休息合同书123

泥工班组承包合同书甲方（用人单位）乙方（班组代表）公司名称：姓名：性别：法定代理人：身份证号：委托代理人：工种：注册地址：冈位证书号：工程名称：家庭住址：省（市）工程地址：区（县）街道（乡镇）项目经理：社区（村组）公司电话：联系电话：根据中华人民共和国劳动合同法及相关法律、法规的规定，甲乙双方遵 循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则，订立本劳动合同（以下 简称合同），共同遵守。第一条：乙方同意根据甲方工作需要，在 贵阳安伟建筑劳务有限公司 金阳 关山小区项目部工程施工中担任6#、7#楼C区6-11轴/H-V 轴泥工班组作业岗位（工种）工作，具体工作内容和要求是：基础及主体混凝土砼浇筑，基础砖 胎膜及主体填充墙砌体砌筑， 预制门窗过梁及构造柱砼浇筑， 内外墙抹灰及装饰 线条，地坪公共部分地砖、踢脚砖，楼面瓜石压光，卫生间找平及面层，屋面各 层除防水外的所有做法，不含室外做地面散水沟，包括1.2米的砼散水，单项工程材料的场内二次转运，周边及楼层材料的收集、清理，成品保护，内外墙抹灰 钉钢丝网，砼抹灰及2公分外混凝土剔打，砌体及抹灰被破坏的临边防护的及时 修复，临边防护的拆除及堆码，天棚刮腻子找平。包括所有的泥水工程，图纸修 改部分另外协商。各工序施工质量完成后经验收合格后的完工清场，工程分户验收前的内外清洁等。第二条：甲乙双方选择以下第（三）种形式确定本合同期限：（一）固定期限：自2012 年月日起至2012年月日止。（二）无固定期限：自2012年月日起至法定的终止条件出现时止。（三）以完成一定的工作任务为期限：自 年月日起至工作任务完成时即行终止。第三条：乙方实行不定时工作制，工作时间和休息休假由甲方根据工作情况 灵活安排。甲方根据工作需要，可以对乙方的工作时间、工作班次、休息日进行 调整。第四条：本合同签订之日乙方向甲方缴纳 5万元履约保证金，乙方在样板房 完成验收合格之后，甲方退还乙方保证金5万元，乙方并按样板房标准完成以下 工程量直至工程验收合格，如乙方未按合同要求完成工程工作内容或中途退场视 为乙方违约，甲方不退还此履约保证金。第五条：乙方全体成员同意委托 （身份证号： 联系电话： ）为乙方班组代表，组织施工， 与甲方办理工程量及工资核算，并负责乙方全体人员内部事务管理做好与消防、 通风、水电、装修等专业队伍的配合工程及工完场清泥工收尾工作，且不另行收 费，乙方需确保文明施工达到安全标准工地要求，积极配合甲方工作，未发生重 伤以上安全事故，则按_02元/川奖励给乙方，以实际建筑面积计算。未发生重 伤以上安全事故、工期提前完成按02_元/川奖励给乙方，以实际建筑面积计算。 包括收集乙方全体人员身份证复印件、考勤、工作安排、工资金额分配、工资单 造册等。乙方全体人员工资总额应当在甲方应付工资总额范围内，超出部分由乙方班组代表承担责任。第六条：1、泥工班承包内容：基础混凝土单价 6 元/川，基础砖胎膜 单价 120 元/m3,基础垫层抹灰单价 6_元/ m2,主体部分单价 106 元 / m2o2、付款方式：基础从桩头清理到士 0.000施工完工，经检查合格，支付 完成工程款的80%。 、主体结构施工每月必须完成五层框架才能报是工程进度款，每五层结构混凝土浇筑结束作为一个支付阶段，经甲方和监理验收合格后按浇筑完成面积元/ m?计算支付工程款。 、砖砌体每完成10层支付一次进度款，按完成砖体的建筑面积 元/ 以上进度款达到形象进度后 7日内支付，在甲方进度款及甲方材料到达的 情况下，如乙方未按甲方进度要求完成时，甲方有权在当期应付工程款中扣除 1%,作为当期进度罚款。若总工期你能按甲方要求完成，贝卩结算时退还该部分 罚款。 工程达到竣工验收合格时，甲方支付至 95%，剩余5%在工程竣工验收后 3个月内支付。甲方每月2530日收方计量（乙方所在工程质量合格），在次月 25日前支付乙方工资（收方计量的 80%）。第七条：工程总工期为420天，以塔楼地下室底板完成为开工时间，在实际 施工过程中，必须严格按甲方制定的月、季、网络计划进行控制（如连续停水或 停电超过8小时、下雨、下雪工期顺延）。第八条：工程质量标准，乙方必须严格按照审定的施工图和国家相关规范和 标准施工，因乙方原因造成工程质量达不到验收标准时，乙方负责整改，并承担 全部损失。在工程质量保证期内乙方负责对一切质量问题或质量缺陷进行整改并 承担相应费用。必须严格按甲方现场工人人数发生增（减），乙方必须在增（减） 人员后2日内以书面方式向甲方备案，当事人在附件上签字确认。第九条：甲方依法制定的各项规章制度应向乙方公示，或者告知乙方。第十条：乙方应严格遵守甲方制定的一切规章制度，服从甲方的工作安排， 爱护财产，按时保质、保量地完成工作任务，执行劳动安全卫生规程，遵守劳动 纪律和职业道德。乙方按甲方提供的栋号“施工图有图说”、“施工图会审纪要”、 “设计变更”等为依据，具体承包内容如下：1、所有泥作工作、该单项工程所用材料的上下车及场内转运。2、泥工工程场地的材料堆码，施工场地、工完清场和生活的清洁卫生工作，以及与本单项劳务工程相关的其他安全文明施工方面的工作。3、完成本合同中泥作单项工程劳务工作必须进行的其他辅助性工作。 第十一条 ：劳务分包方式1、本劳务工程采用包工辅料及部分机具的承包形式，即以人工费加辅助材料及部分机具的包干形式进行承包。2、本工程塔吊和搅拌机及主要工程材料（水泥、石子、砂、砼、钢管、扣件、预埋铁件）由甲方提供。其他中小型机具、工具及其耗材由 乙方自行提供，具体包括所有手上工具、切割机、铁铲、电转、电 锤、小推车、锯片、钻头、铝合金尺方、沙板、灰盘、广线、铁钉、 磨地坪的机器、棉纱、开关配电箱及灯线、灯泡、油桶、楼层用临 时水管、彩布条、安全帽、安全带、扫把、从配电箱至机具的电线 以及用于本单项工程劳务工作其他的机具、工具及其耗材。甲方提 供楼层上的活动配电箱 2 个，随工程主体的上升而上升，进配电箱 以前的线由甲方提供，出配电箱以后的线由乙方自行负责。3、主材的损耗控制：砖渣及落地灰应急时利用。若甲方发现乙方故意浪费材料，甲方将按乙方浪费材料价值的 3 倍对乙方处以罚款。 第十二条 ：劳务工程质量1、乙方所承包的单项劳务工程必须按国家及地方行业和部门颁发的最新 验收规范及甲方要求认真组织施工，达到国家质量验收标准。每道工 序完成后乙方必须陪同监理公司、质检员、现场管理人员统一验收。2、各阶段工程的质量和安全文明施工必须经验收达到合格标准后，才能 进行下阶段工程施工。第十三条 ：劳务款结算依据及结算单价1、 所有泥作（含本工种上下车费、安全文明施工费、工具及易损件、2公斤内的砼剔打等）人工费按建筑面积计算为标准层每平方元，裙房部分按单项实际发生的工程量另外计量，单价由甲乙双方另行协商。2、以上结算单价包括泥作劳务的人工费、辅助费、劳保及防护用品、应 按相关法律规定的各种工资、高温补贴、节假日加班、夜班、赶工补 贴、自备工具用费、医疗费、差旅费、税金、外来劳动力就业证费、 岗位培训费及质量优良奖、安全无伤亡事故奖、安全文明施工费用以 及完成本合同第二条约定的承包范围内全部工作的其他所有费用。本 工程的劳务结算价款均为一次性包干，甲方不应再向乙方支付其他任 何费用。3、 标准层单价分摊如下：砖砌体（含植筋、构造柱砼浇筑、预制小件、临边及洞口防护、清洁卫生等）完成合格按建筑面积每平方米 元计算；内墙抹灰及钉钢丝网完成合格按建筑面积每平方米 元计算；地面找平层完成合格按建筑面积每平方米 元计算；外墙钉钢丝网抹灰层完成合格按建筑面积每平方米 元计算；屋面工程完成合格 按建筑面积每平方米 元计算；地面砖及梯步砖完成合格按建筑面 积每平方米元计算；工程竣工验收清洁卫生完成合格按建筑面积每平方米元计算。第十四条：劳务工程其他费用的确定1、单项工程劳务原则上不再另行计算计时工，若因设计变更或其他非班 组原因造成的需另行计算计时工的情况，必须按甲方的计时工管理办 法及签证程序，由甲方现场管理人员签字认可，并注明工时和单价。同时，因上述情况产生的一切损失均由甲方承担。2、计时工工资：技术工按元/工日计算，普工按元/工日计算，该计时工工资均含有高温补贴、加班补贴及其他相关的个种补贴。第十五条：劳务款结算支付程序1、 工程进度款的结算方式：乙方每月25日向甲方提交实际完成工程量的 报表，甲方收到进度报表后5个工作日审核完毕，审核完毕后 5个工 作日内按审定的工程进度的80%支付乙方月进度款。2、劳务工程结算支付的特别约定：（1）乙方在结算劳务工程款时，必须严格按照甲方的财务制度及付款规定 程序办理。（2）乙方委托 （身份证号：）作为结算凭证的经办人，受托人在结算凭证上签字行为，视为乙方确认。乙方自愿委托直接到甲方收取劳务工程款， 收到甲方支付的劳务工程款后，视为乙方收到。（3）乙方要求甲方支付工程款时，必须同时具备经甲方项目负责任和相关 负责任签字认可的结算凭证。3、劳务工程尾款：本工程竣工验收合格及本合同约定的劳务承包全部完 成经验收合格交付甲方后，甲方在 3月内将按合同总价的金额支付给 乙方（质量保修金除外）。第十六条：安全文明施工乙方在进场施工期间，必须严格执行国家及贵阳建设工程安全文明施工管理规定，无条件服从甲方安全文明施工要求的规定， 乙方在施工期间的砂浆、混凝土在搅拌、运输、使用过程中，要做到不洒、不漏、不剩，使用地 点盛放砂浆、混凝土必须要有容器和垫板，如有撒、漏要及时清理。配合甲 方对全体工作人员进行安全教育， 同时与每个工作人员签订安全责任书， 保 证安全文明施工达到市级文明工地标准。乙方必须采取相应的安全防护措 施，确保自身及工作人员的财产和人生安全。 工伤事故单次发生费用 2 万元 以内（含 2 万）全部由乙方承担，单次发生超过 2万元，甲方负责超出部分 的 80%的费用，乙方负责超出部分的 20% 的费用。第十七条 ：甲方责任1、 提供必要的施工图纸，做好技术交底，按本合同约定，按计划和时间 为乙方提供必须的各类材料，按时提供大型机具。2、 提供施工用水 .用电接口（水电费用由甲方承担） 。3、派出技术人员和现场管理人员对乙方进行技术指导和现场工程质量监 督管理，进行安全宣传教育和安全检查。4、因甲方原因造成工期延误工程质量不合格的，由甲方负责。5、甲方不按时支付工资的，承担相应法律责任。第十八条 ：乙方责任1、 按施工图纸及施工规范和甲方及建设单位的要求施工，确保质量达标。 未经甲方同意，不得进行设计图变更 ,技术变更。执行甲方通知的设计图 变更，技术变更。2、 制定工程进度计划，按甲方审定的施工计划实施，确保工程入期完工。3、乙方承包人必须坚守工地，负责班组的全面事务。每天进行班前教育和 技术交底并做好记录，同时必须确保随时有一位代表管理在检查指挥工 作。4、对工程施工要用的材料要提前 7天提出计划。 按规定合理使用各类材料， 设备，不得浪费材料。5、必须服从甲方管理人员统一指挥和安排，必须接受建设单位，监理单位的 现场监督检查，不得无故拒绝。否则每发生一次上述情况，乙方就向 甲方承担 500 元违约金。6、乙方与其他单项承包人必须有效协调配合，乙方必须配合甲方做好进度 计划、技术交底，以及完成甲方下达的各项计划指标。7、乙方不得将本次劳务工程转包或分包，对本单项劳务工程自负盈亏，不 能因承包工程亏损找甲方无理取闹，不得以任何理由任何方式要求甲方 在合同约定以外增加费用。8、乙方对甲方运到场地的各类材料、设备要协助看管，必须教育工作人员 严禁偷盗或损毁工地上的任何材料、设备。负责保护好已完工程的工作 成果，不得损坏。第十九条 ：违约与违约责任1、 如因乙方原因未能按甲方要求时间按时竣工的，属乙方违约，每逾期竣 工一天，乙方承担 1000 元/天的违约金。2、 工程质量或进度不能达到要求，甲方多次要求整改仍不能满足要求；总 工期或各阶段工程与本合同约定工期滞后 15 天以上，并不按要求增加 劳动力；乙方未处理好与农民工之间的雇佣关系以致发生纠纷或不按时 支付农民工工资，造成聚众到有关部门、建设单位或甲方工地、办公室 闹事；甲方有权给予乙方 2001000 元的违约罚款，情节严重者解除合 同。3、若乙方工作人员不服从甲方管理人员统一指挥、调派、安排，或则其承 包工程质量 3次检查不合格者， 或则因乙方自身原因造成其承包范围内 的工程停工、罢工或消极待工 2 天以上（含 2 天），甲方就有权单方解 除合同，乙方必须在收到甲方通知后 24 小时内撤出施工现场。4、乙方工作人员与其他单项承包人未有效协调配合，每发生一次打架斗 殴，则乙方应向甲方承担 1000 元的违约金，造成甲方及其他人损失的 还应依法相应赔偿承担责任，情节严重者交司法机关处理。若乙方没有 教育好其班组的工作人员，而造成其班组的工作人员盗窃、故意损坏甲 方材料、设备，乙方应向甲方承担 10005000 元的违约金，情节严重的 移交公安机关处理。5、混凝土工程：混凝土夹渣、麻面、蜂窝，每发现一处罚款 100 元；露筋、烂根每处 罚款 200 元。混凝土施工出现严重孔洞，罚款 300 元；混凝土表面平整度超过8mm,每处罚款100元；混凝土标号施工错误，每处罚款 500元； 混凝土养护不及时，每发现一处 50 元；6、砌体工程：门窗尺寸、标高误差大，每发现一处 50 元； 下部未砌筑三皮普通烧结砖、 上部天砖未割 45 度角，未用混凝土三角 块赛每发现一处 50 元；宽度超过 300mm 以上洞口未设置混凝土过梁， 每发现一处罚款 50元； 砂浆不饱满、灰缝厚度、平直度超过规范要求，有通缝和透亮瞎缝每 处罚款 100元；干墙上砖、落地灰不清理干净，每处罚款 50 元；第二十条 ：其他约定乙方不将本工程所需材料、 设备提前用书面形式通知甲方做好准备或因为做好计 划通知等所带来的损失及停工将由乙方自行承担责任， 因此影响了其他工种进行 正常施工，也由乙方负责赔偿。第二十一条 ：争议解决甲乙双方发生争议，可以协商解决；协商不成的，可向行政主管部门申请调解， 也可直接向有管辖权的劳动争议仲裁委员会申请仲裁或向法院诉讼。第二十二条 ：本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第二十三条 ：本岗位（工种）完工，结清全部工资后合同自然失效。甲方（盖章）： 乙方代表（签字）：法定代表人：或委托代理人）：年月日年月日