分包协议书(15篇)

分包协议书(15篇) 分包协议书1（1291字）发包单位（以下简称甲方）：分包单位（以下简称乙方）：甲方将以包工形式予以乙方承包。为保质保量完成施工任务。特拟如下条款共同遵守执行：（一）工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、约2m2（最终以实际施工接触面积结算）（二）承包方式甲方以包人工、包质量、包工期方式分包给乙方。（三）承包范围本工程建施、结施，图纸设计中所有模板、模板拆除、收捡，不包括堆码及所有材料损耗。（四）工期要求1、总工期为天，开工日期为年月日。完工日期为年月日。（五）合同价款1、按接触面积计算：S01按每平米75元/平米计算，SY03、S04按每平米70元计算，SY02-1、SY02按每平米65元计算，其它几栋楼都按60元/平米计算，（最终面积以实际完成量结算为准），此单价包括承包方式及承包范围内所有的款项。（七）付款方式每月按完成工程量的80%付款，工程完工后七天付完90%工程款，剩余10%在6个月内全部付清。（八）甲方责任1、甲方应给乙方提供住宅及生活区场所，配合乙方办理有关暂住证手续，费用由甲方承担。2、甲方应给乙方办理工伤事故保险手续，工伤费和误工费，由甲方负责，500元以下由乙方自负3、甲方提供乙方施工中必要的安全防护设备和消防设施。4、甲方现场提供垂直运输设备。5、甲方现场提供施工用电、用水。6、甲方提供电焊工，费用由甲方负担。7、甲方在现场配置技术、管理人员、解答乙方在施工中遇到的技术疑点，配合乙方施工管理。（九）特殊原因因建设单位、总承包单位及不可抗拒的原因发生停工时，超过七天，甲乙双方协商解决。（十）劳动争议双方发生劳动争议时，由企业劳动争议调解委员会进行调解。本合同自双方代表签字后生效；工程竣工，工程结算后款项付清自动失效。本合同壹式两份，其中甲方壹份，乙方壹份。甲方代表：乙方代表：身份证号：身份证号：家庭住址：家庭住址：签定日期：签定日期：生效日期：月日分包协议书2（1140字）发包方（以下简称甲方）：身份证号：承包方（以下简称乙方）：身份证号：甲方现有工程委托乙方劳务包干，为明确双方各自的权利、责任和义务，甲、乙双方结合本工程具体情况友好协商，订立本合同，双方必须共同遵守。第一条工程概况1、工程地点：2、工程内容：3、承包方式：劳务包干（含人工、辅材、机械、吊装、二次搬运、装卸车等）4、工程造价：人民币元（人民币整）；5、合同工期：个历天。第二条甲方责任工程开工前，甲方向乙方进行相关的质量、安全、技术、工期、材料节约、消防、治安、现场文明施工、现场管理、劳动纪律等教育和交底，并为乙方提供住房；甲方保证材料及时供应，不得因材料供应不及时而影响施工，及时对已完分项工程进行质量验评和检查，并按合同规定及时足额支付工程款。第三条乙方责任乙方严格按甲方的各项要求，做好进入施工现场前的准备工作，遵守甲方工地各项合理的管理制度，配合工地管理；在现场必须戴好安全帽及安全绳，严格执行安全操作规程和有关安全规定，由于乙方自身原因造成的安全事故，费用和责任由乙方自负；乙方需按有关质量要求进行施工，并接受甲方的监督检查。第四条付款方式合同签订后即付人民币元（人民币元整）作为进场及相关辅料的费用；完成第二层钢楼梯及电梯井即付人民币元（人民币元整）作为进度款；完工后，甲方2天内组织验收，如有问题需当场提出整改，否则当验收合格，需即支付人民币元（人民币元整）第五条合同生效和终止本合同壹式两份，甲、乙双方各执壹份，双方履行完毕合同全部义务，竣工结算款支付完毕，乙方向甲方交付竣工工程后，本合同除保修条款外即告终止。若工程施工中因各种原因出现停工现象，如因甲方原因造成停工的，由甲方承担责任，工期相应顺延及作出适当的补偿；如因乙方原因造成停工的，由乙方自行承担责任，工期不予顺延。甲方（公章）：_乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_年_月_日_年_月_日分包协议书3（1194字）甲方：_乙方：_为贯彻安全第一，预防为主方针，促进安全管理，明确双方的安全责任，确保施工中人身和财产安全，根据有关法律法规，经双方协商一致签订本协议。第一条工程项目：_第二条施工_第三条安全管理目标：杜绝发生任何造成人身伤害和财产损失的各类事故。第四条甲方安全责任：1、开工前甲方对乙方进行施工安全技术交底，并应有相关资料。2、甲方应按要求制定施工安全措施，在开始施工前知会乙方。3、甲方应按照安全管理规定进行施工。4、甲方应当在施工范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。5、甲方应当及时清理开挖路面和顶管作业产生的泥水、集土以及恢复坑、沟等，做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工。6、甲方严禁驾驶乙方所属车辆，动用空压机、切割机等机械设备。7、发生以下情况，由甲方承担责任：（1）各类人身伤害事故；（2）施工机械损坏事故；（3）因施工造成的市政设施损坏；（4）因施工造成的各类经济纠纷；第五条乙方安全责任：1、乙方应当教育和督促所属人员遵守安全规定，按照操作规程进行作业。2、乙方应当积极做好协调工作，配合甲方做好施工相关工作，保证施工顺利进行。3、乙方人员不得驾驶甲方车辆，不得操作甲方作业机械。第六条本协议有效期：_年6月11日至工程竣工之日。第七条本协议一式两份，双方各持一份。第八条本协议签订地点：长通信阳分公司。甲方（公章）：_乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_年_月_日_年_月_日分包协议书4（3438字）甲方（发包单位）：乙方（分包单位）：根据中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程安全生产管理条例及其他法律、法规，为明确甲、乙双方的安全生产责任，确保施工安全，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商达成一致，签订本协议。第一条工程名称、分包范围及作业内容（一）工程名称：（二）本合同分包范围：同甲、乙双方就本工程签订的劳务分包合同。（三）本合同劳务作业内容：同甲、乙双方就本工程签订的劳务分包合同。第二条甲方的权利和义务（一）认真贯彻执行安全生产法律、法规。（二）甲方对乙方的施工安全具有监督、检查、处罚的权利。（三）甲方按规定对乙方进场人员进行入场安全教育、考核。（四）甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业，并按甲方管理规定给予处罚。（五）甲方有权对安全意识差、不听从安全生产指挥的乙方人员责令退场。（六）甲方不得违章指挥，强令乙方冒险作业。第三条乙方的权利和义务（一）认真贯彻执行安全生产法律、法规，严格遵守安全生产规章制度、安全操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案等。（二）乙方负责其分包范围内的安全生产管理工作，服从甲方对施工现场的安全生产管理。对甲方在安全检查过程中提出的问题和隐患，乙方必须按要求按时限整改。（三）乙方有权对甲方的安全工作提出合理化建议和改进意见。（四）乙方在日常作业中，对甲方违章指挥、强令乙方冒险作业，有权拒绝执行。（五）乙方在施工作业前须按甲方要求搭设好安全防护设施。（六）乙方须建立健全安全组织机构，制定安全管理制度，按规定配齐专、兼职安全管理人员。乙方现场负责人、专职安全管理人员必须经过安全考核合格，持证上岗。（七）乙方不得违章指挥，不得强令工人违章作业，并按规定做好工人劳动保护工作，向所使用的人员提供合格的个人防护用品。（八）乙方须组织相关人员学习、掌握安全技术交底要求，履行签字手续。乙方必须按照甲方安全技术交底作业，乙方不得安排没有接受安全技术交底的人员上岗作业。（九）乙方须根据规定为职工办理相应的安全生产保险，其费用由乙方自行解决。（十）施工过程中需要新进场人员的，乙方必须备齐相关人员资料和手续，在人员进场前以书面形式报甲方，甲方书面批准后方可进场，进场后乙方配合甲方对新进场人员进行安全教育考核，合格后方可上岗作业。未经批准人员私自进场后发生安全事故，乙方承担全部责任。第四条乙方人员进场后，必须接受甲方的安全教育、考核，经考试合格后方可上岗。乙方负有对工人进行日常安全教育和每日班前安全教育的责任，并做好教育记录，履行签字手续。乙方不得安排未经安全教育培训和教育培训考核不合格的人员作业。第五条乙方负责向所属人员配发合格的安全防护用品，并指导其按规定要求正确配戴。甲、乙双方都应督促施工现场人员自觉配戴好安全防护用品。第六条由甲方或乙方提供的机械设备、脚手架等设施，在搭设、安装完毕提交使用前，甲方应会同乙方共同按规定验收，并做好验收及交付使用手续。严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用，否则由此发生的后果由擅自使用方承担。乙方自带的机械设备、电气设备等必须符合相关安全规定，并负责日常的检查、维修、保养。第七条甲乙双方的人员，对施工现场的脚手架、各类安全防护措施、安全标志和警告牌等不得擅自拆除、改动。如确定需要拆除改动的，必须经甲方工地施工负责人和安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。任何一方人员，擅自拆除安全防护设施所造成的后果，均由该方人员及其单位承担全部责任。第八条乙方人员施工前，必须对所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等认真检查，发现隐患，立即停止施工，隐患排除后方可进行作业。乙方没有履行作业前安全检查职责，造成发生安全事故的，责任由乙方承担。第九条乙方使用的特种作业人员必须执行国家制定的特种作业人员安全技术培训考核管理办法，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审证；中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和持证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电气、机械设备的人擅自操作使用电气、机械设备。第十条乙方使用甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，如不符合安全规定的应及时向甲方提出，甲方应积极整改，整改合格方准使用，违反本规定或不经甲方许可，擅自乱拉乱接电气线路造成的后果均由肇事者单位负责。第十一条甲方对在安全检查中发现的各类隐患，有权发出隐患通知书，乙方应在限期内进行整改，对于重大隐患，甲方有权停止乙方作业，乙方必须无条件遵从。第十二条甲方有权对乙方在安全生产中存在的问题进行罚款处罚，罚款处罚在甲方项目负责人和安全管理人员签字确认后即生效，乙方在接到罚款通知后一周内要向主罚单位缴纳罚款，逾期不交的加倍处罚，并从当月工程款中扣除。第十三条甲、乙双方要不断总结分析安全生产形势，对乙方和乙方作业人员重视安全生产、安全工作成绩显著的，甲方应予表扬和奖励。第十四条乙方人员进入施工现场，必须遵守北京城建集团和北京城建六建设工程有限公司施工现场安全管理规定，在施工现场必须做到：（一）进入施工现场，必须正确佩戴安全帽，禁止吸烟，禁止酒后作业。（二）必须执行交底规定的安全技术措施，未经交底禁止作业。（三）从事特种作业的人员必须持有特种作业操作证，无证人员禁止作业。（四）必须服从现场管理人员的指挥和管理。（五）禁止攀爬各类脚手架、跨越防护栏杆、穿行有禁行标志的出入口。（六）高处作业必须正确使用安全带。（七）楼层上施工人员禁止向下投掷物品、抛撒材料和垃圾。（八）明火作业必须开具动火证，按规定清理周围易燃物，有防火措施及看火人。（九）禁止挪移、拆改安全防护设施和警告、警示等安全标牌。（十）非电工禁止进行电气作业。（十一）禁止私自拉设电线、电缆、使用电炉等电热器。（十二）禁止私自在建筑结构中居住和储存物品。（十三）禁止容留外部人员留宿。第十五条事故处理（一）属于甲方的责任造成伤亡事故，由甲方参照国家有关规定对乙方伤亡职工或家属进行一次性经济补偿。但具体善后工作由乙方负责安排和处理，甲方不直接对乙方职工及家属。（二）属于乙方责任或乙方人员不服从管理、违章作业发生的事故，由乙方自行按照国家有关规定对伤亡职工或家属进行补偿，甲方不负担任何经济和法律责任。同时乙方给甲方造成的经济损失及不良社会影响，甲方有权对乙方进行经济处罚，处罚标准：重伤事故每人次处以五万元罚款；亡人事故每死亡一人处罚三十万元。第十六条当甲乙双方发生争议时，双方协商解决；协商不成，提交北京市密云县人民法院进行判决、裁定。第十七条本协议自签订之日起生效；本协议自乙方完成全部分包作业内容及乙方全部人员撤离施工现场、且甲乙双方均履行完分包合同及本协议约定的全部义务即终止。第十八条其它事宜：第十九条本协议一式四份，甲、乙双方各执两份。甲方盖章：乙方盖章：甲方代表：乙方代表：协议签订日期：年月日分包协议书5（1194字）发包单位：_(以下简称甲方)承包单位：_(以下简称乙方)甲方将建筑工程项目委托乙方施工，为了明确双方的安全生产责任，确保施工安全，进度，双方在签订建筑工程合同时，签订本协议，双方必须严格执行。工程概况：_工程名称：_工程信号系统安装工程工程_位于_。范围和内容：环形支架安装及电缆敷设工程项目期限：_年_月_日至_年_月_日协议内容：1、甲乙双方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。2、甲乙双方都应有安全管理组织体制，包括分管安全生产的领导，各级专职和兼职的安全员;应有各工种的安全操作规程，特种作业工人的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度。3、甲乙双方在施工前要认真勘察现场：(1)工程项目应由甲方编制施工组织设计;(2)工程项目由乙方按甲方的要求自行编制施工组织设计，制定有针对性的安全技术措施，乙方必须严格按施工组织设计的要求施工。4、甲乙双方的领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全纪律、制度法规。5、施工前，乙方应组织召开现场安全生产教育会议，并通知甲方委派有关人员出席会议。介绍施工中有关安全防火等规章制度及要求，乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。6、施工期间，乙方指派同志负责本项目的有关安全、防火工作;甲方指派同志负责联系予以协助督促乙方执行有关安全、防火规定。甲乙双方应经常联系，项目协助检查工程项目中有关的安全、防火工作，共同预防事故发生。7、乙方在施工期间必须严格执行甲方：_年_月_日乙方：_年_月_日分包协议书6（1926字）施工项目名称：总包单位(甲方)：分包项目部(乙方)：为了保证在工程施工期间杜绝各类质量事故的发生，确保在施工程的正常进行;经双方协商一致，订立本协议：第一条：甲乙双方都必须严格执行以下法律法规及规章制度。中华人民共和国建筑法中华人民共和国合同法中华人民共和国招投标法建设工程质量管理条例(国务院279号令)建筑工程质量验收统一标准GB50300-建筑安装工程施工工艺标准DBJ/T01-26-第二条：本协议的期限自工程开工之日起至工程竣工验收。第三条：质量管理：甲方确认为项目经理、为质量检查员，代表甲方对工程质量进行全面管理。乙方确认为项目经理、为质量检查员，代表乙方对工程质量进行全面管理。甲方技术质量部对工程质量的控制过程进行监督检查。第四条：甲方责任及义务：1.甲方负责施工现场的统一管理，负责监督检查乙方在工程质量控制过程中的一切活动。2.甲方负责组织协调各单位在工程开工前编制完成施工组织总设计及工程质量保证措施，必要时进行现场指导。3.甲方负责向乙方发放图纸、设计变更、洽商。4.甲方在施工过程中发现乙方不按图纸、施工方案、技术交底组织施工，违章蛮干严重危害工程质量时，有权制止，并对乙方进行经济处罚;情节严重的，甲方有权终止合同。5.甲方有权对未经自检的工程进行验收。第五条：乙方的责任及义务1.乙方在施工过程中必须严格按国家颁发的规程、规范施工，工程质量必须达到合同规定的标准。2.在工程开工前，乙方须将内部质量管理体系、质量保证措施，报甲方施工现场代表。质量管理人员必须与现场人员相符，必须持证上岗。3.乙方在施工过程中必须严格按照施工组织设计及方案、技术交底施工，要随时接受甲方的质量监督检查。4.乙方在施工过程中如需进行代表代换，必须经甲方同意后方可进行，严禁擅自做主。5.乙方在施工过程必须严格执行三检制做好工程施工中的自检、互检、交接检工作并做好检查记录。并报予甲方存档。6.乙方必须配合甲方和监理工程师做好验收工作，及时处理验收过程中存在的问题。7.如出现质量问题或发生质量事故，乙方要及时通知甲方，不得隐瞒，必须按处理措施或方案进行整改，严禁私自处理。8.对于甲方不按协议要求进行违章指挥，乙方有权拒绝进行施工。第六条：处罚：1.乙方质量管理体系人员不在岗或备案人员资质与现场实际在岗人员不符，被甲方检查发现后，罚款1000-元。2.乙方未按要求组织施工，每发现一次罚款-5000元;造成质量问题或质量事故，加倍处罚，所造成的损失均由乙方自行承担。3.乙方在施工过程必须严格执行三检制做好工程施工中的自检、互检、交接检工作并做好检查记录，未做到，每发现一次罚款元。4.乙方未配合甲方进行验收工作，每发现一次罚款-5000元;影响下道工序施工的，罚款10000元。5.乙方必须按要求及时处理施工过程中存在的问题，凡是未按要求处理，影响下道工序施工的，罚款-5000元。并承担给甲方造成的一切损失。6.对尚未构成质量事故，但已造成质量问题或缺陷，视情节轻重对乙方罚款-5000元;造成质量事故时，视损失金额情况罚款5000-10000元，同时承担由此给甲方造成的一切损失。7.因工程质量低劣，受到质监部门或甲方上级部门通报批评、处罚的，对乙方进行-5000元的处罚;处罚金额由乙方承担。10.乙方项目经理、质量管理人员必须参加甲方组织的工程质量联检及专业会议，无故不参加的罚款500元。第七条：其它1.乙方在接到甲方的罚款通知单后，如拒绝签字或接到通知后三日内未提出异议，即视为同意罚款。第八条：本协议作为分包合同的附件，和合同具有同等法律效力。发包人主管单位：(盖章)承包人：(盖章)负责人：负责人：签订时间:年月日分包协议书7（2982字）总包单位：（以下简称甲方）分包单位：（以下简称乙方）工程名称：工程地点：分包范围：承包方式：乙方包分项项目安全施工：为了全面履行甲、乙方签订的业主指定分包建设工程施工分包合同，进一步明确在施工过程中甲、乙双方各自的安全责任，保护施工人员的安全和身体健康，防止因工伤亡事故的发生，依据建设工程安全生产管理条例及有关法律、法规、建筑法、劳动法、分包合同法、企业有关规定、制度签订本协议。本协议为业主指定分包单位与总包单位安全协议，经双方签字盖章生效，该安全协议与分包合同具有同等法律效力，双方应认真履行。第一条甲、乙双方共同责任一、甲、乙双方共同遵守国家和当地有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、企业安全技术标准。二、在中太公司统一领导下，组成施工现场安全生产领导机构，定期召开安全工作会议，建立健全安全生产责任制和群防群治制度，制定各项安全生产规章和安全生产目标责任，形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系，并按照职责分工抓好落实。三、坚持“安全第一，预防为主”的方针，不得违章指挥和违章作业。在组织施工生产时先落实安全保护措施，防止事故发生。四、抓好安全教育；严肃安全纪律；规范安全行为；净化作业环境，禁止野蛮施工，防止施工扰民。五、发生事故，立即采取措施，保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并应分别及时报告上级主管部门，组织事故调查小组，查清事故原因，确定事故责任，按照“四不放过”原则，拟定改进措施，提出对事故责任者的处理意见。第二条甲方的具体监督责任：一、甲方应向乙方公布本企业、本施工现场安全生产规章制度。核查乙方安全生产保证体系和规章制度，对乙方安全生产实施监督管理。二、在施工组织设计中编制安全技术措施并分解到乙方分包项目督促乙方编制分包工程内容的安全施工方案，制定安全技术措施并实施。三、在安排乙方工作时，针对其施工内容、工艺要求，以书面形式向乙方施工负责人进行安全技术交底，交底由甲、乙双方负责人和安技人员签字备案。施工中监督乙方按交底内容实施。四、对乙方进场职工进行登记造册，对其特种作业人员资格进行验证。制止非特种作业人员从事特种作业。五、对乙方自带机具、设备、安全防护用品等，要求其进行技术指标，安全性能检验，合格者方可进入施工现场。并监督乙方正确安装使用和拆除。六、对乙方施工工序，操作岗位的安全行为进行日常监督检查，纠正违章指挥和违章作业，发现严重违章违纪和事故隐患，对现场口头纠正或书面、如不听从可以立即责令停工，监督整改并按双方商定的管理办法进行处理。严重者中止合同，清退出场。七、乙方不按规范施工、新工人进场无安全教育、班前工人无安全交底、所造成的一切经济损失及刑事责任、均由乙方承担，并赔偿给甲方带来的一切相关损失。八、对乙方施工现场的各种安全设施和劳动保护用品定期检查和指导、监督，及时消除隐患，保证其安全有效。九、在容易发生火灾的地区，设置灵敏有效的消防器材。十、发生伤亡事故按规定立即报告有关部门。十一、其它第三条乙方责任乙方在甲方统一指挥监督下，对本单位施工中安全工作直接负责，按其职责分工，具体履行以下责任：一、遵守甲方安全管理制度，服从甲方、监理公司安全生产管理。乙方若不服从甲方及监理公司管理、导致生产安全事故，（包括分项其他班组的人员，材料等）全部由乙方承担责任。二、按照甲方的统一管理规定，制定本单位安全目标责任，管理规章制度，并向甲方备案。三、根据甲方安全施工组织设计，编制本单位分包工程范围的安全施工方案和安全技术措施，报甲方审批执行。四、对本单位的施工人员、健康情况应登记造册，如实向甲方报告，并做好入场前的安全教育。有人员调整时，应及时履行安全教育职责，未经安全教育的，不得进入施工现场。不得录用无身份证件的人员和未满十六岁的童工。五、按规定要求设置安全技术管理人员（施工人员50人以上的应设专职安全技术管理人员；不足50人的，应指定兼职安全技术管理人员；各施工班组应设一名兼职安全员协管员），负责操作中的安全检查。六、负责班前安全教育和工种变换的安全教育。下达施工任务时，应进行有针对性的安全技术交底，检查操作人员安全着装；发生交叉作业时，应先报告甲方，并进行监护。不安排非特工种人员从事特工种作业，不安排患有高血压、心脏病及其它不适于高处作业的人员从事高处作业。七、向甲方申报自带的劳动保护用品及机具、设备，经检验合格后使用。禁止任何人私自拆除安全防护设备或设施。八、设置必要的职工生活设施，并符合卫生、通风、照明等要求，职工的膳食、饮水供应等符合卫生要求。九、在容易发生火灾的地区施工动火时，应事前向甲方申请，得到书面批准，并采取有效的防护措施，才能施工。储存、使用易爆器材时，应当采用特殊的消防安全措施。十、有权制止甲方违章指挥，并按双方商定的管理办法进行处理。十一、教育本单位职工遵章守纪，不违章指挥和违章操作。施工中如因乙方施工人员违章指挥、违反安全纪律，违反安全操作规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。十二、各分包，班组新工人进场必须签好劳务合同多少钱一天，工作时间，内容以免结帐时扯皮，如发现没完善，造成打架，闹事，将给予分包队伍相应的处罚，严重的移交派出所，并清除施工现场。十三、各分包单位，班组，个人由于管理不善，造成亏损，工人闹事，给总包造成影响，将对分包负责人给予处罚，及相关法律责任，不在合同范围的事情，由于分包单位,材料质量，材料堆放，架体，防护没跟上等操作不规范，管理不善，造成的安全，质量事故由分包负责。十四、个分包班组在施工用电、生活用电必须使用合格的电器、电线，严禁使用电炉，花线，私自搭接电动工具、插头、灯具，一经检查发现给予没收或处罚。十五、各分包班组必须服从项目部的制定的中太碧海新村项目部管理制度及碧海新村项目部工程质量进度安全管理实施细则中的各项规定。十六、此协议作为分包合同附件，与大合同同时生效，一式三份，甲、乙、分包方各执一份。协议签订地点：潘集碧海新村项目部总包方负责人（甲方）（章）电话：分包方负责人：（乙方）（章）电话：工程发包单位代表：（章）电话：20_年月日分包协议书8（825字）为贯彻公安部61号令机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定、_市消防条例，本着谁主管、谁负责的原则，将消防工作落到实处，确保不发生火灾责任事故，制定本协议。分包单位应履行如下条款：一、认真落实公安部61号令机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定、_市消防条例，分包、外协单位保卫部门应对施工现场防火工作负全责，保证实现无重大火险火灾责任事故。二、接受总包单位对防火工作的监督，接受公安消防机关的监督检查，对指出存在的消防方面的隐患，须及时进行整改，不得拖延。三、分包、外协单位须制定相应的防火安全制度和措施，并指定专人负责防火工作结合本单位实际情况，进行经常性检查，确保安全。四、分包、外协单位应对所属人员进行必要的上岗前有关防火知识方面的安全教育，避免违章行为，杜绝事故发生。五、分包、外协单位应自行备齐相应的灭火器材并保证器材完好，处于灵敏有效状态。六、分包、外协单位所属施工队伍必须与总包单位签订外施队治安保卫协议书并监督执行。总包单位应履行下列条款：一、在上级公安消防机关的指导下，协助分包单位保卫部门做好火灾防范工作，负责监督本协议具体实施，共同做好防火工作。二、对在联合检查中发现的防火方面不安全隐患，有权提出整改意见，保证安全。三、对违反防火规定问题造成不良后果的，有权建议给予批评教育、经济处罚直至追究法律责任。此协议一式两份，双方各存一份。甲方代表：乙方代表：盖章：盖章：二零年月日分包协议书9（1555字）承包人(全称)：_分包人(全称)：_依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于(以下简称为“发包人”)与承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”)，承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。一、分包工程概况分包工程名称：_分包工程地点：_分包工程承包范围：_二、分包合同价款金额：_大写：_人民币元，小写：_元。三、工期开工日期：本分包工程定于_年_月_日开工;竣工日期：本分包工程定于_年_月_日竣工;合同工期总日历天数为：_天。四、工程质量标准本分包工程质量标准双方约定为：五、组成分包合同的文件包括：1、本合同协议书;2、中标通知书(如有时);3、分包人的报价书;4、除总包合同工程价款之外的总包合同文件;5、本合同专用条款;6、本合同通用条款;7、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件;8、合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其它书面文件。六、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。七、分包人向承包人承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书第一条约定的工程(以下简称为“分包工程”)，并在质量保修期内承担保修责任。八、承包人向分包人承诺，按照合同约定的期限和方式，支付本协议书第二条约定的合同价款(以下简称“分包合同价”)，以及其他应当支付的款项。九、分包人向承包人承诺，履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。十、合同的生效合同订立时间：_年_月_日;合同订立地点：_本合同双方约定后生效。承包人：_(公章)分包人：_(公章)住所：_住所：_法定代表人：_法定代表人：_委托代理人：_委托代理人：_电话：_电话：_传真：_传真：_开户银行：_开户银行：_帐号：_帐号：_邮政编码：_邮政编码：_分包协议书10（1784字）甲方：_乙方：_经甲乙商定达成以下协议：第一条工程概况1、工程名称：_。2、工程地点：_。3、发包方式：甲方提供施工材料，乙方包工(自备施工工具)。4、承包金额：每平米_元,实际完成正投影面积，包括垂直运料、垃圾清运等。5、工期：按项目部制定工程进度计划执行。6、工程质量标准：优良。第二条甲方负责事项1、协调各施工专业施工。2、按时，保质，保量提供施工材料。3、开工前3天，向乙方提供确认的施工图纸或做法说明1份，并向乙方进行现场技术交底，提供施工所需的用水，用电。项目质检员对工程质量，安全，进度进行监督检查。第三条乙方负责事项1、指派代表乙方履行合同，按合同约定及甲方要求组织施工，保质，保量，按期完成施工任务。办理应由乙方负责相关事宜。2、严格执行施工规范，安全操作规程，防火安全规定，环境保护规定，严格按照图纸说明进行施工，参加竣工验收。第四条工程款支付方式本合同生效后，乙方上报工作量的时间为每月月底，按实际完成工作量的80%支付，支付额度以河北省预算定额人工工日比率执行，支付时间为次月15日-20日，工程完工付到实际完成工作量的95%，5%尾款竣工结算后一次付清。第五条关于安全文明施工的规定1、乙方应按图纸施工，并严格遵守建筑安装工人安全操作规定及其他相关法规和规范的规定，违反操作规程导致发生安全事故，乙方应自己承担责任和由此引发的一切经济损失，甲方协调处理。2、甲方项目人员对施工现场的安全进行监督检查，乙方必须接受并配合检查。3、乙方要指定一名安全管理人员，负责施工现场的一切安全工作，并对施工人员进行安全文明施工教育。4、乙方人员未经甲方同意不准到非施工区域活动。5、甲乙双方应把防火工作作为安全管理的重中之重切实抓好。乙方动用明火，安装电器及使用易燃，易爆物品，必须事前告知甲方管理人员，动火时做到一人动火一人监护。6、施工现场必须随时清理，因施工而产生的垃圾由乙方清运至甲方指定位置，每日收工之前乙方会同甲方管理人员检查认可后，方可离开现场。7、乙方在施工期间严禁抛，冒，滴，洒。在清理垃圾时不能有扬尘。如有违反，由乙方承担经济处罚及一切后果。8、乙方在施工期间应尽可能降低噪音对周边的影响。如有违规，由乙方承担经济处罚及一切后果。第六条违约责任因一方违约给另一方造成经济损失，由违约方承担。合同无法继续旅行时，合同终止并追究责任。第七条争议或纠纷处理1、本合同履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可协商解决，或有请有关部门进行调节。2、当事人不愿通过协商，协调解决或协商，调解不成时，可提请仲裁机构仲裁，也可向人民法院起诉。第八条附则本合同一式两份，双方各执一份。甲方(盖章)：_乙方(盖章)_委托代理人(签字)：_委托代理人(签字)：_单位_单位_电话：_电话：_年_月_日_年_月_日分包协议书11（2078字）甲方：乙方：身份证：手机号：甲方将工程以包工不包料的形式承包给乙方，为使双方明确经济责任关弟，保质保量，多快好省地完成该工程，在平等互利的原则下，经双方共同协商，达成如下协议：第一条木工工程承包范围及工作内容1、工程名称：2、工程地点：3、承包范围：天花、墙身、茶几、机柜、服务台、收银台、门扇、超市水吧木工部分，不含其它活动家具。4、承包方式：包人工、包机械、不包所有木工材料。5、不含量架子搭设、电焊、门面招牌制作。第二条油漆工程承包范围及工作内容1、承包范围：天花抹灰及刷乳胶漆、墙身抹灰及刷光油。2、木饰面清漆及木饰面手刷漆制作。3、不含墙纸安装及艺术涂料制作。4、不含乳胶漆、光油、白乳胶等其他油漆材料，只负责辅料。第三条水电工程承包范围及工作内容1、承包范围：主配电箱及各包房配电箱。2、辅设强电、弱电、水安装，含线槽、线管、电脑、电话、卡拉OK咪线、音响线等配件，灯饰及五金洁具、开关、插座，（不含消防弱）第四条泥工部份1、承包范围：砌墙、批墙、地脚线及卫生间墙、地砖、门套大理石安装。2、承包方式：砌墙包工包料，其他工程只包水泥、沙。第五条其它补充说明1、工期，工人进场后45天完成二层（）如其它施工班组影响进度，且工期随延。2、工地临时用电箱、临时电插座电排、临时照明灯泡及临时用水由甲方提供材料，乙方负责安装。3、施工垃圾由乙方负责清运到指定点，清运。4、如有子项目，乙方施工完成后，甲方再作修改，甲方应以变更签证的方式给乙方作结算。5、报价以外项，按增项另计。第六条甲方责任1、向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明书，并向乙方进行现场安全和技术交底。2、按进度提供所需的材料、配件、成品保护。3、对安装质量、安全消防、文明生产进行监督检查。4、积极协调，保证施工正常动作。5、提供现场办公室、库房搭设材料。6、按进度及时人工费支付，以现金方式支付，工程完工后按100%方式支付。7、负责协调现场各方面工作，保证施工顺利进行。第七条乙方责任1、自备全部施工机具设备，安全事故由乙方全权负责。2、服从甲方领导,并服从项目部的工作指导及配合其它完成协议内的相关工作,维护甲方形象，如遇业主、监理、甲方人员检查指导工作，要礼貌对待。对严重违反施工纪律的人员，甲方有权示其退出施工现场。3、积极协助甲方及项目部做好现场管理工作，认真配合其它施工单位的施工，努力创造条件，保证工程按总体施工方案如期完成。4、图纸没有的项目及其它隐蔽工程现场共同协商，以变更签证的方式结算。5、乙方需严格按图施工，遵照甲方制定各项操作规程。6、为确保工程如期完成，施工过程中乙方应有稳定的施工队伍和完善的管理。第八条合同价款及价款的支付1、二层KTV装饰工程部价为：万，小写：元（本报价除部份指定材料费用外，均由甲方提供）。2、付款方式（1）、合同签订后人工进场前，支付合同总价的15%；（2）、本工程施工完成40%，支付合同总价的20%；（3）、本工程施工完成60%，支付合同总价的20%；（4）、本工程施工完成80%，支付合同总价的20%；（5）、本工程施工完成100%，支付合同总价的20%；（6）、工程验收后，甲方应该在三个月内付清合同总价的5%；（7）、甲方如果不按合同付款，乙方有权停工，且工期随延。附件一：工程报价表（报价以外项目另计）本协议一式份，甲方执份，乙方执份。甲方代表签名：乙方代表签名：日期：年月日日期：年月日分包协议书12（1656字）根据中华人民共和国劳动合同法及中华人民共和国经济合同法有关规定，本协议遵循协作、平等、公平自愿的原则，就南仁新村住宅楼1#、2#楼主体钢筋工程以元/的价格承包给乙方施工达成以下协议：一、工程承包内容：1、1#、2#楼主体钢筋工程绑扎2、钢筋进场卸料及盘点、翻样及加工，其中包括机械（调直机、弯曲机）等其他辅材，完工后多余材料的转运、楼层清理、废料头的对方等。3、工作范围内的文明标化、清理卫生等（必须达到文明工地验收标准）。4、承包工程范围内的安全、文明施工等。二、双方的责任及义务：1、分包方必须按照钢筋焊接及验收规范进行钢筋加工机制作甲方要及时对乙方进场的施工人员进行各项、技术、及安全进行交底。按时按计划保证材料进场。在施工过程中，甲方有权对乙方的违章行为及材料浪费、文明施工的工完场清等违章行为给予制止，按情节予以200500元处罚，情节严重时责令其停工整顿，必要时可终止协议。遵守施工现场及生活区各项制度，按施工图纸及施工验收规范、操作规程进行文明安全施工。按时组织技术强硬的操作人员进场。专职管理人员必须配备齐全。做好进场人员的入场前的安全教育工作。认真接受甲方管理人员交付的工作任务，并保质保量的按时完成。随时接受甲方管理人员的检查和管理。提前10天向甲方上报所需的材料计划。机械使用前必须有善的安监手续和相应的保险防护措施，乙方必须设置专人操作机械，三、工程质量要求：工程质量按国家验收规范保准验收，达到现场甲方监理验收标准。1、本工程的质量标准，达不到质量标准的，甲方将通知乙方限期整改，如果乙方在整改后仍不能达到质量标准的，甲方有权终止合同。乙方需在限期内退出施工现场，退场费用自理。乙方的已完合格工程量将按合格单价的80%结算。2、乙方必须严格按照质量验收标准和施工规范，作好每道工序施工，每道工序完工后各班组必须先做好自检，互检工作然后通知甲方，总包单位及监理验收。经验收达到质量标准方可进行下道工序施工，达不到质量标准必须认真按照验收提出的整改措施和要求进行整改，至到达到标准为止。1、工程量以实际结算为准。2、此单价已包括安全、进度、文明施工、出施工电梯外所有施工工具及辅助性材料的费用等。3、本单价中已包含乙方依法享有的应该由用人单位负担的福利、津贴、各种补贴费、误工费、往返车旅费以及其他不可预见的费用.4、乙方进场后生活费自理，工程施工至9层结束后，支付已完工程量80%人工费。工程全部验收后，支付已完工程量90%人工费。工程交工后三个月内，结清全部工程款。四、安全生产与文明施工1、严格遵守国家及陕西省的各种法律法规，服从总包方及甲方等相关部门的指挥，自觉遵守和执行总包单位及甲方的规章制度。2、甲方负责对乙方人员进行安全技术交底，乙方必须认真学习和掌握安全生产管理条例和操作规程，严格按照安全操作规程施工。乙方若野蛮施工、违章施工发生的一切事故均由乙方承担，甲方不承担任何责任并不做任何形式的补偿。3、乙方进入施工现场各相关证件必须齐全并交复印件及花名册一份交甲方备案。4、进入施工现场必须正确使用和佩戴各种安全防护用品，必须戴好安全帽和系好安全带，如发现不戴安全帽和不系安全带给予10元/人次罚款，违反安全。甲方：乙方：日期：分包协议书13（1121字）委托单位：_(以下简称甲方)承包单位：_(以下简称乙方)一、经协商，甲方将分包给乙方施工。二、乙方应按甲方设计要求及施工规范完成施工任务，质量达到验收规范要求及甲方项目经理签字验收。施工过程中的安全教育、安全交底及人身安全、伤亡事故由乙方自行负责。三、工程款：合同签定后进入施工现场时，甲方向乙方支付生活费;施工过程中根据施工进度及工程质量按比例发放工程款;工程结束验收合格后扣除保修金结清余款;保修期结束结清全部工程款。四、工期：达到建设单位及甲方要求。五、承包方式：单项工程轻包。六、甲方责任：负责协调与建设单位关系、各工种间配合及材料提供,按时支付人工费。七、乙方责任：1、服从甲方人员管理，遵守甲方各项规章制度。2、工人进场，对工人进行安全技术交底。每天开工前召开安全会议，对具体工作进行安全教育，提高工人的安全意识。3、按时、保质保量完成施工任务。(对未按要求完成施工任务的，视情节轻重按公司奖惩条例进行处罚。)4、合理使用材料，避免浪费。施工现场材料要堆放整齐，剩余材料要及时返库。5、每天中午及晚上收工前，对施工现场进行清理，将建筑垃圾堆成堆，由公司派专人清理出施工现场。6、注意成品保护及各工种间配合。7、电工及电焊工须持证上岗，并将技术等级证复印件交项目部存档。8、对工人进行素质教育，文明施工，树立公司形象。9、自行配备各种生产工具，定时维修，保证工程顺利进行。其中，电动工具自备由墙壁插座到施工处的插头、插座及电线。10、每项单项工程结束后，先由班组长组织工人自检，合格后报项目部验收。不符合要求处及时修改，直至验收合格，项目部签发分项工程质量评定表。11、工程结束后，由班组长把各自完成项目的结算清单及分项工程质量评定表报到项目部，由技术员核对工程量及单价，项目经理及工长复核签字后，报到总经理处结算。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日分包协议书14（3119字）木工班组承包协议书甲方：_有限公司乙方：_身份证号码：_根据国家有关法律、法规和本工程的具体情况，甲方将赣榆云通水务工程中的木工工作量及脚手架防护承包给乙方（含变更增加部分），为确保工程质量、施工进度、安全目标的实现，甲、乙双方在自愿、平等、互利的基础上，经协商一致，特签定如下协议。一、工程概况1、工程名称：污水深度处理技术改造项目2、工程地点：赣榆区柘汪镇云通水务有限公司厂区内3、模板接触面积：约4100m2乙方承包方式为大清包，实行一次性包干，a、按规范要求搭设的内外墙脚手架（有资质持证上岗的搭设架子人员）和工资，以及安全防护用品、上料平台，b、木工包工包料，包括木工机械、各水池单体成套模板、钢管、扣件等一切辅材、主材。二、承包价格该工程承包价格按每平方110元计算（含安全措施费）。三、承包内容甲方只提供塔吊、主配电箱以上线路，其余图纸内所属木工全部作业内容（包括模板材、方木、铁钉、铁丝、二次结构模板工程、租赁钢管费用、内外墙脚手架钢管刮一道颜色油漆，按文明施工标准搭设、按规范要求所需以及辅设的安全网费用、竹篱笆费用、进出材料规范平台、柱子剪力墙的成套加固对拉螺栓、现场临时设施的搭拆与材料清运、四临边洞口的防护设施搭拆与材料清运、塔吊基础的模板搭拆与清运、木工施工工具、用具、外脚手架的分色、平面侧面防护设施及主电箱以下所有木工施工用电箱和电缆线（三相五线制设置）均由乙方负责）及现场文明施工所需一切工作量。四、工期要求以进场开工为准，单体基础3天，池体5天，若为两层建筑，每层梁板柱5天，土建截止时间430。每推迟一天罚款5000元，遇节假日，农忙等，一律不放假，遇特殊情况