造价工程师《建设工程造价管理》考试试题测试强化卷及答案（77）

造价工程师建设工程造价管理考试试题测试强化卷及答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.某工程自年初至上季度末预算总成本20万元，其中上年结转2万元，实际成本18.9万元，本季度预算总成本22万元，实际成本21.1万元。该工程按价值形式表示的竣工率和成本降低率分别是（）。A.90%；1%?B.90%；4.76%?C.95.24%；1%?D.95.24%；4.76%?【正确答案】D2.建设单位在办理工程质量监督注册手续时需提供的材料包括（）。A.施工图设计文件B.工程招标文件C.施工、监理合同D.施工许可证【正确答案】C3.某工程计划砌筑砖基础工程量为150m3，每1m3用砖523块，每块砖计划价格为0.2元。实际砌筑砖基础工程量为160m3，每1m3用砖520块，每块砖实际价格为0.17元。则由于砖的单价变动使施工总成本节约（）元。A.2340.0B.2353.5C.2496.0D.2510.4【正确答案】C4.工程施工过程中，由于承包人的原因引起的暂停施工，如承包人在收到监理人暂停施工指示后()天内不认真采取有效的复工措施，造成工期延误，可视为承包人违约，由承包人承担违约责任。A.14B.28C.42D.56【正确答案】D5.对于常规现金流量的建设项目，若基准折现率增大，则()。A.NPV与IRR均减小B.NPV与IRR均增大C.NPV减小，IRR增大D.NPV减小，IRR不变【正确答案】D6.【真题】建设工程全要素造价管理是指要实现（）的集成管理。A.人工费、材料费、施工机具使用费B.直接成本、间接成本、规费、利润C.工程成本、工期、质量、安全、环境D.建筑安装工程费用、设备工器具费用、工程建设其他费用【正确答案】C7.某企业于年初向银行借款1500万元，其年有效利率为10，若按月复利计息，则该年第3季度末借款本利和为（）万元。A.1611.1B.1612.5C.1616.3D.1237.5【正确答案】C8.工程项目的设计工作一般划分为初步设计和施工图设计两个阶段，而对于重大项目和技术复杂项目，可根据需要增加()阶段。A.技术设计B.勘察设计C.结构设计D.施工路线设计【正确答案】A9.某企业为筹集资金，发行2000万元普通股股票，每股正常市价为60元，社会无风险投资收益率为10%，市场投资组合预期收益率为15%，该公司普通股股票的投资风险系数为12，筹资费用率为4%，则该普通股股票的资金成本为（）。A.14.8%B.15.3%C.16.0%D.17.1%【正确答案】C10.将股票直接出售给少数特定的投资者，不通过公开市场销售属于（）的筹措方式。A.合资合作B.私募C.公开募集D.发行股票【正确答案】B11.下列各项流动资产中，分别属于结算债权和待摊费用的是()。A.应收股利和预付风险费B.应收账款和低值易耗品C.信用卡存款和低值易耗品摊销D.银行本票存款和预付账款【正确答案】A12.一般而言，投资回收期自项目的()开始算起。A.建设期初B.建设期末C.投产期初D.达产期【正确答案】A13.投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前书面通知招标人。招标人已收取投标保证金的，应当自收到投标人书面撤回通知之日起（）内退还。A.3日B.5日C.15日D.30日【正确答案】B14.工程项目代建合同生效后，为了保证政府投资的合理使用，代建单位须提交工程概算投资()左右的履约保函。A.5B.10C.15D.20【正确答案】B15.根据我国现行规定，土地增值税实行（）.A.四级超率累进税率B.差别比例税率C.五级超率累进税率D.定额税率【正确答案】A16.某工程建设期2年，建设单位在建设期第1年初和第2年初分别从银行借款700万元和500万元，年利率8，按年计算，建设单位在运营期前3年每年末等额偿还贷款本息，则每年应偿还()万元。A.25216B.48737C.52636D.76067【正确答案】C17.现有资金总额为10000万元，考虑独立方案A、B、C、D，它们所需的投资为：A方案为10000万元，B方案为6000万元，C方案为5000万元，D方案为3000万元，则可供选择的组合方案有（）个。A.5B.6C.7D.8【正确答案】B18.（）阶段，按照有关规定编制和审核投资估算，经有关部门批准，即可作为拟建工程项目策划决策的控制造价。A.工程设计B.工程项目策划C.工程发承包D.工程施工【正确答案】B19.某工程双代号网络计划如图所示，其中工作G的最早开始时间为第（）天。A.6B.9C.10D.12【正确答案】B20.【真题】下列工程计价文件中，由施工承包单位编制的是（）。A.工程概算文件B.施工图预算文件C.工程结算文件D.竣工决算文件【正确答案】C21.关于施工总承包单位与分包单位的叙述中，正确的是（）。A.由总承包对施工现场的安全生产负总责B.分包单位对分包工程的安全承担独立责任C.在分包单位具有合格资质情况下，总包单位可以将建设工程主体结构的施工交与分包单位完成D.分包单位应当接受总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担全部责任【正确答案】A22.【真题】根据国务院关于投资体制改革的决定，特别重大的政府投资项目应实行（）制度。A.网上公示B.咨询论证C.专家评议D.民众听证【正确答案】C23.【真题】下列工程寿命周期成本中，属于社会成本的是（）。A.建筑产品使用过程中的电力消耗B.工程施工对原有植被可能造成的破坏C.产品使用阶段的人力资源消耗D.工程建设征地拆迁可能引发的不安定因素【正确答案】D24.风险识别是一项复杂的工作，常见的风险识别的方法不包括()。A.头脑风暴法B.初始风险清单法C.专家调查法D.流程图法【正确答案】C25.在价值工程活动中，可用来选择价值工程对象的方法是（）。A.净值分析法B.时间序列分析法C.回归分析法D.百分比分析法【正确答案】D26.【真题】估算工业项目外购原材料和燃料动力费时，相应的采购价格应按（）计算。A.出厂价格B.入库价格C.评估价格D.影子价格【正确答案】B27.根据我国现行规定，造价工程师在申请初始注册时可以不提交的材料是（）。A.身份证明复印件B.工程造价岗位工作证明C.工程造价的业绩证明D.与聘用单位签订的劳动合同复印件【正确答案】C28.已知某项目一次投资1万元，第一年净现金流入量1000元，以后每年递增400元，项目寿命为l0年，则该项目的静态投资回收期为（）年。A.5.33B.5.44C.5.5D.7.14【正确答案】A29.根据合同法，下列关于合同生效的说法，不正确的是（）。A.附条件的合同，当事人不正当地阻止条件成就的，视为条件已成就B.附终止期限的合同。自期限届满时失效C.合同依法成立之时就是合同生效之日D.合同成立的判断依据是承诺是否生效【正确答案】C30.招投标过程中，投标人的资格审查的内容不包括()。A.营业执照B.企业财务状况C.施工机械数量D.项目经理【正确答案】C31.关于采用时标网络图法进行费用偏差分析的说法，错误的是()A.具有简单、直观的优点B.可用来反映累计偏差C.不能用来反映局部偏差D.实际进度前锋线的绘制需要有工程网络计划为基础【正确答案】C32.某建筑施工企业自建一生产车间，建安工程产值1300万元，现将该生产车间转让取得收入1500万元。还转让一块土地使用权，取得收入600万元，年初取得该土地使用权时支付金额450万元，转让时发生相关费用10万元，则该企业应缴纳的营业税为（）万元。A.46.50B.121.50C.82.50D.144.o0【正确答案】B33.从投资者的角度看，工程造价是指()。A.建设项目总投资B.固定资产投资C.建安工程投资D.静态投资【正确答案】B34.【真题】审查工程设计概算时，总概算投资超过批准投资估算（）以上的，需重新上报审批。A.5%B.8%C.10%D.15%【正确答案】C35.根据建设工程施工专业分包合同(示范文本)，一周内非分包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8h的，分包人应当在（）天内，将价格调整的原因、金额以书面形式通知承包人。A.7.B.10.C.15.D.30.【正确答案】B36.建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定项工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取()。A.建设用地规划许可证B.建设工程规划许可证C.施工许可证D.安全生产许可证【正确答案】C37.施工人员对涉及结构安全的试块，应当在（）监督下现场取样并送交检测。A.监理单位或建设单位B.设计单位或监理单位C.建设工程质量监督机构或监理单位D.施工单位或建设单位【正确答案】A38.【真题】工程项目盈亏平衡分析的特点是()。A.能够预测项目风险发生的概率，但不能确定项目风险的影响程度B.能够确定项目风险的影响范围，但不能量化项目风险的影响效果C.能够分析产生项目风险的根源，但不能提出应对项目风险的策略D.能够度量项目风险的大小，但不能揭示产生项目风险的根源【正确答案】D39.属于我国合同法调整范围的是指由()产生的债权债务关系。A.双方当事人协商一致B.侵权行为C.不当得利D.无因管理【正确答案】A40.价值工程活动中的必要功能包括（）。A.辅助功能B.多余功能C.重复功能D.过剩功能【正确答案】A41.常用的工程项目目标控制方法中，（）是一种用于工程进度控制的有效方法，在工程项目目标控制中采用这种方法也有助于工程成本的控制和资源的优化配置。A.S曲线法B.香蕉曲线法C.网络计划法D.排列图法【正确答案】C42.下列措施中属于主动控制措施的是（）。A.建立有效的信息反馈系统B.依据合同合理确定工程索赔费用C.用科学的方法制订计划D.应用现代管理手段检查工程实施情况【正确答案】C43.【真题】下列工程项目目标控制方法组中，控制的原理基本相同，目的也相同的是（）。A.香蕉曲线法和S曲线法B.网络计划法和香蕉曲线法C.排列图法和网络计划法D.S曲线法和排列图法【正确答案】A44.关于索赔和反索赔，以下说法正确的是（）。A.索赔和反索赔具有同时性B.索赔可以给承包人带来额外的报酬C.索赔实际上是一种经济惩罚D.索赔是双向的【正确答案】D45.下列工程项目中，可以不进行经济费用效益分析的是()A.具有垄断特征的项目B.资源开发项目C.受行政干预的项且D.涉及国家经济安全的项目【正确答案】C46.进行设备租赁与购置方案比选时，设备租赁方案的净现金流量需要与设备购置方案的净现金流量比较差异的部分是（）。A.租赁费(1-贷款利率)B.所得税率(租赁费+贷款利息)C.所得税率折旧-租赁费D.所得税率租赁费-租赁费【正确答案】D47.某企业有一个新的投资项目需要资金500万元，财务部门准备用企业以前的留存收益来满足资金需求。已知企业去年的普通股股利率为10%，股利每年增长率为5%，则该企业留存收益的资金成本率为()。A.10%B.15%C.15.5%D.无法确定【正确答案】C48.某企业投资项目，总投资3000万元，其中借贷资金占40%，借贷资金的资金成本为12%，企业自有资金的投资机会成本为15%，在不考虑其他影响因素的条件下，基准收益率至少应达到（）。A.12.0%B.13.5%C.13.8%D.15.0%【正确答案】D49.根据我国现行规定，下列权利中属于造价工程师权利的是()。A.申请设立工程造价咨询单位B.签订工程施工合同C.依法裁定工程经济纠纷D.审批工程变更文件【正确答案】A50.在工程寿命周期成本分析中，进行系统设置费与该系统开发、设置所用全部时间之间的权衡分析时采用的主要方法是（）。A.计划评审技术B.价值分析法C.赢得值分析法D.因素分析法【正确答案】A51.工程项目管理的中心任务是进行工程项目()。A.目标控制B.质量控制C.进度控制D.安全控制【正确答案】A52.【真题】实行建设项目法人责任制的项目，项目董事会需要负责的工作是（）。A.筹措建设资金并按时偿还债务B.组织编制并上报项目初步设计文件C.编制和确定工程招标方案D.组织工程建设实施并控制项目目标【正确答案】A53.根据合同法，当事人一方违约时，首选的违约责任承担方式为（）。A.赔偿损失B.采取补救措施C.继续履行D.定金赔偿【正确答案】C54.工程项目管理组织机构采用直线制形式的优点是（）。A.人员机动，组织灵活B.多方指导，辅助决策C.权力集中，责任分明D.横向联系，信息流畅【正确答案】C55.依据合同法规定，当事人订立合同后分立的，除另有约定外，由分立的法人或者其他组织对合同的权利和义务享有（）。A.连带债权，不承担债务B.债权，承担债务C.连带债权。承担连带债务D.债权不承担连带债务【正确答案】C56.根据标准施工招标文件，已具备竣工验收条件的，监理人应在收到竣工验收申请报告后（）天内提请发包人进行工程验收。A.14B.21C.28D.30【正确答案】C57.【真题】香蕉曲线法和S曲线法均可用来控制工程造价和工程进度。二者的主要区别是;香蕉黄线以()为基础绘制。A.施工横道计划B.流水施工计划C.工程网络计划D.增值分析计划【正确答案】C58.某建设投资项目已批准的投资估算为5000万元，其总概算投资为5600万元，该设计概算审查的处理办法正确的是（）。A.据情况而定也可直接作为预算控制依据B.查明原因，重新上报审批C.直接向原概算编制人员、设计者询问清楚D.查明原因。调减至5000万元以内【正确答案】B59.（）是限额设计的关键。A.投资决策阶段B.初步设计阶段C.施工图设计阶段D.施工图预算计算【正确答案】A60.根据我国建筑法规定，下列表述中正确的是（）。A.因故不能按期开工超过3个月的，应当重新办理开工报告的批准手续B.建筑工程发包分为招标发包和邀请发包两类C.施工现场的安全由建筑施工企业和工程监理单位负责D.建筑施工企业应当为从事危险作业的职工办理工伤保险【正确答案】D61.建设工程安全生产管理条例规定，不属于监理单位安全生产管理责任和义务的是（）。A.编制安全技术措施及专项施工方案B.审查安全技术措施及专项施工方案C.报告安全生产事故隐患D.承担建设工程安全生产监理责任【正确答案】A62.西方发达国家计算和控制工程造价的主要依据是()。A.工程量计算规则及各种取费标准B.招投标文件C.各种造价信息D.造价工程师的经验【正确答案】A63.确定建设项目总概算是()的工作内容之一。A.投资决策阶段B.可行性研究报告C.设计阶段D.建设准备阶段【正确答案】C64.当某工程网络计划的计算工期等于计划工期时，该网络计划中关键工作是指()的工作。A.时标网络计划中没有波形线B.与紧后工作之间时间间隔为零C.开始节点与完成节点均为关键节点D.最早完成时间等于最迟完成时间【正确答案】D65.【真题】代理型CM合同由建设单位与分包单位直接签订，一般采用()的合同形式。A.固定单价B.可调总价C.GMP加酬金D.简单的成本加酬金【正确答案】D66.下列关于双代号时标网络的说法，正确的是（）。A.工作箭线中波形线长，表示该工作的总时差B.虚箭线垂直画，表示该工作不占用时间C.双代号时标网络是按照最迟开始时间绘制的D.双代号时标网络的关键线路可以存在水平波浪线【正确答案】B67.某工程分为A、B、C、D四个工艺过程，按五个施工段顺序组织施工，各工艺过程在各段持续时间均为7天，B、C工艺之间可搭接2天，C、D工艺之间可搭接1天。实际施工中，B过程在第二段延误2天则实际流水施工工期应为（）。A.54天B.55天C.56天D.57天【正确答案】B68.造价工程师要具有了解整个组织及自己在组织中地位的能力，使自己不仅能按本身所属的群体目标行事，而且能按整个组织的目标行事。这是造价工程师的（）技能。A.人文B.技术C.观念D.组织?【正确答案】C69.下列方法中,可用于施工成本定性预测和定量预测的方法分别是（）。A.目标利润法和加权平均法B.函询调查法和回归分析法C.技术进步法和按实计算法D.座谈会法和定率估算法【正确答案】B70.适用于各类基础设施项目，特别是出于安全考虑的必须由政府直接运营项目的融资方式为（）。A.B00融资形式B.BOT融资形式C.BT融资形式D.BOOT融资形式【正确答案】C71.【真题】诉讼时效期间从（）之日起开始计算。A.权利人知道或者应当知道权利受到侵害B.权利人的权利实际受到侵害C.权利人提起诉讼D.法院接受诉讼【正确答案】A72.【真题】价值工程的核心是（）。A.对象选择B.信息资料收集C.功能评价D.功能分析【正确答案】D73.【真题】下列进度计划表中，用来确定年度施工项目的投资额和年末形象进度，并说明建设条件落实情况的是（）。A.投资计划年度分配表B.年度建设资金平衡表C.年度计划项目表D.工程项目进度平衡表【正确答案】C74.下列建设工程项目目标控制措施中。属于被动控制措施的是（）。A.调查分析外部环境条件B.确定目标实现和计划实施的影响因素C.发现情况及时采取措施进行处理D.落实目标控制的任务和管理职能【正确答案】C75.下列施工机械折旧方法中，年折旧率为固定值的是（）。A.平均年限法和年数总和法B.工作量法和加速折旧法C.平均年限法和双倍余额递减法D.工作量法和年数总和法【正确答案】C76.下列有关资金成本的表述，正确的是（）。A.资金成本可以全部列入产品成本B.资金成本会因融资规模的扩大而降低C.资金成本会因证券市场的价格波动较大而降低D.资金成本是时间和资金占用额的函数【正确答案】D77.下列属于注册造价工程师权利的是（）。A.以个人名义承接工程造价业务B.发起设立工程造价咨询企业C.审批工程进度款支付额度D.审批工程变更价款【正确答案】B78.下列关于PFI融资模式的说法有误的是（）。A.PFI项目中政府与私营部门是一种合作关系B.运用PFI融资方式建造的项目本质上是设计、建设、融资和运营模式C.PFI项目的目的是提供具体的建筑物(一般是发挥公共服务作用的建筑物)D.对PFI项目服务的购买是由有采购特权的政府与私营企业签订的【正确答案】C79.【真题】建设工程全寿命期造价是指建设工程的（）之和。A.初始建造成本与建成后的日常使用成本B.建筑安装成本与报废拆除成本C.土地使用成本与建筑安装成本D.基本建设投资与更新改造投资【正确答案】A80.下列方法中，可用来综合控制工程进度和工程造价的是（）。A.香蕉曲线法和S曲线法B.网络计划法和控制图法C.因果分析图法和排列图法D.价值工程法和直方图法【正确答案】A81.【真题】根据国务院关于投资体制改革的决定，对于采用直接投资和资本金注入方式的政府投资项目，除特殊情况外，政府主管部门不再审批（）。A.项目建议书B.项目初步设计C.项目开工报告D.项目可行性研究报告【正确答案】C82.下列关于项目资本金的表述中，不正确的是（）。A.项目资本金是指投资项目总投资中必须包括一定比例的由出资方实缴的资金，这部分资金对项目的法人而言属于非负债资金B.除了主要由中央和地方政府用财政预算投资建设的公益性项目等部分特殊项目外；大部分项目实行资本金制度C.项目资本金形式，可以是现金、实物、无形资产，各部分所占比例没有特殊要求D.根据出资方的不同，项目资本金分为国家出资、法人出资和个人出资【正确答案】C83.下列方法中，不属于风险识别的方法是（）。A.敏感性分析法B.初始风险清单法C.流程图法D.专家调查法【正确答案】A84.下列建设工程项目目标控制措施，属于被动控制措施的是()。A.加强信息收集B.用科学的方法制定计划C.建立有效的信息反馈系统D.制定必要的备用方案【正确答案】C85.对于以提供公共产品服务于社会为目标的非经营项目，其项目的财务收益是（）。A.政府补贴B.营业收入C.经营收费D.可供分配利润【正确答案】A86.工程项目承包模式中，建设单位组织协调工作量小，但风险较大的是（）。A.总分包模式B.合作体承包模式C.平行承包模式D.联合体承包模式【正确答案】B87.某技术方案建设投资为1300万元，该技术方案经营期为18年。经营期每年总成本费用为300万元，折旧费和摊销费占总成本费用的20%，若直接将总成本费用列入技术方案投资现金流量表的现金流出，则会多计现金流出量合计（）。A.300万元B.600万元C.1080万元D.1300万元【正确答案】C88.某建设项目以财务净现值为指标进行敏感性分析的有关数据见下表。则按净现值确定的由大到小的顺序为（）。A.B.C.D.【正确答案】B89.根据标准施工招标文件，下列关于发包人供应材料和工程设备的验收说法，错误的是（）。A.发包人应在到货7天前通知承包人B.验收后由承包人负责接收、运输和保管C.承包人应承担材料和工程设备不符合合同要求所增加的费用D.由于发包人原因延误交货等情况的还应向承包人支付合理利润【正确答案】C90.与净现值相比较，采用内部收益率法评价投资方案经济效果的优点是()A.能够直接衡量项目未回收投资的收益率B.能够反映项目投资中单位投资的盈利能力C.能够反映投资过程的收益程度D.能够反映项目在整个计算期内的经济状况【正确答案】C91.某企业转让房地产，收入总额为800万元，扣除项目金额为300万元。则此次转让房地产应交纳的土地增值税为()万元。A.150B.205C.240D.250【正确答案】B92.【真题】关于中华人民共和国境内用人单位投保工伤保险的说法，正确的是（）。A.需为本单位全部职工缴纳工伤保险费B.只需为与本单位订有书面劳动合同的职工投保C.只需为本单位的长期用工缴纳工伤保险费D.可以只为本单位危险作业岗位人员投保【正确答案】A93.【真题】对于可撤销的建设工程施工合同，当事人有权请求（）撤销该合同。A.建设行政主管部门B.工商行政管理部门C.合同管理部门D.人民法院【正确答案】D94.下列不能作为评价项目偿债能力的指标是（）。A.利息备付率B.偿债备付率C.投资收益率D.资产负债率【正确答案】C95.根据我国建筑法，建设单位应当自领取施工许可证之日起（）个月内开工。A.1B.2C.3D.6【正确答案】C96.采用适当方法审查设计概算是确保审查质量、提高审查效率的关键，较常用审查方法不包括（）。A.概算定额法B.对比分析法C.审查核实法D.联合会审法【正确答案】A97.某公司发行总面额为800万元的债券，票面利率为12%，发行费用率为4%，发行价格为900万元，公司所得税税率为33%，则该债券的发行成本率为（）。A.12.5%B.11.1%C.8.38%D.7.44%【正确答案】D98.某企业2011年1月1日房产原值3000万元，5月1日将其中原值为1000万元的临街房出租，月租金5万元，当地政府允许按房产原值减除20%的余值计税。该企业当年应缴纳的房产税额为（）万元。A.27B.27.2C.28.4D.26.8【正确答案】B99.在缴纳教育费附加的时候，其计税依据是以纳税人实际缴纳的（）。A.增值税、营业税、消费税B.营业税、消费税、所得税C.营业税、增值税、城市维护建设税D.消费税、所得税、城市维护建设税【正确答案】A100.某项目有甲、乙两个建设方案，基准收益率iC=10%，两方案的净现值等有指标如表所示。已知(P/A，10%，6)=4.355，(尸/A，10%，8)=5.334，则两方案可采用（）。A.净年值法进行比选，且甲方案更佳B.净现值法进行比选，且乙方案更佳C.研究期法进行比选，且乙方案更佳D.内部收益率法进行比选，且甲方案更佳【正确答案】A二.多选题(共70题)1.下列关于投资方案经济效果评价指标的说法中，正确的有（）。A.投资收益率在一定程度上反映了投资效果的优劣B.投资收益率不适用于评价投资规模较大的项目C.净现值能够反映投资方案中单位投资的使用效率D.净现值和内部收益率均考虑了整个计算期的经济状况E.内部收益率不能直接衡量项目未回收投资的收益率【正确答案】AD2.根据九部委标准施工招标文件中的通用合同条款，工程变更包括（）。A.取消合同中的任何一项工作B.改变合同中任何一项工作的质量或其他特性C.改变合同工程的基线、标高、位置和尺寸D.改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序E.为完成工程需要追加的额外工作【正确答案】BCDE3.【真题】关于工程竣工结算的说法，正确的有（）。A.工程竣工结算分为单位工程竣工结算和单项工程竣工结算B.工程竣工结算均由总承包单位编制C.建设单位审查工程竣工结算的递交程序和资料的完整性D.施工承包单位要审查工程竣工结算的项目内容与合同约定内容的一致性E.建设单位要审查实际施工工期对工程造价的影响程度【正确答案】CDE4.工程项目在履行合同的过程中，由于发包人的原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和增加费用，并支付合理利润，主要有()。A.不可抗力B.增加合同工作内容C.提供图纸延误D.未按合同约定支付预付款E.改变合同中工作的质量要求【正确答案】BCDE5.投资者以货币方式缴的项目资本金，根据有关规定，其资金来源包括（）。A.国有企业产权转让收入B.国家批准的各种专项建设基金C.通过发行债券筹集资金D.社会、个人合法所有的资金E.各级人民政府的财政预算内资金【正确答案】ABDE6.【真题】根据工程造价咨询企业管理办法，工程造价咨询企业设立的分支机构不得以自己名义进行的工作有（）。A.承接工程造价咨询业务B.订立工程造价咨询合同C.委托工程造价咨询项目负责人D.组建工程造价咨询项目管理机构E.出具工程造价成果文件【正确答案】ABE7.根据现行规定，造价工程师的注册证书失效的情形包括()。A.同时在两个或两个以上项目执业B.不具备完全民事行为能力的C.注册有效期满且未延续注册的D.已与原聘用单位解除劳动合同E.未按规定提供工程造价信息的【正确答案】BC8.根据建设工程安全生产条例，建设单位应当在拆除工程施工15日前，将()报送工程所在地的县级以上建设行政主管部门备案。A.施工单位资质等级证明B.拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明C.相邻建筑和构筑物及地下工程的有关资料D.拆除施工组织方案E.堆放、清除废弃物的措施【正确答案】ABDE9.【真题】根据招标投标法实施条例属于不合理条件限制、排斥潜在投标人或投标人的情形有()。A.就同一招标项目向投标人提供相同的项目信息B.设定的技术和商务条件与合同履行无关C.以特定行业的业绩作为加分条件D.对投标人采用无差别的资格审查标准E.对招标项目指定特定的品牌和原产地【正确答案】BCE10.【真题】对PPP项目进行物有所值（VFM）定性评价的基本指标有（）。A.运营收入增长潜力B.潜在竞争程度C.项目建设规模D.政府机构能力E.风险识别与分配【正确答案】BDE11.下列有关现金流量图绘制规则的说法，正确的是（）。A.横轴为时间轴。零表示时间序列的起点，n表示时间序列的终点B.整个横轴表示的是所考察的经济系统的寿命期C.与横轴相连的垂直箭线代表不同时点的现金流出D.垂直箭线与纵轴的交点即为现金流量发生的时点E.垂直箭线的长短要能适当体现各时点现金流量的大小，并注明现金流量数值【正确答案】ABE12.寿命周期成本分析中，维持费的估算方法有()。A.模型估算法B.经验估算法C.类比估算法D.费用项目分别估算法E.ABC分析法【正确答案】ACD13.确定基准收益率的基础是（）。A.资金成本B.机会成本C.投资风险D.通货膨胀E.投资收益【正确答案】AB14.某体育馆工程实行工程总承包，发包单位可以将工程的()一并发包给一个工程总承包单位。A.勘察B.施工C.监理D.设计E.设备采购【正确答案】ABDE15.施工项目成本分析的基本方法包括（）。A.因素分析法B.差额计算法C.强制评分法D.动态比率法E.相关比率法【正确答案】ABDE16.【真题】根据政府采购法，下列关于政府采购的说法，正确的有（）。A.政府采购的主要方式是竞争性谈判和询价B.政府采购实行集中采购和分散采购相结合C.集中采购目录由省级以上人民政府公布D.政府采购成本不得高于采购项目总价值的10%E.政府采购代理机构应是非营利事业法人【正确答案】BCE17.下列方法中，属于风险分析与评价方法的有()。A.调查打分法B.蒙特卡洛模拟法C.敏感性分析法D.流程图法E.计划评审技术法【正确答案】ABCE18.施工段是用以表达流水施工的空间参数。为了合理地划分施工段，应遵循的原则包括（）。A.施工段的界限与结构界限无关，但应使同一专业工作队在各个施工段的劳动量大致成比例B.每个施工段内要有足够的工作面，以保证相应数量的工人、主导施工机械的生产C.施工段的界限应设在对建筑结构整体性影响小的部位，以保证建筑结构的整体性D.每个施工段要有足够的工作面，以满足同一施工段内组织多个专业工作队同时施工的要求E.施工段的数目要满足合理组织流水施工的要求，并在每个施工段内有足够的工作面【正确答案】BCE19.造价工程师应具有管理人员的三种技能，即（）。A.操作技能B.人文技能C.沟通技能D.观念技能E.技术技能【正确答案】BDE20.在建设工程项目的招投标活动中，某投标人以低于成本的报价竞标，则（）。A.该行为目的是为了排挤其他对手，应当禁止B.没有违背诚实信用原则，不应禁止C.是降低了工程造价，应当提倡D.该投标文件应作废标处理E.其做法符合低价中标原则，不应禁止【正确答案】AD21.根据我国合同法，效力待定的合同包括()。A.无行为能力人订立的合同B.不能完全辨认自己行为的精神病人订立的合同C.无处分权人处分他人财产的合同D.因发生不可抗力导致其无法履行的合同E.被代理人予以追认的无代理权人以被代理人名义订立的合同【正确答案】BC22.关于工程造价计价多次性的说法正确的有()。A.工程造价有两种含义B.工程项目需要按一定的建设程序进行决策和实施，工程计价也需要在不同阶段多次进行，以保证工程造价计算的准确性和控制的有效性C.多次计价是个逐步深化、逐步细化和逐步接近实际造价的过程D.工程造价包含建设项目总造价、单项工程造价和单位工程造价E.工程造价过程包括投资估算、概算造价、修正概算造价、预算造价、合同价、结算价和决算价【正确答案】BCE23.在费用效率分析法中，系统效率的X项目包括（）。A.利润B.舒适性C.销售量D.技术水平E.能力【正确答案】AC24.按照招标投标法及相关规定，在建筑工程投标过程中，下列应当作为废标处理的情形是（）。A.联合体共同投标，投标文件中没有附共同投标协议B.交纳投标保证金超过规定数额C.投标人是响应招标、参加投标竞争的个人D.投标人在开标后修改补充投标文件E.投标人未对招标文件的实质内容和条件作出响应【正确答案】AE25.在组织建设工程流水施工时成倍节拍流水施工的特点包括（）。A.同一施工过程中各施工段的流水节拍不尽相等B.相邻专业工作队之问的流水步距全部相等C.所有施工过程所有施工段的流水节拍全部相等D.专业工作队数大于施工过程数，从而使流水施工工期缩短E.各专业工作队在施工段上能够连续作业【正确答案】BDE26.对业主而言，建设工程采用平行承包模式的特点有（）。A.选择承包商的范围大B.组织协调工作量小C.有利于控制工程质量D.工程招标任务量大E.工程造价控制难度大【正确答案】ACDE27.根据招标投标法实施条例，下列关于招标投标的说法正确的有（）。A.采购人依法装修自行建设、生产项目，可以不进行招标B.招标费用占合同金额比例过大的项目，可以不进行招标C.招标人发售招标文件收取的费用应当限于编制招标文件投入的成本支出D.潜在投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出E.招标人采用资格后审办法的，应当在开标后15日内由评标委员会公布审查结果?【正确答案】ACD28.依据我国现行规定，施工图设计文件的审查内容是（）。A.注册执业人员及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字B.是否符合工程建设强制性标准C.地基基础的安全性D.主体结构与建筑设备的安全性E.施工图设计文件批准书【正确答案】ABC29.合同当事人可以选择诉讼方式解决合同争议的情形有（）。A.经过和解、调解未能解决合同争议的B.当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的C.仲裁裁决被人民法院依法裁定撤销或者不予执行的D.当事人一方和第三人之间存在合同争议的E.合同争议的当事人不愿和解、调解的【正确答案】ABCE30.当NPV0时，下列说法正确的有()。A.项目无法在其计算期内收回全部投资，即动态投资回收期大于计算期B.该项目的内部收益率没有达到投资者要求的最低收益水平C.该项目的全部投资收益率没有达到投资者要求的最低收益水平D.该项目亏损E.该项目有可能获利【正确答案】ABE31.主动控制和被动控制是项目目标的两种重要控制方式，下列措施中属于主动控制措施的是()。A.进行风险识别，在计划实施过程中做好风险管理工作B.分析外界环境条件，找出其对项目目标实现不利的因素，并制定项目计划C.根据项目管理组织中出现的问题，积极采取处理措施D.针对可能出现的偏离，制定备用方案E.根据近期发生的不可预见事件对进度的影响，对计划进行调整【正确答案】ABD32.美国工程造价管理的特点是（）。A.完全市场化的造价管理模式B.以工程变更管理为中心的动态控制C.较完备的法律与信誉保障体系D.拥有现代化管理手段E.较成熟的社会化管理体系【正确答案】ACDE33.编制的ENR造价指数的资料来源于（）。A.10个欧洲城市B.20个美国城市C.5个亚洲城市D.2个加拿大城市E.2个澳洲城市【正确答案】BD34.经济分析与财务分析比较，其区别在于（）。A.经济分析是从国家或地区的角度分析评价项目B.经济分析主要采用企业成本和效益的分析方法C.经济分析对象是由项目带来的国民收入增值情况D.经济分析采用影子价格去计量项目投入和产出物的价值E.经济分析的主要标准和参数是净利润、财务净现值、市场利率?【正确答案】ACD35.【真题】利用功能指数法进行价值分析时，如果VI1，出现这种情况的原因可能是（）。A.目前成本偏低，不能满足评价对象应具有的功能要求B.功能过剩，已经超过了其应该有的水平C.功能成本比较好，正是价值分析所追求的目标D.功能很重要但成本较低，不必列为改进对象E.实现功能的条件或方法不佳，致使成本过高【正确答案】ABD36.【真题】工程网络计划中，关键工作是指（）的工作。A.自由时差最小B.总时差最小C.时间间隔为零。D.最迟完成时间与最早完成时间的差值最小E.开始节点和完成节点均为关键节点【正确答案】BD37.建设工程施工联合体承包模式的特点有（）。A.业主的合同结构简单，组织协调工作量小B.通过联合体内部合同约束，增加了工程质量监控环节C.施工合同总价可以较早确定，业主可承担较少风险D.施工合同风险大，要求各承包商有较高的综合管理水平E.能够集中联合体成员单位优势，增强抗风险能力【正确答案】AE38.【真题】为了确定工程造价，美国工程新闻记录(ENR)编制的工程造价指数是由()个体指数加权组成的。A.机械工人B.波特兰水泥C.普通劳动力D.构建钢材E.木材【正确答案】BCDE39.组织建设工程流水施工时，划分施工段的原则有（）.A.同一专业工作队在各个施工段上的劳动量应大致相等B.施工段的数量应尽可能多C.每个施工段内要有足够的工作面D.施工段的界限应尽可能与结构界限相吻合E.多层建筑物应既分施工段又分施工层【正确答案】ACDE40.【真题】根据合同法，合同当事人违约责任的特点有()。A.违约责任以合同成立为前提B.违约责任主要是一种赔偿责任C.违约责任以违反合同义务为要件D.违约责任由当事人按法律规定的范围自行约定E.违约责任由当事人按相当的原则确定【正确答案】BCD41.【真题】适用于机器设备的资产评估方法包括（）。A.收益还原法B.重置成本法C.假设开发法D.现行市价法E.残余估价法【正确答案】BD42.与发行股票相比，企业通过发行债券筹集资金的特点包括()。A.降低企业财务风险B.少纳企业所得税C.资金成本较高D.可降低企业负债比率E.保持原有投资者控制权不变【正确答案】BE43.我国的固定资产投资包括了()。A.基本建设投资B.更新改造投资C.房地产开发投资D.动态投资E.其他固定资产投资【正确答案】ABCE44.某房地产开发企业2012年建造了一幢办公用房，2013年用该办公用房换进了一幢总价更高的商业用房，并办理了相关手续。同年，企业将换进的商业用房出租并获得收益。则该房地产开发企业2013年所需缴纳的税种有（）。A.资源税B.消费税C.城镇土地使用税D.房产税E.契税【正确答案】CDE45.【真题】根据建筑工程施工质量验收统一标准，下列工程中，属于分部工程的有（）。A.砌体结构工程B.智能建筑工程C.建筑节能工程D.土方回填工程E.装饰装修工程【正确答案】BCE46.下列选项可以不进行招标的是（）。A.招标后没有施工单位投标B.技术复杂只有少量潜在投标人可供选择C.为了不影响施工需要向原中标人采购工程D.公开招标所需费用占项目合同金额的比例过大E.需要采用不可替代的专利或者专有技术，【正确答案】CE47.根据标准施工招标文件，下列关于施工质量和检验的说法，正确的是（）。A.由于承包人原因造成质量不合格的，发包人有权要求返工直至符合合同要求为止B.工程质量不符合要求，返工的费用应由承包人承担C.承包人应按合同约定进行全过程的质量检查和检验D.监理人有权对工程的所有部位进行检查和检验E.监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任【正确答案】ACDE48.生产企业进行价值工程活动，应优先选择为价值工程的对象有（）。A.结构复杂或落后的产品B.制造方法落后的产品C.在总成本中所占比重大的产品D.手工劳动较少的产品E.互换材料较少的产品【正确答案】ABC49.投资估算是建设项目进行（）的主要依据。A.决策B.项目评估C.筹集资金D.合理控制造价E.合理控制质量【正确答案】ACD50.【真题】下列费用中属于资金筹集成本的有（）。A.股票发行代理费B.银行贷款利息C.债券发行代理费D.股东红利E.股票发行广告费【正确答案】ACE51.控制工程造价的方法包括（）。A.网络计划图B.香蕉曲线图C.S形曲线控制法D.直方图E.控制图【正确答案】BC52.【真题】根据房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法，施工图审查机构对施工图设计文件审查的内容有（）。A.是否按限额设计标准进行施工图设计B.是否符合工程建设强制性标准C.施工图预算是否超过批准的工程概算D.地基基础和主体结构的安全性E.危险性较大的工程是否有专项施工方案【正确答案】BD53.【真题】编制ENR造价指数的资料来源于（）。A.10个欧洲城市B.20个美国城市C.5个亚洲城市D.2个加拿大城市E.2个澳洲城市【正确答案】BD54.某项目的现金流量如下图所示，则下列等式正确的有（）。A.P=-30(P/A，i，3)