关于工作室合伙的协议合同范本参考

-范文最新推荐- 关于工作室合伙的协议合同范本参考 今天为大家带来关于工作室合伙的协议合同范本参考，欢迎大家查看，希望内容能对您有参考价值。合伙人：合伙人：合伙人本着公平、平等、互利的原则订立合伙协议如下：第一条 根据民法通则和中华人民共和国合伙企业法及中华人民共和国合伙企业登记管理办法的有关规定，经协商一致订立协议。第二条 工作室名称： 住所：暂无第三条 工作室经营范围：第四条 合伙人姓名及其住所第五条 各股东占的股本金、期权股、及股份比例合伙人股本金占股份比例期权股股份总数          合计    总出资额为： (人民币：)各股东所占股份比例见上表第六条 股东的权利、义务和转让出资的条件股东作为出资者按出资比例享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者等权利，并承担相应的义务。1 股东的权利：(1)、 出席股东会，并根据出资比例享有表决权;(2)、 股东有权查阅股东会会议记录和公司财务会计报告;2、 选举和被选举为工作室负责人;3、 股东按出资比例分取红利。工作室新增资本时，股东可按出资比例优先认缴出资;4、 工作室新增资本金或其他股东转让时有优先认购权;5、 工作室终止后，依法分取公司剩余财产。第七条 股东的义务：1、 按期足额缴纳各自所认缴的出资额;2、 以认缴的出资额比例无限承担工作室债务;3、 工作室成立之后，不得抽回出资;4、 遵守工作室章程规定的各项条款;第八条 出资的转让：1、 股东之间可以相互转让其全部出资或者部分出资;2、 股东向股东以外的人转让其出资时，必须经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意的，不同意转让的股东应当购买该转让的出资，如果不购买该转让的出资，视为同意转让。经股东同意转让的出资，在同等条件下其他股东对该转让的出资有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例;协商不成的，按照转让时各自出资比例形式优先购买权。3、 股东依法转让其出资后，工作室应将受让人的姓名、住所以及受让的出资额记载于股东名册。第九条 股东会1、 工作室设股东会。股东会由全体股东组成，股东会为工作室最高权力机构。股东会会议，由股东按照出资比例行使表决权。出席股东会的股东必须超过全体股东表决权的半数以上，方能召开股东会。首次股东会由出资最多的股东召集，以后股东会由执行懂事召集主持。2 股东会行使下列职权：(1)、 决定工作室的经营方针和投资计划;(2)、 选举和更换工作室负责人，决定有关工作室负责人的报酬事项;(4)、 审议批准执行工作室负责人的报告;(5)、 审议批准工作室负责人年度财务预、决算方案以及利润分配、弥补亏损方案;(6)、 对工作室增加或减少注册资本作出决议;(7)、 对工作室的分立、合并、解散、清算或者变更形式作出决议;(8)、 修改工作室的章程;股东会分定期会议和临时会议。股东会每半年定期召开，由工作室负责人召集主持。召开工作室会议，应于会议召开十五日前通知全体股东。3 股东会议应对所议事项作出决议。对于修改公司章程、增加或减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式等事项作出决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东同意通过;4 股东会议应对所议事项作成会议记录。出席会议的股东应在会议记录上签名，会议记录应作为公司档案材料长期保存。第十条 负责人为本工作室法定代表人。第十一条 负责人对股东会负责，行使下列职权：1、 负责召集股东会，并向股东会报告工作;2、 执行股东会的决议，制定实施细则;3、 拟定公司的经营计划和投资方案;4、 拟定工作室年度财务预、决算，利润分配、弥补亏损方案;5、 拟定工作室增加和减少注册资本、分立、变更公司形式、解散、设立分公司等方案;6、 决定工作室内部管理机构的设置和公司经理人选及报酬事项;7、 聘任或者解聘工作室经理、财务负责人，决定其报酬事项;8、 制定工作室的基本管理制度。9、 主持工作室的生产经营管理工作，组织实施股东会决议，组织实施工作室年度经营计划和投资方案。10、 拟定工作室内部管理机构设置的方案;11、 制定工作室的具体规章;第十二条 负责人应当遵守工作室章程，忠实履行职责，维护工作室利益，不得利用在工作室的地位和职权为自己谋取私利。负责人不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占工作室的财产。第十三条 负责人不得挪用工作室资金或者将工作室资金借给任何与公司业务无关的单位和个人; 负责人不得将工作室的资金以其个人名义或者以其他个人名义开立帐户存储，亦不得将工作室的资金以个人名义向外单位投资。负责人不得以工作室资产为本工作室的股东或者其他个人债务提供担保。第十四条 负责人及工作室在职兼职人员不得自营或者为他人经营与其所任职工作室经营相同或相近的项目，或者从事损害本工作室利益的活动。从事上述营业或者活动的，所得收入应当归工作室所有。第十五条 财务、会计1、工作室依照法律、行政法规和国家财政行政主管部门的规定建立本工作室的财务、会计制度。一、资产负债表;损益表;三、财务状况变动表;四、财务情况说明书;五、利润分配表。3 工作室分配每年税后利润时，提取利润的百分之十列入公积金，工作室公积金累计超过工作室资本百分之五十时可不再提取。4 工作室弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东出资比例进行分配。5 工作室除法定会计帐册外，不得另立会计帐册，作为重要的档案资料妥善保管。第十七条 资产管理1、无形资产：所经营的网站由所有股东按出资比例拥有所有权2、资产：由负责人保管并有责任和义务确保硬件资产的安全及良好。人为原因损坏及遗失必须由当事人赔偿。第十八条 解散与清算工作室财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，交纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余资产，有限责任公司按照股东的出资比例分配。1、工作室发生了法律规定的解散事由，致使合伙无法存续、合伙协议终止，合伙人的合伙关系消灭。2、工作室解散、经营资格终止，不得从事经营活动，只可从事一些与清算活动相关的活动。3、工作室解散后，由清算人对工作室的财产债权债务进行清理和结算，处理所有尚未了结的事务，还应当通知和公告债权人。4、清算人主要职责：清理部门财产，分别编制资产负债表和财产清单;处理与清算有关的合伙部门未了结的事务;清缴所欠税款;清理债权、债务;按股份比例处理合伙部门清偿债务后的剩余财产;清算结束后，编制清算报告，经全体合伙人签字。第十五条 违约责任1、合伙人违反合伙协议的，依法承担违约责任，给其他合伙人造成损失的，由其个人先以入伙财产抵偿，入伙财产不够的，以其家庭财产赔偿;2、合伙人履行合伙协议发生争议，通过协商或者调解解决，合伙人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成的，可以向仲裁机构申请仲裁。第十八条 本协议未尽事宜，双方可以补充规定，补充协议与本协议有同等效力。第十九条 本协议一式_份，合伙人各一份。本协议自合伙人签字(或盖章)之日起生效。合伙人：合伙人：年 月 日 今天为大家带来有关建设工程施工的三方协议书范文荐读，欢迎大家查看，希望内容能对您有参考价值。建设方：总包方：分包方：为明确施工过程中建设方、 总包方及分包方三方的责任， 依照 中华人民共和国合同法 、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，建设、总包、分包三方就各自的权利义务，经协商一致，订立本协议。一、总包服务费：本工程桩基工程的总包服务费由建设方支付。二、承包范围：无锡交通世茂项目 B 地块一期桩基础工程。三、工程造价及工程款支付：人民币_元整，由建设方支付。本工程不设预付款。保留金的 5%，待保修期满后 14 个日历天内支付。四、建设方责任1. 负责现场的协调和管理，处理总包方、分包方之间的相关事宜。2. 负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。五、总包方的工作1. 负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理(不含质量、技术、进度) 、服务、配合、协调、对已完验收合格的工程负责保管。2. 负责现场临时水电的统一管理。3. 在不妨碍承包人优先使用的前提下，合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。4. 总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。六、分包方的工作1. 负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认，处理解决相关的技术问题。2. 对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。3. 遵守总包方施工现场各项管理制度，服从总包方的管理，做好分包范围内的现场文明施工，卫生清理工作。4. 及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。5. 自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作，提供满足专项验收要求的所有技术资料。6. 严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工，确保工程质量。7. 负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理，并负责运至发包单位的制定消纳地点。8. 负责对已完工程的成品保护工作，按照国家的相关规定对工程质量负责。9. 按照规范及无锡市档案馆要求及时填报桩基工程的各种相关技术资料，并将填报的各种资料(包括竣工所需要的资料)及时、完整的提供给总包，并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。七、工程质量1. 分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。2. 任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患，分包方应承担全部责任。八、违约责任1. 分包单位不配合总包管理，不服从总包方现场的领导造成的后果自行承担。2. 造成总包单位现场设施：临时道路、场地、水电管线的损坏，分包方应按照损坏的实际损失如数进行赔偿。3. 提供总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够，总包方有权退回或拒绝收集。分包方确保桩基工程的验收合格。九、其他本协议一式六份，正副本各三份，建设、总包、分包方各执两份，每份具有同等法律效力，自三方签字盖章之日起生效。兹证明双方签订如下：建设方(签章) ： 法人代表(或授权委托人)：总包方(签章) ： 法人代表(或授权委托人)：分包方(签章) ： 法人代表(或授权委托人)：签署时间：年月日 今天为大家带来2018企业合伙协议合同样本最新版欣赏，欢迎大家查看，希望内容能对您有参考价值。合作方：xx国交交通设施发展有限公司(称甲方)合作方：赣州银邦投资咨询有限公司(称乙方)根据党中央、国务院、中央军委军民融合的方针、平战结合、军民兼营的指示精神，为更好更快的发展国防交通事业，经甲、乙双方友好协商，甲方依照国交审批后的工程建设项目成立项目工程管理部，交由乙方全权负责实施、全权负责所属项目的工程建设和管理，实行自主经营，独立核算，自负盈亏的运行模式，如期完成各项经济指标和其他约定的指标;并独自承担经营过程中的债权债务和由此引发的经济、安全和法律责任。特制定如下条款：第一章 总 则第一条 工程项目合作经营原则：本着所有权与经营权相分离、实事求是、互惠互利的原则，实行自主经营，独立核算，自负盈亏的运行模式，如期完成工程质量、施工安全、工期和其他约定的工作指标;并独自承担经营过程中的债权债务和由此引发的经济、安全和法律责任。第二章.合作经营方案第二条、在乙方合作经营期内，甲方依照国交审批后的所有工程建设项目均交由乙方实施、建设和管理，自双方签订合同后，甲方在2018年内应保证广东省范围内及省外等项目之一工程建设，其后年度工程量不低于5，000万元(所有工程项目甲方所下浮点不含在工程造价和取费标准内)。第三条 乙方按照甲方的经营理念，根据有关财务法规和规章制度规定，按有利于经营的原则自行管理日常财务。工程款项通过甲方转付给乙方或乙方指定的帐户。第四条 乙方应依据有关政策以及工商、税务、卫生、质监等部门的有关规定，按时足额交纳各种税费和统筹资金。第五条 甲方任命乙方为工程部负责人，乙方可以根据国家有关法律规定，自主招用、辞退以完成一定工作任务为期限的用工人员或非全日制用工人员，报甲方备案。甲方负责办理乙方工作人员因工作所需的相关证件。第六条 甲方有权对乙方的经营状况进行监督指导，享受财务监督权、审核权、工程质量以及安全检查权。乙方应当自觉接受甲方的监督，定期向甲方报告工作，听取其意见、建议并及时改进。第三章 下浮点的缴纳第七条 甲、乙双方在具体的项目工程签定补充合同，约定工程款的结算方式及时间、下浮点数。补充合同未做约定的，适用本合同约定，补充合同视同本合同的一部分。第四章 合作经营期限第八条 本合同有效期五年。自2018年6月 日起至2018年6月 日止。第九条 合同期满，乙方可以自愿续签合同，但乙方须在期满前三个月以正式书面形式提出是否续签意向。在同等条件下，乙方享有优先续签权。第五章 权利和义务第十条 甲方应为乙方创造良好的经营服务，根据项目工程实际施工建设量来拨付工程款，每工程项目甲方在开工前期一个星期内不少于向乙方拨付工程款50%，余下的工程款项按工程进度拔付，该款项乙方保证专款专用，不挪作他用。第十一条 合同期内，项目工程招标工作由乙方负责组织实施，工程项目由乙方自行负责所有的管理事务，并承担工程质量、安全、工期等一切责任。第十二条 甲方于合同签订之日起三日内，由甲方提供项目工程管理部的办公场所及办公设备移交给乙方使用。第十三条 甲方须向乙方提供每项目的有效证照以及相关有效文件，并负责每项目的款项落实到位。第十四条 甲方须协助乙方处理项目属在地的社会关系。第十五条 乙方确保甲方所属项目工程建设安全、质量、工期的保障，并服从甲方领导，为发展国防交通事业而努力。第十六条 双方合作经营期满后，甲方该配合乙方完成合作经营期间所承接的全部工程施工及决算完成，并付清全部工程款。双方的权利、义务履行完毕后，本合同自行终止。第十七条 甲方有权在合同期满30日前派员对乙方合作经营经营情况进行审核结算。合同期届满之日，双方就财务、财产等事项办理交接手续。第六章 工程质量和安全保证第十八条 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定、严格按国家安全生产标准组织施工、并随时接受行业安全检查人员依法实施监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患;由于乙方措施不力造成事故，由乙方承担一切责任和费用。第十九条 为了确保工程质量和安全，乙方于本协议签订之日向甲方递交工程质量、安全保证书一份。第七章 违约责任第二十条 任何一方违背本协议条款的行为均视为违约行为，守约方有权依据本合同约定及有关法律规定追究违约方法律责任和经济责任，违约方在守约方书面通知7个工作日之内向守约方支付100万违约金，。违约事由持续三个月的，双方都有权单方解除合同。甲方的违约行为包括但不限于：违反本合同第二、三、四、 十、十二条。乙方的违约行为包括但不限于：违反本合同第十五、十八条。第二十一条 乙方违反本协议约定应向甲方造成直接经济损应承担赔偿损失的义务。第二十二条 甲方违反本协议约定无故解除本协议的，应当向乙方造成直接经济损应承担赔偿损失的义务。第八章 争议解决第二十三条 对于在合同执行过程中发生的争议，各方应本着实事求是的态度协商解决，若协商不行，应向合同签订地所辖区的人民法院起诉。第九章 附则第二十四条 本合同未尽事宜，可根据合同法有关规定，经各方协商一致后予以修改、另行补充。第二十五条 本合同经双方签字或盖章后生效。本合同一式四份，甲、乙方各执两份。甲方(盖章)： 乙 方(盖章)：法人代表： 法人代表 19 / 19