二级建造师考试 建设工程法规 临考押题密卷(京都)

京都教育 2014年二建建设工程法规及相关知识临考押题密卷一、单项选择题（共 60题，每题 1分，每题的备选项中，只有 1个最符合题意） 1. 表见代理的法律后果应该由承担。（ ） A. 代理人 B. 被代理人C. 第三人 D. 代理人和第三人 2. 关于上位法与下位法的法律地位与效力，下列说法中正确的是（ ） A. 建筑法高于建设工程质量管理条例 B. 北京市建筑市场管理条例高于建设工程质量管理条例 C. 北京市建筑市场管理条例高于陕西省建筑市场管理条例 D. 陕西省建筑市场管理条例高于北京市建筑市场管理条例 3. 下列关于法人的表述中，正确的是（ ） A. 法人可以自然产生 B. 法人名称是法人相互区别的标志和法人活动使用的代号 C. 法人的场所与法律管辖权无关 D. 法人的民事责任由它的法定代表人承担 4. 项目经理部行为的法律后果由（ ）承担。 A. 项目经理B. 企业法人C. 企业法定代表人 D. 项目经理部与企业法人分担5. 下列行为中，属于委托代理的是（ ） A. 转包工程B. 肢解分包C. 请律师代为诉讼 D. 分包商完成主体结构施工 6. 下列权利中，不属于物权的是（ ） A. 抵押权 B. 房屋产权C. 房屋的租金 D. 建设用地使用权 7. 引起建设工程债权债务关系发生的最主要、最普遍的依据是（ ） A. 合同 B. 侵权 C. 不当得利D. 无因管理 8. 某建筑设计公司工程师张某接受公司指派的任务，为该公司承揽设计的某住宅楼绘制了工程设计图。按照著作权法的规定，有关该工程设计图著作权的下列表述中，正确的是（ ）A. 张某享有工程设计图的署名权，该公司享有著作权的其他权利 B. 张某享有工程设计图的发表权、署名权、修改权和保护作品完整权，该公司享有著作权的其他权利 C. 张某享有工程设计图的所有权利，但该公司在其业务范围内可以优先使用 D. 该公司有工程设计图著作权的所有权利，但应当给予张某相应的奖励9. 王某经长期研究发明了高黏度建筑涂料胶粉，2001年 3月 5日委托某专利事务所申请专利，3月15日该专利事务所向国家专利局申请了专利，5月 15日专利局将其专利公告，2003年 2月 13日授予王某专利权。该专利权届满的期限是（ ） A. 2021年 3月 5日 B. 2021年 3月 15日C. 2021年 5月 15日D. 2023年 2月 13日10. 建设工程招标投标过程中，银行为建筑工程公司提供的工程保函属于（ ） A. 主合同 B. 从合同 C. 无偿合同D. 计划合同 11. 债务人将其权利移交债权人占有，用以担保债务履行的方式是（ ） A. 抵押 B. 留置 C. 保证 D. 质押12. 属于安装工程一切险承保的是（ ） A. 因自然灾害导致的工程损毁 B. 设计错误引起的工程设备损坏 C. 意外事故所导致的钢结构安装过程中人员伤亡 D. 因向然灾害导致工程现场机械损坏 13. 某施工单位在参与某建设工程的投标过程中，与另一投标单位提前联系并商讨报价，给建设单位造成重大损失，则该施工单位直接责任人应承担的刑事责任为（ ） A. 恶意投标罪 B. 重大责任事故罪 C. 串通投标罪 D. 玩忽职守罪14. 作为施工许可证的法定审批条件，下列关于建设用地的说法中，正确的是（ ） A. 任何单位或个人进行建设需要使用土地的，必须依法申请使用国有土地 B. 在城市规划区以划拨方式提供国有土地使用权的建设工程，可直接办理建设工程规划许可证 C. 在城市规划区以出让方式取得建设用地使用权的建设工程，签订国有土地使用权出让合同后，还要补办建设用地规划许可证 D. 乡村公益事业建设工程，须核发建设用地规划许可证 15. 某建设单位欲新建一座大型综合市场，于 2012年 3月 20日领到工程施工许可证。开工后因故于 2012年 10月15日中止施工。根据建筑法施工许可证制度的规定，该建设单位向施工许可证发证机关报告的最迟期限应是 2012年（ ） A. 10月 15日B. 10月 22日C. 11月 14日D. 12月 14日 16. 下列关于建筑业企业资质申请的表述中，正确的是（ ） A. 首次申请建筑业企业资质，不考核企业工程业绩，但只能取得最低资质等级 B. 增项申请建筑业企业资质，考核原有资质范围内已有的工程业绩 C. 已取得工程设计资质的企业首次申请同类别建筑业企业资质，其所申请的资质等级可高于现有的工程设计资质等级 D. 刚注册设立的建筑业企业，在资质等级未定的情况下，可先挂靠一家同类企业承包工程 17. 2006年 3月，取得建造师资格证书的王某受聘并注册于甲公司，2007年 6月工作单位变动后变更注册于乙公司，其变更后的注册有效期到（ ）止。 A. 2009年 3月 B. 2009年 6月 C. 2010年 3月 D. 2010年 6月18. 2006年 3月，取得建造师资格证书的王某受聘并注册于甲公司，2007年 6月工作单位变动后变更注册于乙公司，其变更后的注册有效期到（ ）止。 A. 2009年 3月 B. 2009年 6月 C. 2010年 3月D. 2010年 6月19. 按照工程建设项目招标范围和规模标准规定，下列不属于必须招标范围的是（ ）A. 施工单项合同估算价在人民币 800万元 B. 重要材料采购，单项合同估算价在人民币 80万元 C. 监理服务的采购，单项合同估算价在人民币 85万元 D. 价值 450万元重要设备采购 20. 下列关于评标委员会的组成和工作的说法中，正确的是（ ） A. 评标委员会人数为 5人以上的单数，其中技术经济等方面的专家不少于三分之二 B. 评标人员名单在评标报告完成前保密 C. 评标委员会不能要求投标人澄清问题 D. 评标委员会不能否决所有的投标 21. 下列关于工程承包活动相关连带责任的表述中，正确的是（ ） A. 联合体承包工程其成员之间的连带责任属约定连带责任 B. 如果分包单位是经业主认可的，总包单位对其过失不负连带责任 C. 工程总分包单位之间的连带责任是法定连带责任 D. 负有连带义务的每个债务人、都负有清偿部分债务的义务 22. 施工总承包单位承包建设工程后的下列行为中，除（ ）以外均是法律禁止的。 A. 将承包的工程全部转让给他人完成的 B. 将有关专业工程发包给了业主推荐的分包人的 C. 将承包的工程肢解后以分包的名义全部转让给他人完成的 D. 将分包的工程发包后未设立项目管理机构进行组织管理的 23. 施工总承包单位承包建设工程后的下列行为中，除（ ）以外均是法律禁止的。 A. 将承包的工程全部转让给他人完成的 B. 将有关专业工程发包给了业主推荐的分包人的 C. 将承包的工程肢解后以分包的名义全部转让给他人完成的 D. 将分包的工程发包后未设立项目管理机构进行组织管理的 24. 某工程施工合同中约定竣工日期为 2012年 10月 31日，工程施工过程中出现了以下情况：（1）开工时乙方设备延迟了 7天进入施工场地；（2）施工中发生了洪灾，拖延施工7天；（3）施工中非承包商原因停水、停电累计达到 8小时；（4）设计变更导致工程量增加的工作量达到 7天，则该工程的实际竣工日期应为（ ） A. 2012年 11月7日B. 2012年 11月14日 C. 2012年 11月21日 D. 2012年 11月28日 25. 某工程施工合同约定承包人对基础工程垫资，时间为 3个月，发包人对垫付资金按照银行定期 3个月存款利率的 2倍支付利息，后发包人未按照合同约定支付利息，承包人将其诉至法院。银行 3个月定期存款利息为2.4%，同期贷款利率为6%，则法院对垫资利息的处理正确的是（ ） A. 不予支持B. 按照2.4%支付利息 C. 按照4.8%支付利息 D. 按照6%支付利息 26. 乙方当事人的违约行为导致工程受到损失，甲方没有采取任何措施减损，导致损失扩大到 5万元。甲方与乙方就此违约事实发生纠纷，经过鉴定机构鉴定，乙方的违约行为给甲方造成的损失是 2万元，乙方应该向甲方赔偿损失（ ）万元。 A. 1B. 2 C. 3D. 5 27. 甲向乙购买价值 50万元的钢材，合同约定甲应于 12月 12日付款。此前因另一合同关系，乙欠甲 30万元，此欠款已于 12月1日到期，而乙一直未付。12月 25日，甲收到乙的通知，得知乙已将 50万元钢材款债权转让于丙。12月 28日，丙向甲索要 50万元钢材款。则下列选项正确的是（ ） A. 乙转让债权的行为无效，甲应付 50万元给乙 B. 乙转让债权的行为无效，甲只需付 20万元给乙即可，另 30万元可主张抵消 C. 乙转让债权的行为有效，甲应付 50万元给丙 D. 乙转让债权的行为有效，甲只需付 20万元给丙即可，另 30万元可主张抵消 28. 甲建筑材料公司聘请王某担任推销员，双方签订劳动合同，约定劳动试用期 6个月，6个月后再根据王某工作情况，确定劳动合同期限，下列选项中表述正确的是（ ） A. 甲建筑材料公司与王某订立的劳动合同属于无固定期限合同 B. 王某的工作不满一年，试用期不得超过一个月 C. 劳动合同的试用期不得超过 6个月，所以王某的试用期是成立的 D. 试用期是不成立的，6个月应为劳动合同期限 29. 2013年1月，甲建筑材料公司聘请王某担任推销员，但 2013年 3月，由于王某怀孕，身体健康状况欠佳，未能完成任务，为此，公司按合同的约定扣减工资，只发生活费，其后，又有两个月均未完成承包任务，因此，甲公司作出解除与王某的劳动合同，下列选项中表述正确的是（ ） A. 由于在试用期内，甲公司可以随时解除劳动合同 B. 由于王某不能胜任工作，甲公司应提前 30日通知王某，解除劳动合同 C. 甲公司可以支付王某一个月工资后解除劳动合同 D. 由于王某在怀孕期间，所以甲公司不得解除劳动合同30. 王某应聘到某施工单位，双方于 4月 15日签订为期 3年的劳动合同，其中约定试用期 3个月，次日合同开始履行。7月 18日，王某拟解除劳动合同，则（ ） A. 必须取得用人单位同意 B. 口头通知用人单位即可 C. 应提前30日以书面形式通知用人单位 D. 应报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位31. 王某应聘到某施工单位，双方于 4月 15日签订为期 3年的劳动合同，其中约定试用期 3个月，次日合同开始履行。7月 18日，王某拟解除劳动合同，则（ ） A. 必须取得用人单位同意 B. 口头通知用人单位即可 C. 应提前30日以书面形式通知用人单位 D. 应报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位32. 甲设备租赁公司与乙建筑工程公司签订了融资租赁合同，双方约定，出租人甲公司应按照承租人乙公司的要求，从国外购买起重设备租赁给乙公司，乙公司支付租金。在乙建筑工程公司使用起重设备中发生了故障，并及时告知甲设备租赁公司和国外出售商，而国外出售商不履行修理义务。此时由（ ）行使索赔的权利。 A. 甲设备租赁公司 B. 担保人 C. 乙建筑工程公司 D. 代理人 33. 建筑施工场界环境噪声排放限值，昼间70dB（A），夜间 55dB（A）。夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于（ ） A. 15dB（A）B. 20dB（A）C. 25dB（A）D. 30dB（A） 34. 浇筑混凝土前清理灰尘和垃圾时尽量使用（ ） A. 吹风器 B. 吸尘器 C. 密网覆盖D. 高压喷雾 35. 下列不属于对提高用水效率的规定是（ ） A. 施工中采用先进的节水施工工艺 B. 应制定有效的水质检测与卫生保障措施 C. 现场机具、设备、车辆冲洗用水必须设立循环用水装置 D. 对混凝土搅拌站点等用水集中的区域和工艺点进行专项计量考核 36. 下列不属于对临时用地保护的规定是（ ） A. 应对深基坑施工方案进行优化，减少土方开挖和回填量 B. 红线外临时占地应尽量使用荒地、废地，少占用农田和耕地 C. 利用和保护施工用地范围内原有绿色植被 D. 临时设施占地面积有效利用率大于 90%37. 水下文物保护管理条例规定，水下文物不包括（ ）以后的与重大历史事件、革命运动以及著名人物无关的水下遗存。 A. 1900年 B. 1910年 C. 1911年 D. 1920年 38. 某地下车库工程施工中，挖掘机司机挖到明朝某位皇亲的墓，非但没有及时上报，而是将其重新掩埋，在晚上带人将古墓里的文物盗走，后经公安部门的努力，追回部分文物，但其他出土文物不知去向。对该挖掘机司机违法行为的处理不包括（ ） A. 承担民事责任 B. 停职检查并作价赔偿 C. 追究刑事责任 D. 接受治安管理处罚39. 中央管理的建筑施工企业（集团公司、总公司）下属的建筑施工企业，应当向（ ）申请领取安全生产许可证。 A. 国务院建设主管部门 B. 北京市人民政府建设主管部门 C. 企业注册所在地省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门 D. 企业承建项目所在地省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门40. 建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法规定，二级和二级以下建筑施工总承包资质企业配置专职安全生产管理人员应不少于（ ） A. 2人B. 3人C. 4人D. 6人41. 刑法规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，但尚未达到后果特别严重程度，对直接责任人员，将处（ ）有期徒刑或者拘役，并处罚金。 A. 3年以下 B. 3年以上5年以下 C. 5年以下 D. 5年以上 42. 工伤保险条例规定，劳动能力鉴定由用人单位、工伤职工或者其近亲属向（ ）提出申请。 A. 省级劳动能力鉴定委员会 B. 市级（设区）劳动能力鉴定委员会 C. 区级劳动能力鉴定委员会 D. 有资质的三甲医院 43. 工伤保险条例的规定，职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，停工留薪期一般不超过（ ） A. 3个月 B. 6个月 C. 9个月 D. 12个月 44. 某施工工地脚手架垮塌，造成 10人重伤，根据生产安全事故报告和调查处理条例规定，该事故的等级属于（ ） A. 特别重大事故 B. 重大事故C. 较大事故D. 一般事故 45. 生产安全事故应急预案管理办法规定，生产经营单位制定的应急预案应当至少（ ）修订一次，预案修订情况应有记录并归档。 A. 每五年 B. 每三年 C. 每年 D. 每半年 46. 建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位，并将下列除（ ）以外的资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。 A. 施工单位资质等级证明 B. 拟拆除工程可能危及毗邻建筑的说明 C. 拆除工程的施工组织方案 D. 废弃物利用措施 47. 施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装、拆卸单位未编制拆装方案、制定安全施工措施的，责令限期改正，处（ ）的罚款。 A. 1万元以上 2万元以下 B. 2万元以上 5万元以下 C. 5万元以上 10万元以下 D. 10万元以上 20万元以下 48. 关于行业标准与国家标准之间的效力关系，下列说法错误的是（ ） A. 行业标准在相应的国家标准公布之后继续有效 B. 行业标准不得与国家标准相抵触 C. 国家标准的审批部门批准，行业标准的某些规定可与国家标准不一致 D. 行业标准在相应的国家标准公布之后即行废止 49. 某精装修住宅工程，总承包单位甲经建设单位同意，将装修工程分包给某分包单位乙施工。工程竣工验收发现：飘窗处墙体出现渗雨，部分房间地面石材出现大面积花斑。对于上述质量问题的责任承担，说法正确的是（ ） A. 由甲承担责任，乙无责 B. 由甲和乙承担连带责任 C. 甲对飘窗墙体渗雨问题负责，乙对地面石材花斑问题负责 D. 甲对飘窗墙体渗雨问题负责，甲和乙对地面石材花斑问题负连带责任 50. 某项目分期开工建设，开发商二期工程3、4号楼仍然复制使用一期工程施工图纸。施工时施工单位发现该图纸使用的 02标准图集现已废止，按照建筑法和建设工程质量管理条例的规定，施工单位的正确做法是（ ） A. 继续按图施工，因为照图施工是施工单位的本分 B. 按现行图集套改后继续施工 C. 及时向相关单位提出修改建议 D. 由施工单位技术人员修改图纸 51. 建设单位的下列行为中，违反建设工程质量管理条例规定的是（ ） A. 迫使承包方以低价竞标 B. 要求施工单位缩短工期 C. 要求设计单位降低设计标准 D. 暗示施工单位违反工程建设强制性标准 52. 根据消防法规定，下列建设工程竣工后，建设单位应当向公安机关消防机构申请消防验收的是（ ） A. 国务院公安部门规定的大型人员密集场所 B. 国务院建设行政主管部门规定的大型人员密集场所 C. 按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程 D. 国务院工业和信息化主管部门规定的大型人员密集场所 53. 建设工程质量管理条例规定，建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人依法应当首先进行的程序是（ ） A. 委托勘察、设计单位制订技术加固措施 B. 委托有相应资质等级的施工单位进行加固、维修和补强 C. 委托具有相应资质等级的勘察、设计单位鉴定 D. 申请工程质量监督机构鉴定 54. 某建设工程项目的发包方和承包商之间发生工程款结算的纠纷，双方最终依据施工合同中约定的仲裁条款通过仲裁的方式解决了纠纷，上述纠纷属于（ ） A. 民事纠纷B. 行政纠纷C. 刑事附带民事纠纷 D. 程序纠纷 55. 王氏兄弟二人达成协议，双方若就父亲遗产分割问题发生争议，提交北京仲裁委员会进行裁决。后双方就父亲遗产分配问题上果然无法协商一致，则解决双方争议可行的法律途径为（ ） A. 只能向有管辖权的人民法院起诉 B. 只能申请北京仲裁委员会仲裁 C. 既可向有管辖权的法院起诉，也可以申请仲裁 D. 只能向双方或者一方住所地仲裁委员会申请仲裁 56. 在不违反民事诉讼对级别管辖和专属管辖规定的情况下，合同双方当事人可在书面合同中协议选择的人民法院不包括（ ） A. 合同履行地 B. 合同纠纷发生地 C. 合同签订地 D. 标的物所在地 57. 在一起建设单位诉施工单位工程质量纠纷的诉讼中，双方均认可 2003年和 2005年建设单位两次单独委托鉴定机构对工程质量进行的鉴定。施工单位认为 2003年鉴定结论可以证明当时工程施工质量不存在缺陷，但是建设单位拒绝出具该份鉴定结论，则（ ） A. 施工企业负有取得该鉴定的举证义务 B. 人民法院应该自行调取该鉴定 C. 法院应该推定施工企业的主张成立 D. 建设单位必须提供该鉴定结论 58. 在文物保护单位保护范围和建设控制地带施工的规定，下列说法错误的是（ ） A. 承担文物保护单位的修缮、迁移、重建工程的单位应当具有相应的资质证书 B. 在历史文化街区可以新建、扩建必要的基础设施和公共服务设施 C. 在历史文化街区可以自行拆除历史建筑以外的建筑物 D. 任何单位或者个人不得损坏或者擅自迁移、拆除历史建筑 59. 材料供应商甲因施工企业乙拖欠贷款，诉至人民法院。法院开庭审理后，在主审法官的主持下，乙向甲出具了还款计划。人民法院制作了调解书，则此欠款纠纷解决的方式是（ ） A. 和解 B. 调解 C. 诉讼 D. 诉讼与调解相结合 60. 材料供应商甲因施工企业乙拖欠贷款，诉至人民法院。法院开庭审理后，在主审法官的主持下，乙向甲出具了还款计划。人民法院制作了调解书，则此欠款纠纷解决的方式是（ ） A. 和解 B. 调解 C. 诉讼 D. 诉讼与调解相结合 二、多项选择题（共 20题，每题 2分。每题的备选项中，有 2个或 2个以上符合题意，至少有 1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5分） 61.下列关于地役权的表述中，正确的是（ ） A. 当事人可以采用口头形式订立地役权合同 B. 当事人应当采用书面形式订立地役权合同 C. 地役权自地役权合同签订时设立 D. 地役权自地役权合同生效时设立 E. 地役权是按照当事人的约定设立的用益物权 62. 建设工程债产生的根据有（ ） A. 合同 B. 侵权 C. 公证 D. 不当得利E. 无因管理 63. 甲公司将其生产的白酒独创性地取名为“雨朦胧”，并将“雨朦胧”申请为注册商标。乙公司也为白酒生产商。乙公司的（ ）行为属侵犯甲公司商标权的行为。 A. 未经甲公司许可，在自己生产的白酒产品上使用“雨朦胧”的品牌标识 B. 制作“雨朦胧”的品牌标识，并且专门销售该品牌标识 C. 向甲公司购买“雨朦胧”的品牌的使用权，并在自家生产的白酒上使用该标识 D. 向甲公司购买“雨朦胧”品牌白酒，将其品牌名更改为“朦胧雨”，再向市场销售“朦胧雨”品牌白酒 E. 向另外一家白酒制造商丙公司购买丙公司自制的“雨朦胧”品牌白酒，并向市场销售这部分白酒 64. 下列选项中，符合颁发施工许可证法定条件的有（ ） A. 已经办理了建设工程用地批准手续 B. 建设工期不足一年的，银行出具的到位资金证明达到工程合同价款的 30% C. 经公安机关消防机构依法审查工程消防设计合格 D. 施工单位编制的施工组织设计中有根据工程特点制定的保证工程质量、安全的措施 E. 需要拆迁的，其拆迁进度符合建设工程开工的要求 65. 下列关于企业资质变更的表述中，正确的有（ ） A. 企业合并的，合并后存续或新生企业可承继合并前各方中较高的资质等级，但应符合相应资质等级条件 B. 企业分立的，分立后的资质等级按实际达到的资质标准和规定的审批程序核定 C. 企业改制的，即使改制后资质条件未发生变化，也要重新核定 D. 企业资质证书的变更，由国务院建设主管部门负责办理 E. 企业资质证书的变更，由企业工商注册所在地的建设主管部门负责办理 66. 关于招标投标活动公开原则的说法，正确的有（ ） A. 招标信息公开 B. 评标标准公开 C. 开标程序公开 D. 评标委员会组成人员公开 E. 中标结果公开 67. 下列情形中，符合工程发包、分包管理相关规定的是（ ） A. 施工企业将其承包的全部建筑工程分解后以分包的名义分别交由他人施工 B. 建设单位将建筑工程项目分解成若干标段分别进行招标 C. 施工企业按照承包合同的约定，直接将部分专业工程进行分包 D. 施工企业将包含人、机、料在内的工程以扩大劳务分包形式进行劳务分包 E. 分包单位将其承包的建筑工程劳务作业进行分包 68. 下列合同中，属于可撤销合同的有（ ） A. 因重大误解订立的合同 B. 违反法律的强制性规定的合同 C. 一方以欺诈、胁迫手段订立的合同 D. 订立合同时显失公平的合同 E. 以合法行为掩盖非法目的的合同 69. 某建筑公司发生以下事件：职工李某因工负伤而丧失劳动能力；职工王某因偷窃自行车一辆而被公安机关给予行政处罚；职工徐某因与他人同居而怀孕；职工陈某被派往境外逾期未归；职工张某因工程重大安全事故罪被判刑。对此，建筑公司可以随时解除劳动合同的有（ ） A. 李某 B. 王某 C. 徐某 D. 陈某 E. 张某 70. 某高速公路建设项目采用融资方式进行建设。该融资租赁合同的法律特征有（ ） A. 其法律效力是买卖合同和租赁合同的叠加 B. 出租人身份的二重性 C. 融资租赁合同可以是不要式合同 D. 承租人享有买受人的权利但不承担买受人的义务 E. 出租人不负担租赁物的维修与瑕疵担保义务 71. 大气污染防治法规定，城市人民政府应当采取措施，提高人均占有绿地面积，减少市区裸露地面和地面尘土，防治城市扬尘污染。这些措施包括（ ） A. 绿化责任制 B. 加强建设施工管理 C. 搭设防尘排栅 D. 扩大地面铺装面积 E. 控制渣土堆放和清洁运输 72. 施工单位有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令改正，处10万元以上 20万元以下的罚款，则下列表述正确的有（ ） A. 未对进入施工现场的墙体材料、保温材料、门窗等进行查验 B. 未对进入施工现场的采暖制冷系统和照明设备进行查验 C. 使用不符合施工图设计文件要求的采暖制冷系统和照明设备的 D. 使用列入禁止使用目录的技术、工艺、材料和设备的 E. 无偿向本单位职工提供能源或者对能源消费实行包费制的 73. 甲公司与乙公司就某一合同纠纷进行仲裁，达成和解协议，向仲裁委员会申请撤回仲裁申请。后乙公司未按和解协议履行其义务。甲公司应如何解决此纠纷（ ） A. 甲公司可以依据仲裁协议重新申请仲裁 B. 甲公司只能向法院提起诉讼 C. 甲公司可以向法院提起诉讼 D. 甲公司可以向仲裁委员会申请恢复仲裁程序 E. 甲公司可以与乙公司重新达成仲裁协议申请仲裁 74. 根据安全生产许可证条例，要取得安全生产许可证应具备的条件有（ ） A. 建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程 B. 资金投入符合安全生产要求 C. 依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费 D. 企业生产过程未发生过安全事故 E. 按规定配备专职安全生产管理人员 75. 总承包单位将其承揽的工程依法分包给专业承包单位。工程主体结构施工过程中发生了生产安全事故，专业承包单位由此开始质疑总承包单位的管理能力，并一再违反总承包单位的安全管理指令，导致重大生产安全事故。关于本工程的安全生产管理，下列说法中，正确的有（ ） A. 总承包单位对施工现场的安全生产负总责 B. 专业承包单位应服从总承包单位的安全生产管理 C. 总承包单位与专业承包单位对全部生产安全事故承担连带责任 D. 专业承包单位对该重大生产安全事故承担主要责任 E. 分包合同中应明确双方的安全生产方面的权利与义务 76. 下列关于有关单位安全生产责任的说法中，正确的有（ ） A. 设计单位应考虑施工安全操作和防护的需要，并对防范生产安全事故提出指导意见 B. 建筑起重机械安装完毕后，使用单位应当组织有关单位进行验收 C. 建筑起重机械安装完毕后，安装单位应当组织有关单位进行验收 D. 勘察单位提供的勘察文件应当真实、准确，满足建设工程安全生产的需要 E. 建设行政主管部门审查建设工程是否有安全施工措施时，可以收取费用77. 根据实施工程建设强制性标准监督规定规定，勘察、设计单位违反工程建设强制性标准进行勘察、设计，造成工程质量事故的，可能受到的行政处罚有（ ） A. 责令停业整顿 B. 降低资质等级 C. 责令改正，并处以 10万元以上 30万元以下的罚款 D. 吊销资质证书 E. 依法对造成的损失承担赔偿责任 78. 根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释规定，因发包人的下列部分行为造成建设工程质量缺陷的，应当由发包人承担过错责任。这些行为有（ ） A. 提供的设计有缺陷 B. 同意总包人依法选择的分包人分包专业工程 C. 直接指定分包人分包专业工程 D. 提供的建筑构配件不符合强制性标准 E. 指定购买的设备不符合强制性标准 79. 下列选项中，属于委托代理终止的情形有（ ） A. 代理期间届满或者代理事务完成 B. 代理人死亡 C. 被代理人死亡 D. 代理人丧失民事行为能力 E. 被代理人取消委托或者代理人辞去委托 80. 材料供应商张某对工商局违法扣押其货物提起行政复议，在复议期间，工商局具体行政行为可以继续执行，但有下列情形（ ）之一的，可以停止执行。 A. 张某申请停止执行，复议机关认为合理 B. 工商局将扣押改为查封 C. 工商局认为需要停止执行 D. 行政复议机关认为需要停止执行 E. 张某提起行政诉讼 参考答案： 一、单项选择题 1.【答案】B 【解析】表见代理是指行为人虽无代理权，但由于本人的行为，造成了足以使善意第三人相信其有代理权的表象，而与善意第三人进行的、由本人承担法律后果的代理行为。故表见代理行为的法律后果应当由被代理人承担。无权代理是指行为人不具有代理权，但以他人的名义与第三人进行法律行为。委托代理授权不明的，被代理人应当向第三人承担民事代理责任，代理人负有连带责任。 2.【答案】A 【解析】法律体系指由一个国家现行的各个部门法构成的有机联系的统一整体。部门法又称法律部门，是根据一定标准、原则所制定的同类法律规范的总称。在我国法律体系中，法律的效力层级是上位法高于下位法，具体表现为：宪法法律行政法规地方性法规等，其法律地位与效力依次降低，同时，地方性法规之间没有高低上下之分。上述选项中，BCD均错误，不符合效力层级规则；只有 A正确，因此，答案为 A选项。3.【答案】B 【解析】法人应当具备以下 4个条件：依法成立；有必要的财产或者经费；有自己的名称、组织机构和场所；能够独立承担民事责任。法人分企业法人和非企业法人。法人的产生必须经过法定程序经政府主管部门批准或核准登记，不能自然产生；法人的场所是确定法律管辖的依据；法人的民事责任由法人而非法定代表人承担。本题只有 B选项符合题意。 4.【答案】B 【解析】项目经理部不具有法人资格，不能独立承担民事责任，项目经理是施工企业法定代表人在项目上的授权代表，其在行使职权时产生的法律后果应当由施工企业承担。显然，B选项正确。5.【答案】C 【解析】我国民法通则规定，在代理理论上根据不同的标准，可以把代理划分为委托代理、指定代理、法定代理。委托代理是指根据被代理人的委托而产生的代理，按照被代理人的委托行使代理权。委托代理是指根据被代理人的委托而产生的代理，按照被代理人的委托行使代理权，而建筑法明确规定了禁止转包、禁止肢解分包、要求总包商自行完成主体结构施工，显然，建设工程承包不得委托代理。 6.【答案】C 【解析】物权法规定，物权包括所有权、用益物权和担保物权。所有权是所有人依法对自己财产所享有的占有、使用和收益的权利。用益物权是权利人对他人所有的财产，依法享有占有、使用和收益的权利。包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权。担保物权是权利人在债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现担保物权的情形，依法享有就担保财产优先受偿的权利。担保物权是权利人在债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现担保物权的情形，依法享有就担保财产优先受偿的权利。本题选项中，A属于担保物权，B属于所有权，D属于用益物权；而 C是房屋租赁合同中房主的权利，属于合同债权，因此，正确答案选C。 7.【答案】A 【解析】任何合同关系的设立，都是在当事人之间设立了债权债务的关系，每个工程项目都存在着数个合同，如设计合同、施工合同、监理合同等，但并不是每个工程项目都一定会发生不当得利、侵权行为以及无因管理等情形。虽然它们也是建设工程债的发生依据，但并不是债发生的最主要、最普遍的依据。因此，正确答案选A。 8.【答案】A 【解析】根据著作权法第 16条第 2款的规定，主要利用法人或者其他组织的物质技术条件制作，并由法人或者其他组织承担责任的工程设计图、产品设计图、地图、计算机软件等职务作品，或法律、行政法规规定或合同约定著作权由法人或者其他组织享有的职务作品，作者享有署名权，著作权的其他权利由法人或者其他组织享有。因此，选项 A正确。9.【答案】B 【解析】发明专利权的期限为 20年，自初次申请日起，因此，选项 B正确。 10.【答案】B 【解析】主合同是不需要其他合同存在而独立存在的合同；无偿合同是一方当事人享有约定的权益，而无须向另一方支付的合同；工程保函不属于计划合同，且工程保函是以建设工程承包合同的存在而存在。故答案为B。 11.【答案】D 【解析】本题要求了解抵押与质押的区别；抵押人在提供抵押物时不转移对抵押物的占有。而质押则是出质人转移对质押物的占有，即出质人要将质物交由质权人保管。故只有答案 D正确。12.【答案】D 【解析】根据安装工程一切险、建筑工程一切险的保险责任范围及除外责任可知，A为建筑工程一切险的承保范围，B为安装工程一切险的除外责任，C为建筑职工意外伤害险，因此正确答案为D。 13.【答案】C 【解析】刑法第 223条（串通投标罪）投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚。因此，选C。14.【答案】A 【解析】选项 A是土地管理法的规定，国有土地包括国家征收的农民集体所有的土地。B、C选项涉及城市规划区建设工程的规划许可问题，其中以划拨方式取得土地使用权仍应办理建设用地规划许可证，然后才能办理建设工程规划许可证。而以出让方式出让土地使用权时，出让合同已包含了土地的位置、面积、建设范围等内容，故无需补办用地规划许可证。D选项错在“用地”二字上，应为“核发乡村建设规划许可证”。 15.【答案】C 【解析】建筑法第 10条规定：在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告。 16.【答案】A 【解析】A、B、C、D选项表述了企业资质申请中常见的四种情况，其中 A选项符合规定，即首次申请时不考核工程业绩，但以最低等级核定，因此，B选项显然错误。C选项错在“高于”二字上，应为不得超过现有工程设计资质等级。D选项错在“挂靠”二字上。 17.【答案】A 【解析】变更注册按规定仍延续原注册有效期（3年），故 A选项正确。 18.【答案】A 【解析】变更注册按规定仍延续原注册有效期（3年），故 A选项正确。 19.【答案】B 【解析】按照工程建设项目招标范围和规模标准规定，必须招标范围内的各类工程建设项目，达到下列标准之一的，必须进行招标：（1）施工单项合同估算价在人民币 200万元以上的；（2）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在人民币 100万元以上的；（3）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在人民币 50万元以上的；（4）单项合同估算价低于第（1）、（2）、（3）项规定的标准，但项目总投资额在人民币 3000万元以上的。 20.【答案】A 【解析】招标投标法第 37条规定规定，依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为 5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。此外，按规定 B选项中保密的时间点应为“中标结果确定前”；C选项应为“可要求投标人澄清问题”；D选项应为“可以否决全部投标”。因此只有 A正确。 21.【答案】C 【解析】工程总分包、联合体承包方式中各成员之间的连带责任都是法定的。故 A选项错误，总承包人分包工程需经业主方认可，包括在总承包合同中明确或分包时经业主认定两种方式，但这不影响总、分包人之间应负的连带责任，故 B选项错误。此外，民法通则规定，负有连带义务的债务人都负有清偿债务的义务，当出现赔偿时，业主可向任何一方索赔。故本题只有 C选项正确。 22.【答案】B 【解析】本题意在考核转包、分包、违法分包的界定。转包和违法分包是法规禁止的，合法的分包是允许的。选项 A和 D属转包行为，选项 C属违法分包，选项 B是合法分包，因为分包人是业主推荐而不是指定，故为正确选项。 23.【答案】B 【解析】本题意在考核转包、分包、违法分包的界定。转包和违法分包是法规禁止的，合法的分包是允许的。选项 A和 D属转包行为，选项 C属违法分包，选项 B是合法分包，因为分包人是业主推荐而不是指定，故为正确选项。 24.【答案】B 【解析】本题中（1）属于承包商责任，工期不能顺延；（2）属于发生了不可抗力事件，工期应该顺延；（3）虽然是非承包商原因停电停水超过了 8小时，但是并不是在一周内发生的，因此工期不能顺延；（4）是可以顺延的。因此（2）和（4）可以顺延的天数总共是14天，工程的实际竣工日期为 2012年 11月 14日。 25.【答案】C 【解析】按照解释规定：当事人对垫资和垫资利息有约定的，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予以支持，但是当约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外，当事人对垫资利息没有约定的，承包人请求支付利息的，不予支持。本题中，合同中有约定，且低于同期贷款利率，因此应予以支持，选C。 26.【答案】B 【解析】依照合同法的规定：当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。本题中甲方没有采取措施减损，导致损失扩大到 5万元，但经鉴定机构鉴定，乙方的违约行为给甲方造成的损失是2万元，因此只能获得乙方违约行为所造成的损失 2万元，故选B。27.【答案】D 【解析】本题主要考到两个知识点，一个是合同权利转让的条件，要求债权人转让债权应该通知债务人，本题中，甲收到乙的通知，得知乙已将 50万元钢材款债权转让于丙，因此该债权转让是有效，另一个是抵消权的转移，本题中债权转让是有效的，合同的从权利也随之转移，按照合同法规定，债务人在接到债权人转让通知时，债务人对让与人享有债权，并且债务人的债权先于转让的债权到期或者同时到期的，债务人可以向受让人主张抵消，因此本题应选D。 28.【答案】D 【解析】根据劳动合同法第 19条的规定：“劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期不得超过一个月；劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过二个月；三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过六个月。试用期包含在劳动合同期限内。劳动合同仅约定试用期的，试用期不成立，该期限为劳动合同期限。 ”选项 D符合劳动合同法。 29.【答案】D 【解析】根据劳动合同法第 42的规定，女职工在孕期、产期、哺乳期的用人单位不得解除劳动合同。 30.【答案】C 【解析】劳动者解除劳动合同，应当提前 30日以书面形式通知用人单位。 31.【答案】C 【解析】劳动者解除劳动合同，应当提前 30日以书面形式通知用人单位。 32.【答案】C 【解析】融资租赁合同中，出卖人不履行合同义务的，由承租人行使索赔权利。而答案A设备租赁公司为出租人，与题意不符；答案B、D分别为担保任何代理人，在题中没有出现。因此只有乙建筑工程公司为承租人，可以行使索赔的权利；故正确答案为C。33.【答案】A 【解析】按照建筑施工场界环境噪声排放标准(GB 125232011)的规定，建筑施工过程中场界环境噪声不得超过规定的排放限值。建筑施工场界环境噪声排放限值，昼间 70dB（A），夜间 55dB（A）。夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于 15dB（A）。故选项 A正确。 34.【答案】B 【解析】浇筑混凝土前清理灰尘和垃圾时尽量使用吸尘器，避免使用吹风器等易产生扬尘的设备；对现场易飞扬物质可采取密网覆盖，对于构筑物爆破拆除前，可在建筑外设高压喷雾状水系统。故选项 B正确。 35.【答案】B 【解析】绿色施工导则对提高用水效率从 8个方面进行了规定：其中包括施工中采用先进的节水施工工艺；现场机具、设备、车辆冲洗用水必须设立循环用水装置；对混凝土搅拌站点等用水集中的区域和工艺点进行专项计量考核。而应制定有效的水质检测与卫生保障措施是对安全用水的规定。 36.【答案】D 【解析】绿色施工导则对临时用地保护的规定：（1）应对深基坑施工方案进行优化，减少土方开挖和回填量，最大限度地减少对土地的扰动，保护周边自然生态环境；（2）红线外临时占地应尽量使用荒地、废地，少占用农田和耕地；（3）利用和保护施工用地范围内原有绿色植被。对临时用地指标的规定中包含临时设施占地面积有效利用率大于90%。37.【答案】C 【解析】水下文物保护管理条例规定，水下文物是指遗存于下列水域的具有历史、艺术和科学价值的人类文化遗产，不包括 1911年以后的与重大历史事件、革命运动以及著名人物无关的水下遗存。故选项 C正确。 38.【答案】B 【解析】依据文物保护法第 64条、第 65条规定，对于盗窃、哄抢、私分或者非法侵占国有文物的，构成犯罪的，依法追究刑事责任；造成文物灭失、损毁的，依法承担民事责任；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚。 39.【答案】C 【解析】根据安全生产许可证的申请规定，中央管理的建筑施工企业（集团公司、总公司）应当向国务院建设主管部门申请领取安全许可证。中央管理的建筑施工企业下属的建筑施工企业，应当向企业注册所在地省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门申请领取安全许可证。故正确答案是C。 40.【答案】B 【解析】建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法第8条规定，建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备应满足要求，并应根据企业经营规模、设备管理和生产需要予以增加：建筑施工总承包资质序列企业特级资质不少于 6人；一级资质不少于 4人；二级和二级以下资质企业不少于 3人。因此，正确选项为B。41.【答案】C 【解析】刑法第 137条规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役并处罚金；后果特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 42.【答案】B 【解析】工伤保险条例第 23条规定，劳动能力鉴定由用人单位、工伤职工或者其近亲属向设区的市级劳动能力鉴定委员会提出申请，并提供工伤认定决定和职工工伤医疗的有关资料。因此，正确选项为B。 43.【答案】D 【解析】工伤保险条例第 33条规定，职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，在停工留薪期内，原工资福利待遇不变，由所在单位按月支付。停工留薪期一般不超过 12个月。因此，正确选项为D。 44.【答案】C 【解析】本题考查安全生产事故。安全生产事故分为以下几个等级：（1）特别重大事故，是指造成 30人以上死亡，或者 100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者 1亿元以上直接经济损失的事故；（2）重大事故，是指造成 10人以上 30人以下死亡，或者50人以上 100人以下重伤，或者 5000万元以上 1亿元以下直接经济损失的事故；（3）较大事故，是指造成 3人以上 10人以下死亡，或者 10人以上 50人以下重伤，或者 1000万元以上 5000万元以下直接经济损失的事故。（4）一般事故，是指造成 3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者 1000万元以下直接经济损失的事故。这里所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。 45.【答案】B 【解析】生产安全事故应急预案管理办法第 26条规定，生产经营单位制定的应急预案应当至少每三年修订一次，预案修订情况应有记录并归档。因此，正确选项为B。 46.【答案】D 【解析】建设工程安全生产管理条例规定：建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位。并应当在拆除工程施工 15日前，将下列资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案：（1）施工单位资质等级证明；（2）拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明；（3）拆除施工组织方案；（4）堆放、清除废弃物的措施。故选择D。 47.【答案】C 【解析】本题是一道机械设备等单位违法行为应承担的法律责任的问题，根据建设工程安全生产管理条例规定，施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装、拆卸单位有下列行为之一的： 未编制拆装方案、制定安全施工措施的； 未由专业技术人员现场监督的； 未出具自检合格证明或者出具虚假证明的； 未向施工单位进行安全使用说明，办理移交手续的。 责令限期改正，处 5万元以上 10万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成损失的，依法承担赔偿责任。故选择C。 48.【答案】A 【解析】工程建设行业标准管理办法第 6条：“行业标准不得与国家标准相抵触。 ”第 10条规定：“行业标准的某些规定与国家标准不一致时，必须有充分的科学依据和理由，并经国家标准的审批部门批准。行业标准在相应的国家标准实施后，应当及时修订或废止。 ”据此可判断，正确答案为A。 49.【答案】D 【解析】根据建筑法第 29条第2款规定：“建筑工程实行总承包的，工程质量由工程总承包单位负责，总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任。”本题中，地面石材铺装属于分包单位乙施工的装修工程，应由甲和乙对地面石材花斑问题负连带责任；飘窗处墙体是由总承包单位甲施工应由甲对飘窗墙体渗雨问题负责。故选项 D为正确答案。 50.【答案】C 【解析】建设工程质量管理条例第 28条规定：“施工单位必须按照