建设工程施工合同补漏工程

农贸城清禾小区房屋补漏工程施工合同发包人（全称)： 义乌市农村经济发展有限公司 承包人（全称）: 广西顺盈建筑防水装饰工程有限公司（简称“乙方） 二0一0年八月建设工程施工合同第一部分协议书发包人(全称)： 义乌市农村经济发展有限公司 承包人（全称）： 广西顺盈建筑防水装饰工程有限公司（简称“乙方”） 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。一、工程概况工程名称: 农贸城清禾小区房屋补漏工程 工程地点： 工程内容: 包括建筑物的屋面、外墙、伸缩缝、沿沟及有防水要求的卫生间漏水等进行防水补漏。 工程立项批准文号: 资金来源： 自筹 二、工程承包范围 承包范围：包括农贸城清禾小区房屋补漏工程甲方提供的资料及预算内所有内容。 三、合同工期：开工日期： 以发包方书面发出开工通知后计算 竣工日期： 以开工日起算,按总工期顺延. 合同工期总日历天数 96 天。 四、质量标准工程质量标准： 合格 五、合同价款 金额（大写）: 叁拾伍万柒仟玖佰玖拾玖元（人民币)￥:357999元 六、组成合同的文件组成本合同的文件包括: 1、本合同协议书 2、本合同专用条款 3、本合同通用条款 4、中标通知书 5、招标文件 6、标准、规范及有关技术文件 7、图纸 8、工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效 合同订立时间：2010年 月 日合同订立地点:义乌市农村经济发展有限公司副食品市场4楼工程部 本合同双方约定 双方签字盖章后生效。（本页无正文）发包人：（公章） 承包人：（公章）义乌市农村经济发展有限公司 广西顺盈建筑防水装饰工程有限公司住 所： 住 所： 法定代表人: 法定代表人：委托代表人： 委托代表人:电 话： 电 话: 传 真: 传 真： 开户银行： 开户银行： 账 号： 账 号: 邮政编码： 邮政编码: 第二部分通用条款通用条款详见GF19990201建设工程施工合同（示范文本)第三部分专用条款 一、词语定义及合同文件 2、合同文件及解释顺序 合同文件组成及解释顺序：1、本合同协议书； 2、本合同专用条款;3、本合同通用条款；4、中标通知书；5、招标文件；6、标准、规范及有关技术文件；7、图纸；8、工程预算书;9、图纸会审纪要。 3、语言文字和适用法律、标准及规范 3。1 本合同除使用汉语外，还使用 语言文字. 3.2 适用法律和法规 需要明示的法律、行政法规：中华人民共和国合同法、建筑法、建筑安装工程承包合同条例等有关法律。3.3 适用标准、规范 适用标准、规范的名称：按国家建筑标准规范验收标准 发包人提供标准、规范的时间： 国内没有相应标准、规范时的约定： 4、图纸 4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数： 合同生效后，提供 套 发包人对图纸的保密要求： 使用国外图纸的要求及费用承担： 二、双方一般权利和义务 5、工程师 5.2 监理单位委派的工程师 姓名： 职务： 发包人委托的职权：根据监理规范相关职权即工程质量进度的监督管理、施工安全监督、价款拨付的审核、承包人员到岗的考核等。 需要取得发包人批准才能行使的职权：工程价款的调整、设计变更。 5.3 发包人派驻的工程师 姓名: 职务： 职权: 代表甲方做好协调和监督工作，参与隐蔽工程的验收、设计变更工程签证、材料价格的签证、工程价款的拨付等工作. 5.6 不实行监理的，工程师的职权： 7、项目经理 姓名： 职务: 项 目 经 理 、发包人工作 8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作： （1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间: 开工前 (2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求： 施工单位自行完成 （3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求： 已具备 （4）工程地质和地下管线资料的提供时间： 开工前 （5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间: 开工前提供相关资料，协助承包方办理施工所需证件等 （6)水准点与座标控制点交验要求： 按招标文件执行 （7)图纸会审和设计交底时间： 在开工前完成 （8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作: 按通用条款执行 (9)双方约定发包人应做的其他工作： 8。2 发包人委托承包人办理的工作： 、承包人工作9。1 承包人应按约定时间和要求，完成以下工作： （1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间: （2）应提供计划、报表的名称及完成时间: 开工前3天,按自报工期提供施工计划、报表等内容 （3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求: 1、按投标文件承诺内容办理 2、按通用条款 （4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求： 无需提供 （5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续： 按通用条款 （6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担： 按通用条款 (7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担： 双方协商或按通用条款 （8）施工场清洁卫生的要求: 符合义乌市卫生管理的有关规定 （9）双方约定承包人应做的其他工作： 1、按招标文件 2、按通用条款 三、施工组织设计和工期 10、进度计划 10.1 承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间: 开工前承包人应向发包方提供施工组织设计（施工方案)和进度计划 工程师确认的时间： 开工前 10.2 群体工程中有关进度计划的要求： 13、工期延误 13。1 双方约定工期顺延的其他情况： 按招标文件执行 四、质量与验收 17、隐蔽工程和中间验收 17。1 双方约定中间验收部位： 隐蔽工程验收按招标文件文件执行 19、工程试车 19.5 试车费用的承担： 五、安全施工 按招标文件执行 六、合同价款与支付 23、合同价款及调整 23。2 本合同价款采用 （1） 方式确定。 (1）采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围： 按招标文件执行 风险费用的计算方法：风险范围以外合同价款调整方法：(2）采用可调价格合同，合同价款调整方法：(3）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定： 23。3 双方约定合同价款的其他调整因素： 按招标文件执行 24、工程预付款 发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例: 本工程不设预付款。 扣回工程款的时间、比例： 25、工程量确认 25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间： 按招标文件条款执行 26、工程款(进度款）支付双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：工程完成50%付至合同价的20，工程完成80%付至合同价的40%；待工程竣工验收通过并经结算审核后付至审定价的60，另40%为工程保修款,保修期为三年，待保修期满二年后，付工程款至审定价的75，剩余25%工程款待工程按规定的保修期满,经验收合格按规定付清(不计息)，在保修期内由于施工原因造成的损失费用由承包人负责。 七、材料设备供应 27、发包人供应材料设备 27。4 发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下： （1)材料设备单价与一览表不符： （2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符: （3)承包人可代为调剂串换的材料: （4）到货地点与一览表不符： （5）供应数量与一览表不符： (6）到货时间与一览表不符：27.6 发包人供应材料设备的结算方法： 28、承包人采购材料设备 28。1 承包人采购材料设备的约定： 按招标文件执行 八、工程变更 按招标文件条款、义政发2004106号文执行 九、竣工验收与结算 按招标文件执行 32、竣工验收 32.1 承包人提供竣工图的约定: 按招标文件执行 32.6 中间交工工程的范围和竣工时间： 十、违约、索赔和争议 35、违约 35。1 本合同中关于发包人违约的具体责任如下： 本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任： 按通用条款执行 本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任： 按通用条款执行 本合同通用条款第33。3款约定发包人违约应承担的违约责任： 按通用条款执行 双方约定的发包人其他违约责任： 按通用条款执行 35.2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下： 本合同通用条款第14。2款约定承包人违约承担的违约责任: 按招标文件执行 本合同通用条款第15。1款约定承包人违约应承担的违约责任： 按招标文件执行 双方约定的承包人其他违约责任： 按招标文件执行 37、争议 37。1 双方约定，在履行合同过程中产生争议时： （1）请 义乌市建设局 调解; (2)采取第 二 种方式解决，并约定向当地 仲裁委员会提请仲裁或向人民法院提起诉讼。 十一、其他38、工程分包 38.1 本工程发包人同意承包人分包的工程： 不得分包及转包 分包施工单位为： 39、不可抗力 39.1 双方关于不可抗力的约定： 按通用条款执行 40、保险 40.6 本工程双方约定投保内容如下： (1）发包人投保内容： 按通用条款执行 发包人委托承包人办理的保险事项： 按通用条款执行 （2）承包人投保内容： 按通用条款执行 41、担保 41。3 本工程双方约定担保事项如下： 承包方在合同签订前，提交履约保证金. （1）发包人向承包人提供履约担保,担保方式为: 担保合同作为本合同附件。 （2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：中标价的10作为履约保证金担保合同作为本合同附件. （3）双方约定的其他担保事项： 按通用条款执行 46、合同份数 46.1 双方约定合同副本份数： 正本贰份，副本捌份 47、补充条款 1、本合同以招标文件为依据,招标文件中有规定的按招标文件办，招标文件没有规定的按本合同办。 2、未正式移交前，成品保护维护工程范围内保洁工作由施工单位负责. 3、合同双方确认，本合同及本合同约定的其他文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果,不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款.如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力.合同双方也不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同,如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。 附件1：工程质量保修书附件1：工程质量保修书 发包人（全称） 义乌市农村经济发展有限公司 承包人（全称） 广西顺盈建筑防水装饰工程有限公司 为保证 农贸城清禾小区房屋补漏工程 （工程名称)在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书.承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容质量保修范围包含清禾小区补漏清单及施工期内新增补漏等项目。具体质量保修内容双方约定如下： 本工程保修范围为招标文件规定内容及投标文件承偌内容。 二、质量保修期质量保修期从工程实际竣工之日算起.分单项竣工综合验收的工程,按单项工程分别计算质量保修期。双方根据国家有关规定,结合具体工程约定质量保修期如下：1土建工程为 年，屋面防水工程为 年；2电气管线、上下水管线安装工程为 ；3供热及供冷为 个采暖期及供冷期；4室外的上下水和小区道路等市政公用工程为 年; 5装修工程保修期为 年； 6一般苗木的养护期为 年，大树的养护期为 年；7其他约定：其余参照投标文件所承诺的事项。 三、质量保修责任 1属于保修范围和内容的项目,承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理,发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。 2发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后,应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担. 3在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保工程质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,承包人应承担损害赔偿责任。 四、质量保修金的支付 本工程约定的工程质量保修金为工程结算造价的 5 。 质量保修金银行利率为 不计息（保修期满，质量无异,如数退还) . 五、质量保修金的返还 发包人在质量保修期满后14天内，将剩余保修金返还承包人。 六、其他 双方约定的其他工程质量保修事项： 无 本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。发 包 人（公章）:义乌市农村经济发展有限公司法定代表人(签字）: 年 月 日承 包 人（公章）： 广西顺盈建筑防水装饰工程有限公司法定代表人(签字）： 年 月 日13