工程合作框架协议书范本

工程合作框架协议书范本合同模板一一可以修改编辑甲方：*公司或*个人乙方：*公司或*个人签订日期:20*j年*月*日签订地点:工程合作框架协议书范本甲方：代表：地址：电话：乙方：代表：地址：电话：风险提示：合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的工程内容，相应的协议条款可能大不相同。本协议的条款设置建立在特定工程的根底上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、工程内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。由甲方投资建设的程以下简称该工程，经甲、乙双方初步协商决定该工程由乙方负责工程施工，承包方式为施工总承包，现就该工程建设相关事宜达成如下框架协议：一、工程概况1、工程地址：2、工程规模：该工程规模分期建设，一期工程的工程用地约平方米，投资额约元，工程总投资约为。3、工期要求：建设工期：;方案开工日期：年月日具体开工日期以甲方开工通知为准；方案竣工日期：年月。4、承包内容：乙方承包甲方工程总投资额为：乙元的整个工程的施工任务包括:土建和安装工程，以及所有配套设施。二、计价及付款方式1、结算方式：本次工程竣工结算采用算方式。2、付款方式：按月进度付款。1施工单位人员进场内付工程价的。2按每月已完工程量的9支付工程款。3主体结构封顶付已完工程总量的%每月进度款不扣除。4审计结束后付审计价的%扣除之前支付的工程款剩余的%乍为保修金。5保修金退还：竣工期满年退%竣工期满年退%三、甲方责任风险提示：应明确约定合作各方的权利义务，以免在工程实际经营中出现扯皮的情形。再次温馨提示：因合作方式、工程内容不一致，各方的权利义务条款也不一致，应根据实际情况进行拟定。1、甲方在本协议签订后，需向乙方提供本工程的相关图纸和技术资料，以便乙方能够及时的完成工程预算，乙方在收到图纸和相关技术资料完本钱工程的预算工作，并上报甲方审核。2、甲方需要完本钱工程前期的相关准备工作，做到各项准备符合乙方的施工条件，相关前期准备工作完成后，甲方需要向乙方出具进场施工通知。3、甲方提供本工程已经具备开工条件的手续：1建设工程规划许可证。2建设工程开工审查表。3规划部门签发的建筑红线验线通知书。4在指定监督机构办理的具体监督业务手续。5经建设行政主管部门审查批准的设计图纸及设计文件。6建筑工程施工图审查备案证书。7建设单位驻工地代表授权书。8建设单位与相关部门签订的协议书。9甲方须提供该工程工程款支付的担保。四、乙方责任1、乙方在接到甲方出具的进场施工通知书后，内签订建设工程施工合同，乙方施工队在内必须进场施工。如乙方不能按期进场施工的，甲方有权解除合同。2、乙方需保证平安施工和文明施工。五、保证金支付及退还1、该工程合同履约保证金为现金：大写：整。2、双方签订建设工程施工合同且甲方提供完本工程已经具备开工条件的手续和该工程工程款支付的担保后，乙方在接到甲方进场通知书且桩机机械设备进场内,乙方向甲方一次性交纳工程保证金人民币：大写：整，最迟延长期不得超过，如乙方不能按期交纳该工程合同履约保证金的，甲方有权让乙方退场。3、乙方向甲方交纳工程保证金之日起算月，甲方一次性向乙方退还该工程合同履约保证金现金：大写：整，最迟延长期不得超过，如甲方不能按期退还该工程合同履约保证金的，甲方承担违约责任。六、违约责任风险提示：合同的约定虽然细致，但无法保证合作方不违约。因此，必须明确约定违约条款，一旦一方违约，另一方那么能够以此作为追偿依据。1、甲方如不能按时付款或退还合同履约保证金，甲方需要向乙方支付天的违约赔偿，但最长延期付款时间不得超过，同时由此产生的所有损失和工期延误均由甲方承担，与乙方无关。2、乙方如不能按期完工交房，逾期按照天向甲方支付违约金进行处分，但最长时间不得超过。3、假设甲方不能按要求退还该工程合同履约保证金和不能按合同条款进行支付工程款，乙方有权让担保方承担甲方的所有违约责任。七、争议解决协议有效期内，假设双方发生任何争议，应本着相互谅解、互惠互利的原那么协商解决。如果协商不成，双方可向所在地人民法院诉讼。八、其他1、本协议一式，双方各执。2、本协议为合作框架协议，合作工程中具体事宜需在正式合同中进一步予以明确。框架协议与正式合作合同构成不可分割的整体，作为甲乙双方合作的法律文件。3、未尽事宜及双方发生纠纷，双方本着友好互惠态度进行协商补充解决。甲方签章：代表人签字：年_月日乙方签章：代表人签字：年月日Word版范文，如有需要欢送下载