二级建造师施工管理考试试题第731期（含答案）

二级建造师施工管理考试试题含答案1. 试题：某工程合同金额200万元，合同工期5个月，预付款36万元，主材料费所占比重60%，每月完成工程量40万元，那么第一次扣回预付款的数额为()万元。A.10B.12C.14D.16正确答案：B2. 试题：建设工程施工劳务分包合同（示范文本）（GF-2003-0214），下列各项施工任务中不属于劳务分包人的主要义务的是（）。A.负责编制施工组织设计B.严格按照设计图纸精心组织施工C.服从工程承包人转发的发包人及工程师（监理人）的指令D.未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系正确答案：A3. 试题：根据标准施工招标文件的规定，下列合同事件中，承包商可以索赔工期、费用和合理利润的有()。A.发包人增加合同工作内容B.发包人提供图纸延误C.异常恶劣的气候条件导致停工D.承包人为工程合理施工所必需的暂停施工E.发包人原因的试运行失败后，承包人采取措施保证试运行合格正确答案：AB4. 试题：按照文明施工管理措施的要求，下列关于施工现场临设布置的表述中，正确的是（）。A.集体宿舍与作业区隔离B.人均床铺面积不小于3mC.尽量减少用明火烧煮食物D.临时建筑物、构筑物坚固、耐用、美观正确答案：A5. 试题：不属于政府质量监督机构在工程开工前进行第一次监督检查内容的是（）。A.检查项目参与各方的质量保证体系建立情况B.审查施工组织设计、监理规划等文件以及审批手续C.检查工程建设各方的合同文件的签署情况D.审查项目建设行政审批手续是否齐全完备正确答案：C6. 试题：建设项目施工成本考核的主要指标包括()。A.责任成本降低额和责任成本降低率?B.预算成本降低额和预算成本降低率?C.施工成本降低额和施工成本降低率?D.施工成本动态变化额和施工成本动态变化率正确答案：C7. 试题：某建筑企业作为总承包商承接了某单位迁建工程所有项目的施工任务，项目包括办公楼、住宅楼和综合楼各一栋，则该公司针对整个迁建工程项目制定的施工组织设计属于()。A.施工规划B.单位工程施工组织设计C.施工组织总设计D.分部分项工程施工组织设计正确答案：C8. 试题：关于一般情况下检验批和分项工程关系的说法，正确的是（）。A.分项工程是检验批验收的基础B.两者有着截然不同的性质C.两者具有相同或相近的性质，只是批量的大小不同而已D.检验批是按照工程划分的，而分项工程是按照施工部位划分的正确答案：C9. 试题：【2014年真题】施工企业安全检查制度中，安全检查的重点是检查“三违”和（）的落实。A.安全责任制B.施工起重机械的使用登记制度C.现场人员的安全教育制度D.专项施工方案专家论证制度正确答案：A10. 试题：在建设工程项目的施工生产活动中，施工职业健康安全管理的目的是（）。A.保证产品生产者的健康与安全B.彻底消除人身伤亡和损失事故C.通过对生产要素的控制实现安全控制D.控制人的不安全行为和状态正确答案：A11. 试题：“变更技术方案、采用新的高效率的施工方案”属于合同实施偏差处理措施中的（）措施。A.组织B.技术C.经济D.合同正确答案：B12. 试题：根据标准施工招标文件的规定，监理人在收到承包人工程变更的书面建议后，确认存在变更的，应在收到书面建议后的()天内做出变更指示。A.7B.14C.21D.28正确答案：B13. 试题：在综合成本分析方法中，可作为施工项目成本分析基础的是()。A.月（季）度成本分析B.分部分项工程成本分析C.年度成本分析D.单位工程竣工成本分析正确答案：B14. 试题：【2015年真题】根据建设工程施工合同（示范文本）（GT-2013-0201）施工合同签订后，承包人应向发包人提交的关于项目经理的有效证明文件包括（）。A.劳动合同B.缴纳社保证明C.身份证D.职称证书E.注册执业证书正确答案：AB15. 试题：【2013年真题】项目目标动态控制过程中，属于事前控制内容的有()。A.分析可能导致项目目标偏离的各种影响因素B.针对可能导致目标偏离的影响因素采取预防措施C.定期进行目标计划值和实际值的比较D.发现目标偏离时采取纠偏措施E.分析目标偏离产生的原因和影响正确答案：AB16. 试题：在施工质量管理中，（）起着决定性的作用。A.材料的因素B.人的因素C.机械的因素D.施工方法正确答案：B17. 试题：【2016年真题】下列施工成本管理措施中，属于经济措施的有（）。A.选用合适的合同结构B.采用新材料降低成本C.使用添加剂降低水泥消耗D.及时落实业主签证E.通过偏差分析找出成本超支潜在问题正确答案：DE18. 试题：承包人必须在发出索赔意向通知后的()天内，提交一份详细的索赔文件和有关资料。A.7B.14C.21D.28正确答案：D19. 试题：国家验收是政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对()全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。A.发包人B.承包人C.设计人D.监理人正确答案：A20. 试题：施工项目经理在承担工程项目施工管理过程中，应履行的职责有()。A.确保项目建设资金的落实到位B.建立质量、成本、进度管理体系C.主持工程竣工验收D.主持编制项目管理实施规划E.接受审计正确答案：BDE21. 试题：【2016年真题】职业健康安全与环境管理体系的作业文件一般包括（）A.作业指导书B.监测活动准则C.程序文件引用的表格D.管理规定E.绩效报告正确答案：ABC22. 试题：利用综合单价法计算分部分项工程费需要解决的两个核心问题是()。A.确定利润率B.确定风险费用C.确定材料暂估价D.确定综合单价E.确定各分部分项工程的工程量正确答案：DE23. 试题：【2012年真题】现场施工质量检查的方法主要有()。A.实测法B.记录法C.目测法D.会议法E.试验法正确答案：ACE24. 试题：对工人工作时间进行分类研究时将工人在工作班内消耗的工作时间分为必需消耗的时间和损失时间。其中损失时间中包括多余和偶然工作、停工、违背劳动纪律所引起的损失时间。由于工程技术人员和工人的差错而引起的时间消耗属于()。A.多余工作时间B.偶然工作时间C.停工时间D.违反劳动纪律时间正确答案：A25. 试题：通过生产要素的优化配置，有效控制实际成本，属于施工成本管理的()。A.组织措施B.技术措施C.经济措施D.合同措施正确答案：A26. 试题：管理是由多个环节组成的过程，为了说明组成管理的这些环节可以使用（）。A.项目组织设计文件B.项目任务分期表C.工作任务分工表D.管理职能分工描述书正确答案：D27. 试题：【2014年真题】关于实施性施工进度计划作用的说法，正确的有（）。A.确定一个月度的资源需求B.作为编制单体工程施工进度计划的依据C.论证施工总进度目标D.确定里程碑事件的进度目标E.确定施工作业的具体安排正确答案：AE28. 试题：【2014年真题】根据建筑安装工程费用项目组成?(建标2013,44号)，按建造形成划分，属于措施项目费的有()。A.特殊地区施工增加费B.仪器仪表使用费C.工程定位复测费D.安全文明施工费E.脚手架工程费正确答案：ACDE29. 试题：下列有关物资采购合同的表述，正确的有（）。A.进行建筑材料采购时，其包装物的回收办法可以采用押金回收或折价回收B.进行建筑材料采购时，其包装物一般应由建筑材料的供货方负责供应C.设备采购合同价款的支付一般分三次，其中，设备制造前，采购方支付设备价格的20%作为预付款D.建筑材料采购方逾期付款，应按同期银行同期贷款利息支付逾期付款利息E.进行建筑材料采购时，供货方发货时所采用的计量单位与计量方法应该与合同一致正确答案：ABE30. 试题：采用施工总承包模式时，招标人在通过招标选择承包人时通常以施工图设计为依据，即施工图设计已经完成，施工总承包合同一般实行（）合同。A.总价B.单价C.成本加酬金D.成本加固定费用正确答案：A31. 试题：某建设工程业主将土建、安装、装饰装修等若干单位工程分别发包给甲、乙、丙三家施工单位，则对于甲、乙、丙三家施工单位之间的关系，正确的表述是()。A.三家施工单位对工程质量承担连带责任B.三家施工单位之间存在直接合同关系C.业主负责对三家施工单位的合同管理与组织协调D.如甲施工单位阻碍了乙施工单位的施工，乙施工单位应向甲施工单位提出索赔正确答案：C32. 试题：施工组织总设计、单位工程施工组织设计以及分部（分项）工程施工组织设计均包括的内容是（）。A.施工部署B.施工机械的选择C.各项资源需求量计划D.施工总进度计划正确答案：C33. 试题：下列不属于工程建设监理的工作程序的是（）。A.编制工程建设监理规划?B.对施工图纸变更进行批复?C.参与工程竣工预验收，签署建设监理意见?D.按照建设监理细则进行建设监理?正确答案：B34. 试题：根据合同实施偏差分析的结果，承包商应该采取相应的调整措施，调整措施不包括的是（）。A.管理措施B.组织措施C.技术措施D.经济措施正确答案：A35. 试题：某施工项目按人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费对施工成本计划进行了编制，这种编制方法属于()。A.按施工成本组成编制施工成本计划B.按子项目组成编制施工成本计划C.按工程进度编制施工成本计划D.以上三种方法的综合运用正确答案：A36. 试题：在施工过程中编制的月度施工计划和旬施工作业计划，都属于（）施工进度计划。A.控制性B.实施性C.指导性D.规划性正确答案：B37. 试题：施工项目相关的信息管理的主要工作之一是收集并整理相关公共信息，其中需要收集的市场信息包括（）。A.交通运输条件B.材料供应商表C.环保要求D.新材料信息表E.机械设备价格表正确答案：BDE38. 试题：【2012年真题】下列施工现场安全标志中，属于指令标志的是()。A.佩戴安全帽标志B.禁止通行标志C.当心落伍标志D.安全通道标志正确答案：A39. 试题：按照生产安全事故造成的人员伤亡或直接经济损失对建设工程职业健康安全事故进行分类时，下列属于重大事故的是（）。A.造成15人死亡的事故B.造成45人重伤的事故C.造成6000万元经济损失的事故D.造成200人轻伤的事故正确答案：A40. 试题：施工文件档案管理中规定，在开工前由施工单位现场负责人填写施工现场质量管理检查记录，报()检查，并做出检查结论。A.建设主管部门B.建设审批部门C.设计单位负责人D.项目总监理工程师正确答案：D41. 试题：【2012年真题】编制控制性施工进度计划的主要目的有()。A.对施工承包合同所规定的施工进度目标进行再论证B.对进度目标进行分解C.确定为实现进度目标的里程碑事件的进度目标D.确定承包合同目标工期E.确定施工的总体部署正确答案：ABCE42. 试题：下列关于严重危及施工安全的工艺、设备、材料淘汰制度的说法中，正确的是（）。A.国家对严重危及施工安全的工艺、设备、材料实行淘汰制度B.严重危及施工安全的工艺、设备、材料名单由国务院质量技术监督管理部门负责制定并公布C.对于已经公布的严重危及施工安全的工艺、设备和材料，建设单位和施工单位不得继续使用，但可以转让D.严重危及施工安全的工艺、设备、材料是指不符合质量要求的工艺、设备和材料正确答案：A43. 试题：在竣工结算文件核实阶段，如果发包人对承包人提交的竣工结算文件有意见，承包人在收到核实意见后的()天内按照发包人提出的合理要求补充资料，修改竣工结算文件，并再次提交给发包人复核。A.7B.14C.21D.28正确答案：D44. 试题：按照生产安全事故造成的人员伤亡或直接经济损失分类，可分为（）。A.重大事故、较大事故、一般事故、轻微事故B.特别重大事故、重大事故、较大事故、一般事故C.轻伤事故、重伤事故、死亡事故D.轻伤事故、重伤事故、死亡事故、重大伤亡事故正确答案：B45. 试题：某房地产开发商计划建设一幢高档写字楼项目，拟采用施工总承包模式，则这种方式对开发商在费用控制方面的影响是()。A.在开工前就有较明确的合同价，有利于业主对总造价的早期控制B.在开工前合同价格不明确，不利于业主对总造价的早期控制C.费用控制的好坏在很大程度上取决于对施工分包单位的选择D.在施工过程中发生设计变更，产生索赔的可能性小正确答案：A46. 试题：关于项目经理的职责，以下说法正确的是（）A.主持编制项目目标责任书?B.进行利益分配?C.参与竣工验收?D.组织项目的检查.鉴定和评奖申报工作正确答案：C47. 试题：【2014年真题】承包商索赔成立应具备的前提条件有（）。A.与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失B.造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任C.承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告D.造成费用增加或工期损失数额巨大，超出了正常的承受范围E.索赔费用计算正确，并且容易分析正确答案：ABC48. 试题：【2013年真题】根据建设工程施工合同（示范文本）（GF-99-0201），合同双方可约定对合同价款进行调整的条件有（）。A.市场价格的任何波动B.法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款C.工程造价管理部门公布的价格调整D.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成的停工累计超过8hE.与计划相比，实际工程量变动超过一定幅度正确答案：BCD49. 试题：【2018年真题】索赔事件是指实际情况与合同规定不符合，最终引起()变化的各类事件。A.质量、成本B.安全、工期C.工期、费用D.标准、信息正确答案：C50. 试题：下列有关施工项目竣工质量验收的要求表述中，正确的有（）。A.工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行B.参加工程施工质量验收的各方人员由政府部门指定C.工程的观感质量通过现场检查后由质量监督机构确认D.隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收，并应形成验收文件E.检验批的质量应按主控项目、一般项目和功能测试项目进行验收正确答案：AD51. 试题：施工总承包管理模式对费用控制的特点包括（）。A.某一部分工程的施工图完成后，由业主单独或与施工总承包管理单位共同进行该部分工程的施工招标B.对降低工程造价有利C.多数情况下，由业主方与分包方直接签约D.各分包合同的交界面的定义由施工总承包管理单位负责E.多数情况下，由施工总承包管理单位与分包人签约，降低了业主方的风险正确答案：ABC52. 试题：【2016年真题】斗容量1m3反铲挖土机，挖三类土，装车，挖土深度2m以内，小组成员两人，机械台班产量为4.56（定额单位100m3）,则用该机械挖土100m3的人工时间定额为（）。A.0.44台班B.0.44工日C.0.22台班D.0.22工日正确答案：B53. 试题：建筑安装工程费用定额一般包括()。A.其他费用定额B.措施费定额C.单位估价表D.间接费定额E.分项工程预算单价正确答案：BD54. 试题：根据建设工程质量管理条例第三十六条的有关规定，工程监理单位代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担（）。A.监督责任B.监理责任C.法律责任D.连带责任正确答案：B55. 试题：合同工程实施期间，如果出现设计图纸（含设计变更）与招标工程量清单任一项目的特征描述不符，且由此导致工程造价增减变化的，应按()的规定重新确定相应工程量清单项目的综合单价，调整合同价款。A.实际施工的项目特征B.设计图纸的项目特征C.招标工程量清单D.暂估价正确答案：A56. 试题：工程网络计划按工作持续时间的特点划分为（）。A.肯定型问题的网络计划B.非肯定问题的网络计划C.事件网络D.工作网络E.随机网络计划正确答案：ABE57. 试题：下列关于施工方项目经理责任的表述中，正确的有()。A.应承担施工质量责任，对发生重大质量事故的项目经理必须依法严肃处理B.应承担施工成本责任，对成本严重超支的项目经理必须依法严肃处理C.应承担施工安全责任，对发生重大安全事故的项目经理必须依法严肃处理D.应承担施工工期责任，对不按期竣工的项目经理必须依法严肃处理E.对施工承担全面管理的责任，实行项目经理负责制正确答案：ACE58. 试题：【2014年真题】关于竞争性成本计划、指导性成本计划和实施性成本计划三者区别的说法，正确的是（）。A.竞争性成本计划是项目投标和签订合同阶段的估算成本计划，比较粗略B.指导性成本计划是项目施工准备阶段的施工预算成本计划，比较详细C.实施性成本计划是选派项目经理阶段的预算成本计划D.指导性成本计划是以项目实施方案为依据编制的正确答案：A59. 试题：关于招标信息的修正，下列说法中正确的有()。A.所有澄清文件必须以书面形式进行B.招标信息的修正可采用口头通知的方式C.所有澄清文件必须直接通知所有招标文件收受人D.澄清文件不作为招标文件的有效组成部分E.澄清或修改的内容应为招标文件的有效组成部分正确答案：ACE60. 试题：双代号时标网络计划能够在图上清楚地表明计划的时间进程及各项工作的()。A.开始和完成时间B.超前或拖后时间C.速度和效率D.实际进度偏差正确答案：A61. 试题：【2012年真题】按验收方式划分，建设工程采购方在所购物资制造时就派人在供应厂家进行检验的验收方式，属于()。A.驻厂验收B.提运验收C.接运验收D.入库验收正确答案：A62. 试题：单位工程施工组织设计的内容包括()。A.工程概况及施工特点B.作业区施工平面布置设计C.施工方案D.单位工程施工准备工作计划E.施工总进度计划正确答案：ACD63. 试题：【2011年真题】在计算双代号网络计划的时间参数时，工作的最早开始时间应为其所有紧前工作()。A.最早完成时间的最小值B.最早完成时间的最大值C.最迟完成时间的最小值D.最迟完成时间的最大值正确答案：B64. 试题：某工程项目施工过程中，由于恶劣的天气原因，工程师发出了暂停施工的指示。该指示发出56天后，工程师仍未发出复工指令，在这种情况下，承包人可以()。A.立即自行复工B.向监理人提交书面通知后自行复工C.取消该工作D.向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工正确答案：D65. 试题：在进行施工成本控制的过程中遇到以下情况，有必要调整施工成本目标的是()。A.在施工前没有进一步做更详细的成本控制B.投标报价有漏项，实际成本超出计划成本C.成本计划中降低成本的措施不尽合理D.工程中出现了可以索赔的情况正确答案：B66. 试题：关于施工总承包特点的说法，正确的是（）。A.项目质量的好坏很大程度上取决于建设单位的管理水平?B.施工总承包合同一般只实行单价合同?C.建设周期较短，有利于项目总进度控制?D.业主只负责对施工总承包单位的管理及组织协调?正确答案：D67. 试题：【2012年真题】施工现场主导机械一台，台班单价1000元/台班，折旧费500/台班，人工日工资单价100元/工日，窝工补贴50元/工日，由于电网停电，导致停工2d，人工窝工10工日，则施工企业可索赔()元。A.0B.500C.1000D.1500正确答案：D68. 试题：概算定额一般是在预算定额的基础上综合扩大而成的，这是指()。A.概算定额的适用范围比预算定额大B.概算定额的子目比预算定额多C.概算定额的消耗量比预算定额少D.概算定额中的每个综合分项都包含了数项预算定额的子目正确答案：D69. 试题：下面关于施工文档资料的说法，错误的是()。A.施工文档资料是城建档案的重要组成部分B.施工文档资料包括全部工程档案的内容C.施工文档资料是建设工程进行竣工验收的必要条件D.施工文档资料是全面反映建设工程质量状况的重要文档资料。正确答案：B70. 试题：政府对施工质量实施监督管理的主要手段是()。A.施工旁站制度和竣工验收备案制度B.施工许可制度和标准化管理制度C.施工标准化管理制度和竣工验收备案制度D.施工许可制度与竣工验收备案制度正确答案：D71. 试题：【2012年真题】关于施工平行承发包特点的说法，正确的是()。A.签订的合同越多，业主的责任与义务就越少B.业主直接管理所有的合同，管理风险小C.业主可以分次招标，每次招标工作量比较小，业主用于招标的时间较少D.业主直接控制所有工程的发包，可决定所有工程的承包商的选择正确答案：D72. 试题：对由于()等原因引起的索赔，承包商可索赔人工费部分应按窝工费计算。A.工作效率降低的损失费B.增加工作内容的人工费C.工程延期致使人员窝工D.法定人工费增长E.停工损失费正确答案：AE73. 试题：下列引发工程质量事故的原因，属于社会、经济原因的有（）。A.中标后随意修改方案而引发的质量事故B.结构设计计算错误C.地质情况估计错误D.材料检验不严而引起的质量事故E.某工程单位在投标报价中恶意压低标价正确答案：AE74. 试题：【2013年真题】凡涉及工程安全及使用功能的有关材料，应按各专业工程质量验收规范规定进行复验，并应经()检查认可。A.施工项目经理B.项目设计负责人C.施工项目技术负责人D.监理工程师正确答案：D75. 试题：【2017年真题】根据建设工程施工专业分包合同(示范文本)(GF-2003-2013)，关于施工专业分包的说法，正确的是()。A.专业分包人应按规定办理有关施工噪音排放的手续，并承担由此发生的费用B.专业分包人只有在承包人发出指令后，允许发包人授权的人员在工作时间内进入分包工程施工场地C.分包工程合同价款与总包合同相应部分价款没有连带关系D.分包工程合同不能采用固定价格合同正确答案：C76. 试题：【2011年真题】施工成本计划的编制基础是()。A.施工成本考核B.施工成本预测C.施工成本核算D.目标成本确定正确答案：B77. 试题：下列应编制单位工程施工组织设计的是（）。A.一栋楼房B.某栋楼房的土建工程C.某住宅小区D.某栋楼房的土石方工程正确答案：A78. 试题：项目施工准备阶段的施工预算成本计划是指()。A.竞争性成本计划B.参考性成本计划C.实施性成本计划D.指导性成本计划正确答案：C79. 试题：【2012年真题】根据建筑安装工程费用项目组成（建标2003206号），构成工程实体的砂子在工地仓储过程中发生的正常损耗，应计入()。A.人工费B.材料费C.措施费D.企业管理费正确答案：B80. 试题：合同工程履行期间发生索赔事项，承包商确定索赔费用的方法有()。A.修正费用法B.实际费用法C.总费用法D.修正总费用法E.实物费用法正确答案：BCD81. 试题：【2014年真题】项目经理在承担工程项目施工的管理工程中，其管理权力不包括(?)。?A.组织项目管理班子?B.指挥项目建设的生产经营活动?C.签署项目参与人员聘用合同?D.选择施工作业队伍?正确答案：C82. 试题：以下关于安全许可证说法中，正确的有()。A.建筑施工企业安全生产许可证由省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门进行颁发和管理B.安全生产许可证的有效期为3年C.安全生产许可证有效期满需要延期的，应当于期满前3个月办理延期手续D.安全生产许可证有效期可延期3年E.国务院建设主管部门负责中央管理的建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理正确答案：BCDE83. 试题：某建设监理公司在监理过程中发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改，政府主管部门发现后责令该建设监理公司限期改正，但该建设监理公司逾期未改正，则应对其()。A.依照刑法有关规定追究刑事责任B.降低企业的资质等级，吊销企业的资质证书C.责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款D.有关责任人进行经济和行政处罚正确答案：C84. 试题：在钢筋混凝土工程施工过程中，为了确保使用钢材的质量，对钢材进行的抗拉试验属于（）。A.物理性能试验B.化学性能试验C.无损试验D.X射线探伤试验正确答案：A85. 试题：如果承包商与建设单位签约时就解决纠纷的方式选择了仲裁，则()。A.就没有权利选择仲裁员B.申请仲裁后就不可以再达成和解了C.无正当理由不到庭，就视为撤回仲裁D.若对仲裁结果不服，依然可以上诉正确答案：C86. 试题：【2015年真题】根据质量事故处理的一般程序，经事故调查及原因分析，刚下一步应进行的工作是（）。A.制定事故处理方案B.事故的责任处理C.事故处理的鉴定验收D.提交处理报告正确答案：A87. 试题：施工进度计划的检查应按统计周期的规定定期进行，并应根据需要进行不定期的检查施工进度计划检查的内容包括（）。A.检查工程量的完成情况B.检查工作时间的执行情况C.检查措施的落实情况D.检查资源使用及与进度保证的情况E.前一次进度计划检查提出问题的整改情况正确答案：ABDE88. 试题：浇筑混凝土时，因振捣疏漏造成混凝土质量事故，这属于（）。A.指导责任事故B.操作责任事故C.技术原因引发的质量事故D.管理原因引发的质量事故正确答案：B89. 试题：建设工程质量监督档案按（）建立。A.单位工程B.分部工程C.单项工程D.分项工程正确答案：A90. 试题：【2011年真题】建设工程项目开工前，工程质量监督的申报手续应由项目()批准后实施。A.建设单位B.施工企业C.监理单位D.设计单位正确答案：A91. 试题：关于建设工程项目进度控制措施的说法，正确的有（）。A.编制进度计划、定期跟踪进度计划的执行情况属于组织措施的范畴B.管理措施主要涉及管理的思想、方法和承发包模式等C.风险管理属于进度控制管理措施的范畴D.在工程进度受阻时，应首先对有无设计变更的可能性进行分析E.应用信息技术属于进度控制管理措施的范畴正确答案：ABCE92. 试题：施工方所编制的与施工进度有关的计划包括()。A.建设工程施工组织计划B.施工企业的施工生产计划C.建设工程施工质量计划D.建设工程施工安全计划E.建设工程项目施工进度计划正确答案：BE93. 试题：有下列情形之一的，应急预案应当及时修订（）。A.生产工艺和技术发生变化的B.周围环境发生变化，形成新的危险源的C.应急组织指挥体系或者职责已经调整的D.应急预案管理部门要求修订的E.应急预案演练评估报告要求修订的正确答案：ACDE94. 试题：由不同深度的计划构成的进度计划系统包括（）。A.总进度计划B.项目子系统进度计划C.项目子系统中的单项工程进度计划D.项目子系统中的单位工程进度计划E.年度、季度、月度和旬计划正确答案：ABC95. 试题：关于施工生产安全事故报告的要求，正确的是（）A.生产安全事故发生后，监理人接到报告后，应在2小时内向事故发生地县级以上人民政府建设主管部门和有关部门报告B.情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地市级以上人民政府建设主管部门和有关部门报告C.较大事故逐级上报设区的市级人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门D.实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故正确答案：D96. 试题：【2016年真题】根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），在施工中因发包人原因导致工期延误的，计划进度日期后续工程的价格调整原则是（）。A.应采用造价信息差额调整法B.采用计划进度日期与实际进度日期两者的较低者C.如果没有超过15%，则不做调整D.采用计划进度日期与实际进度日期两者的较高者正确答案：D97. 试题：发生发包人索赔事件后，监理人应及时书面通知承包人，详细说明索赔金额和（或）延长缺陷责任期的细节和依据，发包人提出索赔的期限和要求应()。A.视工程具体情况而不同B.在标准施工招标文件中没有规定C.与承包人提出索赔的期限和要求相同D.与承包人协商以后确定正确答案：C98. 试题：在建设工程项目的施工生产活动中，施工环境保护管理的目的是（）。A.保护和改善人力资源并避免浪费B.保护和改善物质资源并避免浪费C.保护和改善施工人员的环境D.保护和改善施工现场的环境正确答案：D99. 试题：某工程在浇筑楼板混凝土时，发生支模架坍塌，造成12人死亡，60人重伤，经调查，系现场技术管理人员未进行技术交底所致。该工程质量事故应判定为（）。A.操作责任的较大事故B.操作责任的重大事故C.指导责任的较大事故D.指导责任的重大事故正确答案：D100. 试题：施工过程的质量控制，必须以（）为基础和核心。A.工序的质量控制B.最终产品质量控制C.实体质量控制D.质量控制点正确答案：A