2023年建筑承包合同 15篇

上传人:沈*** 文档编号:184011730 上传时间:2023-02-01 格式:DOC 页数:71 大小:57.82KB
返回 下载 相关 举报
2023年建筑承包合同 15篇_第1页
第1页 / 共71页
2023年建筑承包合同 15篇_第2页
第2页 / 共71页
2023年建筑承包合同 15篇_第3页
第3页 / 共71页
点击查看更多>>
资源描述
2023年建筑承包合同 15篇 建筑承包合同 1(2839字)工程名称:_委托单位:_设计单位:_设计编号:_合同编号:_建设单位(甲方):_设计单位(乙方):_为了明确责任,分工协作,共同完成国家建设项目的设计任务,根据建设工程勘察设计合同条例的规定和_批准的计划任务书,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。一、工程名称、规模、投资额、建设地点甲方委托乙方承担_工程的设计项目,建筑安装面积为_平方米,批准总投资为_元,建设地点在_。二、甲方的义务1、甲方应在_年_月_日以前,向乙方提交业经上级批准的设计任务书,工程选址报告,以及原料(或经过批准的资源报告),燃料,水,电,运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料,需要经过科研取得的技术资料。甲方在_年_月_日施工图设计前,应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料,施工的条件,以及有关设备的技术资料。甲方对上述资料必须保证质量,不得随意变更。2、及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。3、在工程开工前,甲方应组织有关施工单位,与乙方进行设计技术交底;工程俊工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。4、在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件,并在生活上予以方便。在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验,所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。5、甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改;未经乙方同意,甲方不得复制,重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用。三、乙方的义务1、乙方必须在_年_月_日以前,向甲方交付初步设计文件;在_年_月_日以前,向甲方交付技术设计文件;在_年_月_日以前,向甲方交付施工图设计文件。其中,初步设计文件一式_份,技术设计文件一式_份,施工图设计文件一式_份,甲方另需增添文件分数和需要模型费,另行收费。_年_月_日以前,乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概预算文件,材料设备清单)。大型建筑安装工程,乙双方可视具体情况分阶段进行设计,在具备设计条件时,双方签订阶段设计合同,具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期,乙方交付设计文件的日期,作为本合同的附件,详见附件。2、乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件,以及有关设计技术经济协议文件,设计标准,技术规范,规程,定额等提出勘察技术要求和进行设计,提交符合质量的设计文件。3、初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,乙方应负责承担。4、设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更和修改预算,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。四、设计的修改和停止1、甲方因故要求修改工程的设计,经乙方同意后,除设计文件交付时间另定外,甲方应按乙方实际返工修改工日,每工日按_元增付设计费,或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。2、原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。已经进行了的设计费用的支付,按前条办法计算。3、甲方因故要求中途停止设计时,应及时用书面通知乙方,已付设计费不退,并按该阶段的实际耗工日,增付和结清设计费,同时结束合同关系。五、设计费的数量和交付办法本设计合同生效后_天内,甲方应向乙方交付相当于设计费的20%的定金,设计合同履行后,定金抵作设计费;乙方向甲方提交初步设计方案后_天内,甲方应向乙方支付_%的设计费;乙方向甲方提交施工图文件后_天内,甲方应向乙方结清全部设计费(设计周期较长的大型工程项目,施工图阶段的设计费,可按单项工程设计完成后分别拨付)。六、奖励与违约责任1、在合理的工程投资控制数内,由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资,可以从节约投资额中提取_%奖励乙方。2、由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料,致使乙方无法进行设计或造成设计返工,乙方除可将设计文件交付日期顺延外,还应由甲方按乙方实际损失工日,以每日_元计算增付设计费。3、甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费,应根据银行关于延期付款的规定,向乙方偿付违约金。4、由于乙方的原因,延误设计文件的交付时间,每延误_天,乙方应向甲方偿付相当于设计费的_%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。5、因乙方设计质量低劣引起返工,应由乙方继续完善设计任务,并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者,乙方除免收受损失部分的设计费外,还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿金。七、其它_。八、本合同自_年_月_日双方签字后生效,全部设计任务完成后失效。本合同如有未尽事宜,需经双方共同协商,作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力,但不得与本合同内容抵触。九、在合同执行中如发生纠纷,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于同一部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或不属于同一部门的,可向国家规定的合同管理机关申请仲裁,也可以直接向人民法院起诉。十、本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式_份,送_等单位各留存一份。建设单位(甲方)(盖章):_设计单位(乙方)(盖章):_代表人(签字):_代表人(签字):_开户银行:_开户银行:_帐号:_帐号:_年x月x日_年x月x日建筑承包合同 2(1963字)发包方承包方:工程名称:工程地点:建筑面积:平方米;层数层结构类型:承包范围:承包方式:质量等级(优良或合格):合格工程承包造价(金额大写):甲方:北京龙安华诚钢结构工程有限公司乙方:河南省宏瑞防腐有限公司甲方委托乙方承担该工程钢结构防火涂料的施工,遵循中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例的原则,结合该工程的具体情况,经甲乙双方友好协商,达成如下合同条款,望双方遵照执行。一、工程概况1、工程名称:2、工程3、施工范围:钢结构环氧云铁中间漆、防火涂料、面漆。4、二、质量要求:本工程采用包工包料方式,所用涂料及施工设备、脚手架等由乙方负责;施工所用的防火涂料隐蔽部分采用室外超薄型钢结构防火涂料,外露部分采用室外薄型钢结构防火涂料,所用材料必须有国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心的检验报告和消防产品型式认可证书,复印件加盖生产单位公章。三、工程期限乙方接到甲方通知后组织进入现场,工期按甲方要求进行施工,竣工时间为1月5日。如有特殊情况甲乙双方协商工期顺延。四、工程造价经甲乙双方商定工程施工按实际发生量结算。单价:防火涂料:2.5小时:36元,1.5小时:30元。环氧云铁中间漆:20元。面漆:30元。注:单价包括:材料费、人工费、税金、措施费、水电费、试验费。五、付款方式1、根据业主与我公司签订的合同没有预付款,2、按报量支付进度款,每月25日报量,次月5日10日付款,3、每月按报批量的50付款,资料齐全整体验收合格后115天付全款的95。4、剩余5的款项作为质保金,保修期满后15日内付清。六、质量要求1、施工过程中,专人检查工艺质量,要求涂层喷涂均匀,无漏涂。2、涂层及耐火时间达到甲方要求。七、竣工验收1、工程完工后,乙方负责工程的检测验收,保修期执行国家规定。2、检测验收时发现质量不合格的,由乙方负责返修,由甲方或其他部门安装等原因造成的涂层损坏,可以经甲乙双方协商后有偿让乙方负责修补。八、双方责任1、甲方责任1)为乙方提供施工所用的水、电资源及生活住房。2)遇到交叉作业情况,为乙方协商解决。3)按合同约定按时支付工程款。2、乙方责任1)服从甲方项目部管理人员的管理,遵守项目部的管理规定,不得违章施工。2)供料施工并负责防火涂料工程的验收。3)积极配合甲方的施工,保证施工进度,保证施工质量工期。4)由乙方自己造成的安全事故,乙方自负,由甲方或其他有关方面造成的安全事故触及乙方的,责任由造成事故方负责。5)当甲方不按时支付工程款,乙方有权利停工,延误工期及一切后果由甲方负责。6)在施工过程中,做好环保工作,施工中不会污染到其他未施工部分。7)如保修期内发生返修事宜乙方应在接到甲方通知后48小时内到场检修,否则甲方有权组织检修,发生的费用从乙方质保金中扣除。九、其它1、本合同自双方签字盖章之日起生效,甲方支付完乙方全部工程款后失效。2、本合同一式贰份,甲、乙双方各执一份。3、如有违约,应按照中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程和承包合同条例的有关法规执行。4、本合同如有未尽事宜,经双方协商后另签定补充合同解决。甲方:(盖章)乙方:(盖章)电话:电话:开户行:开户行:帐号:账号:201年月日201年月日建筑承包合同 3(4490字)发包方(甲方): 劳务分包方(乙方):为了保证完成 工程施工,需要乙方劳务分包作业,依照国家、省、市政府的有关规定,本着平等自愿、公平信用、协商一致的原则,经甲、乙双方协商订立合同。一、工程概况:1、工程名称:2、工程地点:3、工程造价:总单价 元/m,(其中安全30%,主体55%,粉刷15%)。4、施工期限: 年 月 日起 年 月 日止。5、质量要求:合格。6、安全文明目标:杜绝重大伤亡等各种安全事故发生。7、建筑面积和工程量:以国家规定建筑面积计算方法为准。二、劳务承包范围及工作内容:1、劳务承包方式:包清工、包辅材、包机械。采用固定单价合同。2、劳务承包范围及工作内容:人工费:结构主体:基础下人工配合清土、基础(不包含防水层)、主体框架结构模板、钢筋、混凝土、土建预埋制作。砌体:建筑图中砌体、构造柱、圈梁压顶及其零星部分的土建人工费。粉刷:室内抹灰(毛面)、地坪(毛面)、散水、台阶、楼梯、屋面、外墙粉刷。现场安全:按规范规定应该考虑的施工脚手架、安全围栏或空间安全防护脚手架、搭拆和维护“三宝”“四口”“五临边”安全防护,施工用电按规范防护和维护。文明施工:施工区、生活区的场地硬化、临时用电、用水的管理及维护保养。挖沟、砌筑、粉刷等。施工机械工具费:主要机械:塔吊、施工电梯、混凝土输送泵等。辅助机械:砂浆机、钢筋加工机械、模板加工机械、手持电锯、电钻、混凝土振捣机械、照明灯具、斗车等。该工程除降水、水电安装及其电梯、门窗外所有一切大小机具均由乙方自己承担。材料费周转及消耗材料:模板、方木、钢筋、扣件、蝴蝶卡、螺丝帽、对拉螺旋制作及加工、圆钉、铁丝、与塔吊相配套的地脚螺栓、与主体连接螺栓及埋件、平立安全网。小型材料:三级配电用电线、配电盘、照明灯具、电施工用电由甲方提供至一、二级配电柜;即是总配电箱以下所有一切电线机具及其所有配套器具,均应由乙方自己配备。施工用水由甲方将总水管引至施工现场,乙方负责配合水管安装,材料自备。3、承包内容不含项目及材料:不含项目:电费、水费、基础降水、基坑降水、基坑护坡、安装工程(水、电、消防、电梯)门窗、防水、机械挖土方、面砖粘贴、内外墙涂料、油漆、幕墙、钢结构、铁艺、铝合金、楼梯扶手、阳台栏杆、制作及安装。精装修工程。三、工期、质量、安全1、总工期 日历天。以甲方要求的控制点为准,因甲方原因或不可抗拒因素(以甲方签证为准)工期顺延。2、工程质量标准:合格(以质量部门评定的工程质量为准)。3、安全:工程建设大发展,安全责任重如山。乙方必须给每位职工购买人身保险,该工程在施工过程中所发生的一切大小安全事故及其疾病、打架、斗殴等不论轻重,均应由乙方自已承担。必须严格按安全施工条例进行施工。如果乙方违犯安全施工条例 ,施工时被业主、甲方、监理及其相关部门四、甲方的责任和义务1、甲方负责提供乙方工地、材料堆场及其他设施,以满足乙方在施工现场的生产所需场地。2、甲方负责主轴线(控制线)、高层点、技术交底、并向乙方提供所需的施工图三套和施工方案、施工计划、设计变更等。3、甲方负责施工现场主要材料供应(钢筋、商品混凝土、砌块、砖、水泥、砂石、白灰、外加剂等)及构件的及时供应和调配。4、甲方负责协商质量监督站和五大责任主体关系,以及施工现场内各分包单位之间的关系。5、甲方应按节点及时对乙方完成的工程量进行验收,并结算劳务工程款,不得无故延期和克扣。6、甲方有权对不符合甲方施工要求的作业人员予以清退,对施工中由于乙方原因导致的一切矛盾采取相应的经济处罚。五、乙方的责任和义务1、乙方施工必须对所属人员进行施工安全、遵纪守法、遵守甲方的各种管理制度的教育,签订合同时,必须编制施工人员花名册(一式三份)附后,提供身份证复印件。2、乙方单位委派 同志为现场负责人。乙方代表及工种专业负责人必须在现场跟班作业,离开工地时应向甲方负责人请假,并另行安排人员负责工地工作。3、因乙方原因造成的质量问题,由乙方承担全部责任,包括业主及监理工程师开具的质量处罚单。4、乙方严格执行甲方编制的施工进度计划,因乙方原因造成的工期拖延,由乙方承担全部责任。5、乙方应遵守机械操作规定,严禁违章作业。乙方从事特殊岗位的工作人员(电工、电焊工、机械操作工、架子工)必须持有特殊工种操作证,禁止无证人员上岗。6、乙方应根据甲方在工期、质量、安全、文明施工的总体要求,组织劳动力。农忙季节人员保证正常施工人员的80%以上,保证连续施工,不影响正常工期。7、乙方应保证工作面落地灰随清随用,严格遵守限额领料制度,不得造成浪费。8、乙方应全力配合甲方、业主、监理、监督部门的检查、验收工作。9、乙方负责施工过程中的“三宝”“四口五临边”的防护工作和半成品、成品的保护工作。因保护不善而损坏的,照价赔偿和无条件返修。10、乙方应先向甲方交工期、质量、安全保证金 万元。11、乙方庆设有专职安全员,乙方人员进行日常安全教育和检查,确保安全生产。12、禁止18岁以下、50岁以上和病残人员现场务工,禁止施工人员家属进住施工现场。六、结算与付款1、结算劳务总单价 元/m(建筑面积,基础和顶部分按建筑物落地面积的 %算面积)。设计变更或甲方原因引起的返工或增减工程量,按照河南省 版建筑和装饰预算定额的工日含量,每一个综合工日 元进行调整、结算,并记取相应的材料费、机械费。2、付款:按完成节点支付已完劳务工程量该工程出付 万元,随后每二层主体结付所完成工程量的80%,照此类推,至此结顶为止。砌体、内外粉每月按实际完成合格工程量的80%支付工资款。工程竣工经业主和相关职能部门验收合格后,甲方支付至劳务工程总价款的95%,余下的5%在一年保修期满后无息一次性付清。每次结算付款要在节点完成十日内到位。因甲方原因或其他配合因素造成的停工,甲方应承担乙方人工费、周转材料、机械设备租赁等损失。 23、劳务企业支付劳务费时,必须编制工资支付表,把工资支付到务工人员本人。4、根据政府规范,甲方不得无故拖欠劳务费,否则应承担一切责任(包括经济责任)。七、文明施工1、为达到合同安全文明目标,乙方人员应服从甲方人员的工作安排,严禁赤膊工作,严禁穿拖鞋施工。2、乙方人员必须遵守法纪,不打架、不聚赌、不偷盗、不留宿妇女儿童,不在施工现场随意大、小便。3、乙方人员应遵守宿舍规章制度,爱护公共财物,搞好食堂及宿舍公共卫生,减少疾病,防止中毒事件发生。4、工地使用的建筑材料合理利用,周转材料,应按规定码放整齐,严格实行标示制度。建筑垃圾及时清运到指定地点。八、事故处理及保险1、依照国家建筑法、劳动法规定,根据政府和建设主管部门要求,发包方工程项目部必须为其劳务作业的现场工作人员进行监督和管理。2、发生重大伤亡及其他安全事故时,劳务分包人员立即报告发包方工程项目部,由工程项目部在规定的时间内报告上级主管部门。并保护事故现场。上级主管部门对事故现场进行调查,同时按有关法律、法规进行处理,所发生的安全事故均有乙方自己承担,因总承包费中已含总价30%的安全费用,超出部3、劳务分包方工程承包方对事故责任有争议时,按事先约定处理。4、事故发生时,双方有责任采取必要的措施,防止或减少损失。九、合同的解除1、具有下列情况之一的,甲方可解除合同:乙方在试用期内发现不符合录用条件的;乙方不服从甲方的管理和安排,不能保证施工质量、进度,不能保证安全生产、文明施工的;乙方严重违反甲方的规章制度劳动纪律的。2、具有下列情况之一的,乙方可解除合同:甲方宣告破产或频临破产,处于法定整顿期间的;甲方不能履行合同或违反国家法律、法规,侵犯乙方合同法权益,无故克扣或严重拖欠劳动工程款的。3、任何一方解除合同时,必须提前十天通知对方。十、双方约定的其他事项1、施工期间如乙方窝工、停工超过五日,甲方有权解除合同,乙方三日内撤出工地,甲方另行组织施工队伍,双方结算所干工程量,乙方应承担违约责任并赔偿甲方损失。2、因甲方在施工过程中造成工程停工,所有的误工,机械设备、周转材料的租赁费用和人工费由甲方承担。十一、本合同签订后生效,具有法律效力,甲乙双方必须严格履行,任何一方违反本合同规定,给双方造成损失的,应给与经济赔偿。十二、甲乙双方因履行合同发生争议,由双方本着长期合作的原则协商解决,协商不了时,任何一方可向工程所在地人民法院起诉。十三、本合同未尽事宜另行协商。十四、本合同一式四份,甲方二份,乙方二份,经甲乙双方签字盖章后生效,双方履行完一切合同内容,结算所有手续后失效。甲方(公章):_ 乙方(公章):_法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_年_月_日 _年_月_日建筑承包合同 4(1998字)甲方:_乙方:_甲方根据度施工生产计划的安排,决定将宇阳小区住宅楼c座电气专业分部工程分包给乙方施工。本着平等自愿、公平和诚实信用的原则,为明确双方的责任,结合本工程的具体情况,经甲乙双方协商,签订本合同,以期共同信守执行。第一条工程名称:852农场宇阳小区住宅楼c座工程第二条专业工程承包的内容和范围:1、电气工程分部施工的所有内容,包括孔洞预留、电线电缆导管敷设、布线;配电箱(盘)的安装,防雷接地、等电位联结的施工;插座、开关、灯具的安装;防盗门对讲系统等线路预留、安装;电视电话线路敷设、电话接续设备、电视终端设备的安装、连接和调试,以及线路电气试验、调试、照明通电试验等。施工范围是室内强电、弱电的所有项目。电视电话施工的材料由甲方提供。2、施工现场临时用电的安装维护及最终拆除。第三条工期与定员:1、开工日期:4月3日2、完工日期:6月20日3、定员人数:3人第四条承包方式:承包方式为包工包料。工程合同价款的结算方式及保修:1、工程合同价款按照建筑面积每平方米叁拾伍元(35.00)计算。2、支付方式:工程竣工验收合格后,甲方以楼四层约80的壹套住宅和五层约70的壹套住宅抵付乙方承包合同价款(扣除保修费后)。四层住宅按照建筑面积每平方米壹千叁百元(1300.00)整计算,五层住宅按照建筑面积每平方米壹千贰百元整计算。两者的差额以现金找补。3、工程竣工验收后,甲方预留合同总价款的5为质量保修金,保修期限为一年。在该期间电气分部工程所发生的各种问题乙方均应在2小时内赶到无偿修理。如果乙方在接到通知后2小时内未来人修理,甲方可以代为维修,所发生的一切费用从乙方的质量保证金中支付。第五条双方责任:甲方:1、组织实施项目管理的各项工作,协调现场的工作关系。2、负责施工组织设计的编制,统一制定各项管理目标。实施对工程质量、成本、工期、安全生产、文明施工等的控制、监督、检查和验收。3、及时提供图纸。乙方:1、自觉接受甲方和监理人员的管理、监督和检查,遵守甲方项目部的各项规章制度。2、采购和使用合格材料。严格按照设计图纸、专业施工验收规范和施工操作规程及施工组织设计的要求精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准,进度和工期达到施工组织设计和合同的要求。3、严格按照安全操作规程施工操作,安全生产,文明施工。在施工过程中,若违反安全操作规程所发生的人身伤亡事故均由乙方自行负责。4、工程交工验收前,负责电气工程成品的保护。5、组织具有相应资质的施工人员,持证上岗。第六条施工质量及验收:1、本工程的质量管理目标是垦区优质工程。电气施工质量必须符合黑龙江省建筑工程施工质量验收标准(DB23/711-)的合格规定。2、施工过程中,每一检验批和分项工程的施工质量验收必须按照乙方自检,合格后报甲方专检,最后再由监理人员参加的联合检查验收的程序,每次检查验收都形成书面的验收记录(该记录是结算的重要依据)。验收不合格不能进行下一道工序施工。第七条违约责任:1、甲乙双方应恪守协议条款,任何一方违约将承担合同金额双倍的违约金。2、当发生以下情况之一者,乙方应承担违约责任:(1)施工质量达不到合同约定的质量标准,承担合同价款5%的违约金。(2)施工工期每拖延一个日历天,乙方承担壹万元的违约金。(3)不履行或不按约定履行合同的其他情况。第八条其他1、未尽事宜,参照国家及行业标准和规定执行。2、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,同等效力。甲方:_乙方:_日期:_日期:_建筑承包合同 5(1182字)甲方: (以下简称甲方)乙方: (以下简称乙方)以公正诚信为原则,经甲乙双方协商就本工程承包达成如下协议,以兹共同遵守。一、工程概况:1、工程名称:2、工程地点:3、房屋为砖混结构共肆层二、承包工程规模、单价单包工不包料,甲方以每平方米捌拾捌元(¥125.00元),承包给乙方每层按建筑浇筑外边面积计算。地下工程,地梁为28元/米,大板基础挖土 元/m3;捣基座100元m3;柱子为80元/m,女儿墙28元/米。三、乙方承包劳务内容:1、乙方施工使用的一切机具工具。2、从正负零以上,包括砌体、圈梁,模板安装,钢筋制作,混凝土浇筑内外墙抹灰,外架竹子和搭设。四、甲方责任1、甲方负责技术管理指导乙方作业提供材料和水电供应。2、负责乙方施工人员住房,拨付工程进度款,竣工验收结算等工作。3、负责房屋四周的处理,材料堆放。五、工程质量:质量要求乙方必须对本工程甲方负责。砌体工程:墙面平整,灰路饱满,3cm,普通抹灰:58mm六、安全生产、文明施工1、乙方必须遵守安全生产、文明施工的要求,施工过程中引起的废浆必须及进清理干净或回收利用,保证施工现场的清洁,否则由此引起的一切费用由乙方承担。2、乙方必须遵守操作规程,安全生产、操作时必须跟甲方的安全技术交底操作,如不遵守规定操作,发生的安全事故,由此产生的一切费用由乙方承担。七、装饰工程1、外墙装饰15元/,不除空。2、内墙装饰9元/,不除空。八、结算方式:甲方应付乙方每一层主体浇筑后工程款70%,抹灰每一层应付乙方10%,主体工程全部完工后,甲方应付乙方95%,其余的等装饰工程进场十日后全部付清。九、其他未尽事宜,双方另行协商解决,作为本合同的补充条款,本合同双方签字生效,工程结束,结清工程款后自动失效,本合同一式两份,甲乙双方各执一份。甲方:乙方:年 月 日 年 月 日建筑承包合同 6(4915字)合伙人:_(以下简称甲方),居住地:_身份证号码:_(以下简称乙方),居住地:_身份证号码:_甲、乙双方经平等协商,就合伙承包河南焦作南水北调工程事宜,达成如下一致,供各方信守。一、合伙宗旨在合法合理的前提下,搞好工程建设,进而实现各方利润最大化。二、合伙经营项目和范围合伙项目以福建_公司中标合同确认的项目内容及范围为准;甲、乙双方合伙承包的项目,对外以福建_公司名义出现。三、合伙期限合伙期限至合伙施工的项目完工,各方结算完毕为止。四、出资额、方式及比例甲方以现金出资,出资额为人民币 万元。该款为起动项目的前期费用,占全部出资比例 %。乙方以设备出资(含当地协调社会关系),占 %。五、盈余分配与债务承担盈余分配,以出资为依据,按比例分配;合伙如产生债务,先由合伙财产偿还;合伙财产不足清偿时,以各合伙人的出资为依据,按比例承担。六、退伙合伙期间,一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的,不得退伙;退伙需经对方同意,方可实行;未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的,应进行赔偿。七、权利与义务甲方为合伙期间的财务负责人,合伙项目的一切财务收入、支出均需经甲方同意方可支出与进帐;同时,甲方参与合伙项目的日常管理;乙方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调,并参与日常管理;甲、乙双方共同决定合伙重大事项。八、禁止行为未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;禁止合伙人在合伙不利时退伙。九、合伙期满合伙期满,双方按合伙协议进行结算,盈亏均按比例承担、分配。十、纠纷解决若双方有纠纷则协商解决,签订的补充协议与此协议具有同样法律效力。若协商不成,则_所在地法院解决第一条合伙宗旨:_第二条合伙名称 、主要经营地:_第三条合伙经营项目和范围:_第四条合伙期限,自_年_月_日起,至_年_月_日止,共_年。第五条出资金额、 方式、期限(一)合伙人_(姓名)以_方式出资,计人民币_元;_(其他合伙人同上顺序列出)(二)各合伙人的出资,于_年_月_日以前交齐。(三)本合伙出资共计人民币_元。合伙期间各合伙人的出资为共有财产,不得随意请求分割。合伙终止后,各合伙人的出资仍为个人所有,届时予以返还。第六条盈余分配与债务承担合伙各方共同经营、共同劳动,共担风险,共负盈亏。(特别提示:盈余分配与债务承担可以约定按各合伙人各自投资或者平均分配。未约定分担比例的,由各合伙人按投资分担。任何一方对外偿还后,另一方应当按比例在10日内向对方清偿自己应负担的部分。)(一)盈余分配:以_为依据,按比例分配。(二)债务承担:合伙债务先以合伙财产偿还,合伙财产不足清偿时,以_为依据,按比例承担。第七条入伙、退伙、出资的转让(一)入伙新合伙人入伙,必须经全体合伙人同意;承认并签署本合伙协议;除入伙协议另有约定外,入伙的新合伙人与原合伙人享有同等权利,承担同等责任。入伙的新合伙人对入伙前合伙企业的债务承担连带责任。(二)退伙自愿退伙。合伙的经营期限内,有下列情形之一时,合伙人可以退伙:a合伙协议约定的退伙事由出现;b经全体合伙人同意退伙;c发生合伙人难以继续参加合伙企业的事由。合伙协议未约定合伙企业的经营期限的,合伙人在不给合伙企业事务执行造成不利影响的情况下,可以退伙,但应当提前30日通知其他合伙人。合伙人擅自退伙给合伙造成损失的,应当赔偿损失。当然退伙。合伙人有下列情形之一的,当然退伙:a死亡或者被依法宣告死亡;b被依法宣告为无民事行为能力人;c个人丧失偿债能力;d被人民法院强执行在合伙企业中的全部财产份额。以上情形的退伙以实际发生之日为退伙生效日。除名退伙。合伙人有下列情形之一的,经其他合伙人一致同意,可以决议将其除名:a未履行出资义务;b因故意或重大过失给合伙企业造成损失;c执行合伙企业事务时有不正当行为;d合伙协议约定的其他事由。对合伙人的除名决议应当书面通知被除名人。被除名人自接到除名通知之日起,除名生效,被除名人退伙。除名人对除名决议有异议的,可以在接到除名通知之日起30日内,向人民法院起诉。合伙人退伙后,其他合伙人与该退伙人按退伙时的合伙企业的财产状况进行结算。(三)出资的转让。允许合伙人转让其在合伙中的全部或部分财产份额。在同等条件下,合伙人有优先受让权。如向合伙人以外的第三人转让,第三人应按入伙对待,否则以退伙对待转让人。合伙人以外的第三人受让合伙企业财产份额的,经修改合伙协议即成为合伙企业的合伙人。第八条合伙负责人及合伙事务执行全体合伙人共同执行合伙企业事务。(适用于规模小的合伙企业。)合伙协议约定或全体合伙人决定,委托_为合伙负责人,其权限为:对外开展业务,订立合同;对合伙事业进行日常管理;出售合伙的产品(货物)、购进常用货物;支付合伙债务;第九条合伙人的权利和义务(一)合伙人的权利:合伙事务的经营权、决定权和监督权,合伙的经营活动由合伙人共同决定,无论出资多少,每个人都有表决权;合伙人享有合伙利益的分配权;合伙人分配合伙利益应以出资额比例或者按合同的约定进行,合伙经营积累的财产归合伙人共有;合伙人有退伙的权利。(二)合伙人的义务:按照合伙协议的约定维护合伙财产的统一;分担合伙的经营损失的债务;为合伙债务承担连带责任。第十条禁止行为未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;如其业务获得利益归合伙,造成的损失按实际损失进行赔偿。禁止合伙人参与经营与本合伙竞争的业务;除合伙协议另有约定或者经全体合伙人同意外,合伙人不得同本合伙进行交易。合伙人不得从事损害本合伙企业利益的活动。第十一条合伙营业的继续(一)在退伙的情况下,其余合伙人有权继续以原企业名称继续经营原企业业务,也可以选择、吸收新的合伙人入伙经营。(二)在合伙人死亡或被宣告死亡的情况下,依死亡合伙人的继承人的选择,既可以退继承人应继承的财产份额,继续经营;也可依照合伙协议的约定或者经全体合伙人同意,接纳继承人为新的合伙人继续经营。第十二条合伙的终止和清算(一)合伙因下列情形解散:合伙期限届满;全体合伙人同意终止合伙关系;已不具备法定合伙人数;合伙事务完成或不能完成;被依法撤销;出现法律、行政法规规定的合伙企业解散的其他原因。(二)合伙的清算:合伙解散后应当进行清算,并通知债权人。清算人由全体合伙人担任或经全体合伙人过半数同意,自合伙企业解散后15日内指定_合伙人或委托第三人,担任清算人。15日内未确定清算人的,合伙人或者其他利害关系人可以申请人民法院指定清算人。合伙财产在支付清算费用后,按下列顺序清偿:合伙所欠招用的职工工资和劳动保险费用;合伙所欠税款;合伙的债务;返还合伙人的出资。清偿后如有剩余,则按本协议第六条第一款的办法进行分配。清算时合伙有亏损,合伙财产不足清偿的部分,依本协议第六条第二款的办法办理。各合伙人应承担无限连带清偿责任,合伙人由于承担连带责任,所清偿数额超过其应当承担的数额时,有权向其他合伙人追偿。第十三条违约责任合伙人未按期缴纳或未缴足出资的,应当赔偿由此给 其他合伙人造成的损失;如果逾期_年仍未缴足出资,按退伙处理。合伙人未经其他合伙人一致同意而转让其财产份额的,如果他合伙人不愿接纳受让人为新的合伙人,可按退伙处理,转让人应赔偿其他合伙人因此而造成的损失。合伙人私自以其在合伙企业中的财产份额出质的,其行为无效,或者作为退伙处理;由此给其他合伙人造成损失的,承担赔偿责任。合伙人严重违反本协议、或因重大过失或违反合伙企业法而导致合伙企业解散的,应当对其他合伙人承担赔偿责任。合伙人违反第九条规定,应按合伙实际损失赔偿劝阻不听者可由全体合伙人决定除名。第十四条合同争议解决方式凡因本协议或与本协议有关的一切争议,合伙人之间共同协商,如协商不成,提交_仲裁委员会仲裁,或在各方商定的其它城市。仲裁裁决是终局的,对各方均有约束力。第十五条其他(一)经协商一致,合伙人可以修改本协议或对未尽事宜进行补充;补充、修改内容与本协议相冲突的,以补充、修改后的内容为准。(二)入伙合同是本协议的组成部分。(三)本合同一式_份,合伙人各执一份,送登记机关存档一份。(四)本合同经全体合伙人签名、盖章后生效。合伙人(签章):_年_月_日签订地点:_建筑承包合同 7(1245字)发包方:承包方:根据中华人民共和国民法典和建筑安装工程承包合同条例及有关规定,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。第一条工程概况1、工程名称:2、工程地点:3、工程范围和内容:第二条工程期限1、本工程合同安装总工期为_2、本工程开工日期以构件进场时间为准。第三条工程合同总价总建筑面积为_平方米,价格为_/平方米,总价格为_元如有变更,以实际面积结算。第四条材料、设备供应1、本工程安装所需吊车设备,焊割材料由承包自备;工程所需的钢结构及其它材料由发包方负责,甲方保障材料准时到场,不能拖延。第五条工程质量和检查验收承包方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工,并接受发包方现场监理工程师监督检查。保证安装质量,如果发包方发现安装质量问题,属于承包方责任的工作质量问题,负责无偿修理。第六条工程价款的支付与结算1、本合同签订后,承包方进场安装主钢结构时,发包方支付合同总价的_%的预付款,结构安装完毕,发包方支付_%的进度款,彩板安装完毕,发包方支付_%的进度款。2、乙方整个工程安装完后,经甲方验收合格,工程办完交工验收并办理工程结算后天内,所有余款全额支付完毕。第七条争议的解决方式合同执行过程中如发生争议,双方应及时协商解决。协商不成时,如双方属于同一部门的,由上级主管部门调解,调解不成,或双方不属于同一个部门的,任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁,也可直接向人民法院起诉。第八条附则其他本合同未言明事项,一律按中华人民共和国民法典和建筑安装工程承包合同条例规定执行。本合同经双方签字盖章后生效,至合同工程竣工交验,结清工程尾款,保修期满后自然失效。本合同正式本份。甲方:_乙方:_法定代表人:_法定代表人:_年_月_日_年_月_日建筑承包合同 8(1226字)建设单位:_(以下简称甲方)承包单位:_(以下简称乙方)按照中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,就乙方承包事项达成以下条款:一、工程概况:1、工程名称:_2、工程地点:_3、工程内容:钢屋架车间,乙方包工包料。4、工程承包范围:钢结构大梁(标准:Q235B)、220300钢构大梁,夹心板厚100mm、密度10公斤,柱脚螺栓(直径2.4cm)、墙面彩板厚0.426mm,屋面C型钢140502.5,墙面120502.5,甲方负责送电入厂。5、工程建筑面积:钢结构约900m2,(详见工程图纸)夹心板房面积约228 m26、合同工程:双方另行协商7、质量标准:按照国家相关标准验收。二、合同造价及付款方式1、工程总造价:该工程按330元/平方米包干施工。面积约为900平方米,总价款金额约计297000元(大写;贰拾玖万柒仟元整),按照实际安装完成面积计算。夹心板房按210元/平方米包干施工。面积约为228平方米,总价款金额约计47880元(大写:肆万柒仟捌佰捌拾元整),合计总造价为344880元(大写:叁拾肆万肆仟捌佰捌拾元整)。2、付款方式:合同签订后支付总造价的30%价款(¥:103464元,大写:拾万叁仟肆佰陆拾肆元整,);钢结构进场后付总造价的30%价款(¥:103464元,大写:拾万叁仟肆佰陆拾肆元整);工程完毕后付总造价的10%价(¥:34488元,大写:叁万肆仟肆佰捌拾捌元整);三个月内支付总造价的25%价款(¥:86220元,大写:捌万陆仟贰佰贰拾元整,留取5%的质保金(¥:17244大写:壹万柒仟贰佰肆拾肆元整)为期一年。三、安全生产乙方施工应严格遵守安全生产操作规程,持有上岗证件,杜绝安全、质量事故发生。如乙方施工中发生一切质量事故,造成人员伤亡,均由乙方自行负责,甲方概不负责任。四、其他未尽事宜,由双方协商解决。五、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,从签字之日起生效。甲方(公章):_乙方(公章):_法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_年_月_日_年_月_日建筑承包合同 9(2832字)甲方:(建设单位)_乙方:(施工单位)_甲方将坐落在_(地址)的_(工程名称)土建工程承包给乙方施工。在招投标的基础上,经双方协商制定以下条款供双方共同遵守:第一条工程内容:_第二条工程造价决算方式:1、工程造价计算公式:工程造价=(_定额直接费+材料差价)(1+_%)。即按实际完成工程量,套用_定额计算直接费,加上施工期间相对应的_市建设工程造价管理信息信息价计算出的材料差价,另外取_%综合费为最后决算价(人工费和机械费不另调整)。与本项目主体工程相关的所有辅助工程和零星工程均按上述造价计算公式决算。必须全额以建筑统一税务发票进行结算付款。本工程辅助的水电安装工程按_(约定套用的定额与费率)结算。2、工程量计算依据为:设计图纸,设计变更图纸或联系单,隐蔽工程量签证,其他工程量增减联系单,本工程辅助工程联系单。第三条工程款支付:甲方通知乙方开工后,乙方一周内拿出预算。甲方接到预算后一周内完成预算审核,凭审核后的预算造价付备料款30%,以后按实际完成工程量的70%比例付进度款,并扣回备料款。实际完成工程量(即工程进度)由甲方现场管理员确定,如乙方有严重异议的,双方可以根据实际完成的工作量参照审定后的预算书进行计算确定。工程竣工时,进度款不超过预算的70%,工程竣工验收合格并审核决算后一个月,付足工程款的95%,其余5%作为质保金,满一年后付清。每笔工程款必须全额凭建筑统一税务发票进行付款。工程进度款的支付,甲方应在收到乙方正式发票后的三个工作日内,办理好付款审核手续,支付给乙方。第四条工期:1、本工程自接到甲方开工通知的日起开始计算工期,到竣工并通过甲方预验收之日止,计算实际工期。工期为_天。工期每延误一天处罚_元(从履约金中扣除)。遇不可抗力影响而不能正常施工的,必须在不可抗力终止后24小时内经甲方代表签证认可后方可顺延工期。2、乙方在签定合同时,应该按照合同的总工期要求,制定施工进度表(即分阶段工期计划)作为本合同的附件。由于乙方施工管理不力,施工进度缓慢,分阶段工期延误天数超过施工进度计划35%的,甲方有权中途解除合同,解除合同后,按本合同第三条的相关条款结算并处罚。分阶段工期延误天数未超过施工进度计划35%的,每延误一天处罚_元,不抵扣总工期处罚。第五条施工组织管理:1、甲方委派_为本工程管理负责人,委派_为本工程现场管理代表,并代表甲方进行现场施工管理和监督,二人共同负责隐蔽工程的验收签证,隐蔽工程量的签证,工程图纸变更的签证,工程量增减的签证。未经上述二人共同签字,所有签证无效。2、乙方委派_为项目经理,指派_为现场施工员,乙方的施工员在整个施工期间必须在现场从事施工管理,并全权代表乙方进行现场施工管理和所有签证手续的签字。乙方未经甲方同意不得擅自撤换施工员;乙方施工员不服从甲方指挥的,甲方可以要求乙方撤换施工员,乙方不得拒绝。第六条工程质量监督乙方必须严格按设计要求施工。甲方指派现场管理代表(或委托监理公司)对工程质量进行监督:1、砼必须进行随机取样做试块试验,建筑用的钢材必须做好抗弯抗拉试验,试压费,试验费由乙方负担;2、工程具备隐蔽条件时,先由乙方自检,并在验收前12小时以内书面形式通知甲方现场代表验收,经甲方工程负责人和现场管理代表以及监理人员质量验收合格或确认数量并在验收记录上签字后,乙方方可进行隐蔽和继续施工。出现下列情形之一的,甲方有权责令乙方停止施工和终止合同,并作违约处理:(1)拒绝或干扰甲方进行质量抽样检查的;(2)隐蔽工程或其他局部工程验收不合格又拒不返工,或返工以后仍然不合格的;(3)钢材、水泥等主要建筑材料没有质保书或经过抽检不合格,而继续用于施工的;(4)未经甲方和设计部门同意不按图纸施工的;(5)不服从甲方整体工程协调,施工过程中拒不接受甲方指挥的。乙方因违反上述5条而被终止合同后,乙方已经完成的工程量按本合同第四条决算后,乘以80%作为应付工程款,其余20%作为弥补甲方损失,并处没收全部合同履约金。第七条施工现场管理责任乙方对现场管理,安全生产,保卫等工作负全部责任。所有安全事故责任乙方自负。如果违章施工,甲方有权制止,制止不服从的可以解除本合同,并按本合同第三条的相关条款结算并处罚。第八条合同履约金及违约处罚合同签订时乙方向甲方交履约金_万元,工程竣工验收合格一周内退还乙方(剔除处罚款)。在履行合同过程中,乙方有明显延误工期或有严重偷工减料等质量问题,且不采纳甲方建议又不积极采取措施的,甲方有权终止执行合同,并没收履约金。乙方在施工过程中,不服从甲方现场管理但尚未构成严重违约的,每次处以200元的罚款,从工程决算款或履约金中扣除。第九条前期要求:乙方在开工前,必须与甲方和设计部门进行施工图交底,并向甲方递交施工计划,施工组织,施工质量保证书,安全生产责任书。第十条本合同未尽事宜,经双方协商后,另行补充条款。第十一条本合同一式六份,甲乙双方各执三份。甲方(盖章):_乙方(盖章):_代表人:_代表人:_合同签订日期:_年_月_日合同签订地点:_建筑承包合同 10(4407字)甲方(总承包方):_乙方(分包方):_根据中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法及相关法律法规、政策之规定,甲乙双方就本工程钢筋劳务分包事宜协商一致,特订立本合同,共同遵守、一、工程概况:1、工程名称:_2、工程_3、结构类型:_4、结构层数:_5、建筑面积:_二、工程承包范围:本次报价所涵盖的承包范围为本工程图纸设计的所有钢筋工程劳务(不含二次结构)、设计变更、图纸会审纪要、技术核定单、技术交底等范围内的所有钢筋分项和为完
展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 办公文档


copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!