2022年建设工程法规及相关知识一级建造师考试第三次补充卷(含答案)

2022年建设工程法规及相关知识一级建造师考试第三次补充卷（含答案）一、单项选择题（共70题，每题1分，每题的备选项中，只有一个最正确或最符合题意。选对每题得一分，没选或选错均不得分）。1、2010年2月10日，甲工程单位因施工需要与乙工程单位签订了一份租赁合同，合同约定租赁期限为8个月，则下列关于该租赁合同的表述，错误的是（）。A、应以书面方式订立B、若以口头方式订立，承租人可随时解除合同C、若以口头方式订立，出租人可随时解除合同D、若以口头方式订立，则租赁期视为6个月【参考答案】：D【解析】：本题考核的是租赁合同的期限。租赁期限6个月以上的，应当采用书面形式。当事人未采用书面形式的，视为不定期租赁。2、以下不属于注册建造师执业工程规模标准（试行）专业标准分类的是（）。A、矿山工程B、房屋建筑工程C、环保工程D、石油化工工程【参考答案】：C【解析】业标准分为：:注册建造师执业工程规模标准（试行）以不同专房屋建筑工程、公路工程、铁路工程、通信与广电工程、民航机场工程、港口与航道工程、水利水电工程、电力工程、矿山工程、冶炼工程、石油化工工程、市政公用工程、机电安装工程、装饰装修工程共14个专业的工程规模标准。3、某建设工程总承包商与分包商在分包合同中约定了有效的仲裁条款。合同履行期间，总承包商以分包商不具备资质为由向人民法院起诉，要求确认该分包合同无效。根据我国相关法律规定，人民法院（）。A、应当受理，确认合同有效后驳回起诉B、不予受理C、应当受理，确认合同有效后移送仲裁委员会D、应当先审查合同效力，确认合同无效后受理【参考答案】：B4、知识产权的法律特征不包括（）。A、具有财产权和人身权的双重属性B、专有性C、期限性D、实用性【参考答案】：D【解析】：本题涉及的考点是知识产权的法律特征。知识产权的法律特征：财产权和人身权的双重属性；专有性；地域性；期限性。5、在可撤销合同中，具有撤销权的当事人没有行使撤销权导致撤销权消灭的是自知道或应当知道撤销事由之日起（）。A、1个月B、3个月C、6个月D、1年【参考答案】：D【解析】：需要注意的是，行使撤销权应当在知道或者应当知道撤销事由之日起一年内行使，并应当向人民法院或者仲裁机构申请。6、根据我国担保法律制度，关于抵押权实现的说法，错误的是()。A、债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿B、同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同以登记的先后顺序清偿C、抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿D、同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同自签订之日起生效的，若抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿【参考答案】：C【解析】：在实践中，抵押物折价或者拍卖、变卖后，所变现的价款可能超出所担保的债权额，也可能不足清偿债权。对此，其折价或拍卖、变卖后的价款如果超过债权的数额，该超过的部分就应当归还抵押人所有；如果该价款还不足清偿债权，不足部分就应该由债务人来清偿。7、根据人民调解法规定，经人民调解委员会调解后达成的调解协议，当事人可以自调解协议生效之日起（）日内共同向人民法院申请司法确认。A、30B、60C、90D、180【参考答案】：A【解析】：经人民调解委员会调解达成调解协议后，双方当事人认为有必要的，可以按照民事诉讼法的规定，自调解协议生效之日起30日内共同向调解组织所在地基层人民法院申请司法确认。人民法院受理申请后，经审查，符合法律规定的，裁定调解协议有效，一方当事人拒绝履行或者未全部履行的，对方当事人可以向人民法院申请强制执行。8、下列法律中，属于社会法律部门的是（）。A、预算法B、建筑法C、公司法D、职业病防治法【参考答案】：D【解析】：商法是调整市场经济关系中商人及其商事活动的法律规范的总称；公司法属于商法。经济法是调整在国家协调、干预经济运行的过程中发生的经济关系的法律规范的总称；预算法属于经济法。行政法的调整对象是行政关系，主要包括行政管理关系、行政法制监督关系、行政救济关系、内部行政关系；建筑法属于行政法。社会法是调整劳动关系、社会保障和社会福利关系的法律规范的总称；职业病防治法属于社会法。故D选项正选。9、企业名称、地址、注册资金、法定代表人等发生变更的，应当在工商部门办理变更手续后的（）天内办理资质证书变更手续。A、15B、30C、45D、60【参考答案】：B10、分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的，关于承担方的说法，正确的是（）。A、分包单位只对总承包单位负责B、建设单位只能向给其造成报失的分包单位主张权利C、总承包单位赔偿金额超过其应承担份额的，有权向有责任的分包单位追偿D、建设单位与分布单位无合同关系，无权向分包单位主张权利【参考答案】：C【解析】：分包单位就分包工程和总包单位向建设单位承担连带责任，由分包单位单位造成的质量、安全、进度等间题给建设单位造成损失，总包可以要求总包单位赔偿，超出总包承担份额的，有权向分包主张权利.11、以下关于民事诉讼一审普通程序开庭审理的顺序正确的是（）。A、核对当事人一举证质证一法庭调查一法庭辩论一宣判B、核对当事人一法庭调查一法庭辩论一举证质证一宣判顷法庭调查一核对当事人一举证质证一法庭辩论一宣判D、核对当事人一法庭调查一举证质证一法庭辩论一宣判【参考答案】：D【解析】：民事诉讼法第187条至142条的规定，民事诉讼一审普通程序开庭审理的顺序一般为：核对当事人 法庭调查一举证质证法庭辩论宣判。故D为正确选项。12、某建筑公司制定的生产安全事故现场处置方案，按规定应()至少组织一次演练。A、每年B、每半年C、每季度D、事每月【参考答案】：B【解析】：生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。13、建设项目可能产生环境噪声污染的，()必须提出环境影响报告书，规定环境噪声污染的防治措施，并按照国家规定的程序报环境保护行政主管部门批准。A、施工单位B、建设单位C、监理单位D、设计单位【参考答案】：B【解析】：建设项目可能产生环境噪声污染的，建设单位必须提出环境影响报告书，规定环境噪声污染的防治措施，并按照国家规定的程序报环境保护行政主管部门批准。环境影响报告书中，应当有该建设项目所在地单位和居民的意见。14、在房屋建筑和市政工程施工过程中，应对重大安全隐患治理实行（）。A、安全生产责任制度B、群防群治制度C、安全生产检查制度D、挂牌督办、公告制度【参考答案】：D【解析】：国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知规定，对重大安全隐患治理实行逐级挂牌督办、公告制度。重大隐患是指在房屋建筑和市政工程施工过程中，存在的危害程度较大、可能导致群死群伤或造成重大经济损失的生产安全隐患。15、施工单位于6月1日提交竣工验收报告，建设单位因故迟迟不予组织竣工验收；同年10月8日建设单位组织竣工验收时因监理单位的过错未能正常进行；10月20日建设单位实际使用该工程。则施工单位承担的保修期应于（）起计算。A、6月1日B、8月30日C、10月8日D、10月20日【参考答案】：A【解析】：缺陷责任期从工程通过竣（交）工验收之日起计，则本题中，施工单位承担的保修期应于6月1日起计算。16、下列合同中，属于单务合同的是（）。A、买卖合同B、承揽合同C、融资租赁合同D、无偿保管合同【参考答案】：D17、根据实施工程建设强制性标准监督规定，下列监督检查内容中，不属于强制性标准监督检查的内容是（）。A、H程项目采用的材料、设备B. X程项目技术人员的劳动合同顷工程项目的规划、勘察、设计、施工等环节D.X程项目的安全、质量【参考答案】：B【解析】：根据实施工程建设强制性标准监督规定第10条的规定，强制性标准监督检查的内容包括：（1）有关工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准;（2）工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定；（3）工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定；？（4）工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定；（5）工程中采用的导则、指南、手册、计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定。故应选B项。18、下列关于地役权的表述，错误的是（）。A、从性质上说，地役权是按照当事人的约定设立的用益物权B、设立地役权，当事人应当采取书面形式订立地役权合同C、土地上已设立土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权等权利的，不得再设立地役权D、需役地及需役地上的土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权部分转让时，转让部分涉及地役权的，受让人同时享有地役权【参考答案】：C【解析】：本题涉及的考点是地役权。土地上已设立土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权等权利的，经用益物权人同意，土地所有权人可以设立地役权。19、下列选项中，属于企业工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门企业资质许可权限的是（）。A、施工总承包序列二级资质B、专业承包序列二级资质C、专业承包序列不分等级资质D、不含铁路、交通、水利、信息产业、民航方面的专业承包序列的一级资质【参考答案】：D20、甲将闲置不用的工程设备出售给乙，双方约定3天后交付设备，次日，甲又将该设备卖给丙，并向丙交付了该设备。经查，丙不知甲与乙之间有合同关系。关于甲、乙、丙之间的合同效力的说法，正确的是（）。A、甲与乙、丙之间的合同均有效B、甲与乙之间的合同无效，甲与丙之间的合同有效C、甲与乙、丙之间的合同均无效D、甲与乙之间的合同先生效后失效，甲与丙之间的合同有效【参考答案】：A【解析】：物权法第】5条规定，当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，自合同成立时生效；未办理特权登记的，不影响合同效力。所以，甲与乙的买卖合同有效，只是该工程设备所有权尚未发生转移。由于债具有相容性，在一个标的物上可以同时存在几个债权债务关系。甲享有该设备的所有权，在已经交付了设备的情况下，甲有权与丙签订买卖合同。虽然，甲存在一套设备卖给两个当事人的情况，但每个买卖合同都是有效的。甲是设备的所有人，其和丙签订合同出卖自己的设备并交付了设备，丙因此取得该设备的21、当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁庭（）前提出。A、作出裁决B、首次开庭C、进行调解。、申请执行【参考答案】：B【解析】：本题涉及的考点是仲裁协议的效力。当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭前提出。当事人既可以请求仲裁委员会作出决定，也可以请求人民法院裁定。一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由人民法院裁定。22、开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的（）进行。A、当天公开B、当天不公开C、同一时间公开D、同一时间不公开【参考答案】：C【解析】：招标投标法第三十四条规定，开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。23、建设单位要求施工单位垫资进行建设，双方在合同中约定了垫资条款，建设单位同意按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息。工程竣工后，施工单位要求返还垫资并要求按照合同约定支付垫资利息。根据有关司法解释，下列说法正确的是（）。A、法院对垫资应当按照工程欠款处理B、由于垫资违反法律的强制性规定，该合同无效C、法院对返还垫资和支付垫资利息的请求均应予以支持D、法院对返还垫资请求应予支持，但对支付垫资利息的请求不应支持【参考答案】：C【解析】：本题涉及的考点是工程垫资的处理。最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释规定，当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。24、监理单位的主要安全责任之一是（）。A、组织专家论证、审查专项施工方案8、申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料C、在设计方案中提出保障施工作业人员安全和预防生产事故的措施建议D、发现存在严重安全事故隐患时，要求施工单位停工并及时报告建设单位【参考答案】：D【解析】：工程监理单位的安全责任主要包括：对安全技术措施或专项施工方案进行审查。工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。依法对施工安全事故隐患进行处理，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。承担建设工程安全生产的监理责任。工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施25、法律关系内容的变更，是法律关系（）变更的结果。A、主体B、客体C、主体或客体D、主体与客体【参考答案】：D26、甲公司与乙公司经协商达成买卖合同，双方均未加盖公章或签字，不久甲公司交货，乙公司收货后付款。乙公司在使用中发现货物质量有问题，遂诉至法院。根据我国合同法的规定，下列表述中，正确的是（）。A、合同无效，已履行部分双方返还B、合同无效，但已履行部分双方不再返还C、合同未成立，已履行部分双方相互返还D、合同已成立，甲公司承担违约责任【参考答案】：D【解析】：本题考核的是合同的形式。采用合同书形式订立合同，在签字或者盖章之前，当事人一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立。27、关于建筑工程一切险，下列说法中不正确的是（）。A、建筑工程一切险承保各类民用、工业和公共事业建筑工程项目，包括道路、水坝、桥梁、港口等，在建设工程中因自然灾害或意外事故而引起的一切损失B、保险期自工程开工之日或在开工之前工程用料卸放于工地之日开始生效，两者以先发生者为准C、保险期的终止日应为工程竣工验收之日或者保险单上列出的终止日D、保险工程一切险一般不加保第三者责任险【参考答案】：D【解析】：D项，建筑工程一切险往往还加保第三者责任险。第三者责任险是指在保险有效期内，因施工工地上发生意外事故，造成在施工工地及邻近地区的第三者人身伤亡或者财产损失，依法应由被保险人承担的经济赔偿责任。28、根据安全生产许可证条例的规定，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生（）事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原发证管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。A、安全B、重大死亡C、死亡D、重伤【参考答案】：C29、建设单位应当在工程竣工验收后（）向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料。A、15日内B、30日内C、3个月D、6个月【参考答案】：D【解析】：城乡规划法第四十五条规定，县级以上地方人民政府城乡规划主管部门按照国务院规定对建设工程是否符合规划条件予以核实。未经核实或者经核实不符合规划条件的，建设单位不得组织竣工验收。建设单位应当在竣工验收后6个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料。30、根据工程建设项目招标范围和规模标准规定的规定，以下属于必须进行招标的施工项目是（）。A、采用特定的专利或者专有技术的项目B、属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的项目顷施工单项合同估算在200万元人民币以上的项目D、建筑艺术造型有特殊要求的项目【参考答案】：C【解析】：本题考核的是建设工程必须招标的规模标准。按照工程建设项目招标范围和规模标准规定，必须招标范围内的各类工程建设项目，达到下列标准之一的，必须进行招标：（1）施工单项合同估算价在人民币200万元以上的；（2）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在人民币100万元以上的；（3）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在人民币50万元以上的；（4）单项合同估算价低于第（1）、（2）、（3）项规定的标准，但项目总投资额在人民币3000万元以上的。31、甲公司与乙公司签订了一份设备融资租赁合同，要求乙与甲指定的丙厂商签订设备买卖合同，设备型号由甲选择。丙按照与乙签订的合同及时向甲交付了该设备。使用过程中，甲发现这台设备虽然没有质量问题，但不能满足其使用要求，于是拒绝向乙支付租金。对此，下列说法中正确的是（）。A、甲的做法是合理的B、丙对此应承担责任C、乙对此应承担责任D、乙对此不承担责任【参考答案】：D32、承包商向水泥厂购买袋装水泥并按合同约定支付全部货款。因运输公司原因导致水泥交货延误2天，承包商收货后要求水泥厂支付违约金，水泥厂予以拒绝。承包商认为水泥厂违约，因而未对堆放水泥采取任何保护措施，次日大雨，水泥受潮全部硬化。此损失应由（）承担。A、三方共同B、水泥厂C、承包商D、运输公司【参考答案】：C【解析】：2006年一级真题。一方违约后，被违约方应依照诚实信用原则，采取适当措施防止损失扩大；不采取减损措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。本题很难，是因为大多数考生对合同履行中的诚实信用原则和被违约方的减损义务毫无概念。33、承担赔偿损失责任的构成要件不包括（）。A、具有违约行为B、造成损失后果严重C、违约行为与财产等损失之间有因果关系D、违约人有过错【参考答案】：B34、拍卖公司接受委托，组织拍卖出让某宗国有土地使用权，建设单位竞买成功后应当与（）签定国有土地使用权出让和同。A、省人民政府B、市人民政府C、市土地管理部门D、拍卖公司【参考答案】：C【解析】：讲义里强调了土地局代表国家作为合同土地出让方，但部分班上上课时我确实没强调过。这个点在土地管理法中谈不上最重要，但也不好说人家出了偏题。35、环境保护设施的竣工验收，应当（）。A、单独申请并单独验收B、与主体工程一同申请并同时组织验收C、单独申请但与主体工程竣工验收同时进行D、在主体工程验收结束后单独组织【参考答案】：C36、A水泥场将应该发给B建筑公司的2000 t水泥发给了 C路桥公司，3日后，A水泥场向C路桥公司索取这批细砂。所产生的债权债务关系是（）。A、不当得利之债B、侵权之债C、无因管理之债D、合同之债【参考答案】：A【解析】：本题涉及的考点是不当得利。不当得利，是指没有法律上或者合同上的依据，有损于他人利益而自身取得利益的行为。由于不当得利造成他人利益的损害，因此在得利者与受害者之间形成债的关系。得利者应当将所得的不当利益返还给受损失的人。37、关于建筑工程施工许可管理的说法，错误的是（）。入、申请施工许可证是取得建设用地规划许可证的前置条件B、保证工程质量和安全的施工措施须在申请施工许可证前编制完成C、只有法律和行政法规才有权设定施工许可证的申领条件D、消防设计审核不合格的，不予颁发施工许可证【参考答案】：A【解析】：本题考查的是建设工程施工许可制度。只有取得规划许可证之后，方可申请办理施工许可证，所以取得规划许可证是办理施工许可证的前置条件。38、某大学于2013年3月1日公开招标兴建一座体育场，招标文件规定投标截止日期为2013年3月20日，但甲公司的投标书于2013年3月21日才送达。对于此投标书，评标委员会（）。A、应直接拒收B、对甲公司的投标文件进行审查合格后接受C、对甲公司的投标文件进行审查不合格后拒收D、考虑到甲公司实力比较雄厚所以接受【参考答案】：A39、王某应聘到某施工单位，双方于4月15日签订为期三年的劳动合同，其中约定试用期3个月，次日合同开始履行。7月18日，王某拟解除劳动合同，则（）。A、必须取得用人单位同意B、口头通知用人单位即可C、应提前30日以书面形式通知用人单位D、应报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位【参考答案】：C【解析】：劳动合同法第三十七条规定，劳动者提前30日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同。劳动者在试用期内提前3日通知用人单位，可以解除劳动合同。题中试用期从4月16日开始，7月15日结束。王某在7月18日拟解除劳动合同，已过试用期，应提前30日以书面形式通知用人单位。40、若施工过程中发现设计文件和图纸差错，施工企业的正确做法是（）。A、有权进行修改B、可以按照规范施工C、应当及时提出意见和建议D、有权拒绝施工【参考答案】：C【解析】：建设工程质量管理条例进一步规定，施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工.不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。41、某建筑工程竣工验收移交使用后，局部横梁出现变形和裂纹，施工单位应建设单位要求，进行了抢修处理，后经检测分析发现横梁截面尺寸设计过小导致，则维修费应由（）承担。入、施工单位B、建设单位C、设计单位D、建设单位和设计单位【参考答案】：B42. 2011年2月，下列人员向所在单位提出订立无固定期限劳动合同，所在单位不同意，其中不满足订立无固定期限劳动合同法定条件的是（）。A、赵先生2010年1月入职丁企业后，该企业在2010年11月才与之签订书面劳动合同B、张女士于1991年1月份到甲企业后一直在该企业工作C、王先生于1989年进入乙国有企业工作，2008年3月，该企业改制，王先生已年满50岁D、李女士已经连续与丙企业签订两次固定期限劳动合同，再次续订劳动合同时，该企业将李女士提升为市场部部长【参考答案】：A【解析】：案例上一段。43、甲某因不能胜任工作，经公司高层研究决定，从2012年8月1日起解除与甲某的劳动合同。根据劳动法的规定，该公司最迟应于（）前，以书面形式通知甲某。A、2012年6月1日B、2012年6月16日C、2012年7月2日D、2012年7月16日【参考答案】：C【解析】：本题考核的是劳动合同的解除。劳动合同法规定，有下列情形之一的，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者1个月工资后，可以解除劳动合同：（1）劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的；（2）劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；（3）劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。44、纠纷发生后，下列不属于仲裁案件受理条件的是（）。A、有仲裁协议B、有具体的仲裁请求、事实和理由C、属于仲裁委员会受理范围D、当事人双方口头愿意仲裁【参考答案】：D【解析】：本题考查的是仲裁的申请和受理。当事人申请仲裁，应当符合下列条件：（1）有仲裁协议；（2）有具体的仲裁请求和事实、理由；（3）属于仲裁委员会的受理范围。45、下列代理行为的民事责任由行为人自己承担的是（）。入、项目经理甲代表公司采购建筑材料B、施工企业委托律师乙向业主提起诉讼C、丙为获得高额回扣采购质次价高的进口设备D、一审法院指定律师丁作为被告方诉讼代理人【参考答案】：C【解析】：本题涉及的考点是代理过程中责任的承担。代理人不履行职责而给被代理人造成损害的，应当承担民事责任。46、建设工程安全生产管理条例对出租机械设备和施工机具及配件单位的安全责任有多项规定，其中不包括（）。A、出租的机械设备和施工机具及配件应当具有生产（制造）许可证、产品合格证B、对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能应该进行检测C、在签订租赁协议时，应当出具检测合格证明D、对设备检测的结论负责【参考答案】：D【解析】：建设工程安全生产管理条例第十六条规定，出租机械设备和施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证。出租单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具检测合格证明。检验检测机构对检测合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当出具安全合格证明文件，并对检测结果负责。D项属于检验检测机构的安全责任。47、 合同法规定，违约责任除另有规定外，实行（）原则。A、过错责任B、严格责任C、损害赔偿D、公平合理【参考答案】：B48、甲公司是由乙公司、丙公司共同出资设立的有限责任公司。为扩大经营，甲公司在外地设立了丁分公司。丁分公司因重大经营失误出现巨额债务无力清偿，对该债务负有法定清偿义务的主体是（）。A、甲公司B、乙公司C、丙公司D、甲、乙、丙共同【参考答案】：A【解析】：丁公司是分公司，从法人制度上讲不具备独立承担民事责任的能力，其民事责任应由其总公司即甲公司承担。故A为正确选项。49、根据民事诉讼法，当事人申请司法确认调解协议，由双方当事人依法共同向（）基层人民法院提出。A、当事人住所地B、调解协议履行地C、调解组织所在地D、调解协议签订地【参考答案】：C50、在以下情形中，要约不可以撤回的有（）。A、撤回要约的通知先于要约到达受要约人B、撤回要约的通知后于要约到达受要约人C、撤回要约的通知与要约同时到达受要约人D、不可撤销的要约【参考答案】：B【解析】：合同法第17条规定，要约可以撤回。撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人。D项要约人明示不可以撤销，但只要符合撤回的要求，此要约依然可以撤回；B项属于要约的撤回，最符合题意。51、根据相关法律规定，建设工程总承包单位完工后向建设单位出具质量保修书的时间为（）。入、竣工验收合格后B、提交竣工验收报告时顷竣工验收时D、交付使用时【参考答案】：B【解析】：根据建设工程质量管理条例第39条的规定，建设工程实行质量保修制度。建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等。故应选B项。52、关于分包单位再分包，下列说法正确的是（）。A、分包单位不得将其承包的全部工程再分包，但可将其部分再分包B、分包单位不得将其承包的工程再分包C、接受再分包的单位也应具备相应的资质条件D、分包单位可以将非主体、非关键性的工作再分包给他人【参考答案】：B【解析】：建筑法规定，禁止分包单位将其承包的工程再分包，因此B选项正确，A、C、D选项错误。故B为正确选项。53、某住宅项目进行公开招标，投标人在提交投标文件截止时间后，招标人发现投标人少于三个，此时（）。A、应正常开标B、依法重新招标C、可进行议标D、可改为邀请招标【参考答案】：B54、甲施工企业与乙施工企业合并，则原来甲的员工与甲签订的劳动合同（）。A、效力待定8、自动解除C、失效D、继续有效【参考答案】：D【解析】：用人单位如果变更名称、法定代表人、主要负责人或者投资人等事项，不影响劳动合同的履行。用人单位发生合并或者分立等情况，原劳动合同继续有效，劳动合同由承继其权利和义务的用人单位继续履行。55、女大学生孙某毕业后被企业录用。孙某为了锻炼自己，主动要求到最苦、最累、最脏的岗位上工作。企业可以满足她的要求，但不得安排的工作是（）。A、高处、高温工作B、低温、冷水作业C、夜班劳动D、矿山井下作业【参考答案】：D56、甲企业于2013年1月1日从乙银行贷款1000万元，期限为9个月，但双方在借款合同中没有约定支付利息的期限，在依照合同法有关规定仍不能确定的情况下，甲企业支付利息的期限为（）。A、每月的最后1日支付B、每季度的最后1日支付C、前6个月的最后1日支付2/3的利息，借款期限届满时支付剩余的1 / 3利息D、在返还借款时一并支付利息【参考答案】：D【解析】：借款人应当按照约定支付利息，对于不能达成补充协议的，也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定的，借款期间不满一年的，应当在返还借款时一并支付；借款期间一年以上的，应当在每届满一年时支付，剩余期间不满一年的，应当在返还借款时一并支付。57、施工粉尘、噪声、振动引起的纠纷属于建设工程（）。A、合同主体B、合同客体C、其他合同纠纷D、其他纠纷【参考答案】：D58、某建设工程施工合同约定2012年11月20日竣工并在1个月内交付发包方使用，后因承包方原因工期拖延3个月，但发包方在2013年元月20日未经验收实际占用了该工程，则该工程的竣工日期应为（）。A、2012 年 11 月 20 日B、2012 年 12 月 20 日C、2013年1月20日D、2013年2月20日【参考答案】：C59、在买卖合同中，出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自（）时起由买受人承担。A、标的物交付B、合同成立C、合同生效D、支付贷款【参考答案】：B60、根据最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定，人民法院采取的证据保全措施不包括（）。A、先予执行B、查封C、拍照D、制作笔录【参考答案】：A【解析】：最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定中规定，人民法院进行证据保全，可以根据具体情况，采用查封、扣押、拍照、录音、录像、复制、鉴定、勘验、制作笔录等方法。人民法院进行证据保全，可以要求当事人或者诉讼代理人到场。由此可知A为答案。61、对采用虚假证明文件骗取施工许可证尚未构成犯罪的，应由发证机关（）。A、责令停止施工，对建设单位和施工单位分别处以罚款B、收回施工许可证，责令停止施工，对责任单位处以罚款C、宣布该施工许可证无效，责令停止施工，没收非法所得D、责令停止施工，有违法所得的，处以5000元以上10000元以下的罚款【参考答案】：B【解析】：建筑工程施工许可管理办法第十一条规定，对于采用虚假证明文件骗取施工许可证的，由原发证机关收回施工许可证，责令停止施工，并对责任单位处以罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。D项，第十三条规定，有违法所得的，处5000元以上30000元以下的罚款。62、因中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由（）按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。A、建设行政主管机关B、招标人或其委托的招标代理机构C、原评标委员会D、新组建的评标委员会【参考答案】：C【解析】：中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。故C为正确选项。63、根据刑法第137条，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处（）年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。A、1B、2C、3D、5【参考答案】：D【解析】：刑法第137条规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;后果特别严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金。故D选项正确。64、按照招标投标法及相关法规的规定，下列评标定标行为中违法的是（）。A、甲企业投标报价高于招标文件设定的最高限价，评标委员会没有将其列入中标候选人B、乙企业投标报价最低，但评标委员会认为该报价可能低于其企业成本，未作为中标候选人推荐C、招标人在评标委员会推荐的中标候选人之外确定了中标人D、由于排名第一的中标候选人未能按规定提交履约保证金，招标人将排名第二的候选人定为中标人【参考答案】：C【解析】：C项，招标投标法规定，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。65、甲施工企业与乙建筑设备租赁公司签订的脚手架租赁合同到期后，甲施工企业继续使用并向乙建筑设备租赁公司缴纳了租金，乙建筑设备租赁公司也接受了甲施工企业缴纳的租金。关于甲、乙的行为，下列说法中，正确的是（）。A、该合同属于租赁合同，必须采用书面形式，甲、乙的行为无效B、该合同属于建设工程合同，必须采用书面形式，甲、乙的行为无效C、甲、乙的行为有效，但由于未签订书面的合同，续期租赁合同未成立D、甲、乙的行为有效，由于乙建筑设备租赁公司已经接受了甲施工企业的实际履行，续期租赁合同成立【参考答案】：D【解析】：本题考核的是合同的形式。采用合同书形式订立合同，在签字或者盖章之前，当事人一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立。66、关于行政行为特征的说法，错误的是（）。A、行政行为的主体是法定的B、实施行政行为具有单方意志性C、行政行为多属于无偿行为D、行政行为具有不可裁量性【参考答案】：D【解析】：行政机关的行政行为具有以下特征:（1）行政行为是执行法律的行为；（2）行政行为具有一定的裁量性；（3）行政主体在实施行政行为时具有单方意志性，不必与行政相对方协商或征得其同意，便可依法自主做出；（4）行政行为是以国家强制力保障实施的，带有强制性；（5）行政行为以无偿为原则，以有偿为例外。67、建设工程安全生产管理条例规定，施工单位施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求的，可处（）的罚款。A、510万元B、1020万元C、1030万元D、2050 万元【参考答案】：A68、甲装饰公司将部分工程剩余材料储存在乙的仓库。由于缺乏流动资金，甲将这部分材料出售给了丙，把仓单背书后交予丙，并在事后通知了乙。在仓储期满2个月后，丙持这份仓单提货，则此仓储合同及履行的下列情形中错误的是（）。A、乙公司可以拒绝交货B、乙可以加收仓储费C、甲有转让提取材料的权利D、乙加收仓储费后将材料交给丙【参考答案】：D69、某建筑公司与某开发公司签订了一份建设工程施工合同，合同的约定由建筑公司预先垫付20%的工程款，但没有约定利息的计算方法。后两公司就工程支付发生争议，建筑公司诉至人民法院，要求开发公司支付工程款并偿还垫付工程款的利息，人民法院应（）A、对该诉讼请求全部予以支持8、对工程款诉讼请求予以支持，对利息诉讼请求不予支持C、对该诉讼请求全部不予支持。、对工程款诉讼请求不予支持，对利息诉讼请求予以支持【参考答案】：B【解析】：本题考查的是工程价款的支付。最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释规定：当事人对垫资利息没有约定的，承包人请求支付利息的，不予支持。70、根据法律对合同的形式是否有特定要求，可以将合同划分为（）。A、要式合同与不要式合同B、诺成合同与实践合同C、格式合同与非格式合同D、有偿合同与无偿合同【参考答案】：A【解析】：本题考核的是合同的分类。根据法律对合同的形式是否有特定要求，可以将合同分为要式合同与不要式合同。二、多项选择题（共30题，每题2分，每题的备选项中，有两个或两个以上的符合题意，有一个错选则本题不得分，少选，所选的每个选项得0.5分）。71、下列法律事实，应当属于不当得利的有（）。A、公民甲从路上检到一个钱包B、司机乙驾车撞倒一名老人，但老人并未向乙要求赔偿C、学生丙通过考试作弊的手段获得一笔奖学金D、农民丁购买的一头母牛半月后领回一头牛犊E、教师戊购买的一张彩票中了大奖【参考答案】：AD【解析】：不当得利，是指没有法律上或者合同上的依据，有损于他人利益而自身取得利益的行为。由于不当得利造成他人利益的损害，因此在得利者与受害者之间形成债的关系。得利者应当将所得的不当利益返还给受损失的人。不当得利产生的债被称为不当得利之债。72、根据我国合同法，下列文件中，不属于要约邀请的有（）。A、投标文件B、拍卖公告C、中标通知书D、符合要约规定的售楼广告E、招标公告【参考答案】：ACD【解析】：我国合同法规定，要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。寄送的价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书、商业广告等为要约邀请。73、某工程监理公司是施工项目的监理单位，其监理的依据包括()。A、该项目施工单位与建设单位签订的施工承包合同B、建设工程质量管理条例C、建设工程安全生产管理条例D、该项目设计单位与建设单位签订的设计承包合同E、工程建设标准强制性条文【参考答案】：ABCE74、下列行为中，构成无因管理的有()。A、甲接受委托帮助他人保养施工机具B、乙见他人仓库失火遂召集人员参加救火C、材料供应商丙将施工现场因中暑昏倒的农民工送往医院救治D、戊见门前马路污水井盖被盗，恐致路人跌伤，遂插树枝以警示E、总承包单位结算时超付分包单位丁，丁明知该情况但未告知总承包单位【参考答案】：BC【解析】：无因管理是指没有法定的或者约定的义务，为避免他人利益受损失而进行管理或者服务的行为，按此定义，可以得出答案。75、申请设立外商投资建筑业企业应当向对外贸易经济行政主管部门提交的资料包括（）。A、投资方法定代表人签署的外商投资建筑业企业设立申请书B、投资方编制或者认可的可行性研究报告C、企业名称预先核准通知书D、投资方法人登记注册证明、投资方银行资信证明E、经注册会计师或者会计事务所审计的投资方最近5年的资产负债表和损益表【参考答案】：ABCD【解析】：本题涉及的考点是申请设立外商投资建筑业企业应当向对外贸易经济行政主管部门提交的资料。申请设立外商投资建筑业企业应当向对外贸易经济行政主管部门提交下列资料：投资方法定代表人签署的外商投资建筑业企业设立申请书；投资方编制或者认可的可行性研究报告；投资方法定代表人签署的外商投资建筑业企业合同和章程（其中，设立外资建筑业企业的只需提供章程）；企业名称预先核准通知书；投资方法人登记注册证明、投资方银行资信证明；投资方拟派出的董事长、董事会成员、经理、工程技术负责人等任职文件及证明文件；经注册会计师或者76、建筑市场诚信行为公告，在下列（）情况下可修正或变更。A、公布的信息有误B、被公告单位的整改经审核确认有实效C、行政处罚决定经行政复议、行政执法监督被变更或撤销D、行政处罚记录公告期间，被公告单位的经营状况恶化E、行政处罚因行政诉讼被依法变更或撤销【参考答案】：ABCE77、甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但担保合同中未约定保证方式及保证期间。关于该保证合同的说法，正确的有（）。A、保证期间与买卖合同的诉讼时效相同B、丙的保证方式为连带责任保证C、保证期间为主债务履行期届满之日起12个月内D、甲在保证期内未经丙书面同意将主债权转让给丁，丙不再承担保证责任E、甲在保证期间未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任【参考答案】：BE【解析】：本题考查的是建设工程保证担保的方式和责任。当事人对保证方式没有约定或者约定不明的，按照连带责任承担保证责任，选项B正确。未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起6个月。债权人有权自主债务履行期届满之日起6个月内要求保证人承担保证责任。买卖合同其诉讼时效为普通诉讼时效，为2年，选项AC错误，选项E正确。保证期间，债权人依法将主债权转让给第三人的，保证人在原保证担保的范围内继续承担保证责任，选项D错误。78、关于承包单位将承包的工程转包或违法分包的，正确的行政处罚有（）。A、责令改正,没收违法所得B、对施工企业处工程合同价款0.5%以上1%以下的罚款C、追究刑事责任D、责令停业整顿，降低资质等级E、情节严重的，吊销资质证书【参考答案】：ABDE【解析】：建筑法规定，承包单位将承包的工程转包的，或者违反本法规定进行分包的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。建设工程质量管理条例规定，承包单位将承包的工程转包或者违法分包的，责令改正，没收违法所得；对施工单位处工程合同价款0.5%以上1%以下的罚款；可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。79、下列关于债权转让或债务转移的说法，正确的有（）。A、债权转让后的债务人是原合同的债务人B、债务转移后的债务人是原合同的新的债务人C、所有的合同都可以实施转让D、债权转让或债务转移都必须符合法定程序E、债权转让或债务转移后的从权利不复存在【参考答案】：ABD【解析】：E项，合同法第八十一条规定，债权人转让权利的，受让人取得与债权有关的从权利（即从权利随之转移），但该从权利专属于债权人自身的除外。C项，因法律规定不得转让的合同和自身约定不能转让的合同，不可以进行转让。80、根据建筑施工企业安全生产管理机构设置专职安全生产管理人员配备办法，建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员应当履行的职责有（）。A、检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况B、参与危险性较大工程安全专项施工方案专家论证会C、监督作业人员安全防护用品的配备及使用情况D、对发现的安全生产违章违规行为或安全隐患，有权当场予以纠正或作出处理决定E、对不符合安全生产条件的设施、设备、器材，有权当场作出查封的处理决定【参考答案】：ACDE81、根据民事诉讼法，下列人员中，属于民事诉讼当事人的由（）。A、原告B、被告C、鉴定人D、第三人E、审判员【参考答案】：ABD【解析】：广义的民事诉讼当事人包括原告、被告、共同诉讼人和第三人。82、某工程项目已超过合理使用年限，欲继续使用。此时应当委托具有相应资质等级的（）鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用年限。A、设计单位B、建设单位顷施工单位D、勘察单位E、监理单位【参考答案】：AD【解析】：本题涉及的考点是建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的规定。建设工程质量管理条例规定，建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托具有相应资质等级的勘察、设计单位鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期。83. 2010年7月1日，甲乙双方签订建材买卖合同，总价款为100万元，约定由买方支付定金30万元。由于资金周转困难，买方于2010年7月10日只交付了 25万元，卖方予以签收。根据中华人民共和国合同法的规定，以下表述错误的是（）。A、买卖合同是主合同，定金合同是从合同B、买卖合同自2010年7月10日成立C、定金合同自2010年7月1日成立D、若卖方不能交付货物，应返还50万元E、若买方不履行购买义务，仍可以要求卖方返还5万元【参考答案】：BCD【解析】：本题考核的是定金合同。定金合同从实际交付定金之日起生效。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%。该题中，买卖合同应自2010年7月1日成立。定金合同应自2010年7月10日成立。若卖方不能交付货物，应返还20万元X2+5万元二45万元。84、根据劳动法的规定，下列属于用人单位可以提前30日以书面形式通知劳动者本人后，可以解除劳动合同的情形有（）。A、劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的B、在试用期间被证明不符合录用条件的C、劳动者患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排工作的D、严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的E、劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议的【参考答案】：ACE【解析】：本题考核的是用人单位可以单方解除劳动合同的规定。劳动合同法规定，有下列情形之一的，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者1个月工资后，可以解除劳动合同：（1）劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的；（2）劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；（3）劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。85、既有建筑节能改造，是指对不符合民用建筑节能强制性标准的既有建筑（）等实施节能改造的活动。A、围护结构B、保温结构C、采暖制冷系统D、照明设备E、供水系统【参考答案】：ACD86、在施工过程中施工技术人员发行设计图纸不符合技术标准，施工技术人员应（）。A、继续按照工程图纸施工B、按照技术标准修改图纸C、按照标准图集施工D、及时提出意见和建议E、通过建设单位要求设计单位予以修改【参考答案】：DE【解析】：建设工程质量管理条例规定，施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。如果施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸中确实存在差错，有义务及时向设计单位提出，避免造成不必要的损失和质量问题。这是施工单位应具备的职业道德，也是履行合同应尽的基本义务。87、某建设项目招标，评标委员会由2位招标人代表和3名技术、经济等方面的专家组成，这一组成不符合招标投标法的规定，则下列关于评标委员会重新组成的作法中，正确的有（）。A、减少1名招标人代表，专家不再增加B、减少1名招标人代表，再从专家库中抽取1名专家C、不减少招标人代表，再从专家库中抽取1名专家D、不减少招标人代表，再从专家库中抽取2名专家E、不减少招标人代表，再从专家库中抽取3名专家【参考答案】：BD【解析】：本题考核的是评标委员会的组成。依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。88、下列工程建设标准，属于强制性标准