二月中旬《建设工程法规及相关知识》一级建造师考试基础试卷含答案

二月中旬建设工程法规及相关知识一级建造师考试基础试卷含答案一、单项选择题（共70题，每题1分，每题的备选项中，只有一个最正确或最符合题意。选对每题得一分，没选或选错均不得分）。1、根据建设工程安全生产管理条例，安装、拆卸施工起重机械作业前，安装单位应当编制（）。A、技术规范B、拆装方案C、设备运至现场的运输方案D、进度控制横道图【参考答案】：B【解析】：建设工程安全生产管理条例规定，安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式驾设设施，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由专业技术人员现场监督。2、某工程项目足额投保了建筑工程一切险，在保险期间内，工程发生了保险事故。为减少损失，被保险人共计支出6万元。经保险公司查勘定损，建筑物实际损失为20万。保险公司应当支付的保险金为（）万元。A、6B、14C、20D、26【参考答案】：D【解析】：本题考点是建筑工程保险中保险事故发生后，被保险人的减损义务。根据保险法第42条的规定，保险事故发生时，被保险人有责任尽力采取必要的措施，防止或暂减少损失。保险事故发生后.被保险人为防止或者减少保险标的的损失所支付的必要的、合理的费用，由保险人承担;保险人所承担的数额在保险标的损失赔偿金额以外另行计算，最高不超过保险金额的数额。3、商法被认为是（）的特别法和组成部分。A、经济法B、社会法C、民法D、行政法【参考答案】：C【解析】：我国采用的是民商合一的立法模式，商法被认为是民法的特别法和组成部分。4、施工许可证的法定审批条件中，对施工图设计文件的要求是应当满足（）。入、施工需要并按规定通过审查8、施工进度的要求C、主要设备材料订货的要求。、施工安全的要求【参考答案】：A5、甲发包人与乙承包人订立建设工程合同，并由丙公司为甲出具工程款支付担保，担保方式为一般保证。现甲到期未能支付工程款，则下列关于该工程款清偿的说法，正确的是（）。A、丙公司应代甲清偿B、乙可要求甲或丙清偿C、只能由甲先行清偿D、不可能由甲或丙共同清偿【参考答案】：C【解析】：保证的方式有一般保证和连带责任保证两种。一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担保证责任。6、某建设工程发包人经过招标确定了中标人，双方依法签订了施工合同，则该施工合同成立的时间为（）之日。A、评标委员会提交评标报告B、合同备案C、中标通知书发出D、发包人确定中标人【参考答案】：C7、当事人对是否为工伤有争议的，举证责任由（）承担。A、受害职工B、用人单位C、鉴定机构D、劳动部门【参考答案】：B【解析】：工伤保险条例第19条规定：“职工或者其近亲属认为是工伤，用人单位不认为是工伤的，由用人单位承担举证责任”。故B为正确选项。8、施工单位向电梯生产公司订购两部A型电梯，并要求5日内交货。电梯生产公司回函表示如果延长1周可如约供货。根据合同法，电梯生产公司的回函属于（）。A、要约邀请B、承诺C、新要约D、部分承诺【参考答案】：C【解析】：本题涉及的考点是要约与承诺的构成要件。若受要约人对要约的内容作实质性变更，则不为承诺，而视为新要约。9、下列代理行为中，不属于委托代理的是（）。A、招标代理B、采购代理C、诉讼代理D、指定代理【参考答案】：D【解析】：代理包括委托代理、法定代理和指定代理。其中，委托代理按照被代理人的委托行使代理权，又称“意定代理”或“任意代理”。建设工程活动中涉及的代理行为比较多，如工程招标代理、材料设备采购代理以及诉讼代理等，多是委托代理。D项，指定代理是根据人民法院或有关单位的指定而发生的代理，常发生在诉讼中。10、某省工商局办公楼扩建项目招标，十多家单位参与竞标，其中有些单位想结成联合体投标。对此，下列说法正确的是（）。A、A单位资质等级不够，可以与别的单位组成联合体参与竞标B、B、C两家单位组成联合体投标，可以各自拟定投标协议C、D、E两家单位构成联合体，它们签订的共同投标协议应当提交招标人D、F、G两家单位构成联合体，它们就签订的共同投标协议各自对招标人承担责任【参考答案】：C【解析】：A项，联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力，A单位资质等级不够，不可以与别的单位组成联合体参与竞标；B项，B、C两家单位组成联合体投标，应当签订共同投标协议；D项，F、G两家单位构成联合体应当共同与招标人签订合同，且就中标项目对招标人承担连带责任。11、建设工程开工后能否顺利实施的关键是（）。A、已经确定施工企业B、有保证工程质量和安全的具体措施C、建设资金的落实D、已经办理该建筑工程用地批准手续【参考答案】：C【解析】：本题考核的是建设工程能否顺利实施的关键。建设资金的落实是建设工程开工后能否顺利实施的关键。12、某工程项目建设过程中，发包人与机械厂签订了加工非标准的大型管道叉管的合同，并提供了制作叉管的钢板。根据合同法，该合同属于（）合同。A、委托B、承揽顷施工承包D、信托【参考答案】：B【解析】：合同法规定，承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。承揽包括加工、定作、修理、复制、13、根据房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法的规定，对于接受转包、违法分包和利用他人名义承揽工程的单位，处以（）的罚款。A、1万元以上3万元以下B、合同金额2%以上4%以下C、合同金额0.5%以上1%以下D、50万元以上100万元以下【参考答案】：A14、根据建设工程质量保证金管理暂行办法，全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额（）左右的比例预留保证金。A、3%B、5%C、10%D、15%【参考答案】：B【解析】：全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额5%左右的比例预留保证金。因此选择B选项。15、停建、缓建建设工程的档案，暂由（）保管。A、建设单位B、城建档案馆顷施工单位D、当地质检部门【参考答案】：A16、绿色施工导则规定，力争施工中非传统水源和循环水的（）。A、再利用量大于20%B、再利用量大于30%C、节约量大于20%D、节约量大于30%【参考答案】：B【解析】：本题考核的是节水与水资源利用的规定。根据绿色施工导则的规定，施工中力争非传统水源和循环水的再利用量大于30%。17、劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、同级工会代表、用人单位代表组成，劳动争议仲裁委员会主任由（）担任。A、同级工会代表B、用人单位代表C、劳动行政部门代表D、人民法院指定的人员【参考答案】：C【解析】：劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、同级工会代表、用人单位方面的代表组成。劳动争议仲裁委员会主任由劳动行政部门代表担任。18、施工企业根据材料供应商寄送的价目表发出了一个建筑材料采购清单，后因故又发出加急通知取消了该采购清单。如果施工企业后发出的取消通知先于采购清单到达材料供应商处，则该取消通知从法律上称为（）A、要约撤回B、要约撤消C、承诺撤回D、承诺撤消【参考答案】：A【解析】：价目表为要约邀请，而材料采购单为要约。取消的通知先于要约达到或与要约同时到达，为要约撤回。从今年教材和命题情况看，建造师考试对要约、承诺法律行为的要求已经大幅降低。19、下列关于仲裁开庭的说法，正确的是（）。A、仲裁应当开庭进行，当事人也可以协议不开庭B、仲裁应当不开庭进行，当事人也可以协议开庭【解析】：本题涉及的考点是执行措施。执行措施是指人民法院依照法定程序强制执行生效法律文书的方法和手段。被执行人不履行法律文书确定的义务，并有可能隐匿、转移财产的，执行员可以立即采取强制执行措施。执行人可以查封、冻结、划拨被执行人的存款。22、乙施工单位通过招标程序中标了甲开发公司的一个施工项目。签约前，甲要求让利5%，否则不签施工合同。后双方按中标价签订了备案合同，同时签订了让利5%的补充协议。竣工结算时，甲按让利协议扣减结算总价5%，乙以自己亏损为由不同意让利并向法院提起诉讼，要求按中标价结算。下列说法正确的是（）。A、应以备案合同作为结算工程价款依据B、该补充协议属于可撤销合同C、应以补充协议座位结算工程价款依据D、乙方行为构成合同违约【参考答案】：A【解析】：对于“黑白合同”的纠纷，最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释第21条规定：当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。23、根据中华人民共和国保险法，投保人参保建筑工程一切险的建筑工程项目，保险人须负责赔偿因（）造成的损失和费用。A、设计错误B、原材料缺陷C、不可预料的意外事故D、工艺不完善【参考答案】：C【解析】：建筑工程一切险是在建造过程中因自然灾害或意外事故而引起的一切损失的险种。24、安装工程一切险对考核期的保险责任一般不超过（），若超过该期限，应另行加收保险费。A、15 日B、30 日C、2个月D、3个月【参考答案】：D【解析】：本题考核的是安装工程一切险的保险期限。安装工程一切险对考核期的保险责任一般不超过3个月，若超过3个月，应另行加收保险费。25、当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁庭（）前提出。A、作出裁决B、首次开庭C、进行调解。、申请执行【参考答案】：B【解析】：本题涉及的考点是仲裁协议的效力。当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭前提出。当事人既可以请求仲裁委员会作出决定，也可以请求人民法院裁定。一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由人民法院裁定。26、我国现行强制性标准未对某工程项目结构构件检测要求作规定，建设单位要求采用国际标准，则建设单位应当就该标准向国务院建设行政主管部门或者国务院有关行政主管部门（）。A、审查B、审批C、登记D、备案【参考答案】：D27、出卖人将标的物的权利凭证交给买受人，以替代标的物的现实交付，该种交付方式称为（）。A、简易交付8、占有决定C、指示交付D、拟制交付【参考答案】：D【解析】：本题考查的是相关合同制度。28、关于合同解除特征的表述中，不正确的是（）。A、合同的解除适用于可撤销合同B、合同解除须具备法律规定的条件C、合同解除须有解除的行为D、合同解除使合同关系自始消灭或者向将来消灭【参考答案】：A【解析】：本题涉及的考点是合同解除的特征。合同解除具有如下特征：合同的解除适用于合法有效的合同，而无效合同、可撤销合同不发生合同解除。合同解除须具备法律规定的条件。非依照法律规定，当事人不得随意解除合同。我国法律规定的合同解除条件主要有约定解除和法定解除。合同解除须有解除的行为。无论哪一方当事人享有解除合同的权利，其必须向对方提出解除合同的意思表示，才能达到合同解除的法律后果。合同解除使合同关系自始消灭或者向将来消灭，可视为当事人之间未发生合同关系，或者合同尚存的权利义务不再履行。29、注册商标没有正当理由连续三年不使用的，（）可以向商标局申请撤销该注册商标。A、商标局B、商标使用人C、商标异议人D、任何单位或个人【参考答案】：D【解析】：注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续3年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。商标局应当自收到申请之日起9个月内做出决定。有特殊情况需要延长的，经国务院工商行政管理部门批准，可以延长3个月。故D为正确选项。30、取得建造师资格证书的人员，如果要担任建设工程项目施工的项目经理，应当受聘并注册于一个具有（）资质的企业。A、设计8、施工C、监理D、造价咨询【参考答案】：B31、对于土方开挖工程，施工企业编制专项施工方案后，经（）签字后实施。入、施工企业项目经理、现场监理工程师8、施工企业技术负责人、建设单位负责人顷施工企业技术负责人、总监理工程师D、建设单位负责人、总监理工程师【参考答案】：C【解析】：根据建设工程安全生产管理条例第26条的规定，施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：（1）基坑支护与降水工程；（2）土方开挖工程；（3）模板工程；（4）起重吊装工程；（5）脚手架工程；（6）拆除、爆破工程；32、发包人与承包人约定按照固定价结算工程款。因合同履行过程中材料价格上涨，承包人请求进行造价鉴定.则人民法院对承包人的请求应（）。A、予以支持B、不予支持C、征求发包人意见D、要求承包人提供证据【参考答案】：B33、建筑施工企业的主要负责人和安全生产管理人员应当由（）对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职。A、县级以上人民政府B. X商行政主管部门C、上级组织部门D、建设行政管理部门【参考答案】：D【解析】：根据安全生产法的规定，生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、建筑施工单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职。在建设行业此主管部门为建设行政主管部门故B为正确选项。34、某地方建设行政管理部门于2007年5月10日针对某建筑公司恶意拖欠劳务费用下发了给予其一年内禁止在本区域内参加投标的处罚决定，建筑公司于2007年5月15日收到该处罚通知，建筑公司对此不服的话最迟应于（）前提起行政复议。A、2007年6月10日B、2007年6月15日C、2007年7月10日D、2007年7月15日【参考答案】：D35、甲、乙两个同一专业的施工单位分别具有该专业二、三级企业资质，甲、乙两个单位的项目经理数量合计符合一级企业资质要求。甲、乙两单位组成联合体参加投标。则该联合体资质等级应为（）。A、一级B、*C、三级D、暂定级【参考答案】：C【解析】：招标投标法第三十一条第二款规定，联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力；国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。题中，乙的资质等级最低，所以应按乙单位的业务许可范围承揽合同。36、由于监理工程师指令有误导致现场停工，若合同中没有相应条款，则正确说法是（）。A、由建设单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担B、由施工单位做好现场维护，所需费用由监理单位承担C、由施工单位做好现场维护，所需费用由施工单位承担D、由施工单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担【参考答案】：D37、建设工程施工合同应以（）为合同履行地。入、施工行为地B、发包方住所地C、合同签订地D、承包方住所地【参考答案】：A【解析】：对于建设工程施工合同纠纷，最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释中规定，建设工程施工合同纠纷以施工行为地为合同履行地。38、承、发包双方在施工合同中约定，双方在履行合同过程中所发生的争议，均提交上海的仲裁委员会仲裁（注，上海地区有两家仲裁委员会）。那么，下列说法中正确的是（）。A、该约定意思表示明确，有效B、当事人可以协议选择位于上海的其中一家仲裁机构申请仲裁C、由于该约定对于仲裁委员会的选择不是唯一的，因而无效D、当事人可以申请仲裁，也可以提起诉讼【参考答案】：B39、某工程按国务院规定于2008年6月1日办理了开工报告审批手续，由于周边关系协调问题一直没有开工，同年12月7日准备开工时，建设单位应当（）。A、向批准机关申请延续B、报批准机关核验开工报告C、重新办理开工报告审批手续D、改办开工报告【参考答案】：C40、国有建设用地使用者依法对土地享有的权利不包括（）。入、占有权B、使用权C、收益权D、所有权【参考答案】：D【解析】：建设用地使用权是因建造建筑物、构筑物及其附属设施而使用国家所有的土地的权利。建设用地使用权只能存在于国家所有的土地上，不包括集体所有的农村土地。取得建设用地使用权后，建设用地使用权人依法对国家所有的土地享有占有、使用和收益的权利，有权利用该土地建造建筑物、构筑物及其附属设施。41、甲市的王先生购买了位于乙市的商品房一套，该住房的开发商为丙市的某房地产开发公司，工程由丁市的某建筑企业施工建设。王先生人住不到一年，发现该房屋的承重墙出现严重开裂。王先生欲对此提起诉讼，则本案应由（）人民法院管辖。A、甲市B、乙市C、丙市。、丁市【参考答案】：B42、经人民调解委员会调解达成调解协议后，双方当事人认为有必要的，可以按照民事诉讼法的规定，自调解协议生效之日起（）E1内共同向调解组织所在地基层人民法院申请司法确认调解协议。A、30B、45C、60D、90【参考答案】：A【解析】：本题考核的是司法确认。经人民调解委员会调解达成调解协议后，双方当事人认为有必要的，可以按照民事诉讼法的规定，自调解协议生效之日起30日内共同向调解组织所在地基层人民法院申请司法确认调解协议。43、按照建设工程安全生产管理条例的规定，建设单位的安全责任除了向施工单位提供现场相关资料、依法办理相关批准手续、提供安全生产费用及不推销劣质材料设备外，还包括（）。A、编制施工现场临时用电方案的责任B、统一协调总、分包单位安全生产的责任C、要求设计单位按照强制性标准设计D、对拆除工程进行备案的责任【参考答案】：D44、工程竣工验收应具备的工程技术档案和施工管理资料不包括（）。A、工程竣工图B、质量检验评定资料C、监理会议纪要。、施工日志【参考答案】：C【解析】：工程技术档案和施工管理资料是工程竣工验收和质量保证的重要依据之一，主要包括以下档案和资料：工程项目竣工验收报告；分项、分部工程和单位工程技术人员名单；图纸会审和技术交底记录；设计变更通知单，技术变更核实单；工程质量事故发生后调查和处理资料；隐蔽验收记录及施工日志；竣工图；质量检验评定资料等；合同约定的其他资料。45、建设单位与施工单位的合同中约定：“合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，可以向有关仲裁委员会申请仲裁”。后双方发生纠纷，建设单位要求向甲仲裁委员会申请仲裁，施工单位要求向乙仲裁委员会申请仲裁，双方争执不下。关于纠纷解决方式选择的说法，正确的是（）。A、只能向不动产所在地的仲裁委员会申请仲裁B、只能向有管辖权的人民法院起诉C、应由甲仲裁委员会进行仲裁D、建设单位与施工单位选择的仲裁委员会谁先收到仲裁申请，就由谁进行仲裁【参考答案】：B46、根据劳动争议调解仲裁法规定，劳动争议申请仲裁的时效期限为（），仲裁时效期间从当事人知道或者虚当知道其权利被侵害之日起计算。A、2个月B、6个月C、1年D、2年【参考答案】：C【解析】：按照劳动争议调解仲裁法第27条规定，劳动争议申请仲裁的时效期间为1年。仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。故C为正确选项。47、按照突发事件应对法的规定，对于实行安全生产许可的生产经营单位，已经进行应急预案备案登记的，在申请安全生产许可证时，（）。A、必须提供相应的应急预案B、仅提供应急预案备案登记表C、A和B必须同时提供D、无需提供A和B【参考答案】：B48、下列行为中，（）所引发的争议不属于行政诉讼的受案范围。A、行政机关对某企业采取的吊销生产许可证的处罚B、行政机关不履行法定职责C、行政机关在市场上的购买行为D、行政机关对某企业进行通报批评【参考答案】：C【解析】：对下列行政行为不服的可以提起行政诉讼：对拘留、罚款、吊销许可证和执照、责令停产停业、没收财物等行政处罚不服的；对限制人身自由（如强制隔离、强制约束）或者对财产的查封、扣押、冻结等行政强制措施不服的；认为行政机关侵犯法律规定的经营自主权的；认为符合法定条件申请行政机关颁发许可证和执照，行政机关拒绝颁发或者不予答复的；申请行政机关履行保护人身权、财产权的法定职责，行政机关拒绝履行或者不予答复的；认为行政机关没有依法发给抚恤金的（如伤残抚恤金、遗属抚恤金、福利金、救济金等）；认为行政机关违法要求履49、仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以根据民事诉讼法的有关规定，向（）申请执行。A、仲裁委员会B、人民法院C、公安机关D、政府主管部门【参考答案】：B50、行政关系中，（）是指国家行政机关或者其正式授权的有关机构对建设活动的组织、监督、协调等形成的关系。A、行政救济关系B、行政监督管理关系C、内部行政关系D、外部行政关系【参考答案】：B【解析】：本题涉及的考点是行政监督管理关系。行政监督管理关系是指国家行政机关或者其正式授权的有关机构对建设活动的组织、监督、协调等形成的关系。51、某建筑公司向某玻璃厂发出购买玻璃的要约，玻璃厂对要约的内容做了以下变更，其中属于要约非实质性变更的是（）。A、每块玻璃的尺寸B、玻璃的透光标准C、运输时为减少破碎，包装由木板变为铝合金，价格不变D、玻璃运输的方式由汽车变更为火车【参考答案】：C52、工程监理单位发现存在安全事故隐患，要求施工单位整改，施工单位拒不整改的，工程监理单位应当及时向（）报告。A、县级以上人民政府B、市级以上人民政府C、省级人民政府D、有关主管部门【参考答案】：D【解析】：建设工程安全生产管理条例第十四条第二款规定，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。53、对于实施监理的工程，应由（）按照国家有关规定组织竣工验收。A、H程监理单位B、总监理工程师C、建设单位D、建设单位和工程监理单位共同【参考答案】：C54、招标人在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人的，依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的，（）。A、中标无效B、中标有效C、中标效力待定D、中标可撤销【参考答案】：A【解析】：本题考核的是招标人违法行为应承担的法律责任。招标人在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人的，依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的，中标无效。55、事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于（）小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。A、1B、2C、6D、12【参考答案】：A【解析】：生产安全事故报告和调查处理条例规定，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。故A选项正确。56、施工项目进行公开招标，投标保证金有效期应当超过（）30天。A、中标日期B、投标文件截止日C、投标有效期D、招标文件发出日【参考答案】：C【解析】：此题答案已过期。2012年5月1日实施的中华人民共和国招标投标法实施条例第二十六条.投标保证金有效期应当与投标有效期一致。57、在某项目的评标中，某施工单位的投标报价为5000万元人民币，考虑其工期提前获得优惠200万元人民币，评标价为4800万元人民币。该施工单位中标后，招标人要求其压低报价，出于长期合作等因素的考虑，施工单位同意了招标人的要求，双方按照4900万元人民币的价格另外签订了一份施工合同。双方后来因工程款结算产生纠纷，施工单位将招标人诉至法院，根据有关司法解释，该工程的竣工结算价格应为（）万元人民币。A、4700B、4800C、4900D、50005000【参考答案】：D【解析】：本题考核的是建设工程合同的签订。最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释规定，当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。招标人与中标人另行签订合同的行为属违法行为，所签订的合同是无效合同。58、下列情形中属于效力待定合同的是（）。A、11周岁的小学生出售妈妈的结婚戒指给40岁的邻居B、5周岁的儿童因发明创造而接受奖金C、成年人甲误将本为复制品的油画当成真品购买D、出租车司机借抢救重病人急需租车之机将车价提高10倍【参考答案】：A【解析】：A项，11岁的小学生属于限制民事行为能力人，限制民事行为能力人订立的依法不能独立订立的合同效力待定；B项，5岁儿童因发明接受奖金，属于纯获利益的合同，其合同有效；C项，成年人误将赝品当真品购买，属于因重大误解而订立合同，合同可变更或者可撤销；D项，出租车司机借抢救重病人急需租车之机将车价提高10倍，属于乘人之危，是可撤销的合同。59、仲裁庭作出的裁决书自（）之日起发生法律效力。A、送达被申请人8、被申请人收到C、作出D、发出【参考答案】：C60、甲、乙双方于2009年3月10日签订了一份施工合同。2009年3月20日，乙方发现甲方隐瞒了施工现场周边真实地质条件，如果按合同施工，将增加支出近30%的施工费用，遂与甲方协商但遭到拒绝。根据我国合同法的规定，乙公司若要行使其撤销权，必须在（）之前向法院或仲裁机构申请。A、2009年3月10日B、2009年3月20日C、2010年3月10日D、2010年3月20日【参考答案】：D【解析】：本题考核的是合同撤销权的行使。具有撤销权的当事人应自知道或者应当知道撤销事由之日起1年内行使撤销权。本题中，乙方在2009年3月20日才发现甲方隐瞒了施工现场周边真实地质条件，因此乙公司若要行使其撤销权，必须在2010年3月20日之前向法院或仲裁机构申请。61、以下关于人民调解的说法中，错误的是（）。A、人民调解委员会调解民间纠纷可收取必要办公费用B、人民调解委员会是依法设立的调解民间纠纷的群众性组织C、人民调解委员会经调解达成的调解协议具有法律约束力D、当事人对人民调解委员会经调解达成的调解协议不得起诉【参考答案】：A【解析】：人民调解法第4条规定：“人民调解委员会调解民间纠纷，不收取任何费用”；第7条规定：“人民调解委员会是依法设立的调解民间纠纷的群众性组织”；第31条规定：“经人民调解委员会调解达成的调解协议，具有法律约束力，当事人应当按照约定履行”；第32条规定：“经人民调解委员会调解达成调解协议后，当事人之间就调解协议的履行或者调解协议的内容发生争议的，一方当事人可以向人民法院提起诉讼”。故A为正确选项。62、法律没有规定行政机关强制执行的，作出行政决定的行政机关应当申请（）强制执行。A、公安机关B、人民法院C、人民检察院D、上一级行政机关【参考答案】：B【解析】：行政强制执行由法律设定。法律没有规定由行政机关强制执行的，作出行政决定的行政机关应当申请人民法院强制执行。63、建筑业企业资质管理规定中规定，（）负责全国建筑业企业资质的统一监督管理。A、国务院环境保护主管部门B、国家发展和改革委员会C、国务院住房和城乡建设主管部门D、国务院监察部【参考答案】：C【解析】：本题涉及的考点是施工业企业资质管理体制。建筑业企业资质管理规定中规定，国务院住房和城乡建设主管部门负责全国建筑业企业资质的统一监督管理。64、对危险废物的容器和包装物及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置（）。A、指令标志B、警告标志C、安全警示标志D、危险废物识别标志【参考答案】：D【解析】：本题涉及的考点是危险废物污染环境防治的特别规定。对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。65、建设节能分部工程验收会议由（）主持。A、建筑节能工程分包人B、总监理工程师C、总承包人D、建设单位法定代表人【参考答案】：B【解析】：建筑节能分部工程验收由监理单位总监理工程师（建设单位项目负责人）主持，施工单位项目经理、项目技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加，施工单位的质量或技术负责人应参加，设计单位节能设计人员参加。66、下列情形中，属于施工作业人员的安全生产义务是（）。A、对本单位的安全生产工作提出建议B、接受安全生产教育和培训C、发现直接危及人身安全的紧急情况时停止作业D、拒绝违章指挥和强令冒险作业【参考答案】：B【解析】：施工作业人员主要应当履行如下安全生产义务：1、守法遵章和正确使用安全防护用具等的义务2、接受安全生产教育培训的义务3、安全事故隐患报告的义务67、工程建设过程中规范施工行为的技术依据是（）。入、施工技术标准B. X程设计图纸顷工程监理合同。、施工合同中约定采用的推荐性标准【参考答案】：A【解析】：本题涉及的考点是施工行为的技术依据。施工技术标准是工程建设过程中规范施工行为的技术依据。68、一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（）个月。A、1B、2C、6D、9【参考答案】：C69、某工程施工过程中，总承包单位没有按照分包合同的约定支付安全文明施工措施费用，导致分包单位现场安全防护措施不完善发生安全事故，则应由（）负主要责任。A、总承包单位B、分包单位C、建设单位D、总承包单位和分包单位共同【参考答案】：A【解析】：建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定中规定，工程总承包单位对建筑工程安全防护、文明施工措施费用的使用负总责。总承包单位应当按照本规定及合同约定及时向分包单位支付安全防护、文明施工措施费用。总承包单位不按本规定和合同约定支付费用，造成分包单位不能及时落实安全防护措施导致发生事故的，由总承包单位负主要责任。70、关于行政诉讼法律规定的说法，正确的是（）。A、在行政诉讼过程中，被告有权自行向原告和证人收集证据B、未经行政复议程序，不能提起行政诉讼C、法院审理行政诉讼案件不适用调解D、行政诉讼坚持谁主张谁举证原则【参考答案】：C二、多项选择题（共30题，每题2分，每题的备选项中，有两个或两个以上的符合题意，有一个错选则本题不得分，少选，所选的每个选项得0.5分）。1、关于总承包企业的资质管理，下列说法正确的有（）。A、我国对工程总承包设立专门的资质B、承接施工总承包业务的，必须是取得施工总承包资质的企业C、取得工程勘察、工程设计资质证书的企业，可以从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务D、我国建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列E、取得施工总承包资质的企业，可以承接施工总承包工程【参考答案】：BCDE【解析】：A项，我国对工程总承包不设立专门的资质。凡具有工程勘察、设计或施工总承包资质的企业，可以依法从事资质许可范围内相应等级的建设工程总承包业务。2、根据注册建造师管理规定，下列情形中，不予注册的有（）。A、钱某取得资格证书3年后申请注册B、赵某因工伤丧失民事行为能力C、孙某与原单位解除劳动关系后申请变更注册D、周某申请在两个单位分别注册E、李某已满60岁但仍担任单位的咨询顾问【参考答案】：BD【解析】：注册建造师管理规定中规定，申请人有下列情形之一的，不予注册：（1）不具有完全民事行为能力的；（2）申请在两个或者两个以上单位注册的；（3）未达到注册建造师继续教育要求的；（4）受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的；（5）因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的；（6）因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的；（7）被吊销注3、下列涉及建设工程安全生产要素的是（）。A、风险识别与评价B、作业设备状况C、作业场所及环境D、作业人员安全技能E、作业工具及防护用品【参考答案】：ACDE4、某施工企业从事施工活动，但未取得安全生产许可证，因此而可能承担的法律责任有（）。A、民事责任B、刑事责任C、行政责任D、违宪责任E、国家赔偿责任【参考答案】：ABC【解析】：法律责任按性质划分，可分为民事责任、刑事责任、行政责任、违宪责任以及国家赔偿责任。根据建筑施工企业安全生产许可证管理规定，建筑施工企业未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动的，责令其在建项目停止施工，没收违法所得，并处10万元以上50万元以下的罚款；造成重大安全事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依法追究刑事责任。根据以上规定，A、B、C为正确选项。5、应当认定为工伤的有（）。A、在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的8、在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的C、患重大疾病的D、上下班途中，受到因本人主要责任的交通事故、因工外出期间，由于工作原因发生事故下落不明的【参考答案】：ABE【解析】：职工有下列情形之一的，应当认定为工伤：（1）在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的；（2）工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的；（3）在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的；患职业病的；（5）因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的；（6）在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的；（7）法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。本题中，C选项不一定都是职业病，D选项中劳6、注册建造师可同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人的情形有（）。A、同一工程相邻分段发包或分期施工的B、合同约定的工程验收合格的C、发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的D、发包方同意更换项目负责人的E、因非承包方原因致使工程项目停工超过120日，经建设单位同意的【参考答案】：ABE【解析】：本题涉及的考点是建造师的执业范围。建造师经注册后，有权以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理及从事其他施工活动的管理，但不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形之一的除外：同一工程相邻分段发包或分期施工的；合同约定的工程验收合格的；因非承包方原因致使工程项目停工超过120日（含），经建设单位同意的。7、下列情形中属于未能在实质上响应招标，应作否决投标处理的有（）。A、投标文件在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，但修正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果B、投标文件没有投标人授权代表签字和加盖公章C、投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限D、投标文件附有招标人不能接受的条件E、没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵【参考答案】：BCDE【解析】：评标委员会和评标办法暂行规定第25条和第26条分别规定了重大偏差和细微偏差的情形。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。本题中，A选项属于细微偏差，不影响投标文件的有效性；而B、C、D、E选项属于为未能对招标文件作出实质性响应的重大偏差，应作否决投标处理。故B、C、D、E为正确选项。8、在建设工程领域常见的著作权保护对象包括（）。A、美术作品B、文字作品C、建筑作品D、图形作品E、建设领域的法律法规【参考答案】：BCD【解析】：著作权法保护的对象是作品，在建设工程领域常见的著作权的保护对象包括：文字作品；建筑作品；图形作品。9、下列建筑施工企业作业人员中，属于特种作业人员的是（）。A、安全员B、起重机械拆卸工C、高处吊篮安装工D、建筑拆除工E、建筑起重信号工【参考答案】：BCE10、下列选项中不属于商事仲裁基本制度的是（）。A、协议仲裁制度B、两审终审制C、-裁终局制度D、公开审理制度E、或裁或审制度【参考答案】：BD11、下列关于地役权的说法中，正确的是（）。A、地役权属于不动产用益物权B、地役权依登记设立C、土地所有权人可随时在自己的土地上设立地役权D、地役权不可以单独转让E、设立地役权应当签订地役合同【参考答案】：ADE【解析】：根据物权法第156条规定，地役权是指为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利。他人的不动产为供役地，自己的不动产为需役地。从性质上说，地役权是按照当事人约定设立的属于物权法第三章“用益物权”的范畴。第157条规定，设立地役权，当事人应当采取书面形式订立地役权合同。第158条规定，地役权自地役权合同生效时设立；第163条规定，土地上已设立土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权等权利的，未经用益物权人同意，土地所有权人不得设立地役权；根据第165条规定，地役权属于从属12、根据我国合同法的规定，（）免责条款无效。A、造成对方人身伤害的B、造成对方重大财产损失的C、因重大过失造成对方财产损失的D、因故意造成对方财产损失的E、因过错造成对方财产损失的【参考答案】：ACD【解析】：合同法第53条规定，合同中的下列免责条款无效:（1）造成对方人身伤害的；（2）因故意或者重大过失造成对方财产损失的。故A、C、D为正确选项。13、资质许可机关或者其上级机关，根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤销建筑业企业资质的情形包括（）。A、资质证书有效期届满，未依法申请延续的B、超越法定职权作出准予建筑业企业资质许可的C、资质许可机关工作人员滥用职权、玩忽职守作出准予建筑业企业资质许可的D、对不符合许可条件的申请人作出准予建筑业企业资质许可的E、建筑业企业依法终止的【参考答案】：BCD【解析】：本题考核的是企业资质证书的撤销。有下列情形之一的，资质许可机关或者其上级机关，根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤销建筑业企业资质：（1）资质许可机关工作人员滥用职权、玩忽职守作出准予建筑业企业资质许可的；（2）超越法定职权作出准予建筑业企业资质许可的；（3）违反法定程序作出准予建筑业企业资质许可的；（4）对不符合许可条件的申请人作出准予建筑业企业资质许可的；（5）依法可以撤销资质证书的其他情形。14、注册建造师应当履行的义务有（）。A、保证执业成果的质量，并承担相应责任B、接受继续教育，努力提高执业水准C、执行技术标准、规范和规程D、保管和使用本人注册证书、执业印章E、与当事人有利害关系的，应当主动回避【参考答案】：ABCE15、建设工程代理行为的终止情形主要包括（）。A、代理期间届满B、代理入死亡C、被代理人取消委托或者代理人辞去委托D、被代理人恢复民事行为能力E、作为被代理人或者代理人的法人终止【参考答案】：ACE【解析】：本题涉及的考点是建设工程代理行为的终止。民法通则规定，有下列情形之一的，委托代理终止：代理期间届满或者代理事务完成；被代理人取消委托或者代理人辞去委托；代理人死亡；代理人丧失民事行为能力；作为被代理人或者代理人的法人终止。建设工程代理行为的终止，主要是第、三种情况。16、适用我国著作权法保护的作品是（）。A、节能空调B、计算方法C、公司名称D、计算机软件、施工图纸【参考答案】：DE【解析】：根据著作权法第3条、第5条规定，计算机软件、施工图纸等受著作权法的保护。而节能空调、计算方法、公司名称等不属于著作权法保护的范畴。故D、E为正确选项。17、下列质量问题中，不属于施工单位在保修期内承担保修责任的有（）。A、因使用不当造成的质量问题B、质量监督机构没有发现的质量问题C、第三方造成的质量问题D、监理单位没有发现的质量问题E、不可抗力造成的质量问题【参考答案】：ACE【解析】：根据房屋建筑工程质量保修办法第17条的规定，下列情况不属于本办法规定的保修范围：（1）因使用不当或者第三方造成的质量缺陷；（2）不可抗力造成的质量缺陷。故应选ACE项。18、根据建设工程质量管理条例，关于施工单位质量责任和义务的说法，正确的有（）。A、对施工质量负责B、按照工程设计图纸和施工技术标准施工C、对建筑材料、设备等进行检验检测D、建立健全施工质量检验制度E、审查批准高大模板工程的专项施工方案【参考答案】：ABCD【解析】：施工单位的质量责任和义务包括：（1）对施工单位质量负责和总分包单位的质量责任；（2）按照工程设计图纸和施工技术标准施工；（3）对建筑材料、设备等进行检验检测；（4）施工质量检验和返修；（5）建立健全职工教育培训制度。专项施工方案需要经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后方可实施。且对于工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。所以选项E是错误的。19、施工作业人员应当享有的安全生产权利有（）。A、获得防护用品权B、获得保险赔偿权C、拒绝违章指挥权D、安全生产决策权E、紧急避险权【参考答案】：ABCE【解析】：施工作业人员应当享有的安全生产权利包括：施工安全生产的知情权和建议权；施工安全防护用品的获得权；批评、检举、控告权及拒绝违章指挥权；紧急避险权；获得工伤保险和意外伤害保险赔偿的权利；请求民事赔偿权。20、除了污染者付费原则之外，环境保护法关于环境保护的基本原则包括（）。A、经济效益、环境效益、社会效益三统一原则B、经济建设与环境保护协调发展原则C、预防为主，防治结合的原则D、政府对环境质量负责原则E、依靠群众保护环境原则【参考答案】：BCDE21、关于不安抗辩权成立条件的说法，正确的是（）。入、双方当事人基于同一双务合同互负债务B、债务履行有先后顺序C、有确切证据证明后履行一方经营状况严重恶化D、应当先履行债务的当事人未提供适当担保E、债务履行不分先后【参考答案】：ABC【解析】：先履行的债务人有确切的证据证明对方有丧失或者可能丧失履行债务能力的情况即可，法律没有要求提供担保。应是后履行的债务人提供担保。所以D项错误。不安抗辩权的前提是合同约定有先后履行顺序。所以E项错误。不安抗辩权是指在双务合同中，当事人互负债务，合同约定有先后履行顺序的，先履行债务的当事人一方应当先履行其债务。但是，在应当先履行债务的当事人一方，有确切证据证明对方有丧失或者可能丧失履行债务能力的情况下，可以中止履行其债务。所以ABC项正确。22、招标投标法规定，招标人采用公开招标方式的，应当发布招标公告，招标公告应当载明（）。A、招标项目的实施地点和时间B、评标的标准和方法C、招标人的名称和地址D、获取招标文件的办法E、招标项目的性质、数量【参考答案】：ACDE【解析】：本题涉及的考点是招标公告的内容。招标公告应当载明招标人的名称和地址、招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。23、我国承认并以法律形式加以保护的主要知识产权有（）等。A、著作权B、专利权C、商标权D、商业秘密、肖像权【参考答案】：ABCD【解析】：知识产权是指权利人对智力成果依法享有的专有权利。我国承认并以法律形式加以保护的主要知识产权有：著作权；专利权；商标权；商业秘密等。E项，肖像权属于人格权的一种，不属于知识产权的范畴。24、安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关可以撤销已经颁发的安全生产许可证的情形有（）。A、取得安全生产许可证的建筑施工企业发生较大安全事故的B、安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权颁发安全生产许可证的C、超越法定职权颁发安全生产许可证资质的D、违反法定程序颁发安全生产许可证资质的E、对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的【参考答案】：BCDE【解析】：有下列情形之一的，资质许可机关或者其上级机关，根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤销建筑业企业资质：资质许可机关工作人员滥用职权、玩忽职守作出准予建筑业企业资质许可的；超越法定职权作出准予建筑业企业资质许可的；违反法定程序作出准予建筑业企业资质许可的；对不符合许可条件的申请人作出准予建筑业企业资质许可的；依法可以撤销资质证书的其他情形。以欺骗、贿赂等不正当手段取得建筑业企业资质证书的，应当予以撤销。建筑施工企业安全生产许可证管理规定中规定，取得安全生产许可证的建筑施工企业，发生重大安全事25、合同内容约定不明确，不能达成补充协议，按照交易习惯不能解决时，根据我国合同法的规定，正确的说法有()。A、质量要求不明确，可按照国家标准、行业标准履行B、履行期限不明确，债务人可以随时履行，但应当给对方必要的准备时间C、价款不明确的，可按照合同签订时履行地的市场价格履行D、履行地点不明确，给付货币的，在给付货币一方所在地履行E、履行费用负担不明确的，由债权人承担【参考答案】：ABC【解析】：合同法第61条规定，合同生效后，当事人就质量、价款或