资格预审合格通知书

工程招标文件 资格预审合格通知书 （投标单位全称）：一、 工程 施工投标单位资格预审工作业己结束，贵单位资格预审合格，具备本招标工程的施工能力，请你单位于200 年12月15日到我单位领取招标文件及相关资料参与投标。二、各投标单位接到招标文件后，认真阅读各项内容，进行必要的投标准备，并按招标文件的要求认真详细填写和编制投标文件。三、招标单位将按本招标文件投标须知规定的时间、地点开标，投标单位的法定代表人（或代理人）应准时出席，否则视为弃权处理。四、投标单位在领取招标文件后，三日内将人民币 元整的投标保证金打入招标单位帐户中。招标单位： 开 户 行： 帐 号： 招 标 单 位： 招标代理单位： 联 系 人： 锋 联系电话： 传 真： 200 年12月12日 招 标 说 明 工程，现前期准备工作基本完成，具备招标条件，我单位根据合肥市建筑市场管理办法，合肥市建设工程报建和施工招标投标管理办法，采取邀请招标方式竞标，择优选定得分最高单位为中标单位，得分第二的单位为中标候选单位。投标单位应仔细阅读招标文件中的所有内容，对招标文件的理解如发生误差，没有按招标文件的要求提供全部资料以及递交缺乏对招标文件诸方面作出实质性响应的投标文件，而造成投标失误或风险的，将由投标人自行承担责任。本工程施工招标文件包括的内容见目录及各章节。 招标单位： 200 年12月12日 目 录第一章 投标须知 前附表 一、总则 二、招标文件三、投标报价四、投标文件五、投标文件密封和递交六、开标、评标、定标七、授予合同第二章 合同专用条款主要部分第三章 工程一个标段施工招标评标评审办法第四章 投标文件格式附表一 投标书附表二 授权书委托书附表三 投标报价表附表四 投标单位一般情况表附表五 投标单位近二年完成类似工程情况表附表六 拟在本工程任职的项目经理履历表附表七 拟在本工程任职的主要施工管理人员履历表附表八 拟投入本工程的主要施工机械表九 施工组织设计（方案）第一章 投标须知项 号内 容 规 定1工程综合说明工程名称： 建设地点： 结构类型及层数： 建筑面积： m2 承包方式： 包工、包料、包工期、包质量、包安全文明施工。2要求工期：以开工报告确定日期为准，工期 日历天3要求质量： “琥珀杯 ” 。4招标范围： 工程施工图范围内的所有内容。 5资金来源： 自筹 。6投标保证金数额为： 图纸押金： 元（退图纸时退还）招 标 文 件： 元（售后不退）7投标疑问递交时间：投标单位在收到招标文件后，如有疑问需澄清，应于 200 年 12月 19 日11 时前以书面形式（带电子盘）向招标代理单位提出，招标单位统一以书面形式予以解答代理单位： ；电话： 地 点： 8投标文件：技术标正本 1 份 副本 2 份 商务标正本 1 份 副本 2 份9投标文件递交截止时间：200 年12月25日15：00整（北京时间）。送达地点： 合肥市建设工程交易中心（市建管局七楼）10开标时间： 200 年 12月25 日15：00整（北京时间）。开标地点： 合肥市建设工程交易中心（市建管局七楼）前 附 表一、总 则（一）工程概况1、招标范围： 工程为壹个标段。其中1#楼，11+1层，建筑面积7463.5m2；2#楼，11+1层，建筑面积8636.7m2；3#楼，18+1层，建筑面积6774.7m2；7#楼，11+1层，建筑面积4929.4m2；8#楼，11+1层，建筑面积5976m2；9#楼，18+1层，建筑面积4963.8m2；13#楼，18+1层，建筑面积4963.8m2；1#2#7#8#楼汽车库，地下一层，建筑面积4124.8m2。2、现场条件：（1）施工场地拆迁及平整情况： 已完成三通及拆迁 。（2）施工用水、电 已具备 。（3）场外道路： 已开通 。（二）投标单位资格要求：参加投标的施工单位必须具有独立法人资格和壹级及以上总承包施工资质，项目经理必须具有 壹级资质。（三）投标费用投标单位应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。二、招标文件（四）招标文件的组成本文件及所有第（五）条、第（六）条发生的补充通知和第（十八）条所述的投标预备会补充文件。（五）招标文件的澄清 1、投标单位在收到招标文件后，如有疑问需澄清，应于 200 年12月19日11时前以书面形式向招标单位提出，招标单位认为确需答复的内容以书面形式予以解答，解答的内容经招标监督管理机构备案后，将以书面形式发给所有获得招标文件的单位。2、投标单位对招标单位提供的招标文件所做出的推论，解释和结论，招标单位概不负责。投标单位由于对招标文件的任何推论和误解以及任何单位、个人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标单位自负。（六）招标文件的修改1、200 年12月20日前，报招标监督管理机构备案后，招标单位可能会以补充通知的方式修改招标文件，补充通知将作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力。2、补充通知以书面形式发给各投标单位、标底编制单位及其它有关部门。投标单位应以书面形式确认已收到该修改文件。3、为使投标单位在编制投标文件时，将补充通知修改的内容考虑进去，招标单位可以延长投标截止时间（延长时间在补充通知中写明）。三、投标报价（七）投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内相应图纸的全部内容及场地土方工程，以及完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳力及所需的全部费用。凡漏项或少计项均视为此项费用已包含在其它项目子目的投标报价中，结算时不另增加费用，但遇到该项取消时则应按图纸、定额及相关计算标准扣除相关费用。（八）投标报价方式1、工程总价 （ ）2、定额总价 （ ）3、报价采用人民币计价，以大写金额为准。（九）投标报价的计价方法1、采用施工图纸预算价格。投标单位应根据招标单位提供的全套施工图纸和技术资料，招标文件及答疑会补充资料。在预算价格的基础上做出竞争性报价。2、本工程投标只允许有一个报价，任何可供选择的报价不予接受。（十）报价编制依据和要求1、甲方提供完整的施工图，招标文件等有关招标资料；国家、行业、地方有关技术标准规范，定额工程量计算规则及计量单位。2、采用定额：土建：采用2000年全国统一建筑工程基础定额安徽省估价表合肥地区综合价目表（第二版）、2004合肥地区补充价目表及有关调整文件。装饰：采用1999安徽省装饰工程综合估价表合肥地区综合价目表（第二版）及有关调整文件。 安装：采用2000年全国统一安装工程基础定额安徽省估价表及2003安徽省补充价目表及有关调整文件。3、材料价格：甲方只提供材料的品牌、型号、规格，不提供价格，材料价格由投标单位根据市场行情自行分析报价。建设单位编制的预算材料价格参考200 年 月份合肥市建设工程材料价格信息。4、取费标准：按相应工程类别。5、分别列出三大材：水泥、钢材、砖的数量。6、在报价表中（按表格要求规范填写）列出工程预算价、投标报价及三材数量，明细按每幢单体及车库分别报价。本工程图纸、定额中虽未明确表示，但实际施工中必须要发生的各类费用一律包含在投标价内，如有漏项等算作投标方对招标方的优惠。7、承包人采用图纸，投标文件以外的其它施工工艺措施需经发包方书面认可，但所发生的费用招标方不予认可。8、发包人增减的工程项目，按招投标文件、承包人投标承诺书、合同的相关约定计算及中标优惠条件计算，即增减的工程所需增减费用=增减工程发生费用×（投标报价÷投标预算）×（1-自报额外的优惠比例）。9、钢筋按设计的施工图纸抽筋计算。10、在本工程范围内，实际施工中必须要发生的各类费用一律包含在投标报价内，如有漏项和少算等算作投标方对招标方的优惠。11、承包人在报价中采用不平衡报价的一经发现，按有利发包方解释执行，对其超报项目的工程量按图纸量计价，并按计价调减其工程总价。12、投标总价中不包括建设单位提供的主材、设备和指定分包项目的费用。投标总价中只包含建设单位提供的主材、设备和指定分包项目的保管费、总包服务费、配合费、管理费等，以上费用由投标单位自行报价，一次性包干，如发生变更不再调整。如若漏报，视为对建设单位的优惠。13、投标总价中包括工程创杯发生的一切费用。（十一）工程价款结算方式：合同价+经济签证。合同价=投标报价×（1-自报额外的优惠比例）。四、投标文件（十二）投标单位应认真检查招标文件的内容是否齐全，如有遗漏请于200 年12月19日前向招标单位索取，否则责任自负。同时应阅读招标文件所有的内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝，或者视为废标。（十三）投标文件应包括下列7条内容：1、投标书。2、授权委托书。3、资料证明材料：企业法人营业执照，企业资质证书，企业安全生产许可证；投标项目经理资格证书、近二年类似工程登记手册。4、投标单位简介，近两年在质量、文明施工与安全、企业管理上取得的各项奖项和荣誉。拟承担本工程项目经理近两年来的工作业绩、获得的各种荣誉（需在开标时提供材料原件）。5、详细预算书、投标报价表。6、主材：钢材、水泥、砖等材料用量。7、施工组织设计。包括主要的施工方法，技术措施，劳动力、主材、主要施工机械设备的配置，主要施工管理人员的构成，质量保证体系及措施、工期进度网络计划安排及保证措施、安全生产及文明施工保证措施、施工总平面布置等，并绘制施工网络计划图及横道图。（十四）招标文件提供的文件表式（附表一至八）投标单位必须使用。但表式可以按同样格式进行扩展。（十五）投标文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印，投标文件副本可以复印，其正、副本都应装订成册。并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。投标文件的技术标及商务标应分别装订成册。（十六）全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标单位法定代表人或其代理人的印鉴。（十七）投标保证金1、投标单位投标时须按投标须知的要求向招标单位交纳投标保证金，于规定时间交至招标单位指定银行帐号。2、对未中标单位的投标保证金在其退回图纸和有关资料后予以退还（无息）。3、中标单位的投标保证金部分用于依据建设单位与招标代理单位签订的招标代理合同支付招标代理费用，剩余款项将自动转为合同履约保证金。4、投标单位出现下列情况，招标单位有权取消其中标资格，并没收其投标保证金。（1）投标单位在投标文件送达后至开标日前，撤回其投标文件。（2）中标单位无正当理由拒绝签订合同。（3）在招标活动中存在违规和违法行为的。（十八）投标预备会1、投标单位在取得标书后，如有疑问，请在规定时间内，以书面形式（带电子盘）向招标单位提出。2、投标单位应自行对工程施工现场和周围环境进行勘察，应对建设场地的地理位置、施工现场地上、地下的一切情况和影响施工的因素以及困难条件进行察勘和研究，作出自己的判断结论和估价，报价时要充分考虑上述因素。中标后签订合同时和施工过程中，投标单位不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求。勘察现场所发生的费用由投标单位承担。3、投标答疑会将对投标单位所提出的疑问进行解答，解答的主要内容将报招标监督管理机构备案，并在2006年12月20日前以书面形式提供给所有投标单位。由投标预备会而产生的对招标文件内容的修改，招标单位将按本文件第（六）条的规定，以补充通知的方式发出。五、投标文件密封和递交（十九）投标文件的密封和标志1、投标单位应将投标文件的正本和副本分别密封，并在封袋上正确标明“正本”、 “副本”字样。2、所有封袋上都写明招标单位名称、工程名称、投标单位名称。3、所有招标文件在封袋骑缝处以显著标志密封盖上单位法人章及法人代表章，注明封盖时间。4、 投标单位未按上述规定提交投标文件正本及副本 ，其投标文件将被拒绝，并原封退还给投标单位。5、 投标文件的正本、副本不一致时，以正本为准。6、 开标时，投标单位应提交一份单独的法定代表人授权委托书。（二十）投标文件送达时间投标单位须在前附表中规定的投标文件递交截止时间之前将投标文件递交到招标单位指定的地点，逾时将被拒绝。六、开标、评标、定标（二十一）评标、定标办法采用计分评标办法，由评委根据投标企业的投标报价、工期、质量、施工组织设计、企业的综合实力、社会信誉及以往业绩（包括项目经理业绩）等综合评价 (详见第三章)。（二十二）开标会按投标须知中规定的时间、地点举行，由招标单位主持，宣布有效投标文件，公布投标文件商务标的主要内容，设有标底的应公布标底。各投标单位法人代表或法人代表授权的代理人应准时出席开标会议（到场时须出示本人身份证），不能准时到会的投标单位，其投标文件不予拆封，将取消其投标资格。（二十三）投标文件出现下列情况之一的，将作为无效投标文件处理，无效投标文件不予参加评标。1、投标文件未按规定标志、密封盖章；2、投标书未加盖投标单位章、法定代表人章或其代理人的印鉴；3、投标单位不能出示法定代表人证书或授权委托书无法人章、法定代表人的印鉴，或非原件及法人委托的代理人不能出示居民身份证；4、投标文件未按招标文件规定内容和要求编制，投标文件字迹潦草，模糊，无法辩认；5、投标单位在一份投标文件中，报有两个或多个报价，且未书面声明以哪个报价为准；6、投标单位与通过资格预审的单位在名称上和法定代表人、项目经理到位上发生实质性突变；7、互相抄取标书；8、逾期送达的投标文件；9、按照合肥市政府103号文的规定，投标文件中涉及造价的部分，必须加盖造价人员执业资格印章，否则该部分按无效文件处理。（二十四）评标、定标工作由招标单位及组成的评标委员会进行。评标工作先评定技术标，再评审商务标。专家评委不少于评委总数的2/3。（二十五）投标文件的澄清在评标过程中，评标委员会认为需要，在招标监督管理机构监督人员在场的情况下，可要求投标单位对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标单位应做出书面答复。书面答复须经投标单位法定代表人或其代理人的签字或加盖印鉴的书面答复将视为投标文件的组成部分。（二十六）在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标单位或招标单位和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。七、授予合同（二十七）本项目内容在开标后与中标单位进行认真详细洽谈后确定。定标后，招标单位于3日内将评标、定标报告及评标、定标有关资料报招投标监督管理机构核准，办理中标通知书。（二十八）办理中标通知书后，招标单位根据中华人民共和国合同法，依据招标文件、投标文件与中标单位使用建设部、国家工商局制定的合同示范文本签订合同，并报招投标监督管理机构备案。第二章 合同主要专用条款 本合同采用国家建设部、工商局制定的：建设工程施工合同标准文本（GF-1999-0201）1、词语定义及合同文件2、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序： 3、语言文字和适用法律、标准及规范3.1本合同除使用汉语外，还使用 语言文字。3.2适用法律和法规需要明示的法律，行政法规： 发包人提供标准、规范的时间： 国内设有相应标准、规范时的约定： 4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数： 发包人对图纸的保密要求： 使用国外图纸的保密要求： 二、双方一般权利和义务5、工程师5.2监理单位委派的工程师姓名： 职务： 发包人委托的职权： 需要取得发包人批准才能行使的职权： 5.3发包人派驻的代表姓名： 职务： 职权： 7、项目经理姓名： 职务： 8、发包人工作8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间： (2)将施工所需的水、电、电汛线路接至施工场地的时间、地点和供应要求： （3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求： （4）工程地质和地下管线资料的提供时间： （5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间： （6）水准点与座标控制点交验要求： （7）图纸会审和设计交底时间： （8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作： （9）双方约定发包人应做的其他工作： 8.2发包人委托承包人办理的工作； 9、承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间： （2）应提供计划、报表的名称及完成时间： （3）承包施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求 （4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求： （5）需承办人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音等手续： （6）已完工程成品保护的特珠要求及费用承担： （7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担： （8）施工场地清洁卫生的要求： （9）双方约定承包人应做的其他工作： 三、施工组织设计和工期10、进度计划10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间： 工程师确认的时间： 10.2群体工程中有关进度计划的要求： 13、工期延误 13.1双方约定工期须延的其他情况： 四、质量与验收17、隐蔽工程和中间验收17.1双方约定中间验收部位： 19、工程试车19.5试车费用的承担： 五、安全施工 六、合同付款与支付23、合同价款及调整（1）采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围： 风险费用的计算方法： 风险范围以外合同价款调整方法： （2）采用可调价格合同，合同价款调整方法： （3）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定： 23.3双方约定合同价款的其他调整因素： 24、工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占用合同价款总额的比例： 扣回工程款的时间、比例： 25、工程量确认25.1承包人向工程师提交已完成工程量报告的时间： 26、工程款（进度款）支付双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间： 七、材料设备供应27、发包人供应材料设备： 27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：（1）材料设备单价与一览表不符； （2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符： （3）承包人可代为调剂串换的材料： （4）到货地点与一览表不符： （5）供应数量与一览表不符： （6）到货地点与一览表不符： 27.6发包人供应材料设备的结算方法： 28、承包人采购材料设备28.1承包人采购材料设备的约定： 八、工程变更九、竣工验收与结算32、竣工验收32.1承包提供竣工图的约定： 32.2中间交工工程的范围和竣工时间： 十、违约、索赔和争议32、违约35.1本合同关于发包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任： 本合同通用条款第26.4款约定发包人违约承担的违约责任： 本合同通用条款第33.3款约定发包人违约承担的违约责任： 双方约定的发包人其他违约责任： 35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下 ：本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任： 本合同通用条款第 15.1款约定承包人违约应承担的责任： 双方约定的承包人其他违约责任： 如工程项目未取得“琥珀杯”，将扣除承包单位工程结算总价2% 的费用。 37、争议37.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：（1）请 调解；（2）采取第 种方式解决，并约定向 仲裁委员会提请仲裁或向 人民法院提起诉讼。十一、其他38、工程分包38.1本工程发包人同意承包人分包的工程： 分包施工单位为 39、不可抗力39.1双方关于不可抗力的约定： 40、保险40.6本工程双方约定投保内容如下；（1）发包人投保内容： 发包人委托承包人办理的保险事项： （2）承包人投保内容： 41、担保41.3本工程双方约定担保事项如下：（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为： 担保合同作为本合同附件。（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为： 担保合同作为本合同附件。（3）双方约定其他担保事项： 46、合同份数46.1双方经约定合同副本份数： 47、补充条款第三章 工程施 工 招 标 评 审 办 法为体现公开、公正、公平、科学的评标原则，本次招标采用综合评议的办法确定中标单位，具体办法如下：一、评委的组成：评委由招标单位代表和受聘的专家组成，其中受聘专家人数不小于2/3。二、评定内容：本工程采用综合评议办法，按投标报价、投标工期、工程质量等级、施工组织设计和优惠条件等项内容的量化标准评审确定。三、评标程序：分两阶段进行，先评技术标，得出技术标的评审结果后再评商务标，最后确定中标单位及中标候选单位。四、各分项评审规则（一）、商务标评审首先以招标单位编制的控制性预算价衡量各投标单位的预算价，投标单位的预算价高于控制性预算价的，该投标单位的商务标被淘汰；第二步用剩下的各投标单位的预算价的算术平均值的90%作为最高限价，以此来衡量各投标单位的投标报价，各投标单位的投标报价高于最高限价的，该投标单位的商务标被淘汰；第三步用再剩下的各投标单位的投标报价的算术平均值作为评标标准值，低于评标标准值90%的投标单位被淘汰，剩下的投标报价最低者为中标单位，报价次低者为中标候选单位。 （二）、技术标评审1、经评标委员会评审，认为能满足招标文件各项实质性条款要求，技术方案合理可行的投标文件予以通过。所谓满足实质性要求，是指投标文件与招标文件所要求的质量、工期、技术标准、质量保证措施、安全文明施工保证措施和主要合同响应等方面的所有实质性条款、条件和要求相符，无明显差异或保留。其中技术方案应针对具体工程情况，符合工程实际，投入的施工机械和项目部组成人员能满足工程施工需要。2、经评标委员会评审，认为技术标部分实质上不响应招标文件的要求，技术方案不合理、不可行的投标文件，或者对合同约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些明显差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标人产生不公正影响的投标文件，评标委员会将予以拒绝，不予通过，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标文件。3、投标工期、工程质量、项目经理必须符合招标文件及资格预审的要求，否则将不予通过技术标评审。五、根据以上各项评审办法，确定中标单位和中标候选单位。六、本办法由建设单位负责解释。第四章 投标文件格式附表一投 标 书_：（一）根据已收的_工程的招标文件，我单位考察现场和研究招标文件后，愿以人民币（大写）_的总价，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程。（二）我单位保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并在_天内竣工。（三）我单位保证工程质量达到_。（四）贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件的构成约束我们双方的合同。投 标 单 位（盖法人章）：_法定代表人或代理人（盖章）：_日期： 年 月 日附表二授权委托书本授权书声明：在本书上签字的_（公司名称）_（法人代表姓名、职务）代表本公司任命在本书上签字的_（被授权人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就_（工程名称）以本公司的名义签署投标书，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。 授 权 人_（签章）代 理 人_（签字）公司名称_（盖章）地 址_附表三工程名称工期定额工期 日历天建筑面积投标工期 日历天 内 容名 称预算价 内 容名 称投标报价预算价构成（万元）土建直接费投标报价构成（万元）土建直接费安装直接费安装直接费其他费用其他费用合计合计预算价 万元（大写）投标报价 万元（大写）质量等级三材数量材料名称单位数量其中材料名称单位数量钢材建筑钢材T木材成材施工成材M2管 材T工程成材M2型 钢T板 材T合 计M3合 计T砖红 砖千块水泥普通水泥T多孔砖千块白水泥T合 计千块合 计T合肥市_工程投标报价书 27 工程招标文件 附表四投标单位一般情况表投标单位名称企 业 资 质等 级证 书 号发 证 机 关营 业 执 照编 号经 营 范 围发 照 机 关建立日期现有职工人数行政负责人姓名职务职称技术负责人姓名职务职称通信地址邮编电话传真开户银行帐号固定资产净值（万元）可用于本工程的转帐款额（万元）流动资金（万元）银行证明下属施工单位简况（个数、专业、年完成工作量等）用于本工程自有施工设备及其他附表五投标单位近二年完成类似工程情况表项目名称项目地点开工日期结构类型主要施工方 法合同总价合同工期/实际工期质量评定（附证明材料）2003年以来项目业主地址、联系电话备注附表六拟在本工程任职的项目经理履历表姓 名性 别年 龄职 务职 称学 历级 别证书号码注册号码参加工作时间从事项目经理年限毕业学校毕业时间专 业已完工程项目情况工程名称建设规模结构类型完成时间工程质量担任职务备 注说明：1、“注册号码”指在合肥市建管局的注册号码。2、“级别”指项目经理级别。附表七拟在本工程任职的主要施工管理人员履历表姓 名年 龄职 称学 历拟任职务总部或现场毕业学校毕业时间专 业主 要 经 历工程名称建设规模结构类型完成时间工程质量担任职务备 注说明：1、“主要人员”是指参与本工程的总部管理人员和拟在现场的项目副经理、技术、质量、材料、计划、安全以及其他管理人员等，须每人填写一张表格。 附表八拟投入本工程的主要施工机械表机械名称规格型号额定功率(kw)或容量（m3）吨（t）出厂时间数 量新旧程 度（%）小计其 中拥有新购租赁 3233