设备租赁协议常样本（四篇）.doc

设备租赁协议常样本甲方：_（以下简称：出租方）乙方：_（以下简称：承租方）根据中华人民共和国民法典及有关规定，为明确设备租费双方的权利和义务，经双方协商，待订立本合同，以便共同遵守：第一条设备名称、型号、规格及数量第二条租赁期限_年_月_日至_年_月_日止。合同期满如需要继续租用，应在本合同期满前十五日内，重新签订合同或办理续租手续，否则出租方有权将设备另行安排。第三条工程项目，工作内容和施工地点3.1工程项目：_3.2工作内容：_3.3施工地点：_第四条租赁方式及所有权4.1租赁方式：本设备的租赁由出租方配备操作人员。负责设备的操作和维护保养工作。4.2租赁设备的所有权：合同补充条款所列租赁设备的所有权属于出租方，承租方对租赁机械只享有租赁期间的使用权，没有设备的所有权。4.3未经出租方同意，承租方不得在设备上随意增加或减少部件，也不得以任何理由对设备进行抵押，否则由此造成的全部后果由承租方承担。第五条租赁价格计费时间及租费的签认5.1租赁价格：本设备按每月_元（大写：_）收取租赁费，以后使用时间，按三十个日历天数计算壹个月租费，最后使用时间，不足整月部分按每日历天_元收取租赁费。5.2租赁计费起止时间5.2.1_年_月_日为本次设备租赁的计费开始时间，如果设备到达工地后承租方仍不开工，租赁时间照常计算5.2.2在机械租赁期间，因承租方原因或自然原因造成的机械停工，也按日历天数照常计算，承租方未按合同规定期限预付租费而停机，也按日历天数照常计算机械租赁计费时间。5.2.3机械退租时，承租方必须向出租方发出书面通知，出租方接到书面通知并认可的退租日期为本次的计费结束时间。5.3运转时间及租费有签认：机械到达工地之日属出租方原因若不能发电施工不作计费，承租方必须办理到达日期的签收手续。租赁计费时间开始后，双方每月签认一次机械租赁费。最后一次为退租之日。5.4机械的进退场费：机械的进出场运输由出租方负责办理，承租方协助装卸车。机械的进出场费全部由承租方承担。第六条付款方式6.1设备发运之前，承租方须先预付给出租方一个月的租费_（大写_元整）及设备返程运费_（大写_）共计_.6.2以后按每月预付一次租费，每次要在上次预付租金所能租用机械到期前五日预付下一个月租费。第七条双方义务和责任7.1出租方的义务和责任7.1.1密切配合承租方的施工生产，满足承租方施工要求。服从承租方施工人员的施工安排，但有权拒绝承租方的违章指挥。7.1.2负责配备设备操作，维护人员，负责设备的操作，日常维护保养和故障的处理，确保机械技术状态完好。如因故障造成单次连续停机超过三天以上，则超过的天数不收台班费。7.1.3负责操作人员的工资及设备维修配件7.1.4与承租方共同办理机械设备的租费签认工作。7.2承租方的义务和责任7.2.1负责工作期间租赁机械和操作司机的安全，严禁违章指挥，如违章指挥造成机械化和人员的损伤，承租方承担一切责任损失。7.2.2免费提供出租方操作司机的食宿。承担司机加班费及施工补助。7.2.3负责租赁设备的进场签认及每月租费的签认工作，负责租费的及时支付。7.2.4负责租赁期间设备保护及看守，确保发电机安全。7.2.5提供合格的燃油及润滑油。因燃油不合格，司机有权不加油，造成的停机损失由承租方承担。7.2.6租赁期间，如出租方购买零配件及材料，承租方应提供交通方便，所需资金在承租方挂支，在租费中抵扣。7.2.7负责租赁机械进出场运费，负责运输安全，承担运输费用及保险费。第八条租赁机械的毁损和灭失8.1承租方承担在租赁期内发生的承租方责任租赁机械的毁损（正常损耗不在此内）和灭失的风险。由不可抗力的原因不能履行合同或造成损失时双方根实际情况协商解决。8.2在租赁机械发生毁损和灭失时，承租方应立即通知出租方，出租方有权选择下列方式之一，由承租方负责处理并承担其一切费用。8.2.1将租赁机械复原或修理至完全能正常使用的状态。8.2.2更换与租赁机械同等型号，性能的部件或配件使其能正常使用。8.2.3当租赁机械毁损功灭失至无法修理的程度时，承租方应按合同补充条款之规定的损失赔偿金额，赔偿出租方。第九条违约责任9.1承租方延迟支付设备进场费或者延迟预付机械租费时，出租方设备将延迟进场功停机。9.2未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除合同，任何一方违反本合同约定，都应向对方偿付本合同总租金20%的违约金。9.3承租方如不按期支付租费或违反本合同的任何条款时，出租方有权采取下列措施：9.3.1要求承租方及时付清租费和其他费用，并要求承租方赔偿出租方的损失。9.3.2.终止本合同，收回租赁设备，并要求承租方赔偿出租方的一切损失。第十条本合同的补充条款本合同的补充条款是本合同不可分割的组成部分，与本合同正文具有同等法律效力。本合同补充条款包括租赁合同补充条款，租赁机械发运及到达签认收据，双方签认的机械租赁费。及双方通过协商做出的补充规定。第十一条争议解决本合同如发生争议，当事人双方应及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请业务主管机关调解，也可向人民法院起诉。第十二条本合同签字，盖章生效，合同一式四份，双方各持二份。出租方（盖章）：_ 承租方（盖章）：_负责人（签字）：_ 负责人（签字）：_年_月_日 _年_月_日设备租赁协议常样本（二）出租方（甲方）：_地址：_邮码：_电话：_传真：_电子邮箱：_承租方（乙方）：_地址：_邮码：_电话：_传真：_电子邮箱：_甲、乙双方根据中华人民共和国民法典的规定，签订设备租赁合同，并商定如下条款，共同遵守执行。第一条甲方根据乙方的项目和乙方自行选定的设备和技术质量标准，向_购进以下设备租给乙方使用。1._2._3._第二条甲方根据与生产厂（商）签订的设备订货合同规定，于_年_季交货，由供货单位直接发运给乙方。乙方直接到供货单位自提自运。乙方收货后应立即向甲方开回设备收据。第三条设备的验收、安装、调试、使用、保养、维修管理等，均由乙方自行负责。设备的质量问题由生产厂负责，并在订货合同予以说明。第四条设备在租赁期间的所有权属于甲方。乙方收货后，应以甲方名义向当地保险公司投保综合险，保险费由乙方负责。乙方应将投保合同交甲方作为本合同_。第五条在租赁期内，乙方享有设备的使用权，但不得转让或作为财产抵押，未经甲方同意亦不得在设备上增加或拆除任何部件和迁移安装地点。甲方有权检查设备的使用和完好情况，乙方应提供一切方便。第六条设备租赁期限为_年，租期从供货厂向甲方托收货款时算起，租金总额为人民币_元（包括手续费_%），分_期交付，每期租赁金_元，由甲方在每期期末按期向乙方托收。如乙方不能按期承付租金，甲方则按逾期租金总额每天加收万分之三的罚金。第七条本合同一经签订不能撤销。如乙方提前交清租金，结束合同，甲方给予退还一部分利息的优惠。第八条本合同期满，甲方同意按人民币_元的优惠价格将设备所有权转给乙方。第九条乙方上级单位_同意作为乙方的经济担保人，负责乙方切实履行本合同各条款规定，如乙方在合同期内不能承担合同中规定的经济责任时，担保人应向甲方支付乙方余下的各期租金和其他损失。第十条因本合同发生争议，按_项解决;1.向_仲裁委员会申请仲裁;2.向_人民法院提出诉讼。第十一条本合同经双方和乙方担保人盖章后生效。本合同正本两份，甲、乙方各执一份。甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）：_代表人（签字）：_ 代表人（签字）：_开户银行及帐号：_ 开户银行及帐号：_年_月_日 _年_月_日担保单位（盖章）：_代表人（签字）：_开户银行及帐号：_年_月_日设备租赁协议常样本（三）合同编号：_出卖人：_住所：_邮编：_营业执照号码：_资格证书号码：_法定代表人：_联系电话：_委托代理人：_联系电话：_买受人：_国籍：_性别：_出生_年_月_日_住所（址）：_邮编：_证件名称：_号码：_联系电话：_委托/法定代理人：_住所（址）：_联系电话：_根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市房地产管理法及其他有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议：第一条项目建设依据1、出卖人以【出让】【转让】【划拨】方式取得座落于_地块的国有土地使用权。2、该地块【国有土地使用证号】【城镇建设用地批准书号】为：_，土地使用权面积为：_，买受人购买的商品房（以下简称该商品房）所在土地用途为：_，土地使用年限自_年_月_日至_年_月_日止。3、出卖人经批准，在上述地块上建设的商品房【地名核准名称】【暂定名】为：_，建设工程规划许可证号为：_，建筑工程施工许可证号为：_，建设工程施工合同约定的开工日期为：_，建设工程施工合同约定的竣工日期为：_。第二条商品房情况该商品房销售许可证号：_。商品房座落：_区_县_路、道、街。设计用途_;建筑结构_;建筑层数为_层。建筑面积_平方米，其中：套内建筑面积_平方米，公共部位分摊建筑面积_平方米。商品房平面图见附件一，商品房抵押、租赁等情况见附件二。第三条计价方式与价款出卖人与买受人约定按下述第_种方式计算该商品房价款：1、按建筑面积计算，该商品房单位为（_币）每平方米_元，总金额（_币）_元。2、按套内建筑面积计算，该商品房单价为（_币）每平方米_元，总金额（_币）_元整。3、按套（单元）计算，该商品房总价款为（_币）_元整。4、_。第四条付款方式及期限买受人采取下列第_种方式付款。1、一次性付款，自签约日起_日内付全部价款_元。（小写：_万元）2、分期付款。（1）第一次付款自签约日起_日内付全部价款的_%;_币_元。（小写：_元）（2）第二次付款自签约日起_日内付全部价款的_%;_币_元。（小写：_元）（3）其余部分在移交房屋前一天付清_%;_币_元。（小写：_元）3、贷款方式付款。买受人可以首期支付购房总价款的_%，其余价款可以向_银行或住房公积金管理机构借款支付。4、其他方式_。第五条房产交付1、房产实物状况、权利状况，符合有关规定和双方约定的，方可交付;不符合有关规定和双方约定的，不得交付。2、出卖人须于_前，将该房产及相关证明交付买受人。如遇不可抗力，双方约定处理方式：_。3、上述相关证明包括：_。第六条产权转移登记及其他相关设施登记1、协议订立后，买卖双方应在_日内，到房屋所有权登记机关办理房屋所有权转移登记手续。2、按照有关规定，其他相关设施应办理登记的，应在规定期限内办理。3、如因一方原因造成另一方未能及时办理房屋所有权转移登记、其他相关设施登记造成损失的，应依法承担违约责任。第七条出卖人逾期交付商品房的处理除遇不可抗力外，出卖人如未按本合同约定日期交付商品房，逾期在_日内的，买受人有权向出卖人追究已付款利息，利息自合同约定出卖人应支付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止，按银行同期贷款利率计算。如超过上述约定期限的，买受人有权按照下述的第_种约定，追究出卖人违约责任：1、合同继续履行。出卖人应支付买受人已付款利息，利息自合同约定出卖人应交付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止，按银行同期贷款利率计算。此外，出卖人还应每日按商品房价款的_向买受人支付违约金。2、解除合同。出卖人应退还买受人已付款、支付已付款利息，利息自合同约定出卖人应交付商品房之日次日起至出卖人退还买受人已付款之日止，按银行同期贷款利率计算。此外，出卖人还应每日按商品房价款的_向买受人支付违约金。买受人的实际损失超过出卖人支付的违约金时，出卖人还应承担赔偿责任。设备租赁协议常样本（四）协议编号：_出租方：_法定住址：_法定代表人：_职务：_委托代理人：_身份证号码：_通讯地址：_邮政编码：_联系人：_电话：_传真：_帐号：_电子信箱：_承租方：_法定住址：_法定代表人：_职务：_委托代理人：_身份证号码：_通讯地址：_邮政编码：_联系人：_电话：_传真：_帐号：_电子信箱：_担保人：_法定住址：_法定代表人：_职务：_委托代理人：_身份证号码：_通讯地址：_邮政编码：_联系人：_电话：_传真：_帐号：_电子信箱：_依据民法典及有关法律法规，为明确出租方与承租方的权利和义务，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就_机械租赁事宜协商一致，订立本协议。第一条设备名称、型号、规格及数量_第二条租赁期限设备租赁期限为_年，即自_年_月_日至_年_月_日。承租方因工程需要延长租期，应在协议届满前_日内，重新签订协议。第三条租金及支付1.租金及计算：租金_元/月;实际使用不足月部分按照月租费30天实际使用天数计算。2.租金支付：租赁费用按月计算。每月的_日由出租方开具当月租费结算单及发票交承租方办理结算手续。承租方应按业主支付工程款的情况按_支付租赁费。3.租金优惠：租用期满12个月按10个月计算租费。租用期满_按_计算租费。4.租赁计费起止时间（1）_年_月_日为本次设备租赁的计费开始时间，如果设备到达工地后承租方仍不开工，租赁时间照常计算。（2）在机械租赁期间，因承租方原因或自然原因造成的机械停工，也按日历天数照常计算，承租方未按协议规定期限预付租费而停机，也按日历天数照常计算机械租赁计费时间。（3）机械退租时，承租方必须向出租方发出书面通知，出租方接到书面通知并认可的退租日期为本次的计费结束时间。5.运转时间及租费有签认：机械到达工地之日属出租方原因若不能发电施工不作计费，承租方必须办理到达日期的签收手续。租赁计费时间开始后，双方每月签认一次机械租赁费。最后一次为退租之日。6.机械的进退场费：机械的进出场运输由出租方负责办理，承租方协助装卸车。机械的进出场费全部由承租方承担。第四条工程项目、工作内容和施工地点1.工程项目：_2.工作内容：_3.施工地点：_第五条租赁方式及所有权1.租赁方式：本设备的租赁由出租方配备操作人员。负责设备的操作和维护保养工作。2.租赁设备的所有权：协议附件所列租赁设备的所有权属于出租方，承租方对租赁机械只享有租赁期间的使用权，没有设备的所有权。3.未经出租方同意，承租方不得在设备上随意增加或减少部件，也不得以任何理由对设备进行抵押，否则由此造成的全部后果由承租方承担。第六条押金经双方协商，出租方收取承租方押金_元。承租方交纳后办理提货手续。租赁期间不得以押金抵作租金;租赁期满，扣除应付租赁物资缺损赔偿金后，押金余额退还承租方。第七条设备的验收、安装、调试、使用、保养、维修管理等均由承租方自行负责。第八条租赁机械的毁损和灭失1.承租方承担在租赁期内发生的承租方责任租赁机械的毁损（正常损耗不在此内）和灭失的风险。由不可抗力的原因不能履行协议或造成损失时双方根实际情况协商解决。2.在租赁机械发生毁损和灭失时，承租方应立即通知出租方，出租方有权选择下列方式之一，由承租方负责处理并承担其一切费用。（1）将租赁机械复原或修理至完全能正常使用的状态。（2）更换与租赁机械同等型号，性能的部件或配件使其能正常使用。（3）当租赁机械毁损功灭失至无法修理的程度时，承租方应按协议附件一之规定的损失赔偿金额，赔偿出租方。第九条技术安全要求：_.第十条_同意作为承租方的经济担保人，负责承租方切实履行本协议各条款规定，如承租方在协议期内不能承担协议中规定的经济责任时，担保人应向出租方支付承租方余下的各期租金和其它损失。第十一条双方义务和责任（一）出租方的义务和责任1.密切配合承租方的施工生产，满足承租方施工要求。服从承租方施工人员的施工安排，但有权拒绝承租方的违章指挥。2.负责配备设备操作，维护人员，负责设备的操作，日常维护保养和故障的处理，确保机械技术状态完好。如因故障造成单次连续停机超过三天以上，则超过的天数不收台班费。3.负责操作人员的工资及设备维修配件4.与承租方共同办理机械设备的租费签认工作。（二）承租方的义务和责任1.负责工作期间租赁机械和操作司机的安全，严禁违章指挥，如违章指挥造成机械化和人员的损伤，承租方承担一切责任损失。2.免费提供出租方操作司机的食宿。承担司机加班费及施工补助。3.负责租赁设备的进场签认及每月租费的签认工作，负责租费的及时支付。4.负责租赁期间设备保护及看守，确保发电机安全。5.提供合格的燃油及润滑油。因燃油不合格，司机有权不加油，造成的停机损失由承租方承担。6.租赁期间，如出租方购买零配件及材料，承租方应提供交通方便，所需资金在承租方挂支，在租费中抵扣。7.负责租赁机械进出场运费，负责运输安全，承担运输费用及保险费。第十二条违约责任1.承租方延迟支付设备进场费或者延迟预付机械租费时，出租方设备将延迟进场功停机。2.未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除协议，任何一方违反本协议约定，都应向对方偿付本协议总租金20%的违约金。3.承租方如不按期支付租费或违反本协议的任何条款时，出租方有权采取下列措施：（1）要求承租方及时付清租费和其他费用，并要求承租方赔偿出租方的损失。（2）终止本协议，收回租赁设备，并要求承租方赔偿出租方的一切损失。第十三条协议变更1.在租赁期间，出租方如将租赁物资所有权转移给第三人，应正式通知承租方，租赁物资新的所有权人即成为本协议的当然出租人。2.在租赁期间，承租方未经出租方同意，不得将租赁物资转让、转租给第三人使用，也不得变卖或作抵押品。第十四条声明及保证出租方：1.出租方为一家依法设立并合法村续的企业，有权签署并有能力履行本协议。2.出租方签署和履行本协议所需的一切手续均已办妥并合法有效。3.在签署本协议时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对出租方履行本协议产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。4.出租方为签署本协议所需的内部授权程序均已完成，本协议的签署人是出租方的法定代表人或授权代表人。本协议生效后即对协议双方具有法律约束力。承租方：1.承租方为一家依法设立并合法村续的企业，有权签署并有能力履行本协议。2.承租方签署和履行本协议所需的一切手续均已办妥并合法有效。3.在签署本协议时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对承租方履行本协议产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。4.承租方为签署本协议所需的内部授权程序均已完成，本协议的签署人是承租方的法定代表人或授权代表人。本协议生效后即对协议双方具有法律约束力。第十五条保密双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密（技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_年。一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。第十六条不可抗力本协议所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。如因不可抗力事件的发生导致协议无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在_天内，提供事故详情及协议不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止协议或暂时延迟协议的履行。第十七条通知1.根据本协议需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本协议有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_（书信、传真、电报、当面送交等方式）传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。2.各方通讯地址如下：_.3.一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_日内，以书面形式通知对方;否则，由未通知方承担由此而引起的相应责任。第十八条争议的处理1.本协议受_国法律管辖并按其进行解释。2.本协议在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第_种方式解决（1）提交_仲裁委员会仲裁;（2）依法向人民法院起诉。第十九条协议解释本协议的理解与解释应依据协议目的和文本原义进行，本协议的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本协议的解释。第二十条其他约定事项1.出租方机械因故障停机，应在4小时内恢复使用，如果超过4小时但不足一个工作日，扣租金（月租费/30），如果一个月中因故障停机天数累加超过五个工作日，扣半个月租金，如果一个月中因故障停机天数累加超过十个工作日，扣全月租金。2.出租方未按时进入工地、未按质量数量提供机械应扣、罚租金_元。3.出租方机械或服务不能满足承租方要求，承租方有权进行处罚，直至解除协议。5.本协议未涉及的条款，双方可签定补充协议。6.本协议经出租、承租双方企业法定代表人签字并加盖协议专用章后，方能生效。第二十一条协议效力本协议自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为_年，自_年_月_日至_年_月_日。本协议正本一式_份，双方各执_份，具有同等法律效力;协议副本_份，送_留村一份。出租方（盖章）：_ 承租方（盖章）：_负责人（签字）：_ 负责人（签字）：_开户银行及帐号：_ 开户银行及帐号：_年_月_日 _年_月_日签订地签订地点：_ 签订地点：_担保人（盖章）_负责人（签字）_开户银行及帐号：_年_月_日签订地点：_附件第25页共25页