建设工程合同范本15篇

建设工程合同范本15篇 在不断进步的社会中，越来越多事情须要用到合同，合同协调着人与人，人与事之间的关系。那么一份具体的合同要怎么写呢？以下是我整理的建设工程合同范本，希望对大家有所帮助。 建设工程合同范本1合同编号：77838合同编号：_(由承接方编填)托付方：_承接方：_签订日期：_项目名称：_项目建设地点：_托付方(甲方)：_承接方(乙方)：_甲方托付乙方担当_工程设计，经双方协商一样，签订本合同。第一条本合同依据下列文件签订：1.1中华人民共和国经济合同法和建设工程勘察设计合同条例。1.2国家及地方有关工程察设计管理法规和规章。1.3建设工程批准文件。其次条本合同设计项目的名称、阶段、规模、投资、设计内容及标准序号项目名称阶段规模投资设计内容及标准工程特征及附注说明：_第三条甲方向乙方提交的有关资料及文件第四条乙方向甲方交付的设计文件第五条甲方应支付合同项目的设计费为_元(取费计算标准详见表)。设计费的支付方法为5.1本合同生效后_内，甲方支付设计费总额的20%，计_元作为定金(本合同履行后，定金抵作设计费);5.2乙方提交_设计文件后_天内，甲方支付设计费总额的_%，计_元。5.3乙方提交全部设计文件后_天内，甲方付清其余的设计费，计_元。第六条双方责任6.1甲方责任：6.1.1甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性刚好限负责。甲方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，乙方按本合同第四条规定交付设计文件时间顺延;规定期限超过15天以上时，乙方有权重新确定提交设计文件的时间。6.1.2甲方变更托付设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提资料作较大修改，以致造成乙方设计需返工时，双方除需另行协商签订补充合同(或另订合同)、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费;6.1.3在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未起先设计工作的，不退还甲方已付的定金;已起先设计工作的，甲方应依据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付;6.1.4甲方应按本合同第五条规定的金额和时间向乙方支付设计费用，每逾期支付一天，应担当应支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。甲方上级对设计文件不审批或本合同项目停缓建，甲方均应支付应付的设计费;6.1.5甲方要求乙方比合同规定时间提前提交设计文件时，甲方应支付赶工费;6.1.6甲方应为乙方派驻现场的工作人员供应工作生活及交通等便利条件;6.1.7甲方应爱护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得复制或向第三方转让或用于本合同外的项目，如发生以上状况，乙方有权索赔。6.2乙方责任：6.2.1乙方按本合同第四条规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件;6.2.2乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责实行补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并依据损失程度向甲方偿付赔偿金，赔偿金最多与免收的设计费金额相等;6.2.3由于乙方自身缘由，延误了按本合同第四条规定的设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二;6.2.4合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还定金;6.2.5乙方交付设计文件后，参与有关上级审查及依据审查结论负责不超出原定安排任务书范围内的必要调整补充。乙方按合同规定时限交付设计文件一年内项目起先施工，负责向甲方及施工单位进行设计交底、现场施工服务、处理有关设计问题和参与竣工验收。在一年内项目尚未起先施工，乙方仍负责上述工作，可按所需工作量向甲方适当收取_元询问服务费;6.2.6乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上状况，甲方有权索赔。第七条其他7.1甲方要求乙方派专人长期驻施工现场进行协作与解决有关问题时，双方应另行签订技术询问服务合同。7.2乙方为本合同项目所采纳的国家或地方标准图，由甲方自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定乙方交付的设计文件份数超过工程设计收费标准规定的份数，乙方另收工本费。7.3本工程项目中，建筑材料、设备的加工定货，甲方须要乙方设计人员协作时，所需费用由甲方担当。7.4甲方托付乙方协作引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应汲取担当有关设计任务的乙方参与。出国费用，除制装费外，其他费用由甲方支付。7.5甲方托付乙方担当本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。7.6由于不行抗力因素致使合同无法履行时，双方应刚好协商解决。7.7本建设工程设计合同在履行过程中发生纠纷，托付方与承接方应刚好协商说明。协商不成时，双方同意由_仲裁委员会仲裁(双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。7.8本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。7.9本合同一式八份，甲乙双方各执四份。7.10本合同双方签章后，在15日内报项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门审查。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门鉴证。双方履行合同规定的义务后，本合同即行终止。托付方单位名称：_ 承接方单位名称：_(盖章) (盖章)法定代表人：_ 法定代表人：_单位地址：_ 单位地址：_邮政编码：_ 邮政编码：_电话：_ 电话：_电传：_ 电传：_传真：_ 传真：_开户银行：_ 开户银行：_银行帐号：_ 银行帐号：_签订合同代表(签字)：_签订合同代表(签字)：_日期：_年_月_日 日期：_年_月_日建设行政主管部门 工商行政管理部门审查看法_ 鉴证看法_(盖章) (盖章)审查号：_ 审查号：_审查日期：_年_月_日 审查日期：_年_月_日建设工程合同范本2甲方：乙方：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他相关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公正和诚恳信用的原则，经过友好协商，双方就平武县豆叩镇华丰村龙泉茶厂，新厂建设一事达成一样，签订本合同。一工程概况1.1工程名称：平武县豆叩镇华丰村龙泉茶厂新厂建设及场平工作1.2工程地点：平武县豆叩镇华丰村1.3工程内容：、新厂建设需用地的平整、土石方开挖清理 (92米70米8米)计51520立方米(含运输，运距不超过5km)。、厂区场平后保坎建设(92米8米高2.5米宽均距)计：1840m3。、厂区道路硬化建设(130米10米)计：1300平方米。、新厂生产、生活、消防用水、井及供水塔一座。、待建部分场地绿化处理工程。、厂房建设图纸范围内容。、厂区地面场采纳5公分磨石地面处理(承裁30吨)。、办公区域的装饰部分。1.4工程承包范围：上述工作范围。1.5工程承建方式：上述工作内容包工、包料修建。二、工程质量要求：合格。三、工程工期约定：20xx年1月1日进场，竣工日期20xx年6月30日。四、此工程的报建和政府的全部法律、法规要求的修建手续由甲方供应。五、乙方必需根据国家建设标准保质保量，按期完成施工。六、工程造价及支付：此工程为合同包干价，总计工程造价为516.3万元(大写：伍佰壹拾陆万叁仟元整)。支付状况：1、甲方必需按乙方月进度已完工程量的85%支付(每月25日结算当月工程量);2、工程完工后，甲方将工程款在一月内(25工作日内)付至97%;3、剩余工程款3%为保修金，保修期为一年，到期后无质量问题甲方全额支付给乙方。七、组成合同的文件：组成合同的文件包括：1、本合同协议书;2、中华人民共和国建设部、国家工商局联合制定的GF-1999-0201合同范畴的通用条款和专用条款;3、标准、规范和有关技术文件;4、图纸;双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。八、合同一经签订，单份也具有同等法律效力。双方应共同遵守，如单方违约，赔偿守约方工程总价5%的损失。九、纠纷解决方式双方约定在原告所在地域居住地县级或市级人民法院通过法律途径解决。十、此合同一式肆份，双方各执两份。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日建设工程合同范本3托付保证人(总承包商，以下称甲方):居处:法定代表人:电话:传真:保证人(以下称乙方):居处:法定代表人:电话:传真:鉴于甲方与(以下简称供货商)于年月日签订编号为买卖合同(以下简称主合同)，乙方接受甲方的托付，同意为甲方向供货商供应付款保证，甲乙双方经协商一样订立本合同。第一条定义1.1本合同所称总承包商付款保证是指，乙方向供货商保证，当甲方未根据主合同的约定支付货款时，由乙方根据本合同的约定代为支付的行为。1.2本合同所称货款是指。其次条保证的范围及保证金额2.1乙方保证的范围是主合同约定的甲方应向供货商支付的货款。2.2乙方保证的金额是甲方应支付货款的%，数额最高不超过人民币_元(大写:)。第三条保证的方式及保证期间3.1乙方保证的方式为:连带责任保证。3.2乙方保证的期间为:自本合同生效之日起至主合同约定的甲方应履行付款义务期限届满之日后日。3.3如甲方与供货商协议变更主合同的付款时间，经乙方书面同意后，保证期间按变更后的时间做相应调整。第四条担当保证责任的形式乙方担当保证责任的形式是代为支付。当甲方未根据主合同的约定向供货商支付货款时，由乙方向供货商支付。第五条担保费及支付方式5.1担保费率依据担保额、担保期限、风险等因素确定。5.2双方确定的担保费率为:_。5.3本合同生效后日内，甲方一次性支付乙方担保费共计人民币元(大写:)。第六条反担保甲方应根据乙方的要求向乙方供应反担保，由双方另行签订反担保合同。第七条乙方的追偿权乙方根据合同的约定担当了保证责任后，即有权要求甲方马上归还乙方代偿的全部款项及乙方实现债权的费用，甲方另外应支付乙方代偿之日起企业银行同期贷款利息、罚息，并按上述代偿款项的%一次性支付违约金。第八条双方的其他权利义务8.1乙方在甲乙双方签订本合同，并收到甲方支付的担保费之日起日内，向供货商出具总承包商付款(供货)保函。8.2甲方如需变更名称、经营范围、注册资金、注册地、主要营业机构所在地、法定代表人或发生合并、分立、重组等重大经营举措应提前三十日通知乙方;发生亏损、诉讼等事项应马上通知乙方。8.3未经乙方同意，甲方不得擅自与供货商修改、变更主合同;未经乙方书面同意，甲方不得将其主合同的权利、义务转让给第三人。8.4甲方应全面履行主合同，刚好向乙方通报主合同的履行状况，并主动协作乙方进行定期或随时检查和监督。第九条争议的解决本合同发生争议或纠纷时，甲乙双方当事人可以通过协商解决，协商不成的，通过第款约定的方式解决:9.1向法院起诉;9.2向提起仲裁。(写明仲裁机构名称)第十条甲乙双方约定的其它事项第十一条合同的生效、变更和解除11.1本合同由甲乙双方法定代表人(或其授权代理人)签字或加盖公章后生效。11.2本合同生效后，任何有关本合同的补充、修改、变更、解除等均需由甲乙双方协商一样并订立书面协议。第十二条附则本合同一式份，甲乙双方各执份。甲方:乙方:年_月_日建设工程合同范本4甲方： 乙方：甲方将 部分工程施工承包给乙方，为明确双方义务及责任，经双方协商，达成如下协议。一、工程内容： 单价价为：元/。大写： （明细见附件清单）二、质量要求：1）、工程施工质量按国家及地方的现行质量标准执行和检验验收。2）、施工及以及流程依据甲方技术员供应的技术交底。3）、甲方供应工程所需的基础数据资料及施工图纸。三、承包方式：清包工四、施工范围以图纸及工程量清单内容为准。五、付款方式1）按施工进度结算：每月25日按工程进度结算人工费的80%。2）支付方式银行转账（承包人供应唯一银行账号并签字确认）3）全部完工七天以后，经甲方及监理验收合格，完成竣工验收等程序，扣除质保金后，其余款项结清。六、施工工期： 20xx 年 月 日至 20xx 年 月 日前完成本协议书之施工内容。七、决算方法：1）、决算依据以实际完成的竣工工程量为准，单价以本协议清单单价为准。2）、质量保证金按结算人工费的5%，保修期2年。八、质量验收及保修：共6页第1页1）工程中途验收是指甲方及工程建设单位、监理对本工程按验收规范进行验收。乙方在工程施工工序完成自检后书面提交验收申请单，甲方汇同工程建设单位、监理进行验收。2）工程峻工后，经甲方报建设单位、监理。最终由质检站进行验收（依据实际状况而定）3）工程峻工后，乙方需向甲方供应峻工所需的数据资料，会同甲方完成峻工图纸制作。4）验收过程中发觉乙方的质量有问题，甲方以书面形式通知乙方进行修改，乙方必需在24小时以内组织人员进行整改完成。由此产生的费用及工期由乙方担当，材料损失视实际状况扣款或惩罚。如由此引起的设备损坏由乙方负责赔偿。5）保修条款：工程保修按2 年执行，甲方接到业主报修后马上通知乙方，乙方必需在48小时以内到场并在限期内解决。由于乙方施工、安装缘由造成的由乙方供应上门服务修理。工料自负。若乙方在规定时限内未能刚好到场并处理，甲方有权另行支配其它人员进行修理，由此产生的费用由乙方担当，从乙方质量保证金中加倍扣除。如是由于设备材料问题，人为破坏及不行抗拒力损坏等缘由，产生的修理，由甲方支付给乙方服务费用。（费用金额在工程完工后，双方协商。）九、工程保险：甲方供应乙方入场施工工人意外损害保险。（有人员调换时乙方应第一时间通知甲方上交到场人员身份证复印件由甲方人员进行办理保险事宜如乙方延误上报造成的一切后果由乙方担当）十、甲方责任：）甲方配专职项目经理对该项工程进行管理。共6页第2页）甲方供应施工所需的材料设备、配件及协助材料。）甲方供应施工所需配电箱（三级箱）及施工类脚手架（吊篮）。）甲方按合同准时支付工程款。由于未刚好支付工程造成的施工进度不能按要求完工，由甲方担当责任。5）甲方供应施工所需一切图纸及资料。6）甲方供应现场的用水用电条件，不得向乙方收取费用。十一、乙方责任：1）在合同签定后5日内提交施工进度安排报甲方批准执行。完成状况可作为支付工程款依据。2）乙方按甲方每月施工进度安排要求，向甲方供应施工进度安排和材料申请安排，确保工程按期完成。3）应派出具有组织施工和协调实力的、仔细负责的领队和技术员实施现场施工管理。4）乙方必需听从甲方项目经理的管理和指挥。做到令行禁止，否则甲方有权提出相关人员离场。并对负责人进行惩罚。乙方刚好另选派有阅历，听从管理的工人补充。5）乙方必需接受甲方的技术管理，做好技术交底交接，按图施工，未经甲方许可，不行擅自更改设计，由于未经允许擅自更改原设计施工造成的质量问题、其它问题或施工延误，由乙方担当一切损失。工程变更及增项必需由甲方文字确认后方能施工，如有违反扣除施工工费并将施工班组清离退场。6）乙方应向甲方供应施工人员名单及上岗操作证书等全部相关文件，乙方负责办理外地人员务工证，便于甲方实施有较管理。7）乙方负责管理施工人员平安、消防、卫生及现场一切事物。共6页第3页8）乙方负责自备施工所需的施工工具，设备及设施及易损工具类（钻头、锯片、切割片、焊条等），电源未端。借用物品要刚好归还并保证完整无损，否则照价赔偿。9）乙方负责施工材料，设备，工具等的二次搬运工作及由施工产生的垃圾及尾料等清理工作清理到指定位置。10）在工程验收总结算之前协作甲方提交工程结算书。11）乙方必需按要求合理运用材料，材料损耗限制在合理范围内，做到不奢侈，不挪用，不损坏，不丢弃，并且施工班组有义务看管好本公司设备及材料，并随时回收尾料及包装。如有违反按材料原价双倍赔偿。12）乙方人员不得私下带料出场，一经发觉马上清退并对乙方进行相应材料价值五倍罚款。数额巨大移交公安部门处理，并保留追究法律责任权利。xx）乙方不得将甲方交与的工程进行转包。如发觉类似状况。乙方应担当本合同总额的违约金。并担当由此而产生的一切损失。14）乙方对甲方供应的设备入场前要作出检测，并签字接收，如有在安装过程中造成的破损、毁坏或丢失由乙方负责赔偿。15）乙方施工过程中需配置电工（持证上岗）处理用电接线和用电设备及线路维护。16）乙方管理人员有责任管理教化乙方人员在施工现场不得进行盗窃，赌博，等违法行为，不得进行与本工程无关、法律允许以外的行为，如有违反自行担当相应责任。17）乙方有义务供应义工，甲方合理支配乙方有义务组织人员协作。十二、平安责任：1）在施工期间，乙方的特别工种必需持上岗证，如发生违章操作引起的共6页第4页事故或造成甲方、监理等相关方面的惩罚，由乙方担当。2）乙方应实行一切有效防范措施，以确保施工人员和物料平安。如乙方人员发生伤亡事故或导致乙方以外人员伤亡以及财产损失的。乙方应尽力爱护好现场，以利有关部门进行勘察鉴定，由此而产生的费用由乙方负责。3）乙方需做好平安管理教化工作，每周有平安会，每日有班前会，做好平安施工交底及平安施工方案。做好三级平安教化工作。4）平安违规惩罚依据平安生产奖罚制度实施细则执行，如有规定重叠依照最高标准执行。十三、文明施工：乙方须遵守文明施工条例，及工程建设方等相关条例规定。违反者接受惩罚。十四、工期条款：1） 由于乙方缘由导致工期延误，则每延误一天，罚款 元。2） 由于甲方缘由导致工期顺延，甲方供应乙方工人生活费，按实时施工工人数每人每天 元。3）甲方材料供应不刚好，工期顺延，有不行预料的自然因素，工期顺延。4）甲方通知停工工期顺延。其它条款：）乙方认可合同附件：A、平安责任合同。B、工地员工守则。）本合同签字生效后，双方不得违约，否则违约方担当一切责任。）待本协议各项条款执行完毕后，本协议自动终止。十五、备注：1） 本合同单价和总价结算以人民币为结算单位。2） 项目施工增量时计算方式：增量项目单价=合同工费单价总工费报价让利比例（例如总工费100万元让利10万则让利比例10%）十六、此合同一式两份，双方各执一份，签字后生效。十七、附件共（ ）份与合同同效。详见附件列表。共6页第5页十八、不详事宜可再行协商签订补充协议。十九、争议解决争议发生后的14日双方进行协商，协商一样的签订书面协议；未协商或协商未果的可请仲裁或起诉。二十、保密要求：乙方应保证不向第三方泄露本工程任何信息，期限不因合同完成而终止。如乙方违反造成损失的由乙方负责并担当法律责任。甲 方： 乙 方：联系方式： 联系方式：甲方代表： 乙方代表：年 月 日 年 月 日共6页第6页建设工程合同范本5(以下简称甲方)(以下简称乙方)依据中华人民共和国合同法其次十三章、四百二十四条、四百二十六条之规定，经双方协商一样，订立条款，共同遵照执行。施工承包方：居间人：工程名称：工程总价：施工地点：一、 托付人与建设方或总承包方正式签订工程施工合同后，按本工程的总造价支付 给居间人作为酬金。二、 居间酬金付款方式分三交性付清，详细方式(承包方第一次拨款时给付中间费15%,其次次拨款付中间费60%，第三次全部付清中间费)。三、 居间人促成托付方与建设方或承包方合同成立的托付，应当根据约定支付酬金。四、 如托付人不按时支付酬金给居间人间，居间人可凭此合同向人民法院起诉、仲裁或申请支付令，居间人也有权托付业主方或总承包方在施工承包方工程款中扣给居间人。五、 本居间酬金不担当交纳税金等一切费用。六、 本合同一式两份，经双方签字盖章后生效，酬金支付完毕后自动失效。注：1、该托付人托付以上居间人联系取得本工程项目。2、居间酬金以现金或转账支付。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日建设工程合同范本6工程名称：_工程地点：_合同编号：_（由设计人编填）设计证书等级：_发包人：_设计人：_签订日期：_发包人：_设计人：_发包人托付设计人担当_工程设计，经双方协商一样，签订本合同。依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一样，订立本合同。第一条 本合同依据下列文件签订：1.1中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法建设工程勘察设计市场管理规定。1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3建设工程批准文件。其次条 本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。序号分项目名称建设规模设计阶段及内容估算总投资（万元）费率%估算设计费（元）层数建筑面积（m2）方案初步设计施工图第三条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件：序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜第四条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件：序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜第五条 本合同设计收费估算为_元人民币。设计费支付进度详见下表。付费次序占总设计费%付费额（元）付费时间（由交付设计文件所确定）第一次付费20%定金其次次付费第三次付费第四次付费第五次付费说明：1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。2.在提交最终一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。3.实际设计费按初步设计概算（施工图设计概算）核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。4.本合同履行后，定金抵作设计费。第六条 双方责任6.1发包人责任：6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时问内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性刚好限负责，发包人不得要求设讨人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时问。6.1.2发包人变更托付设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。6.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，假如设计人能够做到，发包人应依据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。6.1.4发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，供应必要的工作生活及交通等便利条件。6.1.5发包人应爱护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上状况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。6.2设计人责任：6.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。6.2.2设计人采纳的主要技术标准是：6.2.3设计合理运用年限为_年。6.2.4设计人按本合同其次条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。6.2.5设计人交付设计资料及文件后，按规定参与有关的设计审查，并依据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目起先施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参与竣工验收。在一年内项目尚未起先施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取询问服务费，收费额由双方商定。6.2.6设计人应爱护发包人的学问产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上状况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。第七条 违约责任：7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未起先设计工作的，不退还发包人已付的定金；已起先设计工作的，发包人应依据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应担当支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7.1条规定支付设计费。7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责实行补救措施外，应免收干脆受损失部分的设计费。损失严峻的依据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的_。7.4由于设计人自身缘由，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。7.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。第八条 其他8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行协作与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术询问服务合同。8.2设计人为本合同项目所采纳的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过工程设计收费标准规定的份数，设计人另收工本费。8.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人须要设计人的设计人员协作加工定货时，所须要费用由发包人担当。8.4发包人托付设计协作引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应汲取担当有关设计任务的设计人参与。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。8.5发包人托付设计人担当本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。8.6由于不行抗力因素致使合同无法履行时，双方应刚好协商解决。8.7本合同发生争议，双方当事人应刚好协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由_仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。8.8本合同一式_份，发包人_份，设计人_份。8.9本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。8.10本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。8.11本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。8.12其它约定事项：发包人名称：设计人名称：（盖章）（盖章）法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）托付代理人：（签字）托付代理人：（签字）住 所：住 所：邮 政 编 码：邮 政 编 码：电 话：电 话：传 真：传 真：开 户 银 行：开 户 银 行：银 行 帐 号：银 行 帐 号：建设行政主管部门备案：鉴 证 意 见：（盖章）（盖章）备 案 号：经 办 人：备 案 日 期： 年 月 日鉴 证 日 期： 年 月 日建设工程合同范本7甲方：乙方：监证方：依据水利建设投资安排和农村生产生活须要，拟在村新打配套机井1眼。为了保证工程顺当实施，确保工期和建设质量，经甲方、乙方及监证方共同协商，形成如下合同：一、工程名称：二、工程位置：三、建设内容：1、采纳 钻机新打 米机井1眼，并负责井孔的电测工作；2、安装井壁管 米，滤水管 米及滤料回填；3、配套安装 型潜水电泵一台；4、3X4米井房一座；5、设低压线路 米。四、承包方式及合同价：实行总价承包方式。合同总价 。五、各方职责：（一）甲方职责1、组织乡镇村组确定井位及工程建设方案；2、负责工程监督检查及有关协调工作；3、负责组织工程的验收工作；4、负责国家投资的拨付及自筹资金的管理工作；（二）乙方职责：1、负责施工机械的调运，设备及材料的购置及全部施工工作。确保工程建设内容全面完成，保质保量，达到验收标准；2、根据有关工程建设技术规范要求，仔细做好工程施工，高标准完成建设任务；3、仔细遵守平安生产管理规定，负责施工现场的全部平安工作；4、仔细做好施工记录，刚好分析有关状况，确保工程经济、平安、合理、高效；5、工程竣工后，向甲方供应单井技术资料两份。（三）监证方职责：1、负责落实井位，并供应有关的电测资料和参考资料；2、负责做好“三通一平”、泥浆排放及其它施工环境协调工作；3、负责为施工人员供应食宿条件，在井管安装、填料时供应10个的劳力的协作工作；4、负责施工现场的质量监督检查工作；5、负责落实自筹资金 万元。六、工程质量：1、质量检查验收：由甲方组织有关部门进行检查验收；2、质量标准要求：达到合格标准，争创优良工程；3、验收依据：钻井工程以国家凿井工程验收规范为依据进行验收，以井管顺当下入井孔、水泵及设备平安运转，出水量达到预定目标为合格；因自然条件因素而引起水质、水量问题，乙方不担当责任；井房以建筑工程验收规范为依据进行验收。七、工程结算与资金拨付（一）工程结算：依据预算方案，结合实际完成状况及合同约定进行结算。1、实际钻井深度与安排深度差值，增减费用按每米 元计算；2、实际用井管长度与安排差值，按预算单价计算；3、合同总价中施工用水由村组供应，用电按每度 元计算，超过部分另行计算；4、工程结算后，村组交纳的自筹资金有剩余的退还村组，不足部分由村组快速筹集交到甲方。（二）资金拨付：1、自筹资金由受益村组筹集，交甲方管理，视工程进度向乙方分期拨付；2、国家投资：按县财政局报帐管理方法进行拨付；八、建设工期与时限总工期为 天。从受益村组足额交纳自筹资金后，三日内甲方下达开工通知书之日起算。未按期完成，每延期一日，扣减工程合同总价的2。因气候、地质等特别因素及除乙方自身因素之外引起的窝工，按期顺延。九、其它未尽事宜可依据施工状况再行商定。十、本协议一式四份。甲方、乙方、监证方各执一份，从自筹资金到位后生效。附件：承包总价清单甲方： 代表：乙方： 代表：监证方： 乡镇政府代表：村委会代表：年 月 日建设工程合同范本8贷款方：联系方式：借款方：联系方式：风险提示：借款、还款都必需留意保存好相关的书面证据。一般而言，欠条或者借条在债务人之手时，可能将被推定为该债务已经清偿。原告主见债权时，如无法供应书面借据的，应供应必要的事实依据或与自己无利害关系的两人以上的证人证言，来支持自己的主见。依据国家规定，借款方为进行基本建设所需贷款，经贷款方审查发放。为明确双方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。第一条 借款用途：其次条 借款金额借款方向贷款方借款人民币(大写)_元。风险提示：借款数额确定要写的，大家也都会写，只是要留意数额应当用大写，并标上币种。在大写的旁边再附注小写，并写上小数点。这样做主要是防止数额被更改。写清晰了，假如你是借款人，你不用担忧数额被修改。假如你是出借人，不用担忧借款人说数额被你改过。第三条 借款利率自支用贷款之日起，按实际支用数计算利息，并计算复利。在合同规定的借款期内，年息为_%。借款方假如不按期归还贷款，逾期部分加收利率_%。风险提示：利息可以由双方自行约定，但如最终引发纠纷，对于未支付的部分利息，只要未超过年利率24%，人民法院会赐予爱护;约定的利率超过年利率36%，超过部分的利息约定无效。但假如约定的年利率为24%-36%，借款人已经支付的部分利息，出借人可不予返还。第四条 借款期限借款方保证从_年_月起至_年_月止，用国家规定的还款资金偿还全部贷款。贷款逾期不还的部分，贷款方有权限期追回贷款，或者商请借款单位的其它开户银行代为扣款清偿。风险提示：借款时间是认定借款期限和诉讼时效的重要依据，也是认定借条事实的重要因素，应当在写明年月日。年份不能省略，假如没写年份，一旦发生纠纷，难以确定详细的时间。假如你是借款人，为防止借款日期被修改，应当用汉字大写：如：二一二年三月十六日。第五条因国家调整安排、产品价格、税率，以及修正概算等缘由，须要变更合同条款时，由双方签订变更合同的文件，作为本合同的组成部分。第六条 违约责任贷款方保证根据本合同的规定供应资金。因贷款方责任未按期供应贷款，应按违约数额和延期天数，付给借款方违约金。违约金的计算与银行规定的加收借款方的罚息计算相同。风险提示：除违约金的约定外，为了保障款项的回收，还可以就借款设置抵押。须要留意，借款的抵押假如涉及不动产，要到相关部门办理登记手续，才能对抗第三人。第七条贷款方有权检查、监督贷款的运用状况，了解借款方的经营管理、安排执行、财务活动、物资库存等状况。借款方应供应有关的统计、会计报表及资料。借款方假如不按合同规定运用贷款，贷款方有权收回部分贷款，并对违约运用部分根据银行规定加收罚息。借款方提前还款的，应按规定减收利息。第八条本合同条款以外的其它事项，双方遵照中华人民共和国经济合同法的有关规定办理。第九条 争议解决方式甲乙双方在本合同履行期间假如发生争议，双方应当协商解决，协商不成，任何一方可向本合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。风险提示：借款合同纠纷的诉讼时效为2年。如约定还款期限的，诉讼时效从借款到期次日起先计算。到期有催讨的，从催讨次日重新计算，但须保存催讨的证据;没有约定还款期限的，债权人可以随时提出还款主见，不受两年诉讼时效的限制，但提出还款主见后两年内没有接着主见的，视为超过诉讼时效，法律不予支持。第十条本合同经过签章后生效，贷款本息全部清偿后失效。本合同一式五份，签章各方各执一份，报送主管部门、总行、分行各一份，具有同等法律效力。风险提示：为了确保签名的真实性，应要求当事人供应身份证复印件，而且复印件上还应当让债务人签字。最好有借款人按手印，因为身份证也有假的，假如有盖手印会更好。尤其是在签名潦草的状况下更是如此。贷款方(盖章)：负责人：年月日借款方(盖章)：负责人：年月日建设工程合同范本9甲方：_乙方：经甲、乙双方同等协商，甲方同意乙方参与甲方的工程建设，经双方一样同意，按以下条款签订本建设工程施工安装合同。一：工程施工项目：_1：工程项目名称：_2：施工地点：_3：承建形式：工程全部由乙方负责设计、施工、安装，包工包料进行施工。二：施工队状况及设计要求：1：施工队长_2：乙方应具备该工程项目的设计实力和资质，或该项目的设计由乙方请具有设计资质的机构赐予鉴定及认可(乙方需供应设计图)，同时，还必需获得甲方的确认。3：乙方须按项目技术质量要求配备技术等级的工人。三：进场和施工进度、完工日期;1：进场时间定于_年_月_日。2：完工日期为_年_月_日，实际工期不得超过_天(从本合同签订之日起计算)。3：工程进度由乙方支配，甲方进行监督。四：工程施工条件及工程项目价格(人民币)：1：甲方供应水、电和可施工的工作面。2：乙方应仔细对施工现场勘察后进行图纸、施工方案设计及施工前的各项打算工作。3：施工必备的机械工具、劳保用品、劳动保险、意外损害保险、工资等各类相关费用全部包含在工程建立费用内。_4：施工面积约为_平方米。5：该工程的材料、施工方案落实、施工质量如不达标，乙方须无条件返工和整改，相关费用乙方自行担当，直到达标。同时甲方有权更换施工队伍，由此造成的损失由乙方担当。6：乙方在施工过程中负责现场管理，严格做到平安施工、文明施工、听从指挥、刚好清场接受甲方的现场管理要求，并且做好防火、防盗、防破坏工作，肯定不能干扰四周居民的生活。五：付款方式：1：乙方人员及材料、设备进场之日，甲方支付乙方80%总工程费用_，_元整。工程完工之日甲方再支付乙方20%总工程费用_，_万元整。2：甲方无故拖延工程款也按每天5%总工程费用赔偿乙方，同时乙方有权向相关部门进行投诉爱护自己的权益。六：双方约定：1：乙方如有下列行为之一，甲方有权终止合同，不予结算，并按其后果追究乙方法律责任：(1)：造成重大质量和平安事故或造成甲方重大经济损失的;(2)：乙方工人在施工过程中寻衅闹事、打架斗殴的;2：本合同签订后，乙方不得退出承包或向他人转包该工程，如有发生则赔偿甲方10万元，同时所进行的工程项目不予结算，甲方可终止合同。3：双方应严格执行本合同条款，任何一方违约则依法赔偿守约方的全部经济损失。七：其他：1：本合同未尽事宜双方另行协商。2：本合同一式两份，甲方一份，乙方一份，均具同等法律效力。3：另附甲、乙双方营业执照及乙方施工负责人身份证复印件。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日建设工程合同范本10甲方(托付方)：乙方(承运方)：依据中华人民共和国合同法及国家其它相关法规，经甲乙双方友好协商，本着同等互利的原则，达成如下协议，甲乙双方承诺确保按此协议执行。第一条合作范围：甲方托付乙方承运由甲方指定的起运点至目的地的货物运输业务其次条服务要求1、乙方应依据甲方运输货物的需求，刚好调派车辆运输甲方的货物，承运车辆的车况应符合甲方货物长途运输的平安要求。2、乙方需全力根据甲方指定的时间、地点及收货人将货物送达目的地。第三条运输价格的确定及支付1、运输价格：每次运输之前需先确认运价2、运费结算期限为月结30天，即当月发生的运费于下个月结清3、付款方式：转帐第四条合同的时效及争议解决1、本合同有效期自20_年日至20_年月到期后若双方都没有提出要终止本合同，则本合同自动接着有效。2、本合同一式二份，经双方签字盖章后，双方各执一份，具备同等法律效力;3、本合同未尽事宜，双方协商一样后，签定补充协议书，确认之后作为本合同的必要补充，与本合同具同等效力。甲方：乙方：代表：代表：签约地点：签约地点：签约日期：年月日签约日期：年月日建设工程合同范本11合同编号：贷款方：借款方：依据国家规定，借款方为进行基本建设所需贷款，经贷款方审查发放。为明确双方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。第一条 借款用途。其次条 借款金额借款方向贷款方借款人民币（大写）元。预料用款为年元；年元；年元；年元；年元；年元。第三条 借款利率自支用贷款之