建筑主体工程劳务合同范本

建筑主体工程劳务合同范本撰写人：_日 期：_建筑主体工程劳务合同范本承包人(甲方)：分包人(乙方)：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法，及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公平、诚信的原则，为完善建筑施工合同内容，甲乙双方就东新荣街瑞景花园小区号楼，号楼建设施工合同事宜，经协商达成一致，特订立本合同。工程概况工程名称：瑞景花园小区号楼工程地点：东新荣街路南十号棚户区工程范围：施工图中土建部分建筑面积：约(以总决算和图纸为准)结算方法：楼建筑面积计算，屋面造型不计算面积。工程日期：_年_月_日至_年_月_日_年_月_日至_年_月_日质量标准：合格优良一、甲方责任1、甲方负责向乙方提供建筑、结构图纸各一套。2、甲方负责向乙方指导和质量监督工作提供以书面形式的技术交底，安全交底及施工，有关资料。3、甲方负责向乙方提供施工所使用的塔吊搅拌机等施工机具及用水用电，施工所需大型材料。4、甲方负责乙方工人宿舍、提供现场内办公用房、仓库、食堂等。5、因施工所大型需材料不到位，而影响乙方施工进度给乙方造成的损失由甲方承担乙方所有费用。二、乙方责任1、乙方负责向甲方提供全体施工人员名单身份证复印件。2、乙方负责向甲方提供施工所需一切资质文件。3、乙方负责搅拌机等施工机具使用和保养，并对新进场的材料卸车和摆放整齐。4、乙方负责现场文明施工材料堆放做到工完场清。5、乙方施工中如达不到工期质量安全文明施工标准时，甲方有权终止合同，乙方应无条件在_日退出施工现场，所完工程量按结算。6、乙方应按时支付民工工资，不得以垫付工程款等任何理由拖欠，因拖欠民工工资造成上访等后果，乙方承担_万元违约金，由甲方在结算中扣留此款。7、乙方不得将工程转包给其他单位一经发现，甲方有权终止合同，所造成一切损失均有乙方负责。8、乙方的施工现场负责人及技术负责人、专门技术人员及管理人员必须以书面形式将其姓名、身份、所分担的工作通知工程项目经理。9、隐蔽工程、主题工程由乙方自检后，通知现场技术员、监理工程师或工程项目经理检查验收，认可签证后，方可进行下一工序施工。如提出异议，经复查合格后方可施工，如产生费用由乙方负责;不合格者，由乙方负责，因此而造成工期损失均有乙方负责。10、乙方应对本合同的施工全部工程的质量、安全、工期、文明施工等负责,(乙方必须出_人维持现场文明施工、材料堆放和现场清理等工作)。11、乙方负责施工中的所有小材如：绑线、钉子、灰槽、手推车、铁锹等建筑五金小材。(生活烧材自备)12、乙方在距施工现场_米内不产生计时工，如乙方达不到工期质量安全文明施工标准时，甲方有权终止施工所产生的费用由乙方工程款中扣除并以两倍计算。三、工程承包范围1、基础工程：基础破桩、基砂垫层、木模工程、基础垫层、钢筋砼工程，回填土及中粗砂等。2、主体工程：钢筋模板砼工程、砌筑工程及楼地面砼垫层工程。3、屋面工程：找平层、保温层、屋面工程等。4、室外台阶，砌筑工程、散水坡等。四、其他1、乙方在施工中质量不合格造成材料浪费甲方有权处罚并按材料的三倍，并在月款中扣除。2、乙方在施工中必须听从甲方指挥;如不听从甲方指挥野蛮施工造成的后果一切由乙方负责。0.00m以上保证每五天完成一层(以监理、甲方检查验收钢筋、模板达到能浇注楼层砼为准)，以保证工期按时交工，如完不成乙方自动退出施工现场。五、工程款支付方式1、垫付至三层封闭，四层以上按形象进度支付，按已完产值的_%支付直至完工，余下工程款待工程主体验收后_个月内付清。(注：以质量监督站验收为准)其中预留_万元民工工资保证金，待无民工上访工程主体验收后_个月内付清无息退还。2、甲方拨付给乙方工程款时，乙方向甲方提供工人工资表及工费税票收据。(注带身份证编号单)七、特殊条款_本合同条款如对特殊情况有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定特殊条款。2、本合同经双方签字盖章生效，至合同工程竣工交验，结清工程尾款，保修期满后自然失效。3、乙方要做到安全生产、文明施工，如有事故由责任方承担责任。4、甲方严肃提出不得长料短用，如有不听者将重罚。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日建筑主体工程劳务合同范本（二）甲方：(以下简称甲方)：乙方：(以下简称乙方)：根据中华人民共和国合同法的有关规定，针对黔西南州人民医院消毒供应放疗综合楼项目的劳务承包事宜，经甲乙双方共同协商，本着互利互惠的原则，特签订如下协议：一、工程名称：_工程项目二、工程地址：广东省_市三、分包方式：(土建劳务分包扫地出门);总体结构工程按建筑面积平方米承包。四、承包面积：以施工蓝图结算为准，承包总面积约为_平方米。五、承包内容：包括建筑机械、材料周转、安全维护、辅助材料、劳务费用等(具体内容如下)：1、主本从基础执层至结构(含所有钢筋工程模板、砼工程、外脚手架工程、散水、台阶、地沟、坡道工程、楼地面工程、所有垫层、砌体工程以及施工有关二次构造工程、墙体拉结筋、门窗洞口过梁的制作安装、墙体拉结筋植筋项目、屋面工程、安全设施及临时搭设工程、室内外抹灰工程)。2、承包的材料有扎丝、铁丝、钉钉、钢管、扣件、木枋、胶合板、大模板、电渣压力焊、焊条及主体所需的辅助材料。3、承包的机具：双吊篮起重机，对焊机，调直机，弯曲机，切断机，电锯、电刨、手推车、电焊机、砂浆搅拌机及主体和装修施工期间所需要的所有机具。4、乙方负责三级配电箱以下的(不含二级箱)电线、电缆现场临时使用的给排水。5、合格的安全防护用品：安全帽、安全带、安全网、绝缘橡胶手套，绝缘鞋等所有的安全防护设施，由乙方自负。6、乙方负责混凝土试块制作及养护。六、劳务承包工期：自_年_月_日起开始计算，至_年_月_日止，主体工程必须封顶，七、承包价格1、总体劳务承包价格，本工程总体建筑面积平方米综合单价包干法，承包单价(_元/平方米)，建筑面积按GB/T50353_建筑工程建筑面积计算规范进行计算。2、以上承包价格中已含：人工费，超时工资，设备维修用工、机械操作工、主体结构、装修工程施工期间使用的材料装卸车等。3、工程劳务费按施工图建筑面积办理结算，设计变更工程量另作调整，设计变更增加建筑面积按实际增加面积计算，4、乙方必须积极配合甲方文明施工检查、质量、安全检查评定。5、乙方必须严格遵守合同和施工定额所含的工作内容进行施工。八、付款方式：每层顶板混凝土浇筑完成后甲方需支付该楼层_%的工程进度款。九、甲方义务：1、根据施工图和相关施工文件向乙方进行施工技术，对质量、安全、进度，文明工地验收标准的交底工作;施工中质量、安全、施工规范化管理等到方面的监督。2、及时向乙方提供施工前必须的技术资料。3、甲方提供现场所有用电，电费由甲方负责。4、甲方提供二级配电以内的配电箱，给水到位。5、甲方提供经伟仪、铅锤仪，大线。乙方自备仪器进行工程测量放线，甲方只负责验收复核。仪器使用期间的维修，检定等一切费用由甲方负责。十、乙方义务：1、乙方进场施工前_日向甲方提供作业人员名单及身份证号码、两寸照片一张。2、乙方确保人员的身体素质和技术水平，职工年龄不得小于_周岁，不得超过_周岁，家属、小孩和非施工人员不能进入工地。严禁使用童工及年龄偏大和有精神类疾病的人工作。3、乙方人员必须按施工图纸，施工方案施工规范。操作规程和验收标准进行施工，保证按期、按质、按量完成甲方制定的生产任务，服从甲方的统筹安排。提供周期计算并参加甲方协调会。6、乙方每月必须在甲方监督之下发放人工工资，签发工资表交甲方备案。由乙方拖欠工资而引起纠纷或劳动力不足，乙方自行解决。7、乙方不得以任何理由进行停工或消极怠工。8、乙方负责堆放管理，保证道路畅通，材料堆放整齐，必须确保文明施工现场。9、乙方负责甲方供材的保管和使用，如钢筋、水泥、砂浆等，用完后自行收拾整洁，如甲方发现有材料浪费现象，按照浪费程度大小进行现场定价罚款，罚款资金从每月工程进度款中扣取。10、认真做到活完料净脚下清，尤其楼层拆模后必须_日内将楼层内清理干净，其他分项工程每班次必须清理干净，工完场净清理不干净每次罚款_元。十一、承包质量要求1、乙方必须严格按照施工图，国家建筑施工技术规范和质量标准组织施工，遵守建设部、省建设厅，市建委和其他有关部门颁发的法律、法规和其他有关部门规定。2、工程质量：工程质量必须达到合格标准等级。3、乙方在工程质量、工期、安全文明施工，配合项目管理等。5、分部分项验收乙方在应按甲方质量要求做好自检工作，并提前通知甲方，甲方按通知时间组织验收，对不能保证施工质量的施工班组、个人，甲方有权清退出场，乙方应积极配合，应无条件接受处罚。6、乙方接受甲方的各项质量管理和规定，接受甲方的奖励及处罚。积极配合甲方帮好质量管理工作，在施工前对施工人工进行安全、技术交底，施工中应有专职质检员做好跟踪检查、监督、指导工作。配合甲方和监理检查，及时纠正指出的问题。7、特殊工种应持证上岗，并接受甲方和上级有监督部门的检查监督，持证人更换，应征得甲方同意。8、严格按照甲方审发的施工方案及技术交底进行操作，否则造成的返工、材料浪费由乙方承包。十二、安全责任1、精心、管理、注意防范杜绝重大安全事故。2、建立健全安全责任制，责任到人。乙方负责人主管乙方安全，并配备专职安全员，负责乙方施工中安全生产监督和安全检查，自行组织生产，安全防护，组织召开安全生产例会，认真做好班前安全技术交底，施工中乙方不得违反安全操作规程，3、保险以外的安全事故，甲方承担乙方承担。十三、增加工程量：价格现场协商。十四、各楼层天棚屋面构架、不在本次劳务合同内。十五、基础、直线加速器单项计价。十六、其他事项1、本合同未尽事宜，由甲乙双方共同协商，合同在执行过程中，如有争议，首先协商解决。如有争议直接向当地仲裁委员会提起仲裁或向人民法院起诉。2、本合同一式四分，甲方两份，乙方两份，工程结束及完全履行合同内容后，自动失效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日建筑主体工程劳务合同范本（三）甲方：(以下简称甲方)：乙方：(以下简称乙方)：根据中华人民共和国合同法的有关规定，经甲乙双方共同协商，本着互利互惠的原则，特签订如下协议：一、工程名称：二、工程地址：三、分包方式：(土建劳务分包扫地出门);总体结构工程按建筑面积平方米承包。四、承包面积：以施工蓝图结算为准，承包总面积约为平方米。五、承包内容：1、墙体砌筑、墙面抹灰、主体混凝土浇筑。六、承包价格1、墙体砌筑、墙面抹灰、主体混凝土浇筑承包单价(元/平方米)，建筑面积按GB/T50353_建筑工程建筑面积计算规范进行计算。2、以上承包价格中已含：人工费。3、工程劳务费按施工图建筑面积办理结算，设计变更工程量另作调整，设计变更增加建筑面积按实际增加面积计算，4、乙方必须积极配合甲方文明施工检查、质量、安全检查评定。5、乙方必须严格遵守合同和施工定额所含的工作内容进行施工。七、付款方式：两层主体框架浇筑后付_%的工程进度款。八、甲方义务：1、根据施工图和相关施工文件向乙方进行施工技术，对质量、安全、进度，文明工地验收标准的交底工作;施工中质量、安全、施工规范化管理等到方面的监督。2、甲方提供经伟仪、铅锤仪，大线。乙方自备仪器进行工程测量放线，甲方只负责验收复核。仪器使用期间的维修，检定等一切费用由甲方负责。九、乙方义务：1、乙方人员必须按施工图纸，施工方案施工规范。操作规程和验收标准进行施工，保证按期、按质、按量完成甲方制定的生产任务，服从甲方的统筹安排。提供周期计算并参加甲方协调会。2、乙方不得以任何理由进行停工或消极怠工。3、乙方负责堆放管理，保证道路畅通，材料堆放整齐，必须确保文明施工现场。4、乙方负责甲方供材的保管和使用，如水泥、砂浆等，用完后自行收拾整洁，如甲方发现有材料浪费现象，按照浪费程度大小进行现场定价罚款，罚款资金从每月工程进度款中扣取。十、安全责任划分：出现安全事故后，费用_元以内由乙方支付，_元以上的乙方支付_%，甲方支付_%。十一、增加工程量：价格现场协商。十二、其他事项1、本合同未尽事宜，由甲乙双方共同协商，合同在执行过程中，如有争议，首先协商解决。如有争议直接向当地仲裁委员会提起仲裁或向人民法院起诉。2、本合同一式贰分，甲方一份，乙方一份，工程结束及完全履行合同内容后，自动失效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日 范文仅供参考 感谢浏览