二级建造师施工管理考试试题第990期（含答案）

二级建造师施工管理考试试题含答案1. 试题：下列项目目标动态控制措施中，属于管理措施的是()。A.强化合同管理B.调整组织职能分工C.优化组织结构D.改进施工工艺正确答案：A2. 试题：某土方工程，施工合同约定：工程无预付款，进度款按月结算，工程保留金从第一个月起按工程进度款5%的比例逐月扣留，监理工程师签发月度付款凭证的最低金额为25万元。经监理工程师计量确认，施工单位第一个月完成工程款23万元，第二个月完成工程款42万元，则第二个月监理工程师签发的实际付款凭证金额为()万元。A.25.00B.39.90C.42.00D.61.75正确答案：D3. 试题：【2016年真题】影响施工质量的五大要素是指人.材料.机械及（）。A.方法与环境B.投资额与合同工期C.方法与设计方案D.投资额与环境正确答案：A4. 试题：关于施工总承包特点的说法，正确的是（）。A.项目质量的好坏很大程度上取决于建设单位的管理水平?B.施工总承包合同一般只实行单价合同?C.建设周期较短，有利于项目总进度控制?D.业主只负责对施工总承包单位的管理及组织协调?正确答案：D5. 试题：编制扩大初步设计概算、确定建设项目投资额的依据是（）。A.施工定额B.预算定额C.概算定额D.概算指标正确答案：C6. 试题：下列有关施工组织设计的表述，不正确的是（）。A.施工平面图是施工方案及施工进度计划在空间上的全面安排B.单位工程施工组织设计是指导分部分项工程施工的依据C.只有在编制施工总进度计划后才可编制资源需求量计划D.对于简单工程，可以只编制施工方案及施工进度计划和施工平面图正确答案：B7. 试题：我国的建设工程监理属于国际上()的范畴。A.业主方项目管理B.总承包方项目管理C.承包方项目管理D.咨询方项目管理正确答案：A8. 试题：下列属于第二类危险源控制方法的是（）。A.设置安全监控系统B.个体防护C.应急救援D.消除危险源正确答案：A9. 试题：下列哪一项不是经批准可以进行邀请招标的情况（）A.技术复杂的工程?B.国外投资的工程?C.灾后重建工程?D.法律、法规规定不宜公开招标的工程?正确答案：B10. 试题：质量保证体系应有可行的质量计划，质量计划应根据（）来编制。A.企业质量目标和质量记录B.质量管理体系的认证结论C.企业质量手册和项目质量目标D.PDCA循环正确答案：C11. 试题：某工程以固定总价合同形式发包给承包商，在夏季施工中，雨天较往年多，施工中产生的费用较投标时预计的高。为此，承包商()。A.有权要求将增加的费用加到合同总价中B.无权要求将增加的费用加到合同总价中C.增加的费用需通过业主的审核后才能加到合同总价中D.可以与业主协商解决费用增加的补偿问题正确答案：B12. 试题：目标成本是分部分项工程成本分析的关键，下列成本费用中，属于目标成本来源的是()。A.实际消耗成本B.工程概算C.投标报价成本D.施工预算正确答案：D13. 试题：因发包人原因导致工期延误的，计划进度日期后续工程的价格，应采用（）A.计划进度日期价格?B.实际进度日期价格?C.计划进度日期价格与实际进度日期价格两者的较高者?D.计划进度日期价格与实际进度日期价格两者的较低者正确答案：C14. 试题：在合同工程履行期间，由于承包人原因导致的误期赔偿，下列说法正确的有()。A.发包人索取误期赔偿费，工期顺延B.发包人索取误期赔偿费，工期不顺延C.误期赔偿费应在进度款中扣除D.误期赔偿费应在结算款中扣除E.承包人支付误期赔偿费，可以免除相关责任和义务正确答案：BD15. 试题：施工平行承发包模式与施工总承包模式的相同点是（）。A.有利于业主对造价的早期控制B.招标人在通过招标选择承包人时通常以施工图设计为依据C.业主的合同管理工作量较大D.业主的组织协调工作量较大正确答案：B16. 试题：关于总价合同计量的说法，不正确的是（）。A.采用经审定批准的施工图纸及其预算方式发包形成的总价合同，除按照工程变更规定引起的工程量增减外，其各项目的工程量是承包人用于结算的最终工程量B.采用工程量清单方式招标形成的总价合同，其工程量参照单价合同的计量规定C.承包人应在每个计量周期向发包人提交已完工程量报告D.发包人应在收到工程量计量报告后14天内进行复核正确答案：D17. 试题：下列选项中，属于施工现场文明施工管理措施的有（）。A.主要场地硬化B.现场围挡设计C.垃圾集中堆放并及时清运D.临时设施布置与管理E.建立文明施工管理组织和责任制正确答案：ABCD18. 试题：在双代号网络计划中，如果其计划工期与计算工期相等，且工作i-j的完成节点在关键线路上，则工作i-j的自由时差()。A.等于零B.小于零C.小于其相应的总时差D.等于其相应的总时差正确答案：D19. 试题：下列选项中，属于施工组织总设计编制依据的是()。A.建设工程监理合同B.建设地区基础资料C.各项资源需求量计划D.单位工程施工组织设计正确答案：B20. 试题：下列关于施工现场文明施工说法，错误的是()。A.建立技术负责人为第一责任人的管理组织B.安全网不得超出合理使用年限C.集体宿舍应与作业区隔离，人均床铺面积不得少于2平米D.施工现场应设置水冲式卫生间正确答案：A21. 试题：在工程施工技术管理资料中，工程竣工文件作为工程施工技术管理资料的一部分，应包括竣工报告、竣工验收证明书和()。A.隐蔽工程验收资料B.工程施工质量验收资料C.工程质量保修书D.工程质量控制资料正确答案：C22. 试题：下列工程材料中，属于材料供货商必须提供生产许可证的有（）。A.钢筋混凝土用热乳带肋钢筋B.混凝土输水管C.电力电缆D.建筑用砂石E.排水管、给水管正确答案：ABC23. 试题：【2011年真题】关于施工安全管理任务的说法，正确的有()。A.施工平面图设计是施工安全管理计划的主要内容B.施工班组应设置兼职的安全员C.施工安全管理控制主要以施工活动中的人力、物力和环境为对象D.创造安全文明示范工地是施工安全管理目标实施的主要内容之一E.所有施工项目均应制定单项安全技术方案和措施正确答案：ABCD24. 试题：【2014年真题】关于施工总承包模式和施工总承包管理模式比较的说法，正确的是()。A.采用费率招标的施工总承包模式，对投资控制有力B.施工总承包管理模式下，发包方招标和合同管理的工作量较小C.施工总承包管理模式可以提前开工，缩短建设周期D.施工总承包模式下发包方管理和组织协调的工作量增大正确答案：C25. 试题：【2012年真题】关于施工成本计划的说法，正确的有()。A.当编制的成本计划达不到目标成本的要求时应重新编制B.编制施工成本计划的过程也是挖掘降低成本潜力的过程C.项目经理的责任成本目标属于竞争性成本计划D.编制施工成本计划的过程是检验施工技术质量管理、物资消耗是否落实的过程E.确定了目标总成本后，还应将总目标分解落实到机构、班组正确答案：ABDE26. 试题：建设工程施工劳务分包合同中，劳务分包人在施工现场内使用的安全保护用品，由劳务分包人提供使用计划，经工程承包人批准后，由()负责供应。A.发包人B.工程师C.劳务分包人D.工程承包人正确答案：D27. 试题：施工过程中质量政府监督的内容包括（）。A.监督机构按照监督方案对工程项目全过程施工的情况下进行不定期的检查B.编制单位工程质量监督报告，在开工后之日起5d内提交竣工验收备案部门C.审查参与建设各方的工程经营资质证书和相关人员的资格证书D.审查施工组织设计、监理规划等文件及审批手续正确答案：A28. 试题：在双代号网络图中，虚工作（）。A.既不消耗时间，也不消耗资源B.只消耗时间，不消耗资源C.既消耗时间，又消耗资源D.只消耗资源，不消耗时间正确答案：A29. 试题：【2013年真题】组织结构模式反映一个组织系统中各子系统之间或各工作部门之间的()关系。A.协作B.监督C.指令D.配合正确答案：C30. 试题：按照生产要素的内容，建设工程定额可以分为()。A.人工定额B.材料消耗定额C.直接工程费定额D.设备消耗定额E.施工机械台班使用定额正确答案：ABE31. 试题：某工程项目在确定了工期目标后，为保证项目按期完成，项目经理进一步确定了每月的进度目标，则这项工作在运用动态控制原理进行进度控制的工作步骤中属于()。A.将工程进度目标逐层分解B.定期比较工程进度的实际值和计划值C.收集工程进度实际值D.确定进度控制周期正确答案：A32. 试题：【2013年真题】根据生产安全事故报告和调查处理条例（国务院令第493号），生产安全事故发生后，受伤者或最先发现事故的人员应立即用最快的传递手段，向()报告。A.项目经理B.安全员C.施工单位负责人D.项目总监理工程师正确答案：C33. 试题：我国执行的GB/T19001质量管理体系标准中，其质量管理原则包括（），A.领导作用B.持续改进C.推举代表参与D.管理的系统方法E.与供方互利的关系正确答案：ABDE34. 试题：施工项目经理部编制作业计划时，（）是以建筑物或构筑物各个分部分项工程为对象编制的定额。A.施工定额B.预算定额C.概算定额D.概算指标正确答案：B35. 试题：【2012年真题】按定额编制程序和用途，建设工程定额可以分为()。A.劳动定额B.企业定额C.预算定额D.概算指标E.投资估算指标正确答案：CDE36. 试题：在实施建筑工程监理前，建设单位应当通知建筑施工企业的内容包括（）。A.委托的工程监理单位B.监理单位项目负责人姓名C.监理的期限D.监理的内容E.监理权限正确答案：ADE37. 试题：如果承包商与建设单位签约时就解决纠纷的方式选择了仲裁，则()。A.就没有权利选择仲裁员B.申请仲裁后就不可以再达成和解了C.无正当理由不到庭，就视为撤回仲裁D.若对仲裁结果不服，依然可以上诉正确答案：C38. 试题：在项目施工实践中，必须树立和坚持一个最基本的工程管理原则，即在()的前提下，控制工程的进度。A.确保工程质量B.确保经济效益C.确保施工进度计划D.确保投资限额正确答案：A39. 试题：【2015年真题】与施工总承包模式相比，施工总承包管理模式的主要优点有（）A.业主只需进行一次招标，招标及合同管理工作量大大减少B.多数情况下，由业主方直接与分包人签约，减少了业主方的风险C.合同总价不是一次确定，整个项目的合同总额确定较有依据D.分包合同都通过招标获得有竞争力的投标报价，对业主方节约投资有利E.施工总承包管理单位只收取总包管理费，不赚取总包与分包之间的差价正确答案：CDE40. 试题：已知在双代号网络计划中，某工作有两项紧前工作，它们的最早完成时间分别为18天和23天。如果该工作的持续时间为6天，则该工作最早完成时间为()。A.18天B.23天C.24天D.29天正确答案：D41. 试题：根据建设工程施工专业分包合同（GF-2003-0213），下列说法正确的是（）。A.分包人可直接致函发包人或工程师B.发包人向分包人提供具备施工条件的施工场地C.分包合同价款与总承包合同相应部分的价款存在连带关系D.就分包范围内的有关工作，承包人随时可以向分包人发出指令正确答案：D42. 试题：下列建设工程安全隐患的控制措施中，属于“第二类危险源”控制方法的是()。A.个人防护用品B.增加安全系数C.提高设备的可靠性D.加强对员工安全意识培训E.对危险物质采取隔离措施正确答案：BCD43. 试题：【2011年真题】编制人工定额时，应计入工人定额时间的有()。A.材料供应不及时造成的停工时间B.施工组织混乱造成的停工时间C.由于施工工艺特点引起的工作中断所必须的时间D.工人在工作过程中为恢复体力所必须的短暂休息时间E.工人违背劳动纪律损失的时间正确答案：CD44. 试题：下列关于施工总承包管理方的说法中，不正确的是（）。A.施工总承包管理方主要进行施工的总体管理和协调?B.一般情况下，施工总承包管理方与分包方和供货方直接签订施工、采购合同?C.业主方可能会要求施工总承包管理方负责整个施工的招标发包工作?D.施工总承包管理方承担对分包方的组织和管理责任?正确答案：B45. 试题：根据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013，应计入社会保险费的有（）。A.财产保险费B.失业保险费C.医疗保险费D.劳动保护费E.工伤保险费正确答案：BCE46. 试题：某土方开挖工程，2月份计划完成工程量为2500m3，预算单价为450元m3。工程进行到第2个月末时，实际完成工程量为2000m3，实际单价为480元m3，则该项目控制的效果是(?)。A.费用偏差为-6万元，项目运行超出预算B.进度偏差为6万元，项目运行节支C.费用偏差为225万元，实际进度落后于计划进度D.进度偏差为-225万元，实际进度快于计划进度正确答案：A47. 试题：【2011年真题】建设工程项目施工安全管理工作目标能否达到的关键是()。A.建设单位安全管理的投入是否到位B.施工企业安全管理和安全技术是否到位C.监理单位对安全管理的重视程度D.政府部门对项目施工安全监管是否到位正确答案：B48. 试题：调整工作计划属于合同实施偏差处理措施中的()措施。A.技术B.组织C.经济D.合同正确答案：B49. 试题：调整项目组织结构、进行管理职能分工，属于项目目标控制纠偏措施中的()。A.组织措施B.管理措施C.技术措施D.经济措施正确答案：A50. 试题：在建安工程价款动态结算的调值公式中，各成本要素系数与同定系数之和应（）。A.B.1C.=1D.1正确答案：C51. 试题：【2012年真题】施工组织总设计包括如下工作：1.计算主要工种工程的工程量：2.编制施工总进度计划;3编制资源需求量计划;4.拟定施工方案，其正确的工作顺序是()A.1234B.1423C.1324D.4123正确答案：B52. 试题：下列项目组织管理工作中，属于施工方进度计划控制的组织措施的有（）。A.由符合进度控制岗位资格的专人负责进度控制工作B.编制施工资源需求计划C.明确和落实进度控制的任务分工和管理职能分工D.编制施工进度控制的工作流程E.进行有关进度控制的会议组织设计正确答案：ACDE53. 试题：【2014年真题】对各种投入要素质量和环境条件质量的控制，属于施工过程质量控制中（）的工作。A.技术交底B.测量控制C.计量控制D.工序施工质量控制正确答案：D54. 试题：【2013年真题】根据建设工程施工合同（示范文本）（GF-99-0201），合同双方可约定对合同价款进行调整的条件有（）。A.市场价格的任何波动B.法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款C.工程造价管理部门公布的价格调整D.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成的停工累计超过8hE.与计划相比，实际工程量变动超过一定幅度正确答案：BCD55. 试题：建筑材料采购合同中，交货日期的确定可以采用的方式有（）。A.供方负责送货的，以货发出日期为准B.供方负责送货的，以采购方收货戳记的日期为准C.采购方提货的，以采购方提货日期为准D.采购方提货的，以供方按合同规定通知的提货日期为准E.委托运输部门运输的，以向承运单位提出申请的日期为准正确答案：BD56. 试题：2013年5月实际完成的某工程按2012年5月签约时的价格计算，工程价款为1000万元，该工程固定要素的系数为0.2，各参加调值的部分，除钢材的价格指数增长了10%外其余都未发生变化，钢材费用占调值部分的50%，按价格指数调整法公式法计算，则该工程实际价款变化值为()万元。A.20B.30C.40D.50正确答案：C57. 试题：质量监督机构在工程竣工阶段质量监督工作的主要内容有（）。A.对在质量监督检查中提出的质量问题的整改情况进行复查B.编制单位工程质量监督报告C.编制单项工程质量监督报告D.参加竣工验收的会议，对验收的程序及验收的过程进行监督E.检查参与工程项目建设各方的质量保证体系正确答案：ABD58. 试题：对施工现场大气污染的处理正确的是（）。A.施工现场道路应硬化B.施工现场外围围挡不得低于1.5mC.施工现场垃圾杂物要及时清理D.易飞扬材料入库密闭存放E.禁止施工现场焚烧有毒、有害烟尘和恶臭气体的物资正确答案：ACDE59. 试题：对于采用单价合同的招标工程，如投标书中有明显的数字计算错误，业主有权先做修改再评标。当总价和单价的计算结果不一致时，正确做法是()。A.分别调整单价和总价B.按市场价调整单价C.以总价为准调整单价D.以单价为准调整总价正确答案：D60. 试题：建设工程项目进度计划系统是由（）的进度计划组成的系统，它是项目进度控制的依据。A.两个相互关联B.多个互不关联C.多个相互关联D.三个独立正确答案：C61. 试题：下列应编制单位工程施工组织设计的是（）。A.一栋楼房B.某栋楼房的土建工程C.某住宅小区D.某栋楼房的土石方工程正确答案：A62. 试题：根据文明施工的标准，施工现场需要设置“五牌一图”，其中五牌包括()。A.工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明生产牌?B.工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全施工牌、文明施工牌?C.工程概况牌、劳务人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌?D.工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌正确答案：D63. 试题：某施工企业与建设单位采用固定总价方式签订了写字楼项目的施工总承包合同，若合同履行过程中材料价格上涨导致成本增加，这属于施工风险中的()风险。A.经济与管理?B.组织?C.技术?D.工程环境正确答案：A64. 试题：某工程合同金额200万元，合同工期5个月，预付款36万元，主材料费所占比重60%，每月完成工程量40万元，那么第一次扣回预付款的数额为()万元。A.10B.12C.14D.16正确答案：B65. 试题：【2012年真题】某检验批质量验收时，抽样送检资料显示其质量不合格，经有资质的法定检测单位实体检测后，仍不满足设计要求，但经原设计单位核算后认为能满足结构安全与使用功能要求，则该检验批的质量()。A.应返工重做后重新验收B.需与建设单位协商一致方可验收C.可予以验收D.由监督机构决定是否予以验收正确答案：C66. 试题：【2012年真题】施工安全技术交底的主要内容有()。A.施工特点和施工安全要求B.四口、五临边的防护措施C.关键环节的作业指导D.各级管理人员应遵守的安全操作规程E.发生事故时的应急救援措施正确答案：ABDE67. 试题：工作流程组织所反映的组织系统中各项工作之间的逻辑关系，是一种（）关系。A.静态B.动态C.不确定性D.非程序性正确答案：B68. 试题：某工程项目采用经审定批准的施工图纸及其预算方式分包形成的总价合同，在施工过程中进行某分项工程计量时发现，因工程变更，承包人实际完成的工程量超过了合同中的工程量，则进行该分项工程计量时应()。A.按照合同中的工程量计算B.按变更后的工程量计算C.按承包人提交的已完工程量计算D.按发包人核准的工程量计算正确答案：B69. 试题：关于运用动态控制原理控制施工成本的说法，错误的有（）。A.相对于工程合同价而言，施工成本规划的成本值是实际值B.施工成本的计划值和实际值的比较，应是定性的比较C.如果原定的施工成本目标无法实现，则应采取特别措施及时纠偏，以免产生严重不良后果D.在进行成本目标分解时，要分析和论证其实现的可能性E.成本计划值和实际值比较的成果是成本跟踪和控制报告正确答案：BC70. 试题：【2012年真题】施工组织总设计包括如下工作：计算主要工种工程的工程量；编制施工总进度计划；编制资源需求量计划；拟订施工方案。其正确的工作排序是()。A.B.C.D.正确答案：B71. 试题：竣工验收报告的内容包括（）A.有完整的技术档案和施工管理资料?B.施工许可证?C.质量评估报告?D.有施工单位签署的工程保修书?E.验收组人员签署的工程竣工验收意见正确答案：BCDE72. 试题：【2015年真题】根据九部委标准施工招标文件中“通用合同条款”，变更指示应说明变更的（）A.目的B.范围C.变更内容D.变更程序E.变更的工程量及其进度和技术要求正确答案：ABCE73. 试题：施工现场存放油料、化学溶剂等应设专门的库房，必须对（）进行防渗处理。A.库房地面B.局200mm的墙面C.存放油料、化学溶剂的容器D.高250mm的墙面E.库房室外地面正确答案：AD74. 试题：下列工程的专项施工方案必须专家论证的是（）。A.土方开挖工程B.起重吊装工程C.拆除、爆破工程D.地下暗挖工程正确答案：D75. 试题：招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少()日前发出。A.5B.10C.15D.28正确答案：C76. 试题：下列施工成本管理措施中，属于经济措施的有（）A.编制资金使用计划?B.及时准确记录.收集.整理.核算实际发生的成本?C.做好施工采购规划?D.编制施工成本控制工作计划?E.使用先进.高效的机械设备正确答案：AB77. 试题：根据生产安全事故报告和调查处理条例规定，下列选项中属于生产安全重大事故的有()。A.造成30人以上死亡的事故B.造成10人以上30人以下死亡的事故C.造成50人以上100人以下重伤的事故D.造成1亿元以上直接经济损失的事故E.造成5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故正确答案：BCE78. 试题：下列各项中，属于质量管理八项原则的有（）。A.领导作用B.全员参与C.持续改进D.过程方法E.与需方互利的关系正确答案：ABCD79. 试题：【2015年真题】下列导致施工质量事故发生的原因中，属于施工失误的有（）A.使用不合格的工程材料B.边勘察、边设计、边施工C.勘察报告不准，不细D.施工人员不具备上岗的技术资格E.施工管理混乱正确答案：ADE80. 试题：某施工企业进行土方开挖工程，按合同约定3月份的计划工作量为2400m3,计划单价是12元/立方米;到月底检查时，确认承包商完成的工程量为2000m3，实际单价为15元/立方米。则该工程的进度偏差(SV)和进度绩效指数(SPI)分别为()。A.0.6万元;0.80?B.-0.6万元;0.83?C.-0.48万元;0.83?D.0.48万元;0.80正确答案：C81. 试题：某工程合同工期约定为6个月，签订的合同价为95万元，则该工程适宜采用()方式结算工程款。A.按月结算B.其他方式结算C.分段结算D.竣工后一次结算正确答案：D82. 试题：【2011年真题】在计算双代号网络计划的时间参数时，工作的最早开始时间应为其所有紧前工作()。A.最早完成时间的最小值B.最早完成时间的最大值C.最迟完成时间的最小值D.最迟完成时间的最大值正确答案：B83. 试题：下列选项中，未违反建设工程安全生产管理条例规定的是（）。A.监理单位依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理B.监理单位发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工C.监理单位未对施工组织设计中的技术措施或者专项施工方案进行审查D.施工单位拒不整改或者不停止施工，监理单位未及时向有关主管部门报告正确答案：A84. 试题：【2012年真题】下列施工质量控制中，属于事前控制的是()A.设计交底B.重要结构实体检测C.隐蔽工程验收D.施工质量检查验收正确答案：A85. 试题：在施工过程中编制的月度施工计划和旬施工作业计划，都属于（）施工进度计划。A.控制性B.实施性C.指导性D.规划性正确答案：B86. 试题：按照编制程序和用途，建设工程定额包括五种类型，它们之间关系的正确表述有()。A.预算定额是以施工定额为基础综合扩大编制的B.投资估算指标只确定单项工程建设所需费用的标准C.概算指标是以扩大的分部分项工程为对象编制的D.在这些定额中只有施工定额是企业性质的定额E.概算定额是以整个建筑物或构筑物为对象编制的正确答案：AD87. 试题：根据标准施工招标文件中通用合同条款的规定，如监理人未能在14天内核查承包人提交的竣工付款申请单，又未提出具体意见，则()。A.监理人可要求延长核查时间B.监理人应向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书C.视为承包人提交的竣工付款申请已经监理人核查同意D.视为承包人提交的竣工付款申请已经发包人核查同意正确答案：C88. 试题：【2016年真题】关于赢得值法及相关评价指标的说法，正确的有（）。A.进度偏差为负值时，表示实际进度快于计划进度B.理想状态是已完工作实际费用.计划工程预算费用和已完成工作预算费用三条曲线靠得很近并平稳上升C.费用（进度）偏差适于同一项目和不同项目比较中采用D.采用赢得值法可以克服进度.费用分开控制的缺点E.赢得值法可定量判断进度.费用的执行效果正确答案：BDE89. 试题：下列定额中，属于企业定额性质的是（）A.施工定额?B.预算定额?C.概算定额?D.概算指标正确答案：A90. 试题：总价合同和单价合同在报价形式上很相似，都要报出各项单价，并以工程量表中的工程量乘以各项单价之和形成合同总价，但两者在性质上完全不同，总价合同特点有()。A.总价优先B.单价优先C.以合同总价结算D.与实际完成的工程总价结算E.以各项单价乘以实际完成工程量之和结算正确答案：AC91. 试题：【2013年真题】施工质量事故发生以后，按规定的时间和程序，及时向施工企业报告事故的状况，积极组织事故调查的人，应该是()。A.施工项目负责人B.施工技术负责人C.施工单位质检员D.项目总监理工程师正确答案：A92. 试题：职业健康安全管理文件之一的作业文件一般包括（）。A.操作规程B.管理规定C.监测活动准则D.管理手册E.程序文件引用的表格正确答案：ABCE93. 试题：某施工企业在编制施工组织总设计时，已完成的工作有：收集和熟悉有关资料和图纸、调查项目特点和施工条件、计算主要工种的工程量、确定施工的总体部署和施工方案，则接下来应该进行的工作是()。A.主要技术经济指标?B.编制施工总进度计划?C.编制资源需求量计划?D.施工总平面图设计正确答案：B94. 试题：关于质量监督机构在工程竣工阶段质量监督工作的说法，正确的有（）。A.对所提出的质量问题的整改情况进行复查B.主持竣工验收会议C.编制分部工程质量监督报告D.对存在的问题进行处理，并向备案部门提出书面报告E.检查参与工程项目建设各方的质量保证体系正确答案：AD95. 试题：()是评标的核心，是对标书进行实质性审查，包括技术评审和商务评审A.初步评审B.详细评审C.资格预审D.资格后审正确答案：B96. 试题：某建设工程项目采用固定单价合同。工程完成后，实际完成的工程量乘以各项单价之和与合同总价不一致。在此情况下，工程款的结算应以()为准。A.合同总价B.实际完成工程量乘以各项单价之和C.双方重新协商合同总价D.实际完成工程量乘以重新协商的单价之和正确答案：B97. 试题：在工程项目开工前，监督机构接受建设单位有关建设工程质量监督的申报手续，并对建设单位提供的有关文件进行审查，审查合格签发有关质量监督文件，建设单位凭工程质量监督文件，向（）申领施工许可证。A.质量监督机构B.建设行政主管部门C.政府主管部门D.监督机构负责人正确答案：B98. 试题：建设工程施工平行承发包模式在进度控制方面的特点是()。A.需全部施工图完成后，才能进行招标，对进度控制不利B.招标次数较少，对进度控制有利C.无法做到边设计边施工，对进度控制不利D.某部分施工图完成后即可开始这部分工程的招标，有利于缩短建设周期正确答案：D99. 试题：【2012年真题】根据建筑安装工程费用项目组成（建标2003206号），工程排污费应计入建筑安装工程的()。A.人工费B.措施费C.规费D.企业管理费正确答案：C100. 试题：根据标准施工招标文件中“通用合同条款”的规定，不属于发包人违约情形的是（）。A.由于工程施工，给项目周边环境与生态造成破坏?B.发包人拖延批准付款申请和支付凭证，导致付款延误?C.监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工?D.由于资金周转困难，发包人无法继续履行合同?正确答案：A