最高年限分别是（）。A.70年和70年?B.70年和50年?C.50年和50年?D.50年和40年【正确答案】B100.人民法院可以根据情况对不同的证据采用不同的保全方法，下列行为不是证据保全方法的是()A.没收B.扣押C.查封D.勘验【正确答案】A二.多选题(共70题)1.必须按照国家规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证，方可上岗作业的建筑施工特种作业人员包括（）A.垂直运输机械作业人员B.安装拆卸工C.爆破作业人员D.起重信号工E.模板施工人员【正确答案】ABCD2.根据民事诉讼法及相关规定，下列在建设工程施工合同纠纷的诉讼中，能作为证据的有()A.律师代理意见B.施工单位偷录的谈判录音C.工程设计图纸D.工程质量鉴定报告E.被告法定代表人的陈述【正确答案】CDE3.申请建造师初始注册的人员应当具备的条件有()。A.经考核认定或考试合格取得执业资格证书B.受聘于一个相关单位C.没有注册建造师管理规定规定的不予注册的情形D.达到继续教育的要求E.具备大专以上学历【正确答案】ABCD4.关于招标文件，下列说法正确的是（）A.潜在投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间5日前提出?B.招标人对潜在投标人提出的异议作出答复前，可以继续招标投标活动?C.招标人对招标文件的澄清或者修改应当在开标时间至少15日之前进行?D.招标人不得通知投标人顺延招标文件中规定的提交投标文件的截止时间?E.招标文件应包括拟签合同的主要条款【正确答案】CE5.某建筑构配件公司由于安全生产资金投入不足造成两人受伤，（）应当对此承担责任。A.企业法定代表人?B.该公司经理C.该公司财务总监?D.该公司的安全管理人员E.该公司的工会小组负责人?【正确答案】AB6.某建设项目招标，评标委员会由2名招标人代表和3名技术、经济等方面的专家组成，这一组成不符合招标投标法的规定，则下列关于评标委员会重新组成的作法中，正确的有()A.减少一名招标人代表，专家不再增加B.减少一名招标人代表，再从专家库中抽取一名专家C.不减少招标人代表，再从专家库中抽取一名专家D.不减少招标人代表，再从专家库中抽取二名专家E.不减少招标人代表，再从专家库中抽取三名专家【正确答案】BD7.物权的保护包括()。A.请求确认物权B.请求排除妨碍C.请求恢复原状D.支付违约金E.请求返还原物【正确答案】ABCE8.【真题】关于仲裁调解的说法，正确的有（）。A.仲裁调解不成的，当事人应当及时起诉B.仲裁调解必须在裁决作出当前进行C.仲裁调解书与裁决书的执行效力是相同的D.仲裁调解书一经做出即发生法律效力E.仲裁与调解相结合是中国仲裁制度的特点【正确答案】BE9.在施工过程中，施工人员发现设计图纸不符合技术标准，施工单位技术负责人采取的正确做法是()A.继续按照工程设计图纸施工B.按照技术标准修改工程设计C.追究设计单位违法责任D.及时提出意见和建议E.通过建设单位要求设计单位予以变更【正确答案】DE10.【真题】下列标准属于强制性国家标准的有()。A.行业专用的质量标准B.工程建设通用的安全标准C.工程建设专用的制度方法标准D.工程建设通用的试验标准E.工程建设行业专用的评定方法标准【正确答案】BD11.【真题】根据安全生产许可证条例，企业取得安全生产许可证，应当具备的安全生产条件有()。A.管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格B.依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险，为从业人员缴纳保险费C.保证本单位安全生产条件所需资金的投入D.有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或行业标准的安全防护用具和安全防护服装E.依法办理了建筑工程一切险及第三者责任险【正确答案】ABCD12.建设工程质量管理条例设定的行政处罚包括()A.罚款B.拘役C.行政拘留D.责令停业整顿E.吊销企业营业执照【正确答案】ADE13.根据建设工程质量管理条例，隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知()A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.建设工程质量监督机构E.建设工程质量检测机构【正确答案】ABD14.下列事件中，对相关处理不服可以提起行政复议的是()。A.工人王某在工地偷盗建材被公安机关拘留B.李某的建造师资格被撤销C.劳动部门对张某的劳动争议进行调解D.城管部门对施工单位的罚款决定E.质检监督站对不合格建材采取扣押措施【正确答案】BDE15.下列关于相关单位的安全责任的表述中，正确的是()。A.为建设工程提供机械设备和配件的单位，应当按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置B.安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由检验机构人员现场监督C.施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的使用达到国家规定的检验检测期限的，必须经具有专业资质的检验检测机构检测D.出租的机械设备和施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，在设备交付使用时，应当出具检测合格证明E.设备检验检测机构进行设备检验检测时发现严重事故隐患，应当及时告知施工单位，并立即向特种设备安全监督管理部门报告【正确答案】ACE16.在注册有效期内，注册建造师申请变更注册的，应当提交的材料有()。A.注册建造师变更注册申请表B.注册证书和执业印章C.申请人与新聘用单位签订的聘用合同复印件或有效证明文件D.工作调动证明E.资格证书、学历证书和身份证明复印件【正确答案】ABCD17.下列关于工伤保险待遇和责任，说法错误的是()。A.用人单位实行承包经营的，工伤保险责任由职工劳动关系所在单位承担B.职工被借调期间受到工伤事故伤害的，由用人单位承担工伤保险责任C.职工被派遣出境工作，其国内工伤保险关系中止D.工伤职工拒不接受劳动能力鉴定的或拒绝治疗的，停止享受工伤保险待遇E.职工再次发生工伤，按照新认定的伤残等级享受伤残津贴待遇【正确答案】BC18.【真题】下列情形之中，视为投标人相互串通投标的有（）?A.不同投标人的投标文件相互混装?B.属于同一集团.协会.商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标?C.招标人授电投标人撤换.修改投标文件?D.不同投标人委托同一单位办理投标?E.单位负责人为同一人或者存在控股.管理关系的不同单位参加同一招标项目不同阶段的投标。?【正确答案】ABD19.下列不需要办理施工许可证的建设工程有()A.工程投资额在30万元以下的建筑工程B.建筑面积在300m2以下的建筑工程C.农民自建低层住宅的建筑工程D.企业自建办公楼的建筑工程E.城镇市政基础设施工程【正确答案】ABC20.我国建筑施工企业的资质序列包括()。A.工程总承包B.专业分包C.专业承包D.施工总承包E.劳务分包【正确答案】CDE21.【真题】关于工程建设缺陷责任期的说法，正确的有()。A.缺陷责任期一般为6个月、12个月或24个月B.缺陷责任期从承包人提交竣工验收报告之日起计C.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计D.发包人原因导致竣工延迟的，在承包人提交竣工验收报告后60天后，工程自动进入缺陷责任期E.承包人原因导致竣工延迟的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计【正确答案】ACE22.下列工程建设地方标准的条文中，经国务院建设行政主管部门确定，可作为强制性条文的有()A.直接采用国际标准的条文B.直接涉及公共利益的条文C.直接涉及环境保护的条文D.直接涉及人体健康的条文E.直接涉及人民生命财产安全的条文【正确答案】BCDE23.【真题】根据建筑法，实施建设工程监理前，建设单位应当将委托的（），书面通知被监理的建筑施工企业。A.工程监理单位B.工程监理人员的名单C.工程监理权限D.工程监理的内容E.工程监理入场时间【正确答案】ACD24.关于工程竣工验收的说法，正确的有()A.工程竣工验收合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期B.承包人送交竣工验收报告，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工之日C.工程按发包人要求修改后经竣工验收合格的，以承包人首次送交竣工验收报告之日为竣工日期D.承包人送交竣工验收报告后，发包人拖延验收的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期E.建设工程未经验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工验收日期【正确答案】ABDE25.【真题】根据担保法,下列主体可以作为保证人的有()。A.某公司的职能部门B.某市人民法院C.某有限责任公司D.自然人孙某E.某建筑大学【正确答案】CD26.下列合同中，属于可撤销合同的有()。A.因误解订立的合同B.违反法律的强制性规定的合同C.一方以欺诈、胁迫手段订立的合同D.订立合同时显失公平的合同E.以合法行为掩盖非法目的的合同【正确答案】CD27.行政机关及其工作人员在行使行政职权时有()情形的，受害人有取得赔偿的权利。A.唆使放纵他人以殴打、虐待等行为造成公民身体伤害或者死亡的B.因公民、法人和其他组织自己的行为致使损害发生的C.违法拘留或者违法采取限制公民人身自由的行政强制措施的D.违法使用警械造成公民身体伤害或者死亡的E.非法拘禁或者以其他方法非法剥夺公民人身自由的【正确答案】ACDE28.下列关于建设工程一切险的说法，正确的是（）A.应由发包人投保和承担费用B.被保险人不包括业主聘用的建筑师，工程师及其他专业顾问C.用设计错误引起的损失和费用，保险人不负责赔偿D.保险责任自工程在工地动工或用于保险工程的材料设备运抵工地之时起始E.保险期限的起始或终止不得超出保险单明细表中所列明的保险生效日或终止日【正确答案】ACD29.关于工程文件与档案的整理立卷、验收移交要求的说法，符合建设工程文件归档整理规范的有()A.在施工合同中，建设单位应对工程文件套数、费用、质量、移交时间等提出明确要求B.建设工程项目由几个单位承包的，各承包单位形成的文件由负责主要施工任务的施工单位整理立卷，并及时向建设单位移交C.在组织工程竣工验收前，建设单位应提请当地城建档案管理机构对工程档案进行验收D.未取得工程档案验收认可文件，建设单位不得组织竣工验收E.建设工程实行总承包的，各分包单位可将汇总、收集的档案直接向建设单位移交【正确答案】ACD30.重点工程的施工现场应当履行的消防安全责任包括()。A.确定消防安全管理人B.建立消防档案C.实行每周防火巡查，并建立巡查记录D.对职工进行岗前消防安全培训E.定期组织消防演练【正确答案】ABDE31.【真题】在施工过程中施工技术人员发行设计图纸不符合技术标准，施工技术人员应()。A.继续按照工程图纸施工B.按照技术标准修改图纸C.按照标准图集施工D.及时提出意见和建议E.通过建设单位要求设计单位予以修改【正确答案】DE32.甲公司和乙租赁公司签订了融资租赁合同，约定乙公司从甲指定的丙公司购买一台K06型彩印机，并以融资租赁方式供甲公司使用。丙公司履行的义务应包括()。A.向乙公司交付彩印机B.向甲公司交付彩印机C.向乙公司履行瑕疵担保义务D.向甲公司履行瑕疵担保义务E.履行维修义务【正确答案】BD33.【真题】下列应由供应商承担的物毁损，灭失风险的情形有()。A.施工企业购买一批安全帽，供应商未交付B.合同仅约定由供应商将货位交给承运人运输，供应商已将标的物发运，尚未达到约定的地点C.合同约定在标的物所在地交费，约定时间已过，施工企业仍未前往提货D.标的物已运抵交货地点，施工企业因标的物质量不合格而拒收货物E.供应商在交付标的物时未附产品说明书，施工企业已接受【正确答案】AD34.下列案件适用于专属管辖的是（）。A.建设工程设计合同纠纷B.建设工程施工合同纠纷C.房地产合作开发合同纠纷D.建设工程土地使用权转让纠纷E.建设工程租赁合同纠纷【正确答案】BD35.?工程准备阶段文件包括（）。A.立项文件?B.建设用地、征地、拆迁文件C.招投标文件D.财务文件E.地基处理记录?【正确答案】ABCD36.下列行政诉讼案件，应由中级人民法院管辖的一审案件是()。A.确认建筑构件为发明专利B.确认卫生洁具为实用新型专利技术C.确认设计方案的著作权D.对北京市政府作出处理决定不服E.对国务院安全监督管理委员会处理决定不服【正确答案】ADE37.抵押期间，抵押人转让已办理登记的抵押物，应当()A.通知抵押权人B.经抵押权人同意C.重新办理抵押登记D.经所有权人许可E.告知受让人转让物已经抵押的情况【正确答案】AE38.【真题】关于施工企业要求对原工程进行变更的说法，正确的有()A.施工企业在施工中不得对原工程设计进行变更B.施工企业在施工中提出更改施工组织设计的须经工程师同意，延误的工期不予顺延C.工程师采用施工企业合理化建议所获得的收益，建设单位和施工企业另行约定分享D.施工企业擅自变更设计发生的费用和由此导致的建设单位的直接损失由施工企业承担，延误的工期不予顺延E.施工企业自行承担差价时，对原材料、设备换用不必经工程师同意【正确答案】ABCD39.下列选项中，当事人可以行使法定解除权的有()。A.因不可抗力致使不能实现合同目的B.在履行期满前，当事人一方明确表示不履行义务C.当事人一方迟延履行义务，经催告后在合理期限内仍未能履行D.当事人一方迟延履行义务或有其他违约行为致使不能实现合同目的E.在履行期满前，当事人一方以自己的行为表明不履行主要义务【正确答案】ACDE40.【真题】企业拖欠