建设工程勘察合同(GF--96--0203).doc

建立工程勘察合同(GF-96-0203)建立工程勘察合同(GF-96-0203)。工程名称：_工程建立地点：_合同编号：_由承接方编填委托方：_承接方：_签订日期：_建立部国家工商行政管理局制定委托方_以下简称甲方承接方_以下简称乙方甲方委托乙方进展_勘察任务。根据中华人民共和国经济合同法和建立工程勘察设计合同条例的有关规定，结合该工程的详细情况，为明确责任，协作配合，搞好该工程勘察工作，经双方协商一致，就本工程_勘察阶段的工作签订本合同，共同遵守。第一条工程勘察范围11本工程工程勘察委托文号、日期12工程建立地点13技术要求14预计工程量第二条甲方按时向乙方提供以下文件资料 工程名称勘察成果名称提交日期提交份数年月日31勘察成果规定提交4份，超过4份另行计算。32工程有效期限以甲方下达的开工通知书为准，如遇特殊情况设计变更、工程量变化、自然条件影响以及非乙方原因造成的停工等时，工期顺延。第四条取费标准及拨付方法41本工程勘察按国家规定的现行收费标准计取费用。国家规定的取费标准中没有规定的收费工程，由双方另行议定。42本工程勘察费估算为_元，合同生效后_天内，甲方向乙方预付估算勘察费的30作为定金，本合同履行后，定金抵作勘察费；工程勘察验收、交付成果后15天内，结清全部费用。43双方委托银行代付、代收有关费用。第五条双方责任51甲方511甲方委托任务时，必须向乙方明确技术要求和勘察阶段，按时提供已有技术资料包括地下管线、地下构筑物的资料，并能满足乙方编写勘察纲要和编制工程预算的根本要求。假设因地下埋藏物不清，致使勘察过程中发生或危及人身平安时，其责任由甲方负责。512假设勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场工作时，甲方应派人负责平安保卫工作。513派员协助乙方与有关部门的工作联络，及时为乙方创造并解决勘察现场条件。如：征购土地、青苗赔偿、撤除障碍物、平整施工现场、修好通行道路、接通电和水以及排水渠等，并承当其费用。514勘察前，根据乙方提出的用料方案，按时准备好各种材料，并承当费用。515按时为勘察人员准备好住宿、办公、临时库房、就餐食堂、取暖、饮水以及条件答应的其他福利设施，甲方不向乙方收取费用。当甲方不能提供上述条件时，甲方应支付乙方临时设施费。516勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，甲方应按实际发生的工作量支付勘察费。517工程完工后，在15天内负责组织勘察及成果验收，并在乙方填写的工程勘察交验单上签署意见，作为工程勘察费用结算的根据。518维护乙方提交的勘察结果，不得擅自修改、转让。519由于甲方原因造成乙方窝工，除工期顺延外，甲方应支付窝工费。5110补充协议中甲方应负的其他责任。52乙方521派工程技术人员按任务委托书和设计技术要求进展现场踏勘，确定勘察手段、勘察工作量，编制工程预算。522在勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计。523勘察过程中，根据场地地形、地质条件和技术标准要求，向甲方提出增减工程量或改变勘察手段的意见，并办理正式变更手续。524按照国家现行的标准、标准和规程进展勘察，根据委托任务书提出的技术要求，按合同规定的进度，提交勘察成果，并对其质量负责。525讲究职业道德，端正经营作风，勘察成果应满足设计和施工的要求。526补充协议中乙方应负的其他责任。第六条违约责任61甲方不履行合同时，无权要求返还定金；乙方不履行合同时，双倍返还定金。62甲方未按合同规定日期及时拨付勘察费，每超过1日，应偿付未支付勘察费的1逾期违约金；乙方未按合同规定日期提交勘察成果，每超过1日，应减收勘察费1。63由于乙方原因造成勘察成果质量低劣，不能满足设计技术要求时，其勘察费用由乙方承当。第七条本合同执行过程中发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，由当地建立行政主管部门调解；调解不成时，双方同意由_仲裁委员会仲裁双方不在本合同中约定仲裁机构或事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。第八条其他事宜_。第九条本合同未尽事宜，由双方当事人及时协商签订补充协议，有关协议、电报、电传、技术讨论纪要等均为本合同的组成局部，与本合同具有同等效力。第十条本合同自双方签字盖章后，在15日内报工程所在地省级建立行政主管部门规定的审查部门审查。双方认为必要时，到工程所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行废止。本合同正本1式8份，双方各执4份。委托方单位名称：_承接方单位名称：_盖章盖章 法定代表人：_法定代表人：_单位地址：_单位地址：_邮政编码：_邮政编码：_ ：_ ：_电传：_电传：_ ：_ ：_开户银行：_开户银行：_银行帐号：_银行帐号：_签订合同代表签字：_签订合同代表签字：_日期：_年_月_日日期：_年_月_日建立行政主管部门工商行政管理部门 审查意见_鉴证意见_盖章盖章 审查号：_鉴证号：_审查日期：_鉴证日期：_年_月_日_年_月_日建立工程勘察合同(GF-2000-0203) 岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)工程测量、工程物探工程名称：_工程地点：_合同编号：_由勘察人编填勘察证书等级：_发包人：_勘察人：_签订日期：_中华人民共和国建立部 国家工商行政管理局监制_年0年三月 发包人_勘察人_发包人委托勘察人承当_任务。根据中华人民共和国合同法及国家有关法规规定，结合本工程的详细情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。第一条工程概况11工程名称：_12工程建立地点：_13工程规模、特征：_14工程勘察任务委托文号、日期：_15工程勘察任务内容与技术要求：_16承接方式：_17预计勘察工作量：_第二条发包人应及时向勘察人提供以下文件资料，并对其准确性、可靠性负责。21提供本工程批准文件复印件，以及用地附红线范围、施工、勘察答应等批件复印件。22提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。23提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。24提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等及详细位置分布图。25发包人不能提供上述资料，由勘察人搜集的，发包人需向勘察人支付相应费用。第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式41开工及提交勘察成果资料的时间411本工程的勘察工作定于_年_月_日开工，_ 年_月_日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。412勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等时，工期顺延。42收费标准及付费方式421本工程勘察按国家规定的现行收费标准_计取费用；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费工程，由发包人、勘察人另行议定。422本工程勘察费预算为_元大写_，合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20作为定金，计_元本合同履行后，定金抵作勘察费；勘察规模大、工期长的大型勘察工程，发包人还应按实际完成工程进度_时，向勘察人支付预算勘察费的_的工程进度款，计_元；勘察工作外业完毕后_天内，发包人向勘察人支付预算勘察费的_，计_元；提交勘察成果资料后勤10天内，发包人应一次付清全部工程费用。第五条发包人、勘察人责任51发包人责任511发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。512在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区段，发包人应负责查清地下埋藏物，假设因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承当民事责任。513发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题如：落实土地征用、青苗树木赔偿、撤除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进展的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电水、挖好排水沟渠以及水上作业用船等，并承当其费用。514假设勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责平安保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进展保健防护，并承当费用。515工程勘察前，假设发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程用料方案，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承当费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。516勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。517为勘察人的工作人员提供必要的消费、生活条件，并承当费用；如不能提供时，应一次性付给勘察人临时设施费_元。518由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外，发包人应支付停、窝工费计算方法见6。1；发包人假设要求在合同规定时间内提早完工或提交勘察成果资料时，发包人应按每提早一天向勘察人支付_元计算加班费。519发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺方法、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的工程；如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。5110本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其他责任。建立工程勘察合同一 建立工程勘察合同一示范文本gf-2000-0203岩土工程勘察、水文地质勘察含凿井工程测量、工程物探工程名称：_工程地点:_合同编号：_由勘察人编填 勘察证书等级：_发包人：_勘察人：_签订日期：_中华人民共和国建立部 监制国家工商行政管理局 发包人_勘察人_发包人委托勘察人承当_任务。 根据中华人民共和国合同法及国家有关法规规定，结合本工程的详细情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。 第一条：工程概况 1.1工程名称：_ 1.2工程建立地点：_ 1.3工程规模、特征：_ 1.4工程勘察任务委托文号、日期：_ 1.5工程勘察任务内容与技术要求：_ 1.6承接方式_ 1.7预计勘察工作量：_ 第二条：发包人应及时向勘察人提供以下文件资料，并对其准确性、可靠性负责。 2.1提供本工程批准文件复印件，以及用地附红线范围、施工、勘察答应等批件复印件。 2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。 2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。 2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等及详细位置分布图。2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人搜集的，发包人需向勘察人支付相应费用。 第三条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。 勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。 第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式 4.1开工及提交勘察成果资料的时间 4.1.1本工程的勘察工作定于_年_月_日开工，_年_月_日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。 4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等时，工期顺延。 4.2收费标准及付费方式 4.2.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准_计取费用；或以预算包干、中标价加签证、实际完成工作量结算等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费工程，由发包人、勘察人另行议定。 4.2.2本工程勘察费预算为_元大写_，合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20作为定金、计_元本合同履行后，定金抵作勘察费；勘察规模大、工期长的大型勘察工程，发包人还应按实际完成工程进度_时，向勘察人支付预算勘察费的_的工程进度款，计_元；勘察工作外业完毕后_天内，发包人向勘察人支付预算勘察费的_，计_元；提交勘察成果资料后10天内，发包人应一次付清全部工程费用。 第五条：发包人、勘察人责任 5.1发包人责任 5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。 5.1.2在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区段，发包人应负责查清地下埋藏物，假设因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承当民事责任。 5.1.3发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题如：落实土地征用、青苗树木赔偿、撤除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进展的有关问题、平整施工现畅修好通行道路、接通电水、挖好排水沟渠以及水上作业用船等，并承当其费用。5.1.4假设勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责平安保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进展保健防护，并承当费用。 5.1.5工程勘察前，假设发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程用料方案，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承当费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。 5.1.6勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。 5.1.7为勘察人的工作人员提供必要的消费、生活条件，并承当费用；如不能提供时，应一次性付给勘察人临时设施费_元。 5.1.8由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外。发包人应支付停、窝工费计算方法见6.1；发包人假设要求在合同规定时间内提早完工或提交勘察成果资料时，发包人应按每提早一天向勘察人支付_元计算加班费。 5.1.9发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺方法、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的工程；如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。 5.1.10本合同有关条。款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。建立工程勘察协议 订立合同双方：建立单位：_以下简称甲方；勘察单位：_勘察院以下简称乙方。为了明确建立单位与勘察单位的经济责任，分工协作，互相促进，多快好省地完成国家建立工程的勘察任务，根据已被正式批准的建立工程方案，经双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。第一条工程名称、规模、投资额、建立地点_。第二条勘察的范围、进度和质量_。第三条甲方的义务1在签订合同时，甲方必须向乙方提交按基建程序批准的方案任务书复印件，提交进展工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。2在签订合同时，甲方必须在_年_月_日向乙方提交由设计单位提出、经建立单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置各_份，提交由建立单位委托、设计单位填写的勘察技术要求及附图，并对提交的时间、进度、质量负责。3甲方必须在_年_月_日以前做好现场勘察工作的水、电供给、平整道路、清理现尝准备材料等工作所需材料由乙方踏勘后提出明细表。4甲方必须在_年_月_日乙方进入现场前，办好征地、拆迁、砍树、采青苗等工程的赔偿手续。5甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住办公等条件。乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负，假如甲方安排住招待所、饭店，费用由甲方负担。甲方人员的集体福利设施如浴室、理发、医疗等应为乙方人员提供方便。勘察施工中必须的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设置及煤、木材由甲方供给费用由乙方负担；消费现场取暖和机具的看守由甲方负责解决并负担费用。6乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输和劳务费均由甲方负担。7甲方对乙方的勘察成果文件，不得擅自修改，不得转让给第三者重复使用。第四条乙方的义务1乙方应按照现行的标准、规模和技术条例，进展工程测量、工程地质、水文地质的勘察工作，并按合同规定的进度、质量提交勘察后果。2乙方应于_年_月_日进入现场勘察，_年_月_日提交全部勘察资料，提交测量透明图_份，提交工程地质报告书一式_份如甲方需要加英加晒图纸资料，另外收费。乙方如因气候或甲方原因影响现场施工_天以上，工期可顺延。第五条定金及勘察取费标准及拨付方法1本工程按国家建委颁发的工程勘察收费方法收取勘察费，总价预计为_元。自本勘察合同生效后_日内，甲方应向乙方支付相当于勘察费的_的定金；勘察合同履行后，定金抵作勘察费。甲方不履行合同的，无权要求归还定金，乙方不履行合同的，应当双倍返回定金。勘察工作开工后，甲方应向乙方支付勘察经费的_；全部勘察工程完毕后，乙方按合同规定向甲方提交勘察报告书和图纸，并进展工程结算，甲方提取资料后_日内，应按实际勘察工作量清付勘察费。勘察费用的支付均由建立银行办理托收承付。2属于特殊工程如自然地质条件复杂，技术要求高，勘察手段超过现行标准，特别重大、紧急、有特殊要求的工程，特别小的工程等的收费方法，原那么上按勘测工程总价加收_的勘察费。第六条甲方的违约责任1假如由于甲方变更方案，或提供的资料不准确，或未按期提供勘察、设计必需的资料或工作条件而造成勘察、设计的返工、停工、窝工或修改设计、甲方应按乙方实际消耗的工作量增付费用，勘察工期顺延，因甲方责任而造成重大返工或重作设计，应另行增费，勘察工期顺延。2甲方超过合同规定的时间交付勘察费或定金，应按银行拖延付款的规定向乙方偿付违约金_元。第七条乙方的违约责任1乙方因勘察质量低劣引起返工或造成工程损失，应继续完善勘察，并根据造成的损失情况承当经济和技术责任，甲方可视造成的损失大小，减少或不付勘察设计费。2乙方如勘察错误造成工程重大质量事故，除免收受损失局部的勘察设计费外，还应付与直承受损失局部勘察设计费相等的赔偿金。3由于乙方的责任延迟提供勘察文件，时间达_天以上的，每延迟一天，应向甲方偿付相当于工程勘察费总价_的违约金。第八条纠纷的处理本合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或不属于同一部门的，可向国家规定的合同管理机关申请调解或仲裁，也可以直接向人民法院起诉。第九条其它_。本合同_年_月_日双方签字后生效，全部勘察工程验收后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力。本合同正本一式_份，甲乙双方各执_份；合同副本一式_份，送计委、建委、建行_各留存一份。建立单位甲方盖章：_勘察单位乙方盖章：_代表人签字：_代表人签字：_联络人：_联络人：_通讯处：_通讯处：_ 或电报：_ 或电报：_开户银行：_开户银行：_帐号：_帐号：_年_月_日_年_月_日附件附表1测量任务和质量要求表：工程名称工程地点设计单位建立工程勘察合同(GF-0204)岩土工程设计、治理、监测 工程名称：_工程地点：_合同编号：_由承包人编填勘察证书等级：_发包人：_承包人：_签订日期：_中华人民共和国建立部国家工商行政管理局 监制_年0年三月_发包人：_承包人：_发包人委托承包人承当：_工程工程的岩土工程任务，根据中华人民共和国合同法及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。第一条工程概况11工程名称：_12工程地点：_13工程立项批准文件号、日期：_14岩土工程任务委托文号、日期：_15工程规模、特征：_16岩土工程任务内容与技术要求：_17承接方式：_18预计的岩土工程工作量：_第二条发包人向承包人提供的有关资料文件 序号资料文件名称份数内容要求提交时间第三条承包人应向发包人交付的报告、成果、文件 序号报告,成果,文件名称份数内容要求交付时间第四条工期本岩土工程自_年_月_日开工至_年_月_日完工，工期为_天。由于发包人或承包人的原因，未能按期开工、完工或交付成果资料时，按本合同第八条规定执行。第五条收费标准及支付方式51本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准_计取；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费工程，由发包人、承包人另行议定。52本岩土工程费总额为_元大写_，合同生效后3天内，发包人应向承包人支付预算工程费总额的20，计元作为定金本合同履行后，定金抵作工程费。53本合同生效后，发包人按下表约定分_次向承包人预付或支付工程费，发包人不按时向承包人拨付工程费，从应拨付之日起承当应拨付工程费的滞纳金。 拨付工程费时间(工程进度)占合同总额百分比金额人民币(元)第六条变更及工程费的调整61本岩土工程进展中，发包人对工程内容与技术革新求提出变更，发包人应在变更前_天向承包人发出书面变更通知，否那么承包人有权回绝变更；承包人接通知后于_天内，提出变更方案的文件资料，发包人收到该文件资料之日起_天内予以确认，如不确认或不提出修改意见的，变更文件资料自送达之日起第_天自行生效，由此延误的工期顺延外，因变更导致承包人经济支出和损失，由发包人承当。62变更后，工程费按如下方法或标准进展调整：_第七条发包人、承包人责任71发包人责任711发包人按本合同第二条规定的内容，在规定的时间内向承包人提供资料文件，并对其完好性、正确性及时限性负责；发包人提供上述资料、文件超过规定期限15天以内，承包人按合同规定交付报告、成果、文件的时间顺延，规定期限超过15天以上时，承包人有权重新确定交付报告、成果、文件的时间。712发包人要求承包人在合同规定时间内提早交付报告、成果、文件时，发包人应按每提早一天向承包人支付_元计算加班费。713发包人应为承包人现场工作人员提供必要的消费、生活条件；如不能提供时，应一次性付给承包人临时设施费_元。714开工前，发包人应办理完毕开工答应、工作场地使用、青苗、树木赔偿、坟地迁移、房屋构筑物拆迁、障碍物去除等工作，及解决扰民和影响正常工作进展的有关问题，并承当费用；发包人应向承包人提供工作现场地下已有埋藏物如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等的资料及其详细位置分布图，假设因地下埋藏物不清，致使承包人在现场工作中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承当民事责任；在有毒、有害环境中作业时，发包人应按有关规定，提供相应的防护措施，并承当有关的费用；以书面形式向承包人提供水准点和坐标控制点；发包人应解决承包人工作现场的平整，道路通行和用水用电，并承当费用。715发包人应对工作现场周围建筑物、构筑物、古树名木和地下管道、线路的保护负责，对承包人提出书面详细保护要求措施，并承当费用。716发包人应保护承包人的投标书、报告书、文件、设计成果、专利技术、特殊工艺和合理化建议，未经承包人同意，发包人不得复制泄露或向第三人转让或用于本合同外的工程，如发生以上情况，发包人应负法律责任，承包人有权索赔。717本合同中有关条款规定和补充协议中发包人应负的责任。72承包人责任721承包人按本合同第三条规定的内容、时间、数量向发包人交付报告、成果、文件，并对其质量负责。722承包人对报告、成果、文件出现的遗漏或错误负责修改补充；由于承包人的遗漏、错误造成工程质量事故，承包人除负法律责任和负责采了补救措施外，应减收或免收直承受损失局部的岩土工程费，并根据受损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金额由发包人、承包人商定为实际损失的_。723承包人不得向第三人扩散、转让第二条中发包人提供的技术资料、文件。发生上述情况，承包人应负法律责任，发包人有权索赔。724遵守国家及当地有关部门对工作现场的有关管理规定，做好工作现场保卫和环卫工作，并按发包人提出的保护要求措施，保护好工作现场周围的建、构筑物，古树、名木和地下管线管道、文物等。725本合同有关条款规定和补充协议中承包人应负的责任。第八条违约责任81由于发包人提供的资料、文件错误、不准确，造成工期延误或返工时，除工期顺延外，发包人应向承包人支付停工费或返工费，造成质量、平安事故时，由发包人承当法律责任和经济责任。82在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，承包人未开场工作的，不退还发包人已付的定金；已进展工作的，完成的工作量在50以内时，发包人应支付承包人工程费的50的费用；完成的工作量超过50时，发包人应支付承包人工程费的100的费用。83发包人不按时支付工程费进度款，承包人在约定支付时间10天后，向发包人发出书面催款的通知，发包人收到通知后仍不按要求付款，承包人有权停工，工期顺延，发包人还应承当滞纳金。84由于承包人原因延误工期或未按规定时间交付报告、成果、文件，每延误一天应承当以工程费千分之一计算的违约金。85交付的报告、成果、文件达不到合同约定条件的局部，发包人可要求承包人返工，承包人按发包人要求的的时间返工，直到符合约定条件，因承包人原因达不到约定条件，由承包人承当返工费，返工后仍不能到达约定条件，承包人承当违约责任，并根据因此造成的损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金额最高不超过返工工程的收费。第九条材料设备供给91发包人、承包人应对各自负责供给的材料设备负责，提供产品合格证明，并经发包人、承包人代表共同验收认可，如与设计和标准要求不符的产品，应重新采购符合要求的产品，并经发包人、承包人代表重新验收认定，各自承当发生的费用。假设造成停、窝工的，原因是承包人的，那么责任自负；原因是发包人的，那么应向承包人支付停、窝工费。92承包人需使用代用材料时，须经发包人代表批准方可使用，增减的费用由发包人、承包人商定。第十条报告、成果、文件检查验收101由发包人负责组织对承包人交付的报告、成果、文件进展检查验收。102发包人收到承包人交付的报告、成果、文件后_天内检查验收完毕，并出具检查验收证明，以示承包人已完成任务，逾期未检查验收的，视为承受承包人的报告、成果、文件。103隐蔽工程工序质量检查，由承包人自检后，书面通知发包人检查；发包人接通知后，当天组织质检，经检验合格，发包人、承包人签字前方能进展下一道工序；检验不合格，承包人在限定时间内修补后重新检验，直至合格；假设发包人接通知后24小时内仍未以到现场检验，承包人可以顺延工程工期，发包人应赔偿停、窝工的损失。104工程完工，承包人向发包人提交岩土治理工程的原始记录、开工图及报告、成果、文件，发包人应在_天内组织验收，如有不符合规定要求及存在质量问题，承包人应采取有效补救措施。105工程未经历收，发包人提早使用和擅自动用，由此发生的质量、平安问题，由发包人承当责任，并以发包人开场使用日期为完工日期。106完工工程经历收符合合同要求和质量标准，自验收之日起_天内，承包人向发包人移交完毕，如发包人不能按时接收，致使已验收工程发生损失，应由发包人承当，如承包人不能按时交付，应按逾期完工处理，发包人不得因此而拒付工程款。第十一条本合同未尽事宜，经发包人与承包人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。第十二条其他约定事项：_第十三条争议解决方法本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按以下第_种方式解决：一提交_仲裁委员会仲裁；二依法向人民法院起诉。第十四条合同生效与终止本合同自发包人、承包人签字盖章后生效；按规定到省级建立行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、承包人认为必要时，到工程据理力争地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、承包人履行完合同规定的义务后，本合同终止。本合同一式_份，发包人_份、承包人_份。发包人名称：_承包人名称：_盖章盖章 法定代表人：签字_法定代表人：签字_委托代理人：签字_委托代理人：签字_住所：_住所：_邮政编码：_邮政编码：_ ：_ ：_ ：_ ：_开户银行：_开户银行：_银行帐号：_银行帐号：_建立行政主管部门备案：_鉴证意见：_盖章 盖章 备案号：_经办人：_备案日期：_年_月_日鉴证日期：_年_月_日第 40 页 共 40 页