二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题题库测试强化卷和答案(第46版)

二级建造师建设工程法规及相关知识试题题库测试强化卷和答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.根据我国法律法规的规定，下列标准中不可定义为强制性标准的是（）。A.工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装）及验收等通用的综合标准和重要的行业专用的质量标准B.工程建设重要行业专用的术语、符号、代号、计量与单位、建筑模数和制图方法标准C.工程建设通用的一般性试验方法D.工程建设重要的行业专用的信息技术标准【正确答案】C2.甲承包人承建的乙发包人的一幢写字楼项目缺陷责任期满后，甲向乙提出了返还保证金的申请。则乙的下述行为可视同乙认可甲的返还保证金申请()。A.在接到该申请后14日内不予答复，且经催告后7日内仍不予答复B.在接到该申请后14日内不予答复，且经催告后14日内仍不予答复C.在接到该申请后21日内不予答复D.在接到该申请后28日内不予答复【正确答案】B3.建筑施工企业从事建筑施工活动前，应当依照建筑施工企业安全生产许可证管理规定向（）申请领取安全生产许可证。A.国务院建设主管部门B.北京市人民政府建设主管部门C.企业注册所在地省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门D.企业承建项目所在地省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门【正确答案】C4.下列关于保证方式的说法，不正确的一项是（）。A.一般保证，是指当事人在保证合同中约定，当债务人不履行债务时，由保证人承担保证责任的保证方式B.一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担保证责任C.连带保证，是指当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的保证方式D.连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人在要求债务人履行债务后，才能要求保证人承担保证责任【正确答案】D5.某施工工地起重机倒塌，造成3人死亡7人受伤，根据生产安全事故报告和调查处理条例规定，该事故的等级属于()。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故【正确答案】C6.某工程施工承包合同约定由建设单位采购钢材，某批钢材进场后施工单位检验发现其等级不符合设计要求，则施工单位（）。A.应当将这批钢材使用到工程上，因合同约定由建设单位采购钢材B.可以将这批钢材使用到工程上，因建设单位承诺对由此引起的质量问题担责C.可以将这批钢材使用到工程上，因该工程的设计过于保守D.不得将这批钢材使用到工程上，并应通知建设单位予以退换【正确答案】D7.在施工现场进行设计技术交底，以下做法中不符合规定的设计单位质量责任和义务的是（）。A.由于悬挑梁使用的直径22钢筋缺货，结构工程师进行了替代换算B.电气工程师对配电箱的注册商标、供应商等要求进行了详细交待C.水暖工程师强调：分户采暖计量系统每组暖气包前的控制阀不得取消D.建筑工程师要求：外部造型的线条颜色甲方可以改变，但必须使用耐碱【正确答案】B8.法人在建设工程中的地位，表现在()。A.它所扮演的总、分包角色上B.它具有民事权利能力和民事行为能力C.承包合同约定的权利、义务中D.建设参与方分工协作的关系中【正确答案】B9.劳动争议当事人对仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决()日内向人民法院提起诉讼。A.7B.15C.30D.60【正确答案】B10.作为施工许可证的法定审批条件，下列关于建设用地的说法中，正确的是()。A.任何单位或个人进行建设需要使用土地的，必须依法申请使用国有土地B.乡村公益事业建设工程，需核发建设用地规划许可证C.在城市规划区以出让方式取得建设用地使用权的建设工程，签订国有土地使用权出让合同后，还要补办建设用地规划许可证D.在城市规划区以划拨方式提供国有土地使用权的建设工程，可直接办理建设工程规划许可证【正确答案】A11.将法律责任分为：违宪法律责任、刑事法律责任、民事法律责任、行政法律责任和国家赔偿责任是按照（）来划分的。A.违法行为的性质和危害程度B.违法行为主体C.违法行为责任人D.违法行为范围和期限【正确答案】A12.王某取得建造师资格证书后，因故未能在3年内申请注册，3年后受聘于某相关单位并申请初始注册，此时王某须()。A.重新取得资格证书B.提供符合本专业继续教育要求的证明C.提供新的业绩证明D.符合延续注册的条件【正确答案】B13.根据民法典，土地承包经营权属于（）。A.所有权B.用益物权C.担保物权D.准物权【正确答案】B14.某单位未经城乡规划主管部门会同同级文物主管部门批准，对历史建筑进行外部修缮，并添加了一些设施，限期内无法恢复原状，造成严重后果。为此，对该单位应处的罚款额为()。A.5万元以下B.5万元以上10万元以下C.10万元以上15万元以下D.15万元以上【正确答案】B15.下列关于合同示范性文本的性质和作用的描述中，不正确的是()。A.合同示范性文本是规范性文本B.合同示范性文本对当事人订立合同起参考作用C.签订合同时有合同示范性文本的必须使用D.合同成立与否与是否采用合同示范性文本无直接关系【正确答案】C16.关于证据保全制度，说法正确的是()。A.当事人申请保全证据的，应当提供相应的担保B.仲裁委员会应当将当事人的证据保全申请提交当地基层人民法院C.人民法院进行证据保全，应当要求当事人或者诉讼代理人到场D.人民法院进行证据保全，可以采用查封、扣押、拍照等方法【正确答案】D17.甲建设单位与乙施工单位签订了施工总承包合同，乙施工单位将其中的一部分工程分包给丙施工单位。在丙负责的施工现场由于升降机失控，造成5人死亡事故。负责将该事故向有关政府部门上报的单位应是()。A.甲建设单位B.乙施工单位C.丙施工单位D.项目经理部【正确答案】B18.某工程施工合同中约定竣工日期为2012年10月31日，工程施工过程中出现了以下情况：(1)开工时乙方设备延迟了7天进入施工场地；(2)施工中发生了洪灾，拖延施工7天；(3)施工中非承包商原因停水、停电累计达到84小时；(4)设计变更导致工程量增加的工作量达到7天，则该工程的实际竣工日期应为()。A.2012年11月7日B.2012年11月14日C.2012年11月21日D.2012年11月28日【正确答案】B19.某建设工程施工过程中发生较大事故，根据生产安全事故调查处理条例规定，该级事故应由（）负责调查。A.国务院B.省级人民政府C.设区的市级人民政府D.县级人民政府【正确答案】C20.关于合同示范文本的法律地位，下列表中错误的是()。A.当事人可以参照各类合同的示范文本订立合同B.合同示范性文本对当事人订立合同其参考作用C.签订合同时有合同示范性文本的必须使用D.合同成立与否与是否采用合同示范性文本无直接关系【正确答案】C21.某工商局以涉嫌非法销售汽车为由扣押某公司5辆汽车。下列哪项说法是正确的（）。A.工商局可以委托城管执法局实施扣押B.工商局扣押汽车的最长期限为90日C.对扣押车辆，工商局可以委托第三人保管D.对扣押车辆进行检测的费用，由某公司承担【正确答案】C22.某工程已投保建筑工程一切险，保险期间，因夏季水位上升，施工单位编制的降水方案不当造成基坑部分坍塌,并导致保险标的危险程度显著增加。以下说法错误的是（）。A.被保险人应当及时通知保险人B.保险人有权按照合同约定要求增加保费C.保险人有权按照合同约定解除合同D.被保险人有权要求保险人赔偿损失【正确答案】D23.代理人接受被代理人委托的违法事项，未提出反对时，由（）。A.代理人承担责任B.被代理人承担责任C.第三人承担责任D.被代理人、代理人承担连带责任【正确答案】D24.自然人之间的借款合同如果没有约定利息，贷款人主张利息的，人民法院（）。A.不予受理B.可以受理C.不予支持D.可以支持【正确答案】C25.根据招标投标法规定，必须进行招标的项目而不招标的，应承担的法律责任不包括（）。A.责令限期改正B.有关行政监督部门给予警告C.处项目合同金额5以上10以下的罚款D.对单位直接负责人员给予处分【正确答案】B26.承包人在工期可以顺延的情况发生后（）内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。A.7天B.14天C.15天D.28天【正确答案】B27.甲建筑公司从本市租赁若干工程模板到外地施工。施工完毕后，甲公司擅自将该批模板进行了处理。后租赁公司同意将该批模板卖给甲建筑公司，则甲建筑公司处理该批模板的行为()。A.无效B.有效C.效力待定D.失效【正确答案】B28.执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物，遇到政府指导价上涨时，交付标的物后的结算应按照（）执行。A.原价格B.新价格C.市场价D.双方协商的价格【正确答案】A29.生产安全事故等级划分中考虑的第一要素是事故造成的()。A.直接经济损失B.人员伤亡数量C.间接经济损失D.社会影响成度【正确答案】B30.张某在某建筑公司工作，在合同尚未期满时欲与用人单位解除劳动合同，则张某应该以书面形式提前通知用人单位的时间是()。A.10日B.15日C.20日D.30日【正确答案】D31.根据建筑工程施工许可管理办法的规定，下列关于建设单位申请领取施工许可证应具备的法定条件的表述中，错误的是()。A.需要拆迁的，已取得房屋拆迁许可证B.有保证工程质量和安全的具体措施C.已经确定施工企业D.建设资金已经落实【正确答案】A32.某建设项目工程款迟迟不到位，施工企业为了索要工程款，聘请律师代为诉讼。该行为属于()。A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.表见代理【正确答案】A33.危险性较大的分部分项工程安全管理办法规定，在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案。对于建筑工程实行施工总承包，起重机械安装拆卸工程实行分包的项目，其分包工程的专项方案()。A.必须由施工总承包单位组织编制B.必须由专业承包单位组织编制C.可以由专业承包单位组织编制D.可以由监理单位组织编制【正确答案】C34.【真题】检测结果利害关系人对检测结果发生争议的，由()A.双发共同认可的检测机构B.原检测机构C.上级检测机构D.建设行政主管部门【正确答案】A35.在发生工程质量事故后，下列有关设计单位法定义务的说法符合建设工程质量管理条例规定的是()。A.设计单位应当对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案B.设计单位应当参与建设工程质量事故处理，并提出事故责任认定方案C.设计单位应当参与建设工程质量事故分析，并对全部事故提出相应的技术处理方案D.设计单位应当参与建设工程质量事故分析，并提出相应的设计变更方案【正确答案】A36.【真题】取得建造师资格证书并经（）后，方有资格以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理。A.登记B.注册C.备案D.所在单位考核合格【正确答案】B37.【真题】下列情形中，属于要约不发生法律效力的是（）。A.拒绝要约的通知到达要约人B.承诺期满，受要约人未作出承诺C.受要约人对要约内容作出实质性修改D.撤回要约的通知与要约同时到达受要约的人【正确答案】D38.建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的（）。A.25%B.80%C.35%D.75%【正确答案】A39.【真题】关于垫资的说法，正确的是（）。A.垫资的法律性质是工程欠款B.法律.行政法规明确禁止垫资行为C.当事人对垫资利息未作约定的，法院不予支持利息D.当事人约定垫资利息的，其利率最高为同期银行贷款利率的4倍【正确答案】C40.【真题】一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起()。A.3个月B.6个月C.1年D.2年【正确答案】B41.企业遗失安全生产许可证，应当()。A.立即向原安全生产许可证颁发管理机关报告B.由原安全生产许可证颁发管理单位在媒体上声明作废C.由申请人告知原安全生产许可证颁发管理机关，由原安全生产许可证颁发管理机关在媒体上声明作废D.由申请人告知资质许可机关，由资质许可机关在官网发布信息【正确答案】D42.【真题】关于注册建造师执业管理的说法，正确的是()。A.施工中形成的施工管理文件，应当由注册建造师签字或加盖执业印章B.施工单位签署质量合格的文件上，必须有注册建造师的签字盖章C.所有工程施工项目负责人必须由本专业注册建造师担任D.大型工程项目施工负责人可以由一级或者二级注册建造师担任【正确答案】B43.建设单位组织竣工验收，应当对民用建筑是否符合民用建筑节能强制性标准进行查验；对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具()报告。A.建筑节能合格B.建筑节能达标C.竣工验收合格D.能耗验收合格【正确答案】C44.根据建设工程安全生产管理条例规定，关于停工期间的现场防护和费用负担，下列符合规定的是（）。A.建设单位应当做好现场安全防护B.由于设计图纸出现错误，建设单位要求设计单位承担相应的现场维护费用，设计单位以现场安全安全是施工单位的责任，拒绝支付C.由于不可抗力造成工程停工，建设单位要求施工单位做好现场维护，可以不用向看护人员支付看管费D.不论费用由谁承担，施工单位都必须做好现场防护【正确答案】D45.下列关于买卖合同法律特征的相关表述中，正确的是()。A.买卖合同属于单务合同B.买卖合同属于实践合同C.买卖合同不以一方当事人交付标的物为合同成立的要件D.买卖合同是一种转移财产使用权的合同【正确答案】C46.委托代理终止的情况，不包括下列（）。A.代理人死亡B.代理人丧失民事行为能力C.被代理人取得民事行为能力D.代理期间届满【正确答案】C47.以下不属于施工单位项目负责人的安全生产责任的是（）。A.对建设工程项目的安全技术措施负责B.及时处理生产安全事故C.确保安全生产费用的有效使用D.落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程【正确答案】B48.按照建设工程价款结算暂行办法规定，发包人在收到承包人支付工程竣工结算款申请后15天内没有支付，承包人催告无果，且双方未达成延期支付协议的，可以采取的处理方式是()。A.发包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程拍卖价款优先受偿B.承包人将该工程折价，就该工程折价款优先受偿C.发包人将该工程折价，承包人就该工程折价款优先受偿D.承包人与发包人协商将该工程折价，承包人就该工程折价款优先受偿【正确答案】D49.国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定中指出，建筑企业职工每年至少进行()的再培训。A.10学时B.20学时C.30学时D.40学时【正确答案】B50.下列对于合同权利义务终止的说法正确的是()。A.合同终止会引起合同权利义务客观上不复存在B.合同权利义务终止是合同责任的终止C.合同权利义务终止就终止了合同的经济往来结算条款的效力D.合同权利义务终止后合同的遗留问题无须再处理【正确答案】A51.国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定指出，高危企业新职工安全培训合格后，要在经验丰富的工人师傅带领下，实习至少()后方可独立上岗。A.15天B.1个月C.45天D.2个月【正确答案】D52.根据民法典，下列财产作为担保物时必须进行登记的有（）。A.生产设备、原材料、半成品B.建设用地使用权C.汽车D.公立幼儿园的教育设施【正确答案】B53.下列纠纷适用于专属管辖的是（）。A.加工承揽合同纠纷B.建设工程施工合同纠纷C.买卖合同纠纷D.房屋中介合同纠纷【正确答案】B54.设计单位在编制设计文件时，应当结合工程实际情况，考虑施工安全作业和安全防护的需要，为施工单位的相关工作提供技术保障。该相关工作是制定()。A.安全防护措施B.安全操作规程C.施工方案D.专项施工方案【正确答案】A55.【真题】当事人为自己利益阻止合同条件成就的，法律后果是（）。A.视为条件已成就B.合同失效C.条件不成就D.合同生效【正确答案】A56.【真题】某材料供应商由于自身原因，没有按合同约定及时提供原材料，给工程建设项目造成了经济损失，该供应商应承担（）。A.违约责任B.行政处分C.行政处罚D.交纳罚金【正确答案】A57.【真题】各级人民检察院对审判监督程序以外的其他审判程序中审判人员的违法行为，（）。A.必须向同级人民法院提出检察建议B.有权向同级人民法院提出检察建议C.必须向上一级人民法院提出检察建议D.有权向上一级人民法院提出检察建议【正确答案】B58.我国目前的企业资质标准对技术装备的要求主要是()。A.具有与承包工程范围相适应的施工机械和质量检测设备B.具有先进的自有机械设备C.具有较高的完好率、利用率和使用效率D.与承包工程范围相适应的大中型机械设备必须自备【正确答案】A59.建设单位在工程竣工验收合格后，应当在规定的期限内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料。该期限为（）。A.1个月B.3个月C.6个月D.12个月【正确答案】C60.甲建筑公司与在其公司工作了十五年的海外部副总王经理解除了劳动合同，之前十二个月王经理的平均工资为8000元，当地的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资为2500元。甲建筑公司向王经理支付经济补偿的年限最高不超过()支付。A.6年B.10年C.12年D.15年【正确答案】C61.依法必须招标的项目，自招标文件开始发售之日起至提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）天。A.15B.20C.25D.30【正确答案】B62.关于民事案件的一般地域管辖，下列表述错误的是()。A.对公民提起的民事诉讼，由被告住所地人民法院管辖B.被告住所地与经常居住地不一致的，由经常居住地人民法院管辖C.经常居住地是指公民离开住所至起诉时已连续居住满6个月的地方D.同一诉讼的几个被告住所地在两个以上人民法院辖区的，这些人民法院都有管辖权【正确答案】C63.招标人和中标人按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，该合同的订立时间应当自中标通知书发出之日不超过（）天。A.15B.30C.45D.60【正确答案】B64.关于生产经营单位的生产安全事故应急救援预案的修订，下列说法中错误的是（）。A.施工单位应当组织专家对本单位编制的应急预案进行评审B.应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案三大类C.每年至少组织一次综合应急预案演练或专项应急预案演练D.应急预案应每年至少修订一次【正确答案】D65.根据工程建设行业标准管理办法规定，工程建设行业标准的批准部门应当适时对实施后的标准进行复审，复审的结论不包括()。A.继续有效B.予以修订C.另行制定D.予以废止【正确答案】C66.甲建筑公司与在其公司工作了十五年的海外部副总王经理解除了劳动合同，之前十二个月王经理的平均工资为8000元，当地的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资为2500元。甲建筑公司向王经理支付经济补偿的月工资标准应按()支付。A.2500元B.7500元C.8000元D.9000元【正确答案】B67.如果以近5年承担过的施工总承包项目单项建安合同额来衡量已完成工程的业绩，符合二级施工总承包企业资质等级法定条件的房屋建筑工程单项建安合同额应为()以上。A.3000万元B.6000万元C.1亿元D.2亿元【正确答案】A68.某建设单位不按合同约定，要求施工单位压缩工期。为此，该建设单位应承担的法律责任是：限期改正，并处一定额度的罚款。该罚款额度是()。A.10万元以下B.10万元以上20万元以下C.50万元以上D.20万元以上50万元以下【正确答案】D69.【真题】建设工程施工合同无效，将不会产生（）的法律后果。A.返还财产B.折价补偿C.赔偿损件D.支付违约金【正确答案】D70.在下列选项中，抵押权自抵押合同生效时设立的是（）。A.建设用地使用权B.交通运输工具C.海域使用权D.正在建造的建筑物【正确答案】B71.【真题】甲公司与乙公司订立了一份建材买卖合同，乙按约定向甲支付了定金4万元，合同约定如任何一方不履行合同应向对方支付违约金6万元。交货日期届满，甲无法交付该建材。乙诉至法院提出的如下诉讼请求中，既能最大限度保护自己的利益，又能获得支持的是()。A.请求甲双倍返还定金8万元B.请求甲支付违约金6万元，同时请求甲返还支付的定金4万元C.请求甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元D.请求甲支付违约金6万元【正确答案】B72.甲建设单位与乙施工单位签订了施工总承包合同，乙施工单位将其中的一部分工程分包给丙施工单位。在丙负责的施工现场由于升降机失控，造成5人死亡事故。根据建设工程安全生产管理条例，负责将该事故向有关政府部门上报的单位是（）。A.甲建设单位B.乙施工单位C.丙施工单位D.项目经理部【正确答案】B73.【真题】关于施工企业违法行为应承担法律责任的说法，正确的是（）。A.超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为并降低资质等级B.将承包的工程转包的，责令改正并没收违法所得C.未取得资质证书承揽工程的，予以取缔，并处以罚款，有违法所得的，予以没收D.允许他人以本企业名义承揽工程的，没收违法所得并处以罚款和吊销资质证书【正确答案】C74.职工与用人单位就是否认定为工伤问题产生分歧时，根据工伤保险条例规定，应由()承担举证责任。A.工伤职工B.用人单位C.社会保险行政部门D.第三方机构【正确答案】B75.结构施工、安装装饰装修阶段，作业区目测扬尘高度应小于()m。A.0.2B.0.5C.0.8D.1.0【正确答案】B76.物权是一项基本民事权利，也是大多数经济活动的基础和目的。下列不属于物权的是()。A.抵押权B.房屋产权C.商标专用权D.建设用地使用权【正确答案】C77.建设工程因故中止施工一年的，恢复施工时，该建设单位应当（）。A.报发证机关核验施工许可证B.重新领取施工许可证C.向发证机关报告D.向发证机关备案【正确答案】A78.货物运输合同中，托运人的主要权利是（）。A.有条件的拒付运费权利及任意变更解除权B.按时提货验收权C.对运输物品的保密权D.对因不可抗力或货物的自然性质而损毁、灭失的货物的索赔权【正确答案】A79.一方或者第三人以胁迫手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受胁迫方有权请求（）予以撤销。A.人民法院B.建设行政主管部门C.工商行政管理部门D.建设单位【正确答案】A80.在施工合同中，就支付工程款而言，债权人和债务人分别是()。A.施工单位、建设单位B.建设单位、施工单位C.施工单位、监理单位D.监理单位、施工单位【正确答案】A81.根据劳动法的规定，女职工生育享受不少于（）天的产假。A.60B.70C.80D.90【正确答案】D82.根据我国法律体系，其法律效力从高到低的排列正确地是()。A.北京市建设工程房屋拆迁管理办法、建设工程安全管理条例、建筑法、宪法B.宪法、建筑法、建设工程安全管理条例、北京市建设工程房屋拆迁管理办法C.宪法、建设工程安全管理条例、建筑法、北京市建设工程房屋拆迁管理办法D.建筑法、宪法、建设工程安全管理条例、北京市建设工程房屋拆迁管理办法【正确答案】B83.在一起钢材买卖合同纠纷的诉讼过程中，作为买方的施工企业将钢材厂家在互联网上发布的价目表下载并打印出来，拿到法庭上作为证据出示。该证据属于()。A.书证B.物证C.视听资料D.电子数据【正确答案】A84.债权人转让权利的应当()。A.通知债务人B.经债务人同意C.使债务人的抗辩只能针对债权人D.只转让主权利，不转让从权利【正确答案】A85.劳动者张某与某用人单位签订的劳动合同中约定的工资为3000元。则劳动者张某在试用期的工资不得低于（）元，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。A.1800B.2100C.1500D.2400【正确答案】D86.申领文物保护工程资质证书，应当具备的条件不包括()。A.有取得文物博物专业技术职务的人员B.取得中级以上技术职务证书和职业健康证书C.有从事文物保护工程所需的技术设备D.法律、行政法规规定的其他条件【正确答案】B87.【真题】根据绿色施工导则在土方作业阶段采取洒水.覆盖等措施后，作业区目测扬尘高度应当小于（）。A.1.5米B.0.5米C.2米D.1米【正确答案】A88.某办公楼项目实行施工总承包，装饰部分施工实行专业分包，在装饰施工中发生重大安全生产事故，则应由（）将事故情况上报安全监督部门。A.建设单位B.施工总承包单位C.分包单位D.现场监理单位【正确答案】B89.2013年3月1日，某建设工程开工，由于设计图样变更，工程于2013年9月18日中止施工。根据我国建筑法的规定，建设单位最迟应当于（）向施工许可证的发证机关报告。A.2013年12月18日B.2013年12月1日C.2013年10月18日D.2013年10月1日【正确答案】C90.建筑工地使用的下列材料，不必实施见证取样和送检的是()。A.用于承重墙的砖B.用于非承重结构的混凝土小型砌块C.用于拌制混凝土的水泥D.地下、屋面、厕浴间使用的防水材料【正确答案】B91.国家对女职工和未成年工实行特殊劳动保护，下列选项错误的是（）。A.不得安排女职工从事矿山井下作业B.不得安排女职工在经期从事低温、冷水作业C.不得安排女职工延长工作时间和夜班劳动D.不得安排怀孕女职工从事第3级体力劳动强度的劳动【正确答案】C92.【真题】施工企业要求建设单位出具银行保函作为工程款支付担保，则保证人应为（）。A.监理单位B.银行C.建设单位D.施工企业【正确答案】B93.2015年3月5日，某建筑公司所承揽的某住宅小区施工项目竣工。按照施工承包合同的约定，建设单位应该在2015年4月1日支付全部剩余工程款，但是建设单位以各种理由推托迟迟不予支付。考虑到人际关系问题，建筑公司没有立即对建设单位提起诉讼。2015年12月3日，建筑公司听说银行正计划将此住宅小区拍卖，理由是建设单位没有偿还贷款。而这些住宅则是作为贷款的抵押物。于是建筑公司提出自己对该小区拍卖所得价款享有优先受偿权。以下的表述正确的是（）。A.建筑工程价款包括承包人因发包人违约所造成的损失B.根据我国最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复，建筑公司享有优先权期限为一年，可以自己对小区进行拍卖C.建设单位没有偿还贷款，所以银行享有最优先受偿权D.2015年12月3日已经超过了国家规定的行使优先权的期限，所以建筑公司无权享有优先受偿权【正确答案】D94.【真题】根据建筑法，下列情形中，符合施工许可证办理和报告制度的是()A.某工程因故延期开工，向发证机关报告后施工许可证自动延期B.某工程因地震中施工，1年后向发证机关报告C.某工程因洪水中止施工，1个月内向发证机关报告，2个月后自行恢复施工D.某工程因政府宏观调控停建，1个月内向发证机关报告，1年后恢复施工前报发证机关核验施工许可证【正确答案】D95.根据建筑法规定，施工单位在施工中使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备，情节尚不严重的，可以给予的处罚是()。A.责令改正，处以罚款B.责令停业整顿C.降低资质等级D.吊销资质证书【正确答案】A96.某仲裁委员会在开庭审理甲公司与乙公司合同纠纷一案时，乙对仲裁庭中的一名仲裁员提出了回避申请。下列不能作为乙提出回避申请理由的是()。A.该仲裁员对本案的专业背景不熟悉B.该仲裁员与本案当事人有其他关系，可能会影响公正仲裁C.该仲裁员与本案有利害关系D.该仲裁员近期受邀参加过当事人的宴请【正确答案】A97.根据相关规定，未经()的证据不能作为认定案件事实的依据。A.认证B.质证C.举证D.作证【正确答案】B98.【真题】关于注册建造师信用档案信息管理的说法，正确的是()。A.注册建造师信用档案不包括注册建造师业绩B.不良行为记入信用档案，良好行为不必记入C.注册建造师信用档案信息应按照有关规定向社会公示D.由于信用档案信息包括个人基本情况，所以不需要公示【正确答案】C99.王某与张某签订了二手房屋买卖合同，王某按约定支付了购房款。张某的妹妹知道后对王某购置的房屋主张部分权利，并得到了张某的认可。对此，王某向张某提出了索赔要求，张某应()。A.承担权利瑕疵担保责任B.与王某签订补充合同C.承担物的瑕疵担保责任D.不承担任何责任【正确答案】A100.【真题】关于仲裁裁决执行效力的说法，正确的是()。A.一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人应当向作出裁决的仲裁机构申请执行B.仲裁裁决只在国内生效C.当事人申请执行仲裁裁决的案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的基层人民法院管辖D.申请仲裁裁决强制执行的期间为2年【正确答案】D二.多选题(共70题)1.根据工程建设项目施工招标投标办法，下列情形应按否决其投标处理的有()。A.投标人未按照招标文件要求提交投标保证金B.投标文件逾期送达或者未送达指定地点C.投标文件未按招标文件要求密封D.投标文件无单位盖章并无单位负责人签字E.联合体投标未附联合体各方共同投标协议【正确答案】ADE2.某开发公司开发的商住楼工程，建筑面积6万平方米，为赶在雨季前完成土方工程，在尚未完全具备法定开工条件的情况下破土动工。对此，建设行政主管部门可作出的处罚包括()。A.责令停止施工，限期改正B.对建设单位处以工程合同价款1%以上2%以下罚款C.没收非法所得D.责令施工单位停业整顿E.吊销监理单位营业执照【正确答案】AB3.注册建造师不得有下列行为中的（）行为。A.不履行注册建造师的义务B.同时在两个企业受聘并执业C.对本人执业活动进行解释和辩护D.超出执业范围执业E.允许他人以自己的名义从事执业活动【正确答案】ABDE4.根据劳动合同法的规定，集体合同草案应当提交（）讨论通过。A.工会B.职工代表大会C.股东大会D.全体职工E.董事会【正确答案】BD5.关于借款合同当事人权利和义务的说法，正确的有（）。A.贷款人有权处置拒不还款的借款人的其他财产B.贷款人不得预先在本金中扣除利息C.借款人应当按照约定的用途使用借款D.对于未定期限且无法确定期限的借款合同，借款人可以随时偿还E.订立借款合同，贷款人可以要求借款人提供担保【正确答案】BCE6.甲企业于2015年4月5日向建设单位提交了竣工验收报告，比合同约定工期提前7天，但建设单位以质量存在严重缺陷为由拒绝组织验收。双方经协商，于2015年4月20日提请有关部门进行质量鉴定，鉴定部门于2015年5月10日出具了工程质量合格的鉴定结论。则该工程的实际竣工日期不应为()。A.2015年4月5日B.2015年4月12日C.2015年4月20日D.2015年5月10日E.2015年5月20日【正确答案】BCDE7.招标投标法规定，招标人具有（）的能力和条件，可以自行办理招标事宜。A.编制招标公告B.编制标底C.编制招标文件D.组织评标E.组织招标的场所【正确答案】CD8.下列选项中属于委托合同终止的情况有（）。A.受托人死亡B.委托人死亡C.受托人丧失民事行为能力D.委托人丧失民事行为能力E.委托人终止【正确答案】ABCE9.【真题】下列属于不能免除违约方违约责任的情形是（）。A.发生不可抗力后未及时通知对方采取补救措施导致损失扩大的B.当事人迟延履行后发生不可抗力的C.合同明确约定不因不可抗力而免除违约责任的D.保险合同的保险方因不可抗力应承担赔偿责任的E.当事人履行合同前发生不可抗力的【正确答案】ABCD10.下列关于施工许可证制度的表述中，正确的有()。A.实行施工许可证制度主要是为了确保建设工程符合法定的开工条件B.我国目前对建筑工程开工条件的审批存在着颁发“施工许可证”和批准“开工报告”两种形式C.未办理施工许可证的建设工程施工，都是违法的D.施工许可证应由施工方办理E.因不可抗力而中止施工的工程，恢复施工时，施工许可证继续有效【正确答案】AB11.依据建筑法的规定，超越本单位资质等级承揽工程应承担的法律责任包括()。A.责令停止违法行为，处以罚款B.可以责令停业整顿、降低资质等级C.给以警告，限期整改D.情节严重的，吊销资质证书E.有违法所得的，予以没收【正确答案】ABDE12.【真题】关于民事诉讼回避制度的说法，正确的有()。A.当事人必须在案件开始审理前提出回避申请B.当事人提出回避申请，可以在法庭辩论终结前提出C.案件诉讼代理人的近亲属仅担当翻译人员的，无需回避D.人民法院的回避决定，可以口头或书面形式作出E.申请回避复议期间，被申请回避的人员可以不停止参与本案的工作【正确答案】BDE13.工程建设中应当由建设单位依法申办审批手续的有()。A.可能损坏道路的B.施工现场临时停水停电的C.需临时中断道路交通的D.施工现场需爆破作业的E.施工需要临时占用规划批准范围以外场地的【正确答案】ACDE14.【真题】下列争议中，属于劳动争议范围的是()。A.家庭与家政服务人员之间的争议B.个体工匠与学徒之间的争议C.因确认劳动关系发生的争议D.因终止劳动合同发生的争议E.因工作时间发生的争议【正确答案】CDE15.【真题】下列情形中，评标委员会应当否决的投标有（）A.投标报价低于成本B.投标联合体没有提交共同投标协议C.投标报价高于招标文件设定的最高投标限价D.投标文件未经投标人负责人签字，也未经投标人盖章E.投标文件未按招标文件要求进行密封【正确答案】ABCD16.某施工企业甲向乙水泥厂订购10吨水泥，后甲通知乙变更订购数量，但一直没明确具体数量，交货期至，乙将10吨水泥交付给甲，甲拒绝接受，理由为已通知变更，则下列说法正确的是（）。A.乙承担损失B.甲可根据实际情况部分接受C.甲拒绝接受，应承担违约责任D.双方合同已变更，乙送货构成违约E.由于变更约定不明，则应推定为未变更【正确答案】CE17.下列施工单位人员中，应当经建设主管部门考核合格即可任职的有（）。A.施工单位的主要负责人B.项目负责人C.专职安全生产管理人员D.项目技术员E.从事施工安全的所有负责人【正确答案】ABC18.招标投标法规定，招标人应当根据招标项目的特点和需要编制招标文件。招标文件应当包括()等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。A.招标项目的技术要求B.对投标人资格审查的标准C.投标报价要求和评标标准D.标明特定的生产供应者E.不允许投标的潜在投标人【正确答案】ABC19.建设单位将工程抵押给银行后，因其经营状况不佳而无力偿还贷款和支付施工单位的工程款，下列关于施工单位权利的说法正确的是()。A.施工单位可以申请人民法院将该工程拍卖B.施工单位申请工程价款优先受偿的权利，须按照诉讼时效的规定提出C.施工单位无权就该工程的拍卖款优先于银行受偿D.施工单位可不申请拍卖，而直接与建设单位协商将工程折价E.施工单位工程欠款的利息，可在工程拍卖所得中优先扣除【正确答案】AD20.关于共同投标协议，下列说法错误的有()。A.共同投标协议要明确约定各方在中标后要承担的工作范围和责任，就中标项目向招标人承担连带责任B.没有附联合体各方共同投标协议的联合体投标确定为废标C.共同投标协议应当在提交投标文件前十天提交招标人D.资格预审后联合体增减、更换成员的与原成员具有同样的资质和能力，其投标有效E.所有的项目，只要达成共同投标协议，都可以组成联合体投标【正确答案】CDE21.建筑法规定，施工单位偷工减料、使用不合格的材料、构配件和设备的，应承担的法律责任包括()。A.责令改正，处以罚款B.情节严重的，停业整顿，降低资质等级或吊销资质证书C.吊销营业执照，退出建筑市场D.对质量不合格工程负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失E.构成犯罪的，依法追究刑事责任【正确答案】ABDE22.下列关于法律责任的表述中，正确的有（）。A.法律责任是由于法律规定而应承受的某种不利的法律后果B.法律责任由合同当事人认定C.法律责任以法律义务的存在为前提D.民事法律责任限于财产责任E.法律责任的实现由国家强制力作保障【正确答案】ACE23.【真题】根据合同法的规定，可能导致债权人行使撤销权的债务人行为包括（）。A.债务人实施了处分财产的行为B.债务人放弃其到期债权C.债务人无偿转让财产D.债务人处分财产的行为尚未生效E.债务人以明显不合理的低价转让财产【正确答案】ABCE24.下列有关终止劳动合同的经济补偿说法正确的有（）。A.劳动者在本单位工作年限，每满1年支付1个月工资B.劳动者在本单位工作年限不满6个月的，支付半个月工资C.劳动者在本单位工作年限6个月以上不满1年的，按半年计算经济补偿D.劳动者工资高于用人单位所在市的本地区上年度职工平均工资3倍的，按职工月平均工资3倍支付，支付经济补偿的年限最高不超过12年E.月工资是指劳动者在合同解除或者终止前12个月的平均工资【正确答案】ABDE25.下列情形中，属于违法分包的是（）A.总承包单位将主体结构分包给专业分包?B.未经建设单位许可，总承包单位将劳务作业分包给劳务分包?C.总承包单位按照合同约定将土方工程分包给其他单位?D.总承包单位将幕墙工程分包给不具有资质的单位?E.分包单位将部分劳务作业分包【正确答案】AD26.建设工程合同纠纷的当事人可以根据民事诉讼法的规定，协议选择()法院管辖。A.发包人住所地B.承包人住所地C.合同签订地D.施工行为地E.合同变更地【正确答案】ABCD27.下列选项中，设计单位的安全责任不包括（）。A.确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用B.对安全技术措施或专项施工方案进行审查C.按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计D.提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议E.对设计成果承担责任【正确答案】AB28.根据合同法相关规定，承包人行使优先受偿权的期限为6个月，自建设工程()起计算。A.合同订立之日B.实际竣工之日C.开工之日D.保修期届满之日E.合同约定竣工之日【正确答案】BE29.按照行政诉讼法的规定，人民法院对于以下起诉可不予受理的有()。A.甲施工企业对于建设工程质量管理条例中关于施工单位法律责任的规定不服B.乙建设单位对于根据建设工程安全生产条例对其作出的罚款决定不服C.丙公务员对于单位作出的免职决定不服D.丁建设单位对政府收取报建费的规定不服E.乙在刑事案件开庭审理过程中，扰乱法庭秩序，被罚款，乙表示不服【正确答案】ACD30.根据建筑法的规定，下列选项中符合施工许可证法定批准条件的是(）。A.建设资金已经落实B.没有建设工程规划许可证，但已办理建筑工程用地审批手续C.需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求D.已经确定建筑施工企业E.有保证工程质量和安全的具体措施【正确答案】CDE31.招标代理机构应当具备的条件有()。A.有专职律师B.有从事招标代理业务的营业场所和相应资金C.有法定代表人D.有符合规定的技术、经济等方面的专家库E.有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量【正确答案】BE32.在仲裁裁决作出后，被申请人提出证据证明裁决有下列情形。其中可以作为法院裁定不予执行理由的情形包括（）。A.裁决的事项不属于仲裁协议的范围B.对方当事人向仲裁机构隐瞒了少量的证据C.仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿行为D.没有书面仲裁协议，仅在合同中有仲裁条款E.裁决所根据的证据是伪造的【正确答案】ACE33.关于国务院建设主管部门颁发的建筑企业资质证书变更，下列表述正确的是()。A.在工商部门办理变更手续后15日内办理资质证书变更手续B.在工商部门办理变更手续后30日内办理资质证书变更手续C.向企业工商注册所在地人民政府建设主管部门提出变更申请D.由国务院建设主管部门办理变更手续E.提交资质证书变更申请、企业法人营业执照复印件和建筑业企业资质证书原件【正确答案】BCDE34.【真题】下列投标人投标的情形中，评标委员会应当否决的有()。A.联合体未提交共同投标协议B.投标报价高于招标文件设定的最高投标限价C.投标文件未经投标人盖章和单位负责人签字D.投标人主动提出了对投标文件的澄清、修改E.投标文件未对招标文件的实质性要求和条件作出响应【正确答案】ABCE35.根据建设工程安全生产管理条例的规定，施工单位应当（）。A.提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议B.建立、健全本单位安全生产责任制C.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程D.保证本单位安全生产条件所需资金的投入E.对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录【正确答案】BCDE36.下列合同中，属于可撤销合同的有()。A.因重大误解订立的合同B.订立合同时显失公平的合同C.一方以欺诈、胁迫手段订立的合同D.违