灌注桩施工合同模板.doc

灌注桩施工合同发包单位： 上海基强建设工程有限公司 分包单位： 工程名称： 徐虹北路8号地块桩基及基坑围护工程 工程地址： 上海市徐汇区徐虹北路柿子湾路 二O一三年十一月工程施工合同 发包方（全称）： 上海基强建设工程有限公司 （以下简称甲方）承包方（全称）： （以下简称乙方）甲方将徐虹北路8号地块桩基及基坑围护工程发包给乙方施工，为明确双方的责任和义务，按照中华人民共和国合同法，中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，结合本工程具体情况，经双方协商达成如下协议：第一条、工程概况：1、工程名称：徐虹北路8号地块桩基及基坑围护工程2、工程地点：上海市徐汇区徐虹北路柿子湾路 3、承包范围：施工图以内的桩基及围护灌注桩的施工，包括（不限于）钻孔灌注桩的定位、放样、成孔、钢筋笼制作安装、灌注砼，泥浆集中到甲方指定的泥浆池进行沉淀。4、承包方式、内容：扩大劳务方式承包，包工不包料、包设备、包施工管理、包安全、包技术资料、包工期、包验收。第二条、合同价款：1、工程灌注桩2877m3；围护灌注桩3291m3;立柱灌注桩770m3。施工大清包综合单价为 元/m3 ，。最终结算工程量按现场实际施工完成工程量结算合同总价款：（ 元） 元整。以上单价不含水电费，税金及管理费。第三条、合同工期：1、机械进驻场安装完成时间为： ；施工日期为： 天；每天夜间施工至 时；如遇特殊原因可延期。第四条、质量要求：乙方要严格按照国家颁布的施工验收规范文件及工程设计图纸要求进行施工，工程质量达到国家和专业质量检验评定标准的合格条件，施工过程中的施工工艺、材料及质量均按照国家规范要求实施。抽芯取样试验合格报告由甲方负责，乙方全力配合甲方做好本项工作。1、乙方承建桩基础施工项目必须严格执行国家关于钻孔灌注桩施工的规范和标准，桩基质量必须达到优良。 2、工程施工各环节须经甲方负责人、监理工程师检验后方可进入下道工序施工，乙方提供与之相关的资料数据。 3、桩基施工完成后，由甲方负责确定工程质量检测鉴定机构做桩基检测，所需费用由甲方承担。 4、如检测后，乙方施工的桩出现断桩、不完整等所造成的一切经济损失由乙方全部承担。并每根桩罚款30000元。第五条、双方驻工地代表及委托人员名单：1、甲方驻工地代表： 章义世 联系电话为 15026598887 2、乙方驻工地代表： 联系电话为 驻工地代表由双方各自委托，若需调换，应提前5天已书面形式通知对方，双方代表必须按合同规定、行使合同约定的各自权利及履行合同约定的各自义务。第六条、甲方工作：1、提供施工设计图及工程地质勘察资料，设计孔深，并对资料的真实性负责。2、按设计施工图负责桩位确定，并做好技术交底工作。3、甲方负责及时提供满足设计要求的钢筋、合格砼料。4、提供630KVA变压器和施工用水。5、负责临时道路的铺设，泥浆池的开挖。6、提供一台挖机，配合施工。7、甲方提供临时设施场所，设施由乙方自理。8、甲方负责协调一切外部的关系.第七条、乙方工作：1、乙方提供施工人员、设备、钻孔灌注桩成孔，必须安排至少4台桩机，配备相应的施工员、放线员、资料员。2、乙方所有施工人员服从甲方管理人员指挥、监督，如不服从，甲方有权责令其停工整改，情节严重，甲方项目经理有权指令乙方退场，由此造成的一切后果由乙方负责。3、每根灌注桩在浇筑前必须提前通知甲方准备砼供应，并保证预订的砼数量必须正确。施工时要节约钢材、砼，桩孔的充盈系数大于1.0，小于1.05，超过1.05系数以上的按商品砼单价在工程款中扣除。4、负责总配电箱以下的用电设施，并符合安全用电要求。5、乙方在合同签定之后应立即组织、配备精明强干，项目负责人、施工员、资料员等必须到位，安排有一定经验的施工人员和先进施工设备，按照整体施工计划要求进行钻孔灌桩施工，根据电力容量安排足额的机械设备施工，确保桩基 小时作业施工，确保在合同期内完成施工任务。6、负责编制施工组织设计、施工方案，向甲方、监理报审。 7、按照设计图纸，技术交底，会议纪要、设计变更通知单和国家关于钻孔灌注桩施工规范有关规定、质量标准进行精心施工，并做好自检工作，施工质量必须达到国家验收规范标准。随时接受监理等有关部门的检测、检查，为检测检验提供便利条件。工程质量达不到标准，按监理要求拆除、重新施工，直至验收合格，其产生的费用全部由乙方承担。8、施工过程中乙方必须做好施工原始记录，汇集施工与之有关技术资料，待桩基工程竣工后移交甲方。9、乙方必须在施工现场一切听从甲方代表和工程技术人员的安排，制订安全、防火、用电措施，专人负责安全文明施工，工人在施工现场必须戴安全帽及施工现场出入证。10、乙方进入现场，必须进行职业安全教育，做到安全第一，预防为主，防止隐患发生，若出现乙方自己造成的安全事故，乙方全部承担其安全责任和因此发生的费用。甲方不承担任何责任。11、乙方在施工期间，必须遵守相关主管部门、甲方制定对施工场地、交通、环境保护、安全生产、文明施工、宿舍管理等管理规定，视情节轻重，甲方有权对乙方警告、罚款。不戴安全帽每次罚款200元、不遵守宿舍管理制度每次罚款100元、发生吵架每次罚款2000元、发生吵架斗殴每次罚款30000元、情节严重的移交司法机关追究法律责任。12、乙方无故浪费水、电，甲方有权对乙方进行经济处罚。钻机移位抬放机台木时钻机主机必须停机、孔口焊接钢筋笼时钻机主机必须停机、禁止清孔期间钻机主机必须停机、修理水泵期间钻机主机必须停机、灌混凝土结束清洗导管和钻机机台面时主机必须停机、灌混凝土期间、等待混凝土期间钻机必须处于空挡或停机状态。13、遵守地方政府和有关部门对施工场地、交通、施工噪音等方面的管理规定。严格按照预定的方案按时施工，不得无故停工。14、保证施工现场清洁并符合有关规定做到安全文明施工，承担因自身原因而造成的人身安全、火灾、失窃等损失和罚款，直至承担相应的法律责任。15、按批准的施工方案进行施工，特殊作业人员带证上岗，接受监理及甲方代表的检查、监督。17、基坑开挖后，乙方应定期检查围护桩的质量，在乙方连续施段内的围护桩发生渗漏或质量缺陷时，要立即派专业人员进行堵漏，费用由乙方承担。第八条、合同款支付：工程款支付方法：工程结束后付至工程款的30%；基坑开挖完成验收后支付工程款的50%；节前付至70%，余款跟甲方大合同走。（付款与业主方付总包方工程款同步。）第九条、安全及文明施工：1、乙方为其在现场所有活动的安全负责。2、乙方应遵守建设工程安全生产的有关规定和行业要求，严格按照安全标准，组织管理，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防范措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。3、乙方应对其在施工现场的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。4、实施危险作业和新工艺施工时，乙方应在施工前及时以书面的形式通知工程师，并提出相应的安全防护措施，经工程师认可后实施。5、在本工程的施工过程中，乙方必须对乙方在其施工范围内的工伤事故负全部责任，并对乙方造成甲方人员、第三方人员造成的伤害负全部责任。若对甲方的安全、文明施工带来不良影响，甲方要按照指挥部及本公司的规定对乙方处以罚款。6、发生重大伤亡及其他安全、质量事故，乙方应按有关规定立即通知甲方，由甲方向有关部门上报，同时按政府有关部门的规定进行处理，并由乙方承担所发生的 一切费用。第十条、窝工、误工：1、由于非乙方原因造成的累计停工超过 168小时的，乙方应及时向总包方进行工期签证，根据签证总包方给予的3000元/天补偿全归乙方。2、乙方应对施工现场的相关要求向甲方说明或提出合理化建议。3、若停工甲方不能与业主方索赔，双方应共同商讨解决。第十一条、合同补充文件：本合同履行过程中，发生的会议纪要、签证、各种通知文件、委托书、工程清单报价表（附件二）等书面文件视为合同条款的补充文件，在乙方送到甲方后，7天内甲方不提出书面异议，视为认可所送达的书面文件内容，与本合同具有同等效力。分部分项项工程施工中安全、质量、工期、文明施工、现场管理等条款必须满足甲方同总包方的施工合同要求。现场完成的工作内容和工作量必须由总包方确认后付款。第十二条、争议的解决：甲乙双方如果发生经济合同纠纷，先双方友好协调解决，如协商不成，再向工程所在地的人民法院提起诉讼。第十三条、附注条款：本合同一式四份，甲乙双方各持二份，经双方签字盖章后生效。本合同涂改无效，如需修改，应重新打印成文，以下无正文。第十四条、其他补充事项： 甲方： 乙方：法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人签定地点：签定日期：